《建设工程合同管理(i)》第二次作业

2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业一、单项选择题（本大题共40分，共 20 小题，每小题 2 分）1. 建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则（）.A. 该项索赔视为已经批准B. 该项索赔视为已被拒绝C. 该项索赔尚待批准D. 承包商应进一步提交索赔证据2. 支付工程款的前提是（）.A. 招标文件中写明的工程量B. 施工合同中约定的工程量C. 设计文件中标明的工程量D. 核实确认已完的工程量3. 当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（）.A. 不承担责任B. 负全部责任C. 承担连带责任D. 按合同规定退还一定数量监理费4. 发包的工作内容属于采用没有可遵循规范、标准和定额的新技术或新工艺工程项目施工,一般应采用（）.A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 总包合同5. 在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由（）授予.A. 建设主管部门B. 监理单位C. 业主D. 工程师6. 采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（）方式签订合同.A. 公开招标B. 询价、报价比较C. 直接订购D. 邀请招标7. 不管是甲方还是乙方供应的材料设备,（）.A. 须经双方验收后,由甲方妥善保管B. 必须经双方验收后,由乙方妥善保管C. 必须经甲方验收后,由甲方妥善保管D. 必须经乙方验收后,由乙方妥善保管8. 设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.A. 建设单位B. 设计任务书批准机关C. 初步设计批准机关D. 设计单位9. 施工企业的法人是指（）.A. 依法成立的建筑公司B. 公司总经理C. 合同签字人D. 公司股东大会10. 在勘察合同中,承包人义务有（）.A. 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应B. 支付定金C. 承担因勘察工作漏项而多支出的费用D. 支付勘察费11. 在选择工程施工分包人方面,监理人有( ).A. 选定权B. 认可权和否决权C. 建议权D. 直接指定权12. 施工合同约定,风力超过8级以上的停施工合同条件》,工程师审查承包商的索赔报告时,对因( )提出的索赔,不应计入利润损失补偿.A. 延误移交施工现场B. 设计图错误返工C. 施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D. 业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失13. 设计合同履行过程中,( )属于设计人的责任.A. 确定设计参数的取值B. 组织对设计成果的鉴定C. 办理设计成果的报批手续D. 为现场的设计人员提供必要的工作条件14. 《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在( )到达要约人.A. 要约到达受要约人之前B. 受要约人发出承诺通知之前C. 承诺通知到达要约人之前D. 受要约人发出承诺通知之后15. 依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方( )追究违约方的赔偿责任.A. 可选择违约金条款或定金条款B. 可以同时采用违约金和定金条款C. 应该采用违约金条款D. 必须采用定金条款16. 材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方可以( ).A. 提取全部材料,按实际交付数量付款B. 按合同订购的数量提货,拒付货款C. 拒绝提前提货,拒付货款D. 提取全部材料,按订购数量付款17. 施工招标资格预审的主要内容包括( ).A. 计划实施进度是否满足要求B. 企业拥有施工机具的多少C. 施工组织设计是否全面D. 拟投人满足施工要求的人员数量18. 按FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包商.A. 颁发工程移交证书B. 签发结清单C. 颁发解除缺陷责任证书D. 签发最终支付证书19. 《建设工程委托监理合同示范文本》是由3部分组成,不包括( ).A. 工程建设委托监理合同B. 建设工程委托监理合同标准条件C. 建设工程委托监理合同专用条件D. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件20. 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( ).A. 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延B. 发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期相应顺延C. 承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延D. 