施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。

3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。

3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。

3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。

3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。

3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。

3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。

3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。

施工合同专用条款和通用条款合同文档示例：合同编号：_______合同名称：施工合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______目录：1. 定义与术语2. 合同范围3. 合同价格与支付4. 工期与进度5. 质量标准与验收6. 变更与调整7. 甲方责任与义务8. 乙方责任与义务9. 合同解除与终止10. 违约责任11. 争议解决12. 一般条款13. 附件1. 定义与术语1.1 "合同"指本施工合同，包括所有附件、附录和补充协议。

1.2 "甲方"指合同中指定的委托方，即施工项目的业主或代表业主的单位。

1.3 "乙方"指合同中指定的承包方，即承担施工任务的单位。

1.4 "施工项目"指甲方委托乙方进行施工的工程项目。

1.5 "合同价格"指甲方应支付给乙方的施工费用，包括工程款和税金等。

2. 合同范围2.1 乙方应根据甲方的要求和施工图纸，完成施工项目并交付甲方。

2.2 乙方应按照合同规定的质量标准进行施工，并确保工程符合相关法律法规和技术规范。

3. 合同价格与支付3.1 甲方应按照合同规定的价格支付给乙方施工费用。

3.2 乙方应在合同规定的期限内，向甲方提交工程量和费用报告，甲方应在核实后支付相应的款项。

4. 工期与进度4.1 乙方应按照合同规定的工期完成施工项目。

4.2 乙方应制定施工进度计划，并按照计划进行施工，确保工程按时完成。

5. 质量标准与验收5.1 乙方应按照合同规定的质量标准进行施工，并确保工程符合甲方的要求。

5.2 工程完成后，甲方应对工程进行验收，乙方应提供必要的验收资料和技术文件。

6. 变更与调整6.1 甲方有权在合同范围内对施工项目进行变更，乙方应按照甲方的要求进行施工。

6.2 乙方有权根据工程实际情况，向甲方提出合理的变更建议，甲方应在合理时间内做出决定。

施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方（施工单位）和乙方（委托方）双方共同签署。

甲方在合同签署之日起承担施工任务，乙方按照合同约定支付工程款项。

1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同，共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。

1.3 双方应保持合作，保障合同履行的顺利进行，不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。

二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息，应在合同中明确标注。

2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间，应在合同中详细约定。

2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限，应在合同中详细规定。

2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项，应在合同中明确约定。

三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。

3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工，并负责施工现场的管理和安全。

3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。

四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告，乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。

4.2 如工程质量不符合约定要求，乙方有权延迟支付相应款项，直至施工单位重新修复完善。

4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的，应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素，或者双方协商一致的情况下，可对合同进行相应的变更或解除。

5.2 双方应书面协商并签署变更协议，明确变更内容和方式。

5.3 在发生争议无法协商解决的情况下，双方可提交至有关法院解决。

六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效，施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。

6.2 本合同未尽事宜，可双方协商并签署补充协议。

6.3 本合同为正本一式两份，甲方与乙方各持一份。

以上便是关于施工合同通用条款的详细内容，双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定，确保合同顺利履行。

工程建筑施工合同通用条款精选5篇第1篇示例：工程建筑施工合同是建筑工程施工过程中的重要法律文件，它规定了工程施工过程中各方的权利和义务，保障了建筑工程的顺利进行。

