《项目招投标与合同管理》(练习题-含答案)
- 格式:doc
- 大小:139.50 KB
- 文档页数:17
..建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答案一、判断题题目 1正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干狭义的建筑市场一般指有形建筑市场,它是以工程承发包交易活动为主要内容,有固定的交易场所(建设工程交易中心)。
()选择一项:对错反馈正确的答案是“对”。
题目 2正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。
()选择一项:对错反馈正确的答案是“错”。
题目 3正确获得 1.00 分中的 1.00 分..标记题目题干建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。
()选择一项:对错反馈正确的答案是“对”。
题目 4正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干在我国,业主也称为建设单位,业主作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。
()选择一项:对错反馈正确的答案是“错”。
题目 5正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干承包商作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。
所以不论是国内还是按照国际惯例,对承包商一般都实行从业资格管理。
()选择一项:对错..反馈正确的答案是“对”。
题目 6正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
()选择一项:对错反馈正确的答案是“错”。
题目 7正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建设工程交易中心是服务性机构,本身并不具备监督管理职能。
()选择一项:对错反馈正确的答案是“对”。
题目 8正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干..建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
()选择一项:对错反馈正确的答案是“错”。
题目 9正确获得 1.00 分中的 1.00 分标记题目题干建筑业企业连续三年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。
建筑工程项目招投标与合同管理单项选择2022二、单项选择题1.( A )是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。
单选题(1 分) 1分A. 广义的建筑市场B. 狭义的建筑市场C. 有形的建筑市场D. 无形的建筑市场正确答案: A2.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括(A )。
单选题(1 分) 1分A. 政府主管部门B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构正确答案: A3.建筑市场的客体是(A )。
单选题(1 分) 1分A.建筑产品B. 业主C.承包商D. 咨询服务机构正确答案: A4.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式,但是不具有( A )功能。
单选题(1 分) 1分A.监督管理B.信息服务C.场所服务D. 集中办公正确答案: A5.按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( B )日之内订立书面合同。
单选题(1 分) 1分A. 20B. 30C. 25D. 35正确答案: B6.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
单选题(1 分) 1分A. 40%B. 50%C. 60%D. 70%正确答案: B7.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
单选题(1 分) 1分A. 30%B. 40%C. 50%D. 60%正确答案: A8.《招投标法》中规定的招标方式有公开招标和()两种。
单选题(1 分) 1分A. 私下招标B. 秘密招标C. 聘任招标D. 邀请招标正确答案: D9.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中公开招标又称为()。
单选题(1 分) 1分A. 有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D. 委托代理招标正确答案: B10.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中邀请招标又称为()。
单选题(1 分) 1分A.有限竞争性招标B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标正确答案: A11.建设工程的投标人一般不包括()。
第一章 绪论一、课后习题1 、简述项目、建设项目、施工项目概念答:项目:一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作建设项目:是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目施工项目:由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
2、为什么要推行项目管理答:是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策,计划,组织,协调,控制等一系列活动的总称。
3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别?答:管理任务:施工项目管理(生产出建造产品,取得利润)建设项目管理(取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产)管理内容:施工项目管理(从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修)建设项目管理(投资周期和建设全过程)管理范围:施工项目管理(合同范围内施工)建设项目管理(可研报告内全部内容)管理主体:施工项目管理(施工企业)建设项目管理(建设单位或者其咨询单位)4、简述施工项目管理的主要工作内容?答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划”项目进度控制,质量控制,安全控制,成本控制,材料管理,机械设备管理,技术管理,资金管理,合同管理,信息管理,现场管理,组织协调,竣工验收,考核验收,考核评价,回访保修5、简述经营管理在项目管理中的重要意义?答:经营是市场经济的产物,指为实现一定的经济目的而进行的筹画活动,施工项目经营管理是建造企业经营的具体表现,是建造企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理?答:为了规范招投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,提供经济效益,保证项目质量。
7、建造市场的构成要素有哪些?答:建造市场主体,建造市场客体,建造市场运行机制。
8、与建造企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些?答:建造法、招投标法、合同法、建造工程管理条例二、重点1、施工目标控制的内容答:进度控制、质量控制、安全控制、成本控制2、施工项目经营管理的内容?答:主要工作包括:选择适当的经营方式,寻觅市场,承揽任务,投标,合同管理3、建造市场市场运行机制构成?答:价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制3、市场规则有哪些?答:市场进入规则,市场竞争规则,市场交易规则第二章建设项目招标一、 课后习题1、简述推行招投标制度饿意义答:(1)推行招投标制度有利于规范建造市场主体的行为(2)推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况(3)有利于促使承包商不断提供企业管理水平(4)有利于促进市场经济体制进一步完善(5)有利于促进我国建造企业与国际接轨2、法律规定哪些项目发包必须经过投标?答:大型基础设施公共事业,全部或者部份施工国有资金或者融资,国际组织或者外国贷款援助资金。
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案:D2、下列行为中,可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案:B3、依据《招标投标法》,某地公路部门就建设高速公路项目招标,则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门;B、该公路部门的领导;C、当地的政府部门;D、该公路部门依法组建的评标委员会;正确答案:D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起,就无效力B、出现纠纷后,就无效力C、从订立之时起,就无效力D、从履行之时起,就无效力正确答案:C5、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案:B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案:A7、按照最新的观点,下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益,又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案:D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案:D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案:B10、《合同法》规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案:B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。
建筑工程项目招招标与合同管理综合练习题一一、判断题(每题 2 分,合计 20 分。
将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在很多方面不一样于其余产品市场。
主要表此刻:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招招标为主要方式。
()2.建筑业公司资质年检不合格或许连续三年基本合格的,建设行政主管部门应该从头审定其资质等级。
新审定的资质等级应该低于原资质等级。
()3.建设工程的招标招标主体包含:招标人、招标人、招标招标行政监察部门。
