工程建设监理合同(合同范本)
- 格式:docx
- 大小:54.76 KB
- 文档页数:22
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:乙方(被监理方):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力,乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求,对乙方委托的建设工程进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议,协助乙方进行工程管理,维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责,确保工程按照设计要求进行,合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理,对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理,并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况,按时提供监理服务,并对监理人员进行培训,提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定,按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为:(具体支付方式)3.3 如有需要,乙方应按照实际监理服务情况,与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密,严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意,任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务,或者服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
有关工程建设监理委托合同范本7篇篇1甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人电话]乙方(监理方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方对特定工程项目进行建设监理事宜达成一致意见,特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 工程总投资:[工程总投资额]二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对甲方委托的工程项目进行建设监理,包括施工质量控制、进度控制、造价监控以及安全生产监管等。
2. 具体工作内容包括但不限于:(1)审查施工组织设计和重大施工方案;(2)检查关键工序和特殊施工工艺的实施情况;(3)把控工程质量,处理质量问题及事故;(4)审核工程进度计划,确认工程进度款支付申请;(5)协助甲方进行成本控制和造价审核工作;(6)监督施工现场安全文明施工管理。
三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
如因特殊情况需要延长监理期限的,双方应另行签订补充协议。
四、费用与支付方式1. 监理费用:总金额为人民币[监理费总额]元整。
费用明细根据工程项目具体情况在附件中详细列出。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付时间和金额按双方约定的时间节点支付。
工程完工后,甲方应对乙方提交的最终成果文件进行验收,并支付尾款。
乙方需提供相应的发票。
五、双方责任与义务1. 甲方应向乙方提供完整的设计文件、相关资料及信息,并确保其真实性。
甲方应支持乙方的工作,提供必要的现场办公条件。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,公正、客观地进行监理工作,并对监理结果负责。
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方:监理单位名称乙方:被监理单位名称鉴于本工程需要进行监理工作,监理单位与被监理单位根据平等互利的原则,达成如下协议:第一条工程概况1.1 项目名称:1.2 项目地点:1.3 建设单位:1.4 监理单位:1.5 被监理单位:第二条工程监理内容2.1 监理范围:2.2 监理内容:2.3 安全生产监理:2.4 质量监理:2.5 进度监理:2.6 合同价款监理:2.7 监理机构工作人员的配备和资质要求:第三条监理合同签订3.1 双方应在项目启动前签订监理合同,明确监理范围和工作内容。
3.2 监理合同签订后,监理单位需按照合同要求履行监理职责。
第四条监理费用4.1 监理单位的费用由建设单位支付。
4.2 监理费用应按照合同约定的支付方式和标准进行支付。
4.3 若因被监理单位的原因,监理工作出现延误或者增加监理范围,监理单位有权要求额外费用。
第五条工程监理责任5.1 监理单位应按照法律法规和监理规范要求,履行监理职责,保证工程质量与安全。
5.2 被监理单位应积极配合监理工作,及时整改监理单位提出的问题。
5.3 若监理单位因监理工作不力导致工程质量问题,应承担相应的责任。
第六条变更与解除6.1 如需变更监理合同内容,需双方协商一致,并签订书面变更协议。
6.2 若因一方当事人违约,致使监理合同无法继续履行,应当依法解除监理合同。
第七条法律适用7.1 本监理合同在签订之日起生效,至工程竣工验收结束。
7.2 本监理合同的履行与解决争议,适用中华人民共和国法律。
第八条争议解决8.1 双方在履行本监理合同过程中如发生争议,应友好协商解决;如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
甲方(监理单位):乙方(被监理单位):签订日期:签订日期:本监理合同有效期为自双方签订之日起至工程竣工验收结束。
双方均应认真履行监理合同规定的责任和义务,确保工程质量安全。
如有违约行为致使工程出现问题,将按照法律规定进行追责和赔偿。
工程建设监理合同(范本)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程建设监理合同范本甲方(监理单位):___________法定代表人或授权代表:___________联系地址:___________联系电话:___________传真:___________电子邮箱:___________乙方(工程建设单位):___________法定代表人或授权代表:___________联系地址:___________联系电话:___________传真:___________电子邮箱:___________鉴于乙方拟进行的___________项目的监理工作,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经协商一致,就本工程建设监理事宜达成如下合同:第一条项目名称及工程概况1、项目名称:___________2、项目地点:___________3、工程概况:___________第二条服务内容及标准1、甲方应按照相关法律法规、规范标准及乙方的要求,对该工程进行全程监理,包括但不限于图纸审核、施工方案审查、工程进度跟踪、质量检验等工作。
2、甲方应提供有关监理日志、监理报告和监测数据等监理资料,做好工程建设的记录和资料归档工作。
3、甲方应指导协调工程建设各方,协助解决在工程建设过程中出现的问题。
第三条服务期限及工资待遇1、监理工作的服务期限为______年(月),具体执行日期从__________至__________。
2、甲方的服务报酬为__________元整,支付方式为每月或每季度支付一次,具体支付日期双方另行协商确定。
注:支付应包括工作人员工资、交通、餐饮、住宿等费用。
3、如乙方需延长监理期限,应提前通知甲方,并与甲方重新协商合同条款。
第四条保密条款1、双方应对涉及对方商业机密和个人隐私的信息进行保密,并不得擅自向第三方透露。
2、双方发现对方存在违反保密协议的情况,有权追究其法律责任。
第五条违约责任1、若一方未履行合同义务或者未按约定完成工作,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
建设部监理合同范本3篇篇一建设部监理合同范本甲方(委托人):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________乙方(监理人):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方拟建设[项目名称]工程,为确保工程质量、进度和安全,甲方委托乙方承担该工程的监理工作。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 工程内容:[工程内容描述]二、监理范围和内容1. 监理范围:[具体监理范围]2. 监理内容:[监理工作的具体内容]三、监理期限1. 监理期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