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延二、多项选择题（本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分）1. 业主与承包商签订的施工承包合同,条款内容必须符合（）等的有关规定.A. 中华人民共和国合同法B. 企业内部制定的规章C. 工矿产品购销合同条例D. 建设工程施工合同管理办法E. 当地政府有关部门颁布的法规2. 施工合同价款调整的条件有（）.A. 甲方代表确认的工程量增减B. 甲方代表确认的设计变更或者工程洽商C. 工程造价管理部门公布的价格调整D. 乙方原因引起的迟延履行合同E. 一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时3. 设计合同发包方的义务包括（）.A. 为设计人员提供工作和生活条件B. 明确设计范围的深度C. 委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D. 按合同承担设计文件的保密责E. 施工单位进行技术交底4. 工程建设监理的性质包括（）.A. 强制性B. 科学性C. 出卖D. 公正性E. 服务性5. FIDIC土木工程施工合同条件规定,业主的权利有（）.A. 批准或否决承包商转让合同、转包工程权B. 指定分包商C. 直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D. 视承包商的严重违约情节,采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施E. 要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险6. 工程项目投资、进度、质量三者之间的关系是（）.A. 相互促进B. 相互独立C. 相互对立D. 相互关联E. 相互制约7. 合同的法律特征为（）.A. 当事人之间,在商品生产流通中,为实现一定经济目的而为的法律行为B. 特定的主体（双方或多方）在平等基础上共同作出的法律行为C. 当事人各方意思表示一致,并能引起一定后果的法律行为D. 合法的法律行为E. 双方有偿的法律行为F. 法人之间的协议8. 当承包提出索赔后,应相应提供索赔的证据以证明索赔成立,这些证据包括（）.A. 工程照片B. 工程师发布的各种书面指令C. 施工许可证D. 招标文件E. 财务凭证9. 在招标程序中,中标通知书发出后,招投标双方应按照（）订立书面合同.A. 招标文件B. 双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改C. 投标文件D. 双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改E. 招标人要求投标人垫资的要求10. 委托方对勘察、设计合同管理的重要依据有（）.A. 建设项目勘察、设计阶段的监理委托合同B. 建设工程勘察、设计合同C. 批准的可行性研究报告及设计任务书D. 建设项目的设计文件E. 经批准的选址报告及规划部门批文11. 设计合同履行过程中,因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改,则应（）.A. 由业主报请原设计任务书的批准单位同意B. 由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C. 原合同继续有效D. 需变更原合同E. 原合同终止,双方重新签合同12. 属于非法分包工程的情况包括（）.A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施B. 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C. 将工程的主要部分交给其他单位实施D. 接分包工程后进行再分包E. 将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施13. 依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( ).A. 因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担B. 承包人的人员伤亡损失,由发包人承担C. 发包人的人员伤亡损失,由承包人承担D. 工程所需清理、修复费用,由发包人承担E. 延误的工期相应顺延14. 合同法律关系由( )等要素构成.A. 主体B. 客体C. 行为D. 事件E. 内容15. 采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括( ).A. 以评标价最低的标书为最优B. 以投标报价最低的标书为最优C. 技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价D. 中标后按投标价格签订合同价E. 中标后按评标价格签订合同价16. 施工阶段,业主如果过分强调缩短建设工期,其结果（）.A. 建设投资可能增加B. 工程质量可能下降C. 投产后产品成本必然增加D. 业主可以得到提前投产的权益E. 投资效益可能降低17. 监理单位的义务包括( ).A. 选择承担工程项目建设的实施单位B. 与承包商签订施工合同C. 公正地维护有关各方的合法权益D. 不得泄露与本工程有关的保密资料。