()4.招标实行阶段是整个招标过程的本质性阶段。
主要包含:编制招标有关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬劳合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
()6.编制招标文件的中心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划亲密相关,因此在计算标价前一定编制好施工计划。
()7.招标标价的花费一般由工程成本(直接工程费、间接费)、收益、其余花费和保险费等组成。
()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详尽评审、编写评标报告。
()9.单价合同拥有合理分摊风险等特色,其合用范围较宽。
成本加酬劳合同中,发包人基本上肩负了所有的风险,承包商所得的酬劳也就较低。
()10.承包商在自己的索赔报告中应付花费索赔部分进行详尽计算,索赔花费的计算方法主要有分项计算法和总花费法。
()二、单项选择题(每题 2 分,合计 20 分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和有关因素互换的市场,其主体不包含()。
A .政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2.建设工程的招标分为公然招标和邀请招标,此中公然招标又称为(A.有限竞争性招标 B.C. 选择性招标)。
无穷竞争性招标D.拜托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。
1.业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A .投标保证金B .履约保证金C .担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A .给所有投标者打分B .当众宣布中标者名单C .把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3.《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A . 1999 年 10 月 1 日B . 1999 年 12 月 1 日C .2000 年 1 月 1 日D .2000 年 3 月 1 日4.采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于( )。
A.3 家 B .4 家 C.5 家 D . 10 家5.中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同,其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6.中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A .赔偿损失B .双倍返回投标保证金C .返回投标保证金并赔偿损失D .返回履约保证金7.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( )承担。
A.业主 B .承包商 C .监理单位 D .业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )。
A.允许投标单位补充填写 B.视为废标C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A.投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察C.是否公开开标 D.是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A.招标单位 B.施工单位 C.招标管理机构 D.定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
)1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C )A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。
A.5 B.7 C.10 D.153、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是( B)。
A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则( A )。
A.业主承担相应的费用B.业主从监理费中支付给承包商C.监理工程师承担相关费用D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A )有权确定一个价格作为执行价格。
A.监理工程师 B.业主C.承包商 D.定额站7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。
1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及答案一、判断题1.建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。
(×)2.建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
(×)3.建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
(×)4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
(×)5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
(√)6.编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。
(√)7.投标标价的费用一般由工程成本(直接工程费、间接费)、利润、其他费用和保险费等组成。
(×)8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
(√)9.单价合同具有合理分摊风险等特点,其适用范围较宽。
成本加酬金合同中,发包人基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低。
(√)10.承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算,索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
(√)11.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。
(√)12.建筑业企业连续三年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。
(√)13.建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
它不一定是建设工程项目的投资人(即业主或建设单位)。
(×)14.资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准,一般凡属评标时考虑的因素,资格预审评审时可不必考虑。
《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1.中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同.(√ )2.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。
(×)以大写金额为准。
3.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。
( √ )4.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令"中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
(×)合同有效期改为施工期。
5.工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。
(√ )6.FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失.(√ )7.承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利(√)8.在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润.(×)因此其索赔金额也可暴扣利润9.FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包(√ )。
10.FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式(×).仲裁是11.《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本.(×)不是12.工程招标必须采用公开招标方式(×)。
或邀请招标13.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止(×)。
不立即终止14.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。
因此,分公司是一个独立的企业法人.(×)分公司不是一个独立的企业法人15.经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。
(√ )16.要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
《招投标与合同管理》试题一一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C )。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在( B )合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露,检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理。
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延7、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位(招标人)签订施工合同。
