建设法规与合同管理阶段性作业4

建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分：100分得分：0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。

(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。

(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。

(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。

(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。

(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。

(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。

2022年监理工程师考试《建设工程监理基本理论与相关法规》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《建设工程监理规范》，下列工作中，属于建设工程监理基本职责的是（）。

A．选定工程合同计价方式B．明确勘察设计任务C．协调工程建设相关方关系D．监督工程保修期质量缺陷修复【答案】C【解析】建设工程监理是一项具有中国特色的工程建设管理制度。

工程监理单位的基本职责是在建设单位委托授权范围内，通过合同管理和信息管理，以及协调工程建设相关方关系，控制建设工程质量、造价和进度：三大目标，即“三控两管一协调”。

此外，还需履行建设工程安全生产管理的法定职责，这是《建设工程安全生产管理条例》赋予工程监理单位的社会责任。

2．根据《建筑法》，监理人员发现设计文件不符合工程质量标准时，正确的做法是（）。

A．报告建设单位要求设计单位改正B．要求施工单位修改图纸C．要求设计人员改正D．报告施工图审查机构要求设计单位改正【答案】A【解析】根据《建筑法》第三十二条规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

3．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。

A．总投资额2000万元的供气工程B．总投资额2000万元的电信枢纽工程C．总投资额2000万元的影剧院工程D．总投资额2000万元的铁路专用线工程【答案】C【解析】国家规定必须实行监理的其他工程。

是指：（1）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：①煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；②铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；③邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；④防洪、灌溉、排涝、发电、引（供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；⑤道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；⑥生态环境保护项目；⑦其他基础设施项目。

建筑工程劳务法规有哪些？《合同法建设工程合同》第273条，不允许转包、再分包和主体结构分包。

《建筑法》禁止转包、违法分包、再分包、主体结构分包，分包与总包承担连带责任。

《招投标法》必须通过招标选择总包的工程，及重要设备、材料的采购必须招标。

热门城市：四川律师荆门律师毕节律师贵州律师张掖律师昭通律师宁德律师本溪律师无锡律师惠州律师为了规范建筑工程中的劳务作业，有一系列的建筑工程劳务法规被制定出来，了解这些法律规定对于我们从事建筑工程的劳务作业有很多帮助，也能让我们避免触犯法律，同时用法律来保障自己的合法权益。

下面，的小编便为大家介绍一下建筑工程劳务法规的具体内容。

一、法律《合同法建设工程合同》第273条，不允许转包、再分包和主体结构分包。

《建筑法》禁止转包、违法分包、再分包、主体结构分包，分包与总包承担连带责任。

《招投标法》必须通过招标选择总包的工程，及重要设备、材料的采购必须招标。

二、行政法规《建设工程质量管理条例》1、施工单位不得转包或者违法分包工程。

2、第27条总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

三、司法解释《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第6条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

第7条具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。

(总包商和专业分包商可以对劳务部分分包)四、行政规章《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第5条房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。

第9条专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。

劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务。

五、地方性法规如：《北京市招标投标条例》第4条下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，符合市人民政府按照国家规定制定的招标范围和规模标准的，必须进行招标。

云南锡业职业技术学院期末考试试卷A年级专业：学年学期： 2014年春季学期课程名称：科任教师：学号：考生姓名：一、单选题：（每题2分，共20分）1、建筑面积在（）㎡以上的住宅建设工程必须实行监理。

Pg161A 5万B 3万C 2万D 1万2、下列说法正确的是（）A 建设行政法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

B 建设法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

C 建设部门规章是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

D 地方性建设法规法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

3、《中华人民共和国建筑法》于1997年11月1日经八届人大常务委员会第28次会议审议通过，（）起施行。

Pg3A 1998年1月1日B 1998年2月1日C 1998年3月1日D 1998年4月1日4、下列不是法律关系客体的是（）A 表现为财、物的客体B 表现为行为的客体C 表现为非物质财富的客体D 表现为文化遗产的客体5、关于债权和物权、下列说法错误的是（）A 物权的客体是行为，债权的客体物B 物权为支配权，债权为请求权C物权与债权具有功能上的互补关系 D 物权为对世权，债权是对人权6、符号GB/T 50XXX-XXXX表示的意思是（）A 强制性国家标准B 推荐性国家标准C 强制性行业标准D 推荐性行业标准7、建设工程勘察、设计企业的资质实行（）审批。