在签订工程建筑施工合常常会包含一些通用条款，这些条款体现了双方在合同履行过程中的共同意识和规范。

下面就是一份关于工程建筑施工合同通用条款的精选。

第一条合同签订1.1 本合同是甲方和乙方根据双方意愿，经过友好协商签订的，具有法律效力的二者之间的约定书。

本合同一经签字盖章，立即生效。

第二条工程内容2.1 本合同工程项目为_______（工程名称），包括但不限于工程的设计、施工、材料采购、设备安装等项目内容。

2.2 工程的具体内容、范围和进度等应在签订合同时明确规定，以便双方按照约定履行合同。

第三条工程质量3.1 工程应符合国家相关标准和规定，达到设计要求和合同约定的技术指标和工程质量要求。

3.2 如出现工程质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的修复责任，或要求合同解除。

第四条工程资金及支付4.1 工程总价款为_______万元，其中包括材料费、设备费、人工费等。

4.2 工程付款方式为_______，具体付款时间和金额在合同中明确规定。

第五条工期5.1 工程的合同约定工期为_______（具体时间），双方应在规定的时间内完成工程目标。

5.2 如因不可抗力或特殊情况导致工程进度延误，一方应及时通知另一方并协商解决方法。

第六条变更和索赔6.1 如在工程施工过程中需要变更工程内容或增加费用，双方应通过书面协商一致，并签署变更合同。

6.2 如因不可抗力或合同约定的其他原因，致使一方或双方产生损失的，受损害方有权向对方提出索赔，索赔应在_______天内提出并经过协商解决。

第七条安全和保险7.1 工程施工过程中，乙方应严格遵守相关安全规定，保障施工现场的安全。

7.2 乙方应在工程施工期间按照合同约定购买相应的人身伤害和财产保险，确保工程施工过程中出现的意外事故能够得到有效的赔偿和处理。

施工合同通用条款（精选3篇）通用条款篇1一、词语定义及合同文件 1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。

第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。

第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。

第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。

2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。

第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。

2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。

第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。

第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。

2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。

第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。

第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。

建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同，旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务，规范双方的合作关系。

第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工，包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。

第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。

2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。

第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项，支付方式为_________________。

2.乙方完成工程后，甲方应及时支付工程的最后尾款。

第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料，包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。

2.甲方提供的工程资料应准确、完整，如有变更应及时通知乙方。

第六条现场配合1.甲方应提供工程现场，并保证施工期间的顺利进行。

2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件，包括但不限于供电、供水、通风等。

第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施，包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。

2.如有特殊安全要求，甲方应提前告知乙方，并共同商定安全措施。

第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求，保证施工质量符合合同约定。

2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备，并按照施工图纸进行施工。

第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工，并保证完成工程的时间节点。

2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。

第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系，确保施工过程安全无事故。

2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训，并提供必要的安全防护设施。

第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。

2.如一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任，并负责处理违约问题。

施工合同通用条款3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1施工合同通用条款一、立约方甲方：________________________（以下简称：“甲方”）身份证号/营业执照号码：__________________________乙方：________________________（以下简称：“乙方”）身份证号/营业执照号码：__________________________二、项目概况1. 项目名称：__________________________________________________2. 项目地址：__________________________________________________3. 工程范围：__________________________________________________4. 工程造价：_______________________人民币（大写）______________5. 工程期限：______________________年______月______日__________三、施工条件1. 甲方应按照设计要求提供施工场地，乙方有权对施工场地进行勘测，并在勘测结果符合施工要求时动工。

2. 甲方应提供必要的劳动力、材料及设备，保证施工的正常进行。

3. 乙方应按照设计标准和工程要求进行施工，确保工程质量。

4. 双方应遵守相关法律法规，承担相应的责任。

四、工程款支付方式1. 工程款总额为_______________________元，分期支付。

2. 工程款支付方式为_______________________，具体支付时间和金额双方协商确定。

3. 如工期延长或其他原因导致支付金额发生变化，双方应重新商定支付方式。

五、工程质量保证1. 工程竣工后，乙方应提供质量保证书，并保证在保修期内负责维修。

2. 如工程质量存在问题，乙方应承担相应责任并按照协商的方式进行修复。

施工合同通用条款5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定，就本施工项目的相关事宜，特订立本施工合同通用条款。

一、合同双方1. 甲方为本施工项目的发包方，乙方为承包方。

2. 双方应提供营业执照、资质证明等合法经营资格文件，确保合同的合法有效性。

二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________三、工期及进度1. 乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。

2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

3. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。

3. 工程完工后，乙方应组织自检并提交验收申请。

甲方组织验收，验收合格后，双方签订验收合格证书。

五、工程价款与支付1. 工程价款按照合同约定的价格及实际完成的工程量进行计算。

2. 甲方应按约定时间支付工程款项，如甲方未按约定支付，乙方有权停工。

3. 工程款项支付完成后，双方应签订结算清单。

六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期、质量问题等，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。