第2次作业一、多项选择题（本大题共100分，共 40 小题，每小题 2.5 分）1. 对无权代理行为,被代理人有( ).A. 撤回权B. 追认权C. 拒绝权D. 催告权E. 撤销权2. 设计合同履行过程中,因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改,则应（）.A. 由业主报请原设计任务书的批准单位同意B. 由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C. 原合同继续有效D. 需变更原合同E. 原合同终止,双方重新签合同3. 属于非法分包工程的情况包括（）.A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施B. 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C. 将工程的主要部分交给其他单位实施D. 接分包工程后进行再分包E. 将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施4. 风险事件是指造成损失的偶发事件,是造成损失的外在原因或直接原因,下列属于风险事件的是( ).A. 地震、雷电B. 心理状态C. 偷盗、抢劫D. 交通事故E. 制动失灵5. 属于法定解除合同条件有（）.A. 不可抗力发生使合同目的不能实现B. 当事人一方迟延履行主要债务C. 在履行期限届满之前,当事人一方明确表示不履行主要债务D. 当事人违约行为致使不能实现合同目的E. 在履行期限届满之前,当事人一方用自己行为表明不履行主要债务6. 合同法规定,若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有（）情形之一时,可以行使不安抗辩权.A. 未按合同约定办理保险B. 经营状况严重恶化C. 为了逃避债务转移财产或抽逃资金D. 丧失商业信誉E. 财务状况恶化,但提供了第三人的提保7. 可以作为质押的权利有( ).A. 汇票B. 仓单C. 专利权D. 股票E. 土地所有权8. 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司,依据《合同法》的规定( ).A. 合同主体不变,仍为甲乙两公司B. 甲公司无需征得乙公司同意,但应通知对方C. 丙公司可以对乙公司行使抗辩权D. 丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E. 丙公司直接对乙公司承担合同义务9. 关于要约邀请,下列说法错误的是( ).A. 希望和他人订立合同B. 希望他人向自己发出要约C. 不承担法律责任D. 受其意思约束E. 是合同成立的必要条件10. 招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等.A. 选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B. 竞争的激烈程度相对较差C. 招标时间长D. 招标费用高E. 评标工作量较大11. 依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件（）.A. 依法成立B. 有必要的财产和经费C. 有自己的名称、组织机构和场所D. 有符合法定条件的法定代理人E. 能独立承担民事责任12. 违约责任,是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任.下列属于承担违约责任的形式的有( ).A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金E. 返还财产13. 按照施工合同示范文本的规定,由于( )等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延.A. 发包人未按约定提供施工场地B. 分包人对承包人的施工干扰C. 设计变更D. 承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力14. 关于合同价款,下列说法正确的是( ).A. 标准化合同协议书内要求填写合同价款B. 非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内C. 招标工程的合同价款,因中标通知书中已写明了中标合同价款,则合同协议书中不需写明合同价款D. 费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况E.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出15. 索赔按目的划分包括( ).A. 综合索赔B. 单项索赔C. 工期索赔D. 合同内索赔E. 费用索赔16. 施工阶段,业主如果过分强调缩短建设工期,其结果（）.A. 建设投资可能增加B. 工程质量可能下降C. 投产后产品成本必然增加D. 业主可以得到提前投产的权益E. 投资效益可能降低17. 设备制造阶段的监理工作包括( ).A. 原材料和元器件的进厂检验B. 部件的加工检验和试验C. 出厂前的预组装检验D. 包装检验E. 施工现场的到货开箱检验18. 合同转让中,债权不得转让的情况包括( ).A. 根据合同性质不得转让B. 根据当事人约定不得转让C. 依照法律规定不得转让D. 依据合同目的不得转让E. 依照合同形式不得转让19. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议,可向( )请求撤销合同.A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构C. 人民法院D. 工程师E. 设计单位20. FIDIC施工合同条件规定,下列的( )文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分.A. 合同协议书B. 中标意向书C. 