Pg31A 分类B 分级C 分批D 逐级8、参加一级建造师职业资格考试合格，由各省、自治区直辖市人事部门颁发人事部统一印刷，人事部、建设部用印的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》。

该证书在（）范围有效。

Pg41A 全世界B 全国C 本省D 本地区10、工程建筑招标，是指建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的（）单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为。

建设法规与合同管理（专升本）阶段性作业1一、单选题1. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。

刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。

半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。

依照法律，王某。

(4分)(A) 有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得此牛并据为己有，构成不当得利(B) 有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费(C) 无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权(D) 无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿参考答案：C2. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。

该责任在债的产生根据中属于之债。

(4分)(A) 侵权(B) 合同(C) 无因管理(D) 不当得利参考答案：A3. 根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

(4分)(A) 3(B) 2(C) 5(D) 4参考答案：C4. 天虹房地产开发公司于1995年7月1日以出让方式获得某市一块国有土地的使用权，使用年限为40年。

经开发建成商品房后，1999年7月1日将该宗房屋一并转让给大洋公司，大洋公司将其作为职工住宅分配给职工居住，职工李某于2000年1月1日搬入新居，此时李某对该土地的使用年限为。

(4分)(A) 40年(B) 70年(C) 35年零6个月(D) 36年参考答案：C5. 1992年甲将自己的3间私房作价2万元转让给乙，乙略加修缮，居住1年后以4万元的价格转让给丙，丙居住1年后以5万元的价格转让给丁。

以上几次转让均未办理私房过户手续。

在丁居住期间，房屋所在地被城市规划为对外经济开发区，该房屋价格涨至20万元，甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。

问答题：
1. 建设工程项目总承包哪几种方式？各有何特点？
2. 建设工程交易中心的功能有哪些？
3. 建设工程招标方式包括哪几种？各有什么优缺点？
4. 根据《招标投标法》，哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标？
5. 简述资格审查的内容、目的、分类
6. 简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。

7. 什么是投标保证金？在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金？
8. 中标候选人需满足的条件是什么？
9. 简述联合体投标的概念、特点及资质要求。

10. 简述建设工程施工招标的程序.
11. 常用的工程投标报价技巧有哪几种？
12. 简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。

13. 简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的普通要件。

14. 什么是不可抗力？不可抗力普通包括什么情形？简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。

15. 组成建设工程施工合同的文件包括哪些？它们的解释顺序如何？
16. 简述指定分包和普通分包的区别。

17. 简述索赔的定义、特征及分类
18. 简述索赔的程序
19. 简述FIDIC 合同条件下变更估价的原则。

20. 投标文件普通包括什么内容？。

《建设法规与合同管理2442》19春在线作业1
以下不属于建设法律关系三要素的为()。

A.建设法律关系主体
B.建设法律关系客体
C.建设法律关系内容
D.建设法律关系条件
正确答案:D
建设规章的制定机关和建设活动的执法机关是()。

A.国务院
B.全国人民代表大会
C.铁道部
D.建设部
正确答案:D
关于注册建造师的执业活动,下列说法中正确的是()。

A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
正确答案:B
根据城乡规划法的规定,城乡规划包括()。

A.城市规划和乡村规划
B.城市规划、镇规划和乡规划
C.城镇体系规划和乡规划
D.城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划
正确答案:D
关于建筑工程的发包、承包方式,以下说法错误的是()。

A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D.发包方有权将工程的地基基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位正确答案:D。

《建设法规与合同管理》练习题答案一、填空题1.法是一种规范，它确定人的行为的自由程度。

2.法是上层建筑的组成部分，受经济基础的制约。

3.法是人们的行为规范，它调整的是人们的行为，而不是思想或其他非行为的东西。

4.法的内容只能是国家利益。

5.法的作用是由国家确立、维护和发展社会秩序的工具，这个工具的作用是以军队、法庭、监狱等为后盾的。

6.从广义上讲，法律制度是指一个国家法律规范的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整某一类特定关系，规范某一类特定行为的法律规范的总和。

7.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

8.法定代表人是指能代表法人行使民事权利、承担民事义务的主要负责人。

9.任何一个法律规范都必须由假定、处理、制裁三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。

10.建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建筑，及其配套的线路、管道、设备的安装活动。

11.建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与建设单位、设计单位、施工单位及有关单位（如中介服务机构）之间发生的相应的管理与被管理关系。