2. 如因甲方原因导致工程款项支付延误等，甲方应承担违约责任。

3. 双方应遵守合同约定，任何一方违反合同约定，应承担违约责任。

七、保修与维护1. 工程保修期为工程竣工验收合格之日起XX年。

2. 在保修期内，乙方应对工程出现的非人为损坏进行免费维修。

3. 保修期结束后，双方可协商签订维护协议。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

施工合同专用条款第一条合同主体1.合同双方为承包人（简称“甲方”）和发包人（简称“乙方”）。

2.甲方承诺具备相应的资质和能力，有能力按照约定完成合同项下的施工工作。

3.乙方承诺拥有相关施工工程的所有权或合法使用权，并有权签署本合同。

第二条工程内容1.乙方委托甲方完成的工程项目包括（具体工程内容）。

2.工程图纸及技术规范应作为本合同的附件，作为约定的依据。

第三条工期和交付1.甲方应按照双方约定的工程进度表，按时完成工程项目。

2.若因不可抗力事件或乙方原因导致工程延期，甲方应及时通知乙方并协商延期事宜。

3.工程完成后，甲方应通知乙方进行验收。

如验收合格，甲方应向乙方交付工程并提供相应的施工文件。

第四条价格和支付方式1.工程总金额为（具体金额），包括材料和人工费用。

2.乙方应按照约定的方式和进度，按期支付工程款项。

3.工程完成后，甲方应提供合格的发票和相关财务报表等。

第五条变更和索赔1.任何一方变更施工图纸、技术规范或工程进度的，应经双方协商一致，并以书面形式变更合同。

2.如因不可抗力事件导致工程变更或中止，双方应协商解决方式。

3.甲方如发现乙方未能按约定提供合同约定的资源或支持，甲方有权提出索赔要求，并经过双方协商解决。

第六条保修和维护1.工程竣工后，甲方应提供保修期限，并承担工程质量的责任。

2.在保修期内，如工程出现质量问题，甲方应及时进行修复，修复不成功的，甲方应承担相应的责任和赔偿。

3.如甲方需要乙方提供保修期内的维护服务，双方应进行协商并约定相应的费用。

第七条违约责任1.如任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.如违约方给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

赔偿金额应包括修复费用及延误造成的损失。

3.若由于一方原因造成违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约赔偿和违约金。

第八条合同解除和终止1.双方协商一致的情况下，可解除本合同。

2.如一方出现严重违约情况，对方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。

建设工程施工合同（通用版）5篇篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动，明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。

第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。

第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件，由乙方进行实质性的建设工程施工，确保工程质量。

第4条合同的签订本合同经双方协商，共同遵守签订，具有合同法律效力。

第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

第6条合同的变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。

第7条合同的解除双方协商一致，经法定程序，可以解除本合同。

第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。

第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。

第10条工程位置建设工程位于__________。

第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。

第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准，符合设计要求。

第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。

第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位，负责本工程的具体实施。

第15条施工监理丙方为施工监理单位，负责对工程实施过程进行监督和管理。

第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定，在保证质量的前提下，合理选材、施工。

第17条安全管理乙方应制定安全生产计划，加强现场管理，确保工程施工安全。

第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施，并确保环境污染的最小化。

第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议，双方应友好协商解决。

第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后，乙方应邀请丙方进行完工验收，符合质量要求后，可进行竣工验收。

第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。

第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。

施工合同通用条款范文5篇篇1施工合同通用条款一、合同的立项1.1 甲方为工程项目的业主，乙方为承包商，双方经协商一致，签订本合同，就工程项目的具体内容、质量要求、工期及工程造价等事宜达成一致意见，并明确了双方的权利义务。