专用条件D. 图纸E. 资料表21. 设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,( ).A. 负责设计变更B. 负责设计交底C. 参加隐蔽工程验收D. 参与施工组织E. 参加工程竣工验收22. 《建设工程施工合同范本》的附件包括( )等.A. 协议书B. 通用条款C. 工程质量保修书D. 专用条款E. 发包人供应材料设备一览表23. 债权人可以留置的合同限于( )合同.A. 建设工程B. 保管C. 运输D. 加工承揽E. 买卖24. 《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,应当具备国家规定的( )等条件.A. 技术装配B. 专业监理人员C. 注册资本D. 专业技术人员E. 安全生产25. 可以作为合同生效时间的是( ).A. 合同成立B. 双方签字盖章C. 受要约人承诺D. 承诺之前E. 发出要约邀请26. 下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中,正确的有( ).A. 不得强制投标人组成联合体投标B. 可以对外地投标人采取不同的评标方法C. 几个投标人可以联合起来排斥其他投标人D. 不得对投标人实行歧视待遇E. 可以要求投标人组成联合体投标27. 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应做的工作包括( ).A. 向承包人发出必须提前竣工的指令B. 与承包人协商并签订提前竣工协议C. 负责修改施工进度计划D. 为承包人提供赶工的便利条件E. 减少对工程质量的检测试验项目28. 《施工合同文本》规定,对于在施工中发生不可抗力,( )发生的费用由承包人承担.A. 工程本身的损害B. 发包人人员伤亡C. 造成承包人设备、机械的损坏及停工D. 所需清理修复工作E. 承包人人员伤亡29. 监理单位的义务包括( ).A. 选择承担工程项目建设的实施单位B. 与承包商签订施工合同C. 公正地维护有关各方的合法权益D. 不得泄露与本工程有关的保密资料E. 不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动30. 合同当事人承担违约责任的形式有( ).A. 支付违约金B. 支付赔偿金C. 返回财产D. 追缴财产E. 继续履行31. FIDIC合同条件规定,业主应承担的风险有（）.A. 业主提供的设计不当造成的损失B. 战争造成的损失C. 超音速飞行物产生的压力造成的损失D. 有毒气体污染造成的损失E. 建筑材料不合格造成的损失32. 在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括( ).A. 仲裁申请书B. 请求仲裁的意思表示C. 仲裁事项D. 选定的仲裁员E. 选定的仲裁委员会33. 可以通过合同约定的担保方式包括( ).A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置E. 定金34. 代理法律制度中的委托代理,代理人（或行为人）因（）担法律责任.A. 委托授权不明B. 无权代理未经追认C. 与第三人恶意串通D. 完成代理事项,被代理人不接受行为后果E. 复代理行为未经追认35. 按照施工合同示范文本规定,当发包人供应材料设备时,( ).A. 发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人,由双方共同清点B. 清点后承包人承担材料质量和保管责任C. 材料保管费应由发包人承担D. 材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用E. 材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任36. 组成施工合同的文件包括( )等.A. 招标公告B. 协议书C. 中标通知书D. 图纸E. 工程量清单37. 风险识别的不确定性是( )的结果.A. 个别性B. 主观性C. 客观性D. 复杂性E. 片面性38. 所有的合同的订立都必须经过( ).A. 要约引诱B. 要约C. 承诺批准D. 公证39. 工程师审查承包商索赔申请时,判断索赔是否成立的条件有（）.A. 与合同相比,事件造成了承包商损失B. 损失的原因不属承包商责任,而属于分包商责任C. 承包商在索赔事件发生后28天内向工程师提交了索赔意向通知D. 承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告E. 索赔资料已经建设主管部门审查合格40. 在FIDIC合同条件中,对于颁发工程移交证书的程序,下列提法正确的有( ).A. 工程达到基本竣工要求后,承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B. 工程师接到申请后的28天内,如认为已满足竣工条件,即可颁发证书C. 如工程师认为没有达到竣工条件,则指出还应完成哪些工作D. 承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后,需再次提出申请E. 工程接收证书中不包括确认工程达到竣工的具体日期答案：一、多项选择题（100分，共 40 题，每小题 2.5 分）1. BC2. AE3. ACDE4. ACD5. ACDE6. BCDE7. ABCD8. CDE9. ACD 10. AB 11. ABCE 12. ABCD 13. AC 14. AB 15. CE 16. ABDE 17. ABCD 18. ABC 19. BC 20. ACDE 21. ABCE 22. CE 23. BCD 24. ACDE 25. ABC 26. AD 27. BD 28. CE 29. CDE 30. ABE 31. ABCD 32. BCE 33. ABCE 34. ABCE 35. ACE 36. BCDE 37. BD 38. A 39. AC 40. ABC。