12.许可是国家通过建设法律规范允许特别的主体在法律允许范围内有某种作为权利。

13.建设法规的经济性既包括财产性，也包括其与生产、分配、交换、消费的联系性。

14.建设法律关系是指由建设法律规范所确认的在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。

15.法律事实是指能够引起建设法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实。

16.行政法规是指国务院以及建设部制定颁布，或建设部与其他部、委联合颁布的规范性文件，其效力低于宪法和法律，在全国范围内有效。

17.行政法规的名称可谓条例、办法、行政措施、决定、命令、指示、规章等。

第二章建设立法与实施二、填空题1.建设法律的内容包括党和国家提出的关于建设方面的基本方针、政策和需要用法律规定的，涉及全国建设领域的根本性的、长远的和重大的问题。

2.建设行政执法监督检查的对象主要是行政机关、执法机关及其工作人员。

1：[单选题]1、建设法规调整的社会关系包括( )、经济协作关系及其相关的民事关系。

A：家庭关系B：国家关系C：人民关系D：行政管理关系参考答案：D2：[单选题]2、当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是（）A：部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双发协商B：同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决C：部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决D：地发性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决参考答案：B3：[单选题]3、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应如何适用？（）A：适用《甲省简述市场管理条例》B：适用《乙省建筑市场管理条例》C：由国务院裁决适用哪一个D：当事人自由协商适用哪一个参考答案：B4：[单选题]4、建设工程准备阶段包括规划、获取土地使用权、拆迁、（）、工程承发包等主要环节A：报建B：勘察设计C：工程施工D：竣工验收参考答案：A5：[单选题]5、下列法律事实中，属于法律行为的是( )。

A：进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B：地基开挖时发现文物而改变设计方案C：发生非典疫情致使施工进度延迟D：施工企业因工程款不到位而拒绝开工参考答案：D6：[单选题]6、工程建设前期阶段的内容包含投资意向、投资机会分析、项目建议书、（）、审批立项几个环节。

A：可行性研究B：初步设计C：施工D：竣工验收参考答案：A7：[单选题]7、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）A：法律B：部门规章C：行政法规D：单行条例参考答案：B8：[单选题]8、下列与工程建设相关的法律中，属于民法法律部门的是（）A：建筑法B：合同法C：招标投标法D：仲裁法参考答案：B9：[单选题]9、法律效力等级是正确使用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）A：国际条约>宪法>行政法规>司法解释B：法律>行政法规>地方政府规章>地方性法规C：行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D：宪法>法律>行政法规>地方政府规章参考答案：D10：[单选题]10、我国法的形式主要为以宪法为核心的各种规范性文件，下列选项中不属于法的是（）A：某省人大制定的地方性法规B：某经济特区人民政府制定的规范性文件C：某市高级人民法院发布的判例D：我国参加的国际条约参考答案：C11：[单选题]11、工程建设前期阶段包含投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究及（）几个环节。

《建设法规与合同管理2442》14秋在线作业1
一,单选题
1. 《合同法》第283条规定：“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，工程中途要求停建、缓建的，应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。

”在这里，发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于（）。

A. 违约责任
B. 行政责任
C. 侵权责任
D. 侵权责任
?
正确答案：A
2. 应合同当事人的请求，由人民法院予以撤销的合同
A. A、自人民法院决定撤销之日起不发生法律效力
B. 自合同订立时起不发生法律效力
C. 自人民法院受理请求之日起不发生法律效力
D. 自合同规定的生效日起不发生法律效力
?
正确答案：B
3. 建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。

A. 承包方
B. 发包方
C. 管理方
D. 第三方
?
正确答案：B
4. 对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是
A. 分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责
B. 分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责
C. 分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任
D. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
?
正确答案：D
5. 依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同，法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。

那么，返还财产和恢复原状应属于（）。

A. 民事责任
B. 行政责任
C. 刑事责任
D. 违宪责任。

2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4单选题1. 村长陈展与村民孙地牛因返还借款问题发生纠纷，后经村人民调解委员会调解，双方达成协议：村民孙地牛于调解协议达成后一个月内返还陈展借款500元。

人民调解委员会就此制作了调解书，并将调解书送交给陈展、孙地牛二人。

一个月之后，孙地牛未按该调解书履行义务。

在此种情况下，陈展。

(4分)(A) 可以直接到法院申请强制执行(B) 应当通过村人民调解委员会向人民法院申请强制执行(C) 可以直接到人民法院提起诉讼(D) 应由村调解委员会开出借款问题经调解委员会调解的证明方可到人民法院起诉参考答案：C2. 甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。