1.2 合同的签订应经双方负责人或其授权代表签字盖章，并生效后才具有法律效力。

二、工程概况及标的2.1 工程项目名称、内容、地点、规模、等级、工程量、工程造价、工程工期等内容详见附件一《工程概况及标的》，附件一为本合同的必要组成部分。

2.2 工程项目按照附件一中规定的要求进行施工，乙方应确保工程质量符合合同约定的标准，保证工程工期按时交付。

三、合同价款及支付方式3.1 工程造价为__________________元整，合同价款为人民币_______________元整。

3.2 合同价款支付方式分期支付，按照工程实际进度和质量验收情况进行支付，具体支付比例按照附件二《价款支付计划表》规定执行，附件二为本合同的必要组成部分。

3.3 合同价款支付方式为银行转账，甲方应定期结算工程款项，并在支付合同价款的同时按照国家相关规定扣缴相关税费。

四、工程质量保证4.1 乙方应严格按照合同约定的要求施工，确保工程质量符合国家标准及甲方要求。

4.2 工程竣工后，甲方有权委托第三方机构对工程质量进行评估，如评估结果不符合要求，乙方应承担相关责任并进行整改。

4.3 保修期为___________________，保修期内，如发生工程质量问题，乙方应及时进行维修，并免费提供相关服务。

五、工程进度管理5.1 工程进度按照附件三《工程进度计划表》执行，乙方负责制定和执行工程进度计划。

5.2 工程进度过程中如出现延误，乙方应书面通知甲方，并说明延误原因及整改措施。

5.3 工程提前完成或延期交付的，应按照实际情况进行调整工程款支付比例。

六、安全管理及责任6.1 工程施工过程中，乙方应严格执行国家安全生产规定，确保工程施工过程中的安全。

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。

施工合同通用条款6篇第1篇示例：施工合同通用条款是一份约束双方权利和义务的文件，在施工过程中起到重要的作用。

制定合同是规范工程施工行为，保障双方合法权益的必要步骤。

下面将介绍一份完整的施工合同通用条款，以供参考。

一、合同的缔结1.1 甲方和乙方双方，在平等自愿的基础上订立本合同，共同遵守以下事项。

1.2 本合同生效日期自双方签字盖章之日起，具有法律效力。

二、工程内容及要求2.1 乙方接受甲方委托，负责完成工程施工任务，保证按照合同规定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。

2.2 甲方负责提供施工现场的必要支持，包括但不限于安全保障、施工场地准备等。

2.3 双方应共同遵守工程施工相关法律法规和标准，确保工程质量和安全。

三、工程报酬及支付方式3.1 工程报酬为：（具体金额），双方约定按照工程进度分期支付工程款。

3.2 甲方应于乙方完成每一阶段的工程任务后及时支付相应工程款项，逾期支付将按照约定支付逾期利息。

四、工程质量保证4.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合相关验收标准。

4.2 工程质量保证期为（具体时间），在该期间内发现工程质量问题，乙方应及时解决并承担相应责任。

五、违约责任5.1 若有一方违反合同条款，应承担相应违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

5.2 如因不可抗力导致合同无法履行，双方可解除合同，但应提前书面通知对方，并协商解决相关事宜。

六、争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议，双方应协商解决。

如协商不成，应提交至（仲裁委员会/法院）进行处理。

6.2 争议解决期间，合同其他条款继续有效执行。

七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

任何补充协议需经双方签字确认后生效。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上为一份完整的施工合同通用条款，双方签署后即可生效。

希望双方能够严格遵守合同规定，共同完成工程任务，确保项目顺利进行。

施工合同通用条款一、合同的主要内容本合同为施工方（简称“甲方”）与工程建设承包方（简称“乙方”）之间所订立的合作协议，旨在明确双方在工程建设过程中的权责义务，确保顺利进行工程的施工。

二、工程描述1.甲方将根据需要详细说明工程的性质、范围、规模、质量要求等情况，并提供相应的施工图纸、设计文件等资料。

2.乙方应根据甲方提供的资料，合理组织施工，确保按照要求完成工程，并保证工程的质量和进度。

三、工程费用1.工程费用由乙方承担，包括但不限于材料费、人工费、机械设备费和运输费用等。

2.工程费用的支付方式及时间由双方另行协商。

四、工期1.工程的开工时间、竣工时间以及各阶段工期的安排应在合同中明确约定。

2.若乙方未按照工期要求及时完成工程，甲方有权要求乙方赔偿损失并可以解除合同。

五、施工质量1.乙方应按照相关法律法规和国家标准进行施工，保证工程质量符合要求。

2.如因乙方施工不合格导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任，并负责修复或重建。

六、安全责任1.施工过程中应严格遵守安全技术规范，防止事故的发生。

2.如因乙方违反安全规定导致事故发生，乙方应承担相应的责任，并负责赔偿甲方的损失。

七、违约责任1.若一方违反合同约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。

2.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可以协商解除合同，但应提前通知对方，并尽力减少对方的损失。

八、争议解决1.合同履行过程中产生的争议应通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方可以选择将争议提交至相关仲裁机构或司法机关进行解决。