《建设工程合同管理（I）》第二次作业答案你的得分：97.0完成日期：2014年08月04日00点21分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。

一、单项选择题。

本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。

在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。

( D )A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。

( C )A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。

( C )A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。

合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。

故( )。

( B )A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。

( C )A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。

( B )A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

《建设工程合同管理（I）》第二次作业答案你的得分：97.0完成日期：2014年08月04日00点21分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。

一、单项选择题。

本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。

在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。

( D )A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。

( C )A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。

( C )A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。

合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。

故( )。

( B )A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。

( C )A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。

( B )A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

《建筑工程合同管理》2020年秋学期在线作业（二）委托监理合同的通用条件是（）。

A:标准条件B:修改条件C:专用条件D:补充条件答案：A监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为( )。

A:合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B:从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C:从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D:从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止答案：C以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。

A:合同协议书、中标通知书B:施工合同通用条件、施工合同专用条件C:标准及有关技术文件、图纸D:投标书、工程量清单答案：B合同履行的前提和依据是（）。

A:有效的合同B:合同法C:诚实信用原则D:合同生效答案：A下列说法错误的是（）。

A:承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内开工B:工程师应至少提前7天通知承包商开工日期C:承包商收到开工通知后的28天内提交施工进度计划D:承包商提交施工计划28天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认为该计划已被工程师认可答案：D双方恶意串通，订立的损害国家或第三人利益的合同，其法律后果是( )。

A:返还财产B:追缴财产C:赔偿损失D:继续履行答案：B施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。

A:避免风险B:克服风险C:转移风险D:控制风险答案：C承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。

争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。

按照施工合同条件的规定，承包商( )。

A:必须接受裁决委员会的决定B:可以将争议提交业主做决定C:可以提交仲裁机构做决定D:可以再次提交工程师做决定答案：C当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。

建设工程合同管理i第二次作业随着建设项目的日益增多，对工程合同管理的专业性和规范性要求也越来越高。

为了帮助大家更好地理解并掌握建设工程合同的管理要点，本文将为大家提供一份建设工程合同管理的第二次作业范本，以供参考和学习。

一、作业目的本次作业旨在通过模拟建设工程合同的编制和管理过程，使学生们能够深入理解和掌握建设工程合同的基本内容、格式以及管理方法。

同时，通过对合同条款的分析和讨论，提高学生的法律意识和风险防范能力。

二、作业内容1. 请根据所提供的工程项目背景资料，编制一份建设工程合同草案。

合同内容应包括但不限于以下几个方面：- 合同双方信息：包括发包方和承包方的名称、地址、联系方式等；- 工程概况：包括工程名称、地点、规模、工期等；- 合同价款：明确合同总价、预付款比例、进度款支付方式等；- 工程质量：规定工程质量标准、验收程序、保修期等；- 施工组织与管理：明确施工方案、现场管理要求、安全生产责任等；- 变更与索赔：约定变更程序、索赔条件及处理方式等；- 争议解决：确定争议解决方式（如协商、调解、仲裁或诉讼）及适用法律等。

2. 在完成合同草案后，请撰写一篇关于该合同的分析文章，内容包括：- 对合同主要条款的解读和分析；- 指出可能存在的风险点及相应的预防措施；- 提出对合同管理和执行的建议。

三、作业要求1. 合同草案应结构清晰、内容完整，符合相关法律法规的规定；2. 分析文章应观点明确、论据充分，字数在500字以上；3. 作业需在规定时间内提交，逾期将不予接受；4. 严禁抄袭他人作品，一经发现将严肃处理。