根据《担保法》的规定，该定金数额最多为万元。

(4分)(A) 30(B) 45(C) 60(D) 90参考答案：C3. 对于不公开审理的案件，。

(4分)(A) 可以公开宣判，也可以不公开宣判(B) 应公开宣判(C) 应不公开宣判(D) 依被告的意见选择公开或不公开宣判参考答案：B4. 根据《民事诉讼法》的规定，以下关于诉讼管辖的表述正确的是。

(4分)(A) 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖(B) 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖(C) 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院(D) 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则参考答案：A5. 对他人之间的诉讼标的享有请求权或案件处理结果与其有直接利害关系，因而参加到他人已开始的诉讼中，以维护自己的合法权益的人称为。

(4分)(A) 原告(B) 被告(C) 共同诉讼人(D) 第三人参考答案：D6. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于。

(4分)(A) 一般保证(B) 连带保证(C) 反担保保证(D) 书面保证参考答案：B7. 当受送达人是军人时，适用的送达方式是。

建设法规-形考一至四一、背景概述在建设行业中，建设法规是确保工程的安全、质量和可持续发展的重要保障。

作为建设从业人员，了解和遵守相关的建设法规是我们的职责和义务。

形考一至四是建设类专业在学习过程中的重要环节，对于掌握相关法规和规范具有重要意义。

二、形考一：建设工程安全生产管理1. 目标形考一旨在检验建设类专业学生对于建设工程安全生产管理法规的理解和应用能力。

通过形考一，可以全面了解建设工程安全生产管理的重要性，以及相关法规对于保障工程安全的作用。

2. 考核内容形考一主要包括以下内容： - 建设工程安全生产管理的基本概念和原则 - 建设工程安全生产的组织实施 - 建设工程施工现场的安全管理 - 特种作业人员的安全管理 - 事故应急管理3. 考核方式形考一通常采取书面考试的形式，考试内容包括选择题、判断题和简答题等。

考试要求学生具备良好的理论知识水平，并且能够将理论知识应用于实际的建设工作中。

4. 准备建议为了顺利通过形考一，建议学生进行以下准备： - 仔细学习相关的法规和规范，理解其背后的原理和要求。

- 参加相关的培训和讲座，增强自己的知识和实践能力。

- 制定学习计划，合理安排学习时间，掌握重点知识和难点问题。

三、形考二：建设项目管理规定1. 目标形考二主要考察建设类专业学生对于建设项目管理规定的理解和应用能力。

通过形考二，可以了解建设项目管理的基本流程和要点，为未来的实际工作打下基础。

2. 考核内容形考二的考核内容主要包括以下内容： - 建设项目管理的基本原则和流程 - 项目招投标管理 - 合同管理 - 工程施工管理 - 工程质量管理 - 工程验收和竣工管理3. 考核方式形考二通常采取闭卷考试的形式，考试内容包括选择题、判断题和案例分析题等。

考试要求学生对于建设项目管理规定有较为全面的了解，能够熟练运用相关知识解决实际问题。

4. 准备建议为了顺利通过形考二，建议学生进行以下准备： - 深入学习项目管理的相关法规和规范，理解其在实际工作中的应用。

注: 红色标示内容为必做内容, 其它为选做内容。

如果大题为红标题, 表面该大题都为必做。

本学期作业共3次。

本次作业为第三次。

第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同, 是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。

2.施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。

3.发包人供应的材料设备使用前, 由承包人负责检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由发包人承担。

4.承包人采购的材料设备在使用前, 承包人应按工程师的要求进行检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由承包人承担。

5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认, 是发包人支付工程款的前提。

6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额, 其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务。

二、单选题1.如需更换工程师, 发包人应至少提前 B 天以书面形式通知承包人, 后任继续行使合同文件约定的前任的职权, 履行前任的义务。

A. 10B. 7C. 15D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的C 。

A.总进度计划B.季进度计划C.月度进度计划D.周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时, 应当以书面形式要求承包人暂停施工, 并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。

A. 24B. 48C. 8D. 144.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更, 应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。

A. 7B. 10C. 14D. 285.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位, 承包人进行自检, 并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。