九、其他条款1.合同中未尽事宜，双方可以另行约定。

2.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。

为施工合同的通用条款，双方应遵守并履行。

合同生效后，双方应共同努力，保证施工工程的顺利进行，并解决合同履行过程中的各种问题。

建筑工程施工合同(专用条款)1. 引言该文档为建筑工程施工合同(专用条款)，由施工方和业主方签署，用于明确双方在建筑工程施工过程中的权利和义务。

本合同的签署旨在确保施工方按照协议完成建筑工程，并保证业主方支付相应的费用。

在合同生效前，双方应仔细阅读并理解合同的内容，并通过协商解决任何不明确或不符合双方意愿的条款。

本合同作为相关法律和法规的依据。

2. 合同条款2.1 定义在本合同中，术语的定义为：•业主方: 指委托施工方进行建筑工程施工的法律实体或个人。

•施工方: 指承接建筑工程施工合同的法律实体或个人。

•建筑工程: 指合同项下由施工方承担的具体工程项目。

•验收: 指业主方认可施工方所完成的工程，并支付相应费用的行为。

•欠款: 指业主方尚未支付给施工方的款项。

2.2 工程范围施工方应按照业主方的要求，在合同约定的时间内完成建筑工程，具体范围包括但不限于：[在此处详细列出工程范围]。

2.3 合同价款及付款方式2.3.1 合同价款为[具体金额]，以人民币(CNY)计算，包括所有建筑工程施工所需的材料、人工、设备等相关费用。

2.3.2 付款方式如下：•首付款：业主方应在合同签署后的[具体天数]内支付合同价款的[具体比例]作为首付款。

•进度款：根据工程进度，业主方应按照双方商定的进度款支付计划及相应比例的价款。

•尾款：业主方应在工程竣工验收合格后的[具体天数]内支付合同价款的[具体比例]作为尾款。

2.4 工程变更和索赔2.4.1 工程变更：在建筑工程施工过程中，如有必要对工程范围、设计方案、材料等进行变更，应经双方协商一致后签订书面变更合同。

2.4.2 索赔：如施工方因业主方原因导致工程延误或产生额外费用，施工方有权向业主方提出索赔请求。

索赔金额应根据实际损失进行合理计算，并按照合同约定的程序和时限进行申请。

2.5 违约责任2.5.1 违约责任：任何一方未按照合同约定履行其义务，应当承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

施工合同范本通用条款甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容与范围1.1 工程内容：根据施工图纸设计方案，包括各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容。

1.2 工程范围：施工图纸设计方案确定的施工区域，具体以施工图纸及工程量清单为准。

二、合同价格与支付2.1 合同价格：双方协商一致，工程总价为人民币【】元（大写：【】元整），包含施工图纸设计方案中规定的所有工作内容。

2.2 支付方式：甲方根据乙方实际完成工程量，按照约定的单价和总价进行支付。

具体支付方式为：（1）工程进度达到30%时，支付合同价的30%；（2）工程进度达到60%时，支付合同价的60%；（3）工程进度达到90%时，支付合同价的90%；（4）工程验收合格后，支付剩余的10%作为质保金，质保期为一年。

三、施工期限3.1 施工期限：双方协商一致，工程预计开工日期为【】年【】月【】日，预计竣工日期为【】年【】月【】日。

3.2 乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。

延长施工期限的时间以甲方确认的期限为准。

四、质量标准4.1 工程质量标准应符合国家、行业及地方相关规范和标准的要求。

4.2 乙方应按照施工图纸设计方案和工程技术要求进行施工，确保工程质量。

4.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供相关资料和文件，并协助甲方办理工程验收手续。

五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：（1）提供施工图纸设计方案、工程量清单及相关技术资料；（2）按照约定支付工程款项；（3）协助乙方办理工程验收手续；（4）遵守国家、行业及地方相关法律法规，保障工程顺利进行。

5.2 乙方的权利和义务：（1）按照施工图纸设计方案和工程技术要求进行施工；（2）保证工程质量，承担工程质量问题的修复和整改；（3）按期完成工程，承担因延期导致的违约责任；（4）遵守国家、行业及地方相关法律法规，保障工程顺利进行。