四、评分标准本次作业的评分将从以下几个方面进行综合考虑：1. 合同草案的质量：包括内容的完整性、准确性以及格式的规范性；2. 分析文章的深度：包括对合同条款的理解程度、风险点的识别能力以及对合同管理和执行的建议的合理性；3. 语言表达和逻辑结构：包括文字表达的清晰度、条理性和逻辑性；4. 创新性和实用性：包括对合同管理的新思路、新方法的提出以及实际应用的可能性。

《建设工程合同管理（I）》第二次作业答案你的得分：97.0完成日期：2014年08月04日00点21分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。

一、单项选择题。

本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。

在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。

(D)A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。

(C)A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。

(C)A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。

合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。

故( )。

(B)A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。

(C)A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。

(B)A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

第2次作业一、单项选择题（本大题共40分,共 20 小题,每小题 2 分）1。

甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。

这在合同法上是( ）。

A. 先履行抗辩权B。

先诉抗辩权C。

同时履行抗辩权D。

不安抗辩权2。

仲裁应当（ )进行。

A. 不开庭B。

开庭但不一定公开C。

公开开庭D。

书面审理,当事人不出庭3。

FIDIC施工合同条件规定,用从（）之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。

A。

开工日起至颁布发接收证书B. 开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C。

颁发接收证书日起至颁发履约证书D. 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书4。

施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。

某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照安全施工管理规定的要求,停工 5天，为此提出工期索赔的要求。

其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。

该承包人的索赔理由属于（）.A. 工程变更索赔B。

工程加速索赔C。

合同被迫终止索赔D。

合同中默示的索赔5. 施工企业的项目经理是施工企业的代理人,这种代理是( ）代理。

A. 委托B. 法定C. 指定D. 再6. 施工合同中双方对工程质量有争议，请求协议条款约定的( ）仲裁.A. 仲裁委员会B。

质量监督部门C。

行政管理部门D。

上级管理部门7. 关于施工合同设计变更管理的正确说法是( ）。

A。

施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B. 施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C. 承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意D。

施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请8。

招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由（）决定中标人. A。

《建设工程合同管理（I）》第二次作业答案你的得分：97.0完成日期：2014年08月04日00点21分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。