2. 如工程需要延长监理期限,双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
(1)[支付方式 1]:[具体支付时间和金额](2)[支付方式 2]:[具体支付时间和金额](3)……五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 有权对工程建设进行监督、检查,提出意见和建议。
2. 有权要求乙方更换不称职的监理人员。
3. 应按照合同约定支付监理费用。
4. 应提供必要的工作条件,协助乙方开展监理工作。
(二)乙方的权利和义务1. 有权对工程建设进行监督、检查,提出意见和建议。
2. 有权要求甲方提供必要的工作条件。
3. 应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量、进度和安全。
4. 应保守工程建设中的商业秘密和技术秘密。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,每逾期一日,应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1.工程概况工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:__附件A-监理服务范围;__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;__附件C-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
工程监理合同范本.5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程监理合同范本一、双方约定甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(监理方)地址:法定代表人:联系电话:二、工程情况1、项目名称:2、建设规模:3、工程地址:4、工程概况:5、监理范围及内容:三、监理费用1、监理费用总额:2、付款方式:3、额外费用:4、逾期付款利息:四、监理责任1、监理方应当全程监督、检查工程施工情况,确保工程质量;2、监理方应当及时向委托方汇报工程进度及质量状况;3、监理方应当配合委托方做好施工单位的工作安排;4、监理方应当制定监理报告,评价工程施工质量。
五、委托方责任1、委托方应当按照监理方的要求提供工程相关资料及配合监理工作的开展;2、委托方应当及时处理监理方反馈的问题,并协助监理方解决工程施工中遇到的困难;3、委托方应当按时支付监理费用。
六、变更与解除1、若工程发生变更,须由双方协商决定是否对监理合同进行修改;2、若一方违约,另一方有权解除该监理合同。
七、争议解决1、如因履行本合同而发生的任何纠纷,双方应当友好协商解决;2、如果协商不成,应提交仲裁解决。
八、其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效;2、未尽事宜,由双方协商解决。
委托方:(盖章)法定代表人签字:日期:监理方:(盖章)法定代表人签字:日期:篇2工程监理合同范本甲方(监理单位):______________(简称甲方)乙方(被监理单位):______________(简称乙方)鉴于乙方委托甲方为其工程项目进行监理工作,双方经友好协商确定以下工程监理合同:第一条工程监理的内容及范围1.1 甲方将为乙方的工程项目提供全面的监理服务,包括但不限于工程项目的设计、施工、预算、进度等方面的监督和管理。
1.2 甲方将依据监理合同的约定,对工程项目进行现场检查、技术审核、资料核对等工作,并对发现的问题提出监理意见和建议。
1.3 乙方应在监理合同中明确工程项目的具体范围、工作内容及监理的工作时间和工作条件,以确保监理工作的顺利进行。
建设工程监理合同范本5篇第1篇示例:建设工程监理合同范本甲方:_________________(委托方)鉴于甲方拟对______________(工程项目名称)项目进行建设,并委托乙方对该工程项目进行监理工作,双方经友好协商,本着互利共赢的原则,达成如下协议,以约定双方的权利和义务。
第一条项目基本情况1.1 甲方拟在______________(工程项目地址)进行______________(工程项目性质),项目建设规模为______________,项目总投资为______________。
1.2 乙方对该项目具有____________________(监理资质等级),有相关监理经验和能力,可按照相关法律法规和标准要求进行有效监理。
第二条监理范围2.1 甲方委托乙方对工程项目全过程进行监理,包括但不限于设计审核、施工现场管理、质量安全检查、工程进度监控等工作。
2.2 乙方应按照国家有关规定和标准要求,制定监理计划、监理方案,严格把关,确保工程质量和安全。
3.1 甲方应按照双方签订的监理合同约定,按时足额支付监理费用。
3.2 监理费用支付方式为__________________,具体金额及支付时间双方另行协商确定。
第四条相关责任4.1 乙方应按照国家有关规定和标准,对工程项目进行监理,确保工程质量和安全;如发现工程质量不符合要求等问题,应及时向甲方报告并提出整改意见。
4.2 甲方应保证提供给乙方进行监理工作所需的相关信息和资料,并确保施工单位、设计单位等配合乙方的监理工作。
第五条合同变更与解除5.1 如因工程项目的设计变更、工程进度调整等原因需要对合同内容进行修改,双方应及时协商一致,签订书面变更协议。
5.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同,但应提前通知对方,并办理解除手续。
6.1 若一方未按照本合同的约定履行义务,构成违约行为,应承担相应的违约责任,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改工程建设监理合同(合同范本)The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.工程建设监理合同(合同范本)________(以下简称“业主”)与_______(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。
一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:监理范围:二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理委托函或中标函;②工程建设监理合同标准条件;③工程建设监理合同专用条件;④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
本合同的监理业务自年月日开始实施,至年月日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。
副本份,各执份。
业主:(签章)监理单位:(签章)法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)地址:地址:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮编:邮编:电话:电话:年月日年月日签于签于附:工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第1条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。
(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。
(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。
(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
(8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第2条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第3条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
监理单位的义务第4条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第5条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。
帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。
第6条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。