施工合同施工合同通用条款5篇篇1施工合同是建筑工程中非常重要的合同之一，其约定了施工过程中双方的权利和义务，保障了工程的顺利进行。

施工合同通用条款是施工合同中最基础也是最重要的部分，它包含了双方在开展工程施工过程中必须遵守的一些基本规定。

以下将从合同的签订、履行、变更、终止等方面详细介绍施工合同的通用条款。

【一、合同的签订】1.合同的主体：施工合同的主体是业主和承包商。

业主是指建设工程的委托方，负责提供资金和工程要求，承包商是指承担施工任务和质量保证的一方。

2.合同的内容：合同必须明确工程项目的名称、工程范围、工程地点、工程造价、施工期限、支付方式等基本内容，并在合同条款中详细规定双方的权利义务。

3.合同的签订：施工合同应当由双方共同签订，并加盖公章或者法人章。

双方必须按照合同约定的条件和要求履行合同。

【二、合同的履行】1.进度和质量：承包商必须按照合同约定的工期和质量标准履行合同，保证工程质量符合相关标准，并及时交付业主。

2.支付方式：业主必须按照合同约定的支付方式和进度支付款项给承包商，以保障施工的正常进行。

3.变更和索赔：双方如需变更合同内容，必须经过双方协商一致并签订书面变更协议。

对于施工中发生的索赔，双方也必须按照合同约定的程序处理。

【三、合同的变更】1.变更原因：施工合同的变更必须有充分的理由，如设计变更、材料价格上涨等客观原因，否则变更可能会引起法律纠纷。

2.变更程序：变更合同必须经过双方协商达成一致，并签订书面变更协议。

变更后的合同内容同样具有法律效力。

3.变更造成的影响：变更合同可能会对工程进度和质量产生影响，承包商必须及时调整施工计划和资源，确保工程如期完成。

【四、合同的终止】1.提前终止：如遇到不可抗力等特殊情况，双方可以协商提前终止合同，并按照法律规定处理终止的事项。

2.违约责任：如一方违反合同约定导致合同终止，应当承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。

综上所述，施工合同通用条款是建筑工程中非常重要的一部分，对于双方的权利义务、合同的约定及变更、终止等方面都有详细规定，是保障工程施工顺利进行的重要依据。

工程施工合同专用条款第一章总则第一条（定义）根据《合同法》及有关法律、法规的规定，工程施工合同是指建设工程发包方与承包方之间的合同关系。

本合同条款为工程施工合同的专用条款，适用于工程施工项目。

第二条（合同订立）1.本合同的订立应当以书面形式进行，合同各方应当按照诚实信用原则进行协商。

2.合同订立后，双方应当在合同生效前支付相应的定金。

合同生效的具体条件由双方协商确定。

第二章合同标的和工程范围第三条（合同标的）1.根据该合同，承包方应当按照约定的施工时间、质量、费用等条件，为发包方提供工程施工服务。

2.合同标的包括但不限于施工图纸、技术规范、原材料、设备、施工劳动力等。

第四条（工程范围）1.工程范围应当根据发包方提供的施工图纸和技术规范进行确定，双方共同确认后生效。

2.在工程施工过程中，如发现工程范围需要进行调整的情况，应当及时通知另一方并按照双方的协商确定调整方案。

第三章施工期限与工期管理第五条（施工期限）1.本合同约定的施工期限为从合同生效日起开始计算，至工程竣工验收通过之日止。

2.施工期限的具体安排由双方协商确定，并在合同中明确记录。

第六条（工期管理）1.双方应当建立工期管理机制，确保工程按时完成。

如工期延误，应当进行相应的赔偿或补偿。

2.发包方有权要求承包方提供工期进度报告，并对工期的进展进行监督。

第四章施工质量和安全第七条（施工质量）1.承包方在施工过程中应当严格按照合同约定的技术规范和质量要求进行施工。

2.发包方有权要求承包方提供相关的质量检测报告，并对施工质量进行评价。

第八条（安全管理）1.承包方应当建立健全的安全管理制度，确保施工过程中的安全。

2.如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并采取相应的措施进行处理和排除安全隐患。

第五章施工费用及支付方式第九条（施工费用）1.本合同约定的施工费用应当包括所有与工程施工相关的费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费等。

2.合同双方应当就施工费用达成一致，并在合同中记录明确。