一、单项选择题。

本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。

在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。

( D )A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。

( C )A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。

( C )A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。

合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。

故( )。

( B )A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。

( C )A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。

( B )A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

工程建设合同管理（第2次）第一篇：工程建设合同管理 ( 第2次 )第2次作业一、单项选择题（本大题共40分，共 20 小题，每小题 2 分）1.一个买卖合同约定执行政府指导价格,2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元,合同规定2005年3月1日交货,但是在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元,若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物,而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元,则买方应按照每千克()元向卖方付款.A.1200 B.1100 C.1000 D.9002.在施工合同中,()是承包人的义务.A.提供施工场地 B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.在施工期内对施工现场的照管负责3.下列关于保证的说法不正确的是().A.保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、债务人和债权人B.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人C.保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任4.依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是().A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意5.按照国家有关规定,勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在()万元人民币以上,必须进行招标.A.10 B.50 C.100 D.200 6.定标签订合同时,应以（）作为中标的合同价.A.评标价 B.标底价C.修正后的标底价D.投标价7.订立施工合同时,发包人与承包人在合同中商议以2辆汽车抵付一部分工程款,但是对于支付地点没有做出明确约定.合同生效后,双方通过协商也未达成一致.工程款结算后,只剩这2辆汽车,发包人认为应由承包人来提取,承包人认为应由发包人送达,则这2辆汽车的支付应在()履行.A.发包人所在地B.承包人所在地C.合同订立地D.非发包人所在地与承包人所在地的第三地8.依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方()追究违约方的赔偿责任.A.可选择违约金条款或定金条款 B.可以同时采用违约金和定金条款 C.应该采用违约金条款 D.必须采用定金条款9.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方可以().A.提取全部材料,按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货,拒付货款 C.拒绝提前提货,拒付货款D.提取全部材料,按订购数量付款10.代理是代理人在代理权限内,以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为.A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.自己11.在建设工程施工合同示范文本中,关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是().A.工程师无权增加合同中约定的工程量B.工程师无权减少合同中约定的工程量 C.工程师无权删除承包范围内的部分工作D.工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序12.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机,并交给甲已经盖公司公章的空白合同书,甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同,发生纠纷后,应当()A.要求甲支付电视机的货款B.A公司向B 公司无偿退货C.由B公司交付计算机,A公司支付计算机的货款D.由B公司交付电视机,A公司支付电视机的货款13.《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括().A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间 D.更改工程有关部分的标高14.施工合同示范文本中所称的“费用”,包括().A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费B.由于设计变更导致承包人增加的是工程成本 C.施工质量缺陷的修复开支D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额15.《建设工程委托监理合同示范文本》是由3部分组成,不包括().A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件16.合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同().A.无效 B.变更 C.有效 D..终止17.以下文件均成为施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看,()是错的.A.合同协议书、中标通知书B.施工合同通用条件、施工合同专用条件C.标准及有关技术文件、图纸D.投标书、工程量清单18.因承包人的原因不能按期开工的,()推迟开工日期.A.承包人应以书面形式通知工程师 B.应当经过工程师批准 C.承包人与发包人协商D.应当经过建设行政主管部门批准19.FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义()为“基准日”.从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担.A.投标截止日期前第28天 B.投标截止日 C.定标日D.工程师发布开工令日20.债务人决定将合同中的义务转让给第三人时,（）.A.应当经债权人同意B.无需经债权人同意,但应通知债权人C.无需经债权人同意,但应办理公证手续D.无需经债权人同意,也无需通知债权人二、多项选择题（本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分）1.属于非法分包工程的情况包括（）.A.将承包的全部工程分包给其他单位实施B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C.将工程的主要部分交给其他单位实施D.接分包工程后进行再分包E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施2.合同法规定,若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有（）情形之一时,可以行使不安抗辩权.A.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金D.丧失商业信誉E.财务状况恶化,但提供了第三人的提保3.招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有()等.A.选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长 D.招标费用高E.评标工作量较大4.依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件（）.A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.有符合法定条件的法定代理人E.能独立承担民事责任5.按照施工合同示范文本的规定,由于()等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延.A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰 C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力6.索赔按目的划分包括().A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔7.合同转让中,债权不得转让的情况包括().A.根据合同性质不得转让 B.根据当事人约定不得转让 C.依照法律规定不得转让 D.依据合同目的不得转让 E.依照合同形式不得转让8.FIDIC施工合同条件规定,下列的()文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分.A.合同协议书 B.中标意向书 C.专用条件 D.图纸 E.资料表9.设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,().A.负责设计变更 B.负责设计交底C.参加隐蔽工程验收D.参与施工组织E.参加工程竣工验收10.债权人可以留置的合同限于()合同.A.建设工程 B.保管 C.运输 D.加工承揽 E.买卖11.可以作为合同生效时间的是().A.合同成立 B.双方签字盖章 C.受要约人承诺 D.承诺之前 E.发出要约邀请12.下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中,正确的有().A.不得强制投标人组成联合体投标B.可以对外地投标人采取不同的评标方法C.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人D.不得对投标人实行歧视待遇E.可以要求投标人组成联合体投标13.《建设工程施工合同范本》由()组成.A.协议书 B.中标通知书 C.通用条款 D.工程量清单 E.专用条款14.《施工合同文本》规定,对于在施工中发生不可抗力,()发生的费用由承包人承担.A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡15.FIDIC合同条件规定,业主应承担的风险有（）.A.业主提供的设计不当造成的损失 B.战争造成的损失C.超音速飞行物产生的压力造成的损失D.有毒气体污染造成的损失E.建筑材料不合格造成的损失16.在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括().A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会17.下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是().A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人18.代理法律制度中的委托代理,代理人（或行为人）因（）担法律责任.A.委托授权不明B.无权代理未经追认C.与第三人恶意串通D.完成代理事项,被代理人不接受行为后果E.复代理行为未经追认19.组成施工合同的文件包括()等.A.招标公告 B.协议书 C.中标通知书 D.图纸E.工程量清单20.工程师审查承包商索赔申请时,判断索赔是否成立的条件有（）.A.与合同相比,事件造成了承包商损失B.损失的原因不属承包商责任,而属于分包商责任C.承包商在索赔事件发生后28天内向工程师提交了索赔意向通知D.承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告E.索赔资料已经建设主管部门审查合格答案：一、单项选择题（40分，共 20 题，每小题 2 分）1.D2.D3.B4.B5.B6.D7.A8.A9.D 10.B 11.C 12.D 13.B 14.C15.D 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A二、多项选择题（60分，共 20 题，每小题 3 分）1.ACDE2.BCDE3.AB4.ABCE5.AC6.CE7.ABC8.ACDE9.ABCE 10.BCD 11.ABC 12.AD 13.ACE 14.CE 15.ABCD 16.BCE 17.BE 18.ABCE 19.BCDE 20.AC第二篇：建设工程合同管理建设工程合同管理1、关于工程变更的说法，错误的是（C）。