A. 24B. 8C. 16D. 486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件, 由 C 组织试车。

A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件, 由 D 组织试车。

1.简述建设法规的概念和调整对象。

答：（1）建设法规的定义：建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。

（2）建设法规调整的对象：任何法律都以一定的社会关系为其调整对象。

调整对象是区分法律部门的重要标准。

2.简述建设法规的特征及作用。

答：建设法规的特征：1、行政隶属性；2、经济性；3、政策性；4、技术性。

建设法规的作用：就是保护、巩固和发展社会主义的经济基础，最大限度地满足人们日益增长的物质和文件生活的需要。

具体来讲，建设法规的作用主要有：规范指导建设行为；保护合法建设行为；处罚违法建设行为。

3.建设法规的基本原则是什么？答：1、工程建设活动应确保工程建设质量与安全原则；2、工程建设活动应当符合国家的工程建设安全标准原则；3、从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则；4、不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则；5、合法权利受法律保护原则。

4.什么是建设法律关系？建设法律关系三要素是什么？答：建设法律关系是指由法律规范所确定和调整的人与人或人与社会之间的权利、义务关系。

法律关系三要素是：1、建设法律关系主体；2、建设法律关系客体；3、建设法律关系内容。

5.建设法律变更包括哪些变更？答：1、主体变更，包括主体数目发生变化；主体的变化；2、客体的变更：客体范围的变更；客体性质的变更。

3、内容变更。

二、案例分析题某市城投公司委托某招标代理公司就凤凰山公园工程发出招标公告，招标文件3.5规定：“本次招标只接受联合体投标。

联合体投标应满足下列要求：有市政公用资质企业作为牵头人，有二级及以上园林绿化资质的企业不少于1家。

”十家投标联合体通过招投标资格审查而参加投标。

经过开标、评标，确定“A市政公司-A园林绿化公司”为第一中标候选人，“B建设集团公司-B园林工程公司”为第二中标候选人。

1.【第01章】法律关系主体与客体的变更（）A 必然导致权利的增加B 必然导致义务的增加C 必然导致内容的变更D 不会导致权利义务的变更正确答案:C2.【第01章】建设法规体系由很多不同层次的法规组成，下列选项中不属于建设法规的是（）A 浙江省城乡规划管理条例B 北京市建筑工程施工许可办法C 浙江省高级人民法院发布的工程案件判例D 工程建设标准正确答案:C3.【第01章】法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）A 行政规章>宪法>行政法规>地方性法规B 法律>行政法规>地方政府规章>地方性法规C 行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D 宪法>法律>行政法规>地方政府规章正确答案:D4.【第01章】建设法规的调整对象是在建设活动中所发生的各种社会关系，具体包括建设活动中的( )A 行政管理关系B 经济协作关系C 技术管理关系D 民事关系E 组织管理关系正确答案:ABD5.【第02章】征地、拆迁、报建，属于( )阶段的工作A 项目建议书阶段B 可行性研究阶段C 建设准备阶段D 建设实施阶段正确答案:C6.【第02章】主要包括工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备等环节工作的是基本建设程序中的( ).A 决策分析阶段B 建设准备阶段C 建设实施阶段D 工程终结阶段正确答案:C7.【第02章】在我国建设程序中“通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案”的阶段是( )A 项目建议书阶段B 可行性研究阶段C 初步设计阶段D 建设前期准备工作阶段正确答案:B8.【第03章】安全生产事故隐患报告义务，主要是( )的安全责任.A 建设单位B 勘察、设计单位C 监理单位D 施工单位正确答案:C9.【第03章】事故调查组应当自事故发生之日起( )日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日.A 30B 60C 90D 120正确答案:B10.【第03章】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处( )的罚款.A 工程合同价款1%以上2%以下B 5万元以上10万元以下C 20万元以上50万元以下D 50万元以上100万元以下正确答案:D11.【第03章】建设单位应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工.A 3B 6C 9D 12正确答案:A12.【第03章】保证安全生产投入，是( )的安全责任.A 建设单位B 勘察、设计单位C 监理单位D 施工单位正确答案:A13.【第03章】甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格.关于该专业工程质量责任的说法，正确的是( )A 乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B 甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C 甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D 甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任正确答案:C14.【第03章】根据《建筑法》及相关法规，下列工程中应当办理施工许可证的是( ).A 国务院批准开工报告的工程B 大型市政基础设施工程C 建筑面积200m2的农民自建低层住宅D 工程投资额为25万元的工程正确答案:B15.【第03章】建设单位应当在建筑工程开工前，申请领取施工许可证.建设行政主管部门应当自收到申请之日起( )日内，对符合条件的申请颁发施工许可证.A 7B 15C 28D 30正确答案:B16.【第03章】《建设工程质量管理条例》对最低保修期限作出规定，正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为( )年.A 2B 5C 8D 合理使用年限正确答案:B17.【第03章】保证本单位安全生产条件所需资金的投入，是( )的安全生产责任.A 建设单位B 勘察、设计单位C 物资供应单位D 施工单位正确答案:D18.【第03章】根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额( )左右的比例预留保证金.A 3%B 5%C 10%D 15%正确答案:B19.