A.10天B.15天C.20天D.30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A.资历B.能力 C. 报价D.现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A.定金B.留置C.抵押D.质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四家单位参加投标,该投标行为是(A )。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法,正确的是(C )。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、根据《合同法》的规定,要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案:C2、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案:B3、自中标通知书发出( )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案:A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案:A5、《合同法》第69条规定,当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知对方。
对方提供适当担保时,应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案:B6、合同可以变更,但是当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案:D7、发包人应在在双方计量确认后( )内,向承包人支付工程款(进度款)。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案:B8、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案:A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案:C10、采用银行的有条件保函,在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么?A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则?A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中,下列哪项不是投标人的基本义务?A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些?(多选)A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中,以下哪些行为是发包方应当避免的?(多选)A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规,任何单位或个人不得非法干预。
()2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金,以确保投标人的投标诚意和履约能力。
()3. 建筑工程项目合同一旦签订,双方必须严格按照合同条款履行,不得擅自变更或解除。
()四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中,如何有效防范和应对合同风险?参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式,选择优秀的承包商来完成工程项目,确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则,确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为,不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
《招投标与合同管理》试题二一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按监理人要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。
A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延【解析】承包人责任索赔不成立2.在施工合同中,( D )是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程D.在工程施工期内对施工现场的照管负责3.在工程施工中,经监理人检验合格已经覆盖的工程,监理人重新检验不合格,由此发生的费用应当全部由( C )承担。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理单位4.在施工过程中,发包人供应的材料设备到货后,事后发现材料不符合要求需要拆除,由此发生的费用应当由( A )承担。
A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5.发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。
钢窗安装完毕,监理工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故( B )。
A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延,费用由承包人承担6.某基础工程施工过程中,承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,后又遵照监理人的指示进行剥露检验,经与监理人共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中,正确的是( D )。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【解析】承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,无论检查结果如何,费用和工期由承包商负责。
7.招标公告属于( C )。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题(每小题2分,共计20分。
将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。
()2.建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
()3.建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标投标行政监督部门。
()4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
()6.编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。
()7.投标标价的费用一般由工程成本(直接工程费、间接费)、利润、其他费用和保险费等组成。
()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
()9.单价合同具有合理分摊风险等特点,其适用范围较宽。
成本加酬金合同中,发包人基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低。
()10.承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算,索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。
()二、单项选择题(每小题2分,共计20分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。
A.政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标,其中公开招标又称为()。
A.有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题(每小题2分,共20分)1.1.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括:发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2.发包人必须承担建设项目的全部责任和风险,对建设过程中的各个环节进行统筹安排,实行责、权、利的统一。
()回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3.建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4.我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为,是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物,并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6.招标是招标人为签订合同而进行的准备,属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争,属承诺。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7.公开招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10.邀请招标的特点是能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题(每小题3分,共30分)11.()是指商品交换关系的总和,除了以建筑产品为交换内容的市场外,还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1.中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
(√ )2.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。
(×)以大写金额为准。
3.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。
(√ )4.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
(×)合同有效期改为施工期。
5.工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。
(√ )6.FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。
(√ )7.承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利(√)8.在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润。
(×)因此其索赔金额也可暴扣利润9.FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包(√ )。
10.FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式(×)。