在监理工作完成或终止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第7条在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务业主的义务第8条业主应当负责工程建设所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
第9条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。
第10条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第11条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。
更换常驻代表,要提前通知监理单位。
第12条业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。
第13条业主应为监理机构提供如下协助:(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第14条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。
第15条如果双方约定,由业主免费向监理机构提供职员和服务人员,则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。
监理单位的权利第16条业主在委托的工程范围内,授予监理单位以下监理权利:(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权;(2)选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权;(3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向业主的建议权;(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得业主的同意。
(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得各业主的同意。
(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向业主报告;(7)报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令;(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。
承建商取得监理机构复工令后才能复工。
发布停、复工令应当事先向业主报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向业主作出书面报告。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权;(10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签订权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理机构签字确认,业主不支付工程款。
第17条监理机构在业主授权下,可对任何第三方合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经业主事先批准。
在紧急情况下未能事先报业主批准时,监理机构所作的变更也应尽快通知业主。
在监理过程中如发现承建商工作不力,监理机构可提出调换有关人员的建议。
第18条在委托的工程范围内,业主或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
当业主和第三方发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调。
当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。
业主的权利第19条业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权;第20条业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权;第21条监理单位调换总监理工程师须经业主同意;第22条业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。
第23条业主有权要求监理单位列换不称职的监理人员,直到终止合同。
监理单位的责任第24条监理单位的责任期即监理合同有效期。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第25条监理单位在责任期内,应当履行监理合同中约定的义务。
如果因监理单位过失而造成了经济损失,应当向业主进行赔偿。
累计赔偿总额不应超过监理酬金总数(除去税金)。
第26条监理单位对第第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理单位不承担责任。
第27条监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时,监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。
业主的责任第28条业主应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理单位造成的经济损失。
第29条业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索所引起的监理单位的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第30条本合同自签字之日起生效。
第31条由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主。
由此增加的工作量视为附加工作,完成监理业务的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第32条在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时,监理单位应当立即通知业主。
该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42天的时间用于恢复执行监理业各,并按双方约定的数量支付监理酬金。
第33条业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天前通知监理单位,监理单位应当立即安排停止执行监理业务。
当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。
若业主发出通知后21天内没收到满意答复,可在第一个通知发出后35天内发出停止监理合同的通知,监理合同即行终止。
第34条监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据,而业主又未对监理单位提出任何书面意见时,或根据第32条或第33条已暂停执行监理业务时限超过半年时,监理单位可向业主发出终止合同的通知。
如果第二方通知发出后42天内仍未得到业主答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
第35条监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的时间和酬金。
第36条合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理酬金第37条正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金,按照监理合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第38条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。
利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
第39条支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第40条如果业主对监理单位提出的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到通知支付通知书24小时内向监理单位发出异议的通知,但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。
其他第41条委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察,经业主同意其所需费用随时向业主实报实销。
第42条监理单位如须另聘专家咨询或协助,在监理业务范围内其费用由监理单位承担,监理业务范围以外,其费用由业主承担。
第43条监理机构在监理工作中提出的合理化建议,使业主得到了经济效益,业主给予适当的物质奖励。