【第03章】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处( )的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任.A 工程合同价款2%以上4%以下B 5万元以上10万元以下C 10万元以上20万元以下D 20万元以上50万元以下正确答案:C20.【第03章】施工作业人员应当享有的安全生产权利有( ).A 获得防护用品权B 获得保险赔偿权C 拒绝违章指挥权D 安全生产决策权E 紧急避险权正确答案:ABCE21.【第03章】根据《建设工程质量管理条例》，下列选项属于建设工程竣工验收应当具备的条件的是( ).A 完成建设工程设计和合同约定的各项内容B 有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件C 有完整的技术档案和施工管理资料D 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告E 有建设单位签署的工程保修书正确答案:ACD22.【第03章】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是( )A 检举权B 控告权C 批评权D 接受安全教育培训的权利E 危险报告权正确答案:ABC23.【第03章】根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有( ).A 国家重点建设工程B 大中型公用事业工程C 成片开发建设的住宅小区工程D 限额以下的小型住宅工程E 利用国际组织贷款的工程正确答案:ABCE24.【第03章】《建设工程安全生产管理条例》规定，违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列( )行为的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任.A 未编制拆装方案、制定安全施工措施的；B 未由专业技术人员现场监督的；C 未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；D 未经监理工程师验收合格，擅自投入使用的；E 未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的正确答案:ABCE25.【第04章】《城乡规划法》所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划及( ).A 区规划B 村庄规划C 乡规划D 乡规划和村庄规划正确答案:D26.【第04章】按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发( ).A 选址意见书B 建设用地规划许可证C 建设工程规划许可证D 规划条件通知书正确答案:A27.【第04章】城市、镇总体规划的规划期限一般为( )年.A 15B 20C 25D 30正确答案:B28.【第04章】因依法修改城乡规划，给被许可人合法权益造成损失的，应当依法给予( ).A 困难补助B 生活补助C 补偿D 赔偿正确答案:C29.【第05章】适用于具有通用技术性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是( ).A 最低价法B 经评审的最低投标价法C 综合评估法D 评议法正确答案:B30.【第05章】下列关于投标联合体资格条件的说法，正确的是( )A 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C 联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件D 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级正确答案:C31.【第05章】评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为人以上单数.其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的.正确的选项是( ).A 3；1/2B 3；2/3C 5；1/2D 5；2/3正确答案:D32.【第05章】“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是招标投标中的( )原则.A 公开B 公平C 公正D 诚实信用正确答案:B33.【第05章】下列属于投标人不正当竞争行为的有( )A 投标人以自身技术优势降低投标报价B 招标人与投标人串通投标C 投标人以行贿手段谋取中标D 投标人以低于成本的报价竞标E 投标人以他人名义投标正确答案:BCDE34.【第06章】以下不属于代位权成立条件的是( ).A 债务人对第三人享有债权B 债务人实施了处分财产的法定行为C 债务人的行为对债权人造成损害D 债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险.正确答案:B35.【第06章】( )是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利.A 同时履行抗辩权B 不安抗辩权C 后履行抗辩权D 保证履约抗辩权正确答案:C36.【第06章】某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议.该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅.在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求.根据( )规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修.A 对合同条款起草人不利B 主张合同有效的解释优先C 排他D 同类相容正确答案:C37.【第06章】《合同法》规定，债权人自知道撤销事由之日起？年内或者债务人的行为发生之日起？年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭.正确选项是( ).A 1，2B 2，5C 1，5D 2，6正确答案:C38.【第06章】在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议.根据( )解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修.A 词句B 整体C 合同目的D 交易习惯正确答案:C39.【第06章】履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是( ).A 同时履行抗辩权B 后履行抗辩权C 违约救济权D 不安抗辩权正确答案:A40.【第06章】以下属于合同违约责任的特点的是( ).A 违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任B 违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式C 违约责任具有相对性D 违约责任具有法定性和任意性双重特征E 违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性正确答案:CDE41.