仲裁是11.《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。
(×)不是12.工程招标必须采用公开招标方式(×)。
或邀请招标13.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止(×)。
不立即终止14.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。
因此,分公司是一个独立的企业法人。
(×)分公司不是一个独立的企业法人15.经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。
(√ )16.要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
(×)要约改为邀约邀请。
17.违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。
(√ )二.单选题1.合同法律关系是指合同法律规范规定而形成的(C )关系。
A.债权人与债务人B.代理人与被代理人C.权利与义务D.法人与自然人2.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。
A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A.2.B.3 C.5 D.74.合同争议的解决顺序为( A )A.和解—调解—仲裁—诉讼B.调解—和解—仲裁—诉讼C.和解—调解—诉讼—仲裁D.调解—和解—诉讼—仲裁5.由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( B )A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.义务工作6.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从( C )的日历天数计算。
A.合同签字日起按投标文件中承诺B.合同签字日起按招标文件中要求C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺D.合同约定的开工日起按招标文件中要求7.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B )A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期C.停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延8.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C )。
A.办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D.确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9.如果投标截止日期前第28天后,由于法律.法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加,应由( A )给予补偿。
A.业主B.承包商C.工程师D.特殊分包商10.工程分包的说法错误的为(A )。
A.是违法的B.是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C.是允许的D.非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包11.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应(D )。
A.由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期C.给予费用补偿但不顺延工期D.给予工期顺延但不给费用补偿12.材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应(B )。
A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付13.在进度控制中,( B )不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请C.协调竣工验收中的各方关系D.参加竣工验收14.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商( C )A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理,先行支付后再向业主索要C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告15.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应(D )。
A.由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期C.给予费用补偿但不顺延工期D.给予工期顺延但不给费用补偿16.合同法律关系主要的是由法律规范调整的(B)A.行政法律关系B.民事权利义务关系C.刑事法律关系D.经济侵权关系17.在工程建设监理活动中,监理单位是(A)A.业主的代理人B.业主的委托人C.施工合同的当事人D.绝对独立的第三人18.经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是(B)A.主合同B.从合同C.独立合同D.无条件地必须履行的合同19.仲裁庭做出裁决后,合同当事人应当(A )A.按裁决自觉执行B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C.可向人民法院起诉D.向合同管理机关申诉20.《监理合同》规定,由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误,以致增加工作量时,应是为(B )。
A.额外服务B.附加服务C.延长服务D.非监理服务21.监理招标的宗旨是指对监理单位( A )的选择。
A.能力B.报价C.信誉D.经济实力22.中标的承包商将由(B )决定。
A.评标委员会B.业主C.上级行政主管部门D.监理工程师23.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的,应由( A )组织试车。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.设备供应单位24.业主在(B )合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金25.根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指(C )。
A.只限承包商向业主索赔B.业主无权向承包商索赔C.业主与承包商之间的双向索赔D.不包括承包商与分包商之间的索赔26.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( A )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件27.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( B )。
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.意外工作28.下列各项中,( C )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕,施工图纸完成B.概算已经批准,建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D.建设资金.建材.设备来源已经落实29.投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括( C )。
A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.明显不符合技术规格要求30.与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( D )。
A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈31.施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( D )。
A.专用条款.通用条款.中标通知书.图纸B.中标通知书.协议书.专用条款.通用条款C.中标通知书.投标书.协议书.图纸D.中标通知书.专用条款.通用条款.图纸32.施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C )承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同33.合同价款可以有多种约定方式,其不包括( C )A.固定价格合同B.可调整价格合同C.固定价格加酬金合同D.成本加酬金合同34.在工程施工中由于( B )原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化35.委托任务并负责支付报酬的一方称( B )。
A.承包人B.发包人C.出资人D.出工人36.受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是( C )。
A.建设单位B.施工单位C.招标代理D.设计单位37.监理招标主要是对监理单位( B )的选择。
A.报价B.能力C.人员数量D.设备38.合同价款可以有多种约定方式,其不包括( C )。
A.固定价格合同B.可调整价格合同C.固定价格加酬金合同D.成本加酬金合同39.在进度控制中,(B )不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请C.协调竣工验收中的各方关系D.参加竣工验收40.材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应( C )。
A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付41.工程分包的说法错误的为( A )A 是违法的B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包42.自中标通知书发出(C )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A.15天B.21天C.30天D.35天43.保证方式没有约定或约定不明确的,按(B )承担担保责任。
A.保证B.连带保证C.违约D.合同44.当事人采用合同书形式订立的,自( C )合同成立。
A.双方当事人制作合同书时B.双方当事人表示受合同的约束时C.双方当事人签字或盖章时D.双方当事人达成一致意见时45.确定中标人后(A)内,招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。