【第06章】无效合同具有以下法律特征( ).A 合同已经成立B 合同不能产生法律约束力C 是当事人意思表示不真实的合同D 合同自始无效E 订立合同时显失公平正确答案:ABD42.【第06章】不可抗力是指( )的客观情况.A 不能判断B 不可改变C 不能预见D 不能避免E 不能克服正确答案:CDE43.【第06章】合同成立的条件包括( ).A 订立主体存在双方或者多方当事人B 合同的订立符合法律规定C 对主要条款达成合意D 合同按规定办理了批准、登记手续E 合同按约定办理公正、鉴证手续正确答案:AC44.【第06章】《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是( ).A 适当履行原则B 全面履行原则C 公平合理原则D 诚实信用原则E 遵守法律原则正确答案:BD45.【第06章】以下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是( ).A 合同是两个以上当事人意思表示一致的协议B 合同是一种民事法律行为C 合同是一种行政法律行为D 合同以设立、变更、终止身份关系为目的E 合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的正确答案:ABE46.【第06章】合同法律关系主体的种类包括( ).A 自然人B 法人C 经济人D 社会人E 其他组织正确答案:ABE47.【第07章】根据我国现行法律规定，一般建设项目按和两个阶段进行设计.正确选项是( )A 初步设计、技术设计B 初步设计、总体设计C 初步设计、施工图设计D 总体设计、施工图设计正确答案:C48.【第07章】按照工程建设阶段分类，工程合同可分为( )A 勘察合同、设计合同和施工合同B 监理合同、担保合同和施工合同C 设计合同、监理合同和施工合同D 担保合同、设计合同和施工合同正确答案:A49.【第07章】总价合同是指业主付给承包商的款额在合同中是一个规定的金额（即总价）的合同，又称闭口合同、包干合同.根据工程合同总价变化的可能性，可进一步分为（），另外还有管理费总价合同.A 固定总价合同B 调值总价合同C 固定工程量总价合同D 纯总价合同E 估计工程量总价合同正确答案:ABC50.【第07章】单价合同包括哪几种形式( )A 固定工程量单价合同B 估计工程量单价合同C 调值单价合同D 纯单价合同E 单价与包干混合式合同正确答案:BDE51.【第07章】合同风险评价主要包括( )A 风险的辨识B 风险的比较C 风险的评估D 风险的选择E 风险的判断正确答案:AC52.【第08章】下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是( )A 涉及国家安全、国家机密的项目B 使用各级财政预算资金的项目C 使用企事业单位自有资金的项目D 使用上市公司资金的项目正确答案:B53.【第08章】建设工程监理投标文件的核心是( ).A 监理实施细则B 监理大纲C 监理服务报价单D 监理规划正确答案:B54.【第08章】下列工程建设项目可以不进行招标的是( )A 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目B 全部或部分使用国家融资的项目C 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程建设项目D 需要采用专利或者专有技术的工程建设项目正确答案:C55.【第08章】以下属于施工投标策略的有( ).A 不平衡报价B 多方案报价C 无利润算标D 增加建议方案E 以缩短工期为承诺正确答案:ABCD56.【第08章】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有( ).A 运输费用B 技术性能、维修、运行费C 售后服务D 标准备件E 企业财务状况及银行信用正确答案:ABCD57.【第08章】依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有( ).A 项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标且不宜公开招标D 施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术E 在建工程追加附属小型工程或者主体加固工程正确答案:ABC58.【第08章】勘察投标书的评标内容主要包括( )A 勘察方案是否合理B 勘察技术水平是否先进C 勘察进度快慢D 报价是否合理E 投入、产出经济效益比较正确答案:ABD59.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出解除合同的通知.A 执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B 委托人未批准监理单位更换总监理工程师的要求C 委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D 由于委托人资金的原因导致被监理的施工暂停6个月正确答案:D60.【第09章】下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是( ).A 最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金B 最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金C 赔偿额为该部分正常工作酬金占工程概算投资的的比例乘以直接经济损失D 赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以直接经济损失正确答案:D61.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止.A 完成监理合同约定的监理工作之日B 签订监理合同时约定的结束日C 被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日D 完成正常监理工作和附加监理工作之日正确答案:C62.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是（）.A 通用条件—协议书—委托书B 委托书—通用条件—协议书C 委托书—协议书—通用条件D 协议书—委托书—通用条件正确答案:D63.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（）.A 正常工作B 本职工作C 额外工作D 附加工作正确答案:D64.【第09章】《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）附录A是用来明确约定（）.A 相关服务工作内容和范围B 项目监理机构人员及其职责C 项目监理设备配置数量和时间D 监理服务酬金及支付时间正确答案:A65.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），关于委托人义务，正确的是（）.A 在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密B 对建设工程有关事项和工程设计提出建议C 负责合同的协调管理工作D 在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料正确答案:D66.【第09章】工程监理合同生效后，出现( )情况致使监理人不能完成全部或部分工作，合同终止后的善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作.A 因委托人原因致使监理人服务的工程被迫终止B 因委托人原因致使被监理合同终止C 因监理人原因致使监理合同终止D 因施工承包人原因致使被监理合同终止，实施工程需要更换施工承包人E 不可抗力原因致使被监理合同暂停履行或终止正确答案:ABDE67.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），下列属于监理人需要完成的基本工作内容的是（）.A 主持工程竣工验收B 编制工程竣工结算报告C 检查施工承包人的试验室D 验收隐蔽工程、分部分项工程E 主持召开第一次工地会议正确答案:CD68.【第09章】下列情形中，属于监理人未正确履行合同义务的有( )A 未完成合同约定范围内的工作B 未按规范程序进行监理C 无正当理由不履行合同约定的义务D 无正当理由单方解除合同E 发出错误指令，导致工程受到损失等正确答案:ABE69.【第10章】根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209），设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的（）核算设计费.A 扩大的初步设计概算B 施工图预算C 地质地理环境特征和地下水分布情况D 地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案:D70.【第10章】根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209），委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备而需使用外商提供的制造图纸，（）应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作.A 发包人B 设备安装承包商C 设计人D 监理工程师正确答案:C71.【第10章】工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件而订立的协议.A 地质地理环境特征B 岩土工程条件C 地质地理环境特征和地下水分布情况D 地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案:D72.【第10章】如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经( )批准.A 原设计单位B 原审批单位C 原备案部门D 建设行政管理部门正确答案:B73.【第10章】根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203），勘察合同履行过程中，勘察承包人应做到（）A 提出勘查技术要求B 勘查进度符合合同规定C 自行解决勘察现场的土地使用和通道D 勘察成果质量符合规范及合同的约定E 勘察中的漏项及时予以勘察，但由此支出的费用由发包人承担正确答案:BD74.【第10章】对于技术复杂而又缺乏经验的项目一般有哪几个阶段的设计工作( )A 施工图设计阶段B 技术设计阶段C 初步设计阶段D 总体规划设计E 总体方案设计正确答案:ABC75.【第10章】工程设计资质分为( )A 工程设计综合资质B 工程设计劳务资质C 工程设计行业资质D 工程设计专业资质E 工程设计专项资质正确答案:ACDE76.【第11章】根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是( ).A 均采用无条件担保B 分别采用无条件担保和有条件担保C 均采用有条件担保D 分别采用有条件担保和无条件担保正确答案:A77.【第11章】根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是( ).A 承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B 合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C 承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D 因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担正确答案:A78.【第11章】根据《标准施工合同》，下列属于监理人在工程施工准备阶段职责的是( ).A 组织施工图设计交底B 审查承包人质量管理体系C 组织专项施工方案论证D 审查暂估价及暂列金额正确答案:B79.【第11章】根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是( ).A 直接与保险人协商一致后，并通知发包人B 直接与保险人协商一致后，并通知监理人C 应事先征得发包人同意，并通知监理人D 应事先征得监理人同意，并通知发包人正确答案:C80.【第11章】根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( ).A 不利地质条件B 不利水文条件C 有毒作业环境D 不利气候条件正确答案:D81.【第11章】根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求.索赔的原因应是在( )发生的事项.A 施工期间B 竣工验收期间C 缺陷责任期间D 合同有效期间正确答案:C82.【第11章】根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由( )进行补偿.A 发包人B 承包人C 合同条款确定的该风险责任人D 造价咨询机构正确答案:C83.【第11章】根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( ).A 担保的方式不同B 担保的金额不同C 担保的期限不同D 担保的作用不同E 被担保的主体不同正确答案:BCD84.【第11章】根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用有( ).A 监理人控制合同进度的依据B 监理人签认进度付款证书的依据C 施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D 承包人编制分阶段和分项进度计划的基础E 监理人确认承包人逾期违约的依据正确答案:AC85.【第11章】根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有( ).A 收集地下管线资料B 建立专门的质量检查体系C 测试施工控制网D 组织施工图纸会审。