2012年4月考试工程建设合同管理第二次作业2011年12月考试工程建设合同管理第二次作业一、单项选择题（本大题共60分，共 15 小题，每小题 4 分）1. 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立变更,终止（）的协议.A. 各自经济责任关系B. 相互经济利益关系C. 民事权利义务关系D. 各自经济义务关系2. “编制工程施工招标文件”是属于工程建设（）阶段的监理工作.A. 决策B. 设计C. 施工D. 保修3. 按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备应当由（）办理保险.A. 发包人B. 承包人C. 发包人和承包人共同D. 监理人4. 《施工合同文本》不包含（）.A. 《施工合同协议书》B. 《施工合同通用条款》C. 《工程预算书》D. 《施工合同专用条款》5. 在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的,（）.A. 代理人与被代理人共同承担责任B. 代理人承担连带责任C. 代理人与被代理人协商确定责任D. 代理人独自承担责任6. 施工招标资格预审的主要内容包括( ).A. 计划实施进度是否满足要求B. 企业拥有施工机具的多少C. 施工组织设计是否全面D. 拟投人满足施工要求的人员数量7. 在建设工程施工合同示范文本中,关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( ).A. 工程师无权增加合同中约定的工程量B. 工程师无权减少合同中约定的工程量C. 工程师无权删除承包范围内的部分工作D. 工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序8. 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( ).A. 增加合同中约定的工程量B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间D. 更改工程有关部分的标高9. 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以（）为准.A. 招标文件中的规定B. 招标单位在会议上的口头解答C. 发给投标单位的会议记录D. 现场考察时招标单位的口头解释10. 合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( ).A. 无效B. 变更C. 有效D. .终止11. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程开工之前,建设单位应当按照国家规定向（）人民政府建设主管部门申请领取施工许可证（限额以下的小型工程除外）.A. 工程所在地县级以上B. 工程所在地市级以上C. 工程所在地的省、自治区、直辖市D. 工程所在地的管辖区当地12. 施工合同示范文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是（）.A. 承包商承担保护措施费用,工期不予顺延B. 承包商承担保护措施费用,工期予以顺延C. 业主承担保护措施费用,工期不予顺延D. 业主承担保护措施费用,工期予以顺延13. 某一合同的总价款为5万元,约定定金为总价款的20％.由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止,则违约方应返还给对方的金额为（）元.A. 2 500B. 5 000C. 10 000D. 20 00014. 在（）单位任职的工程技术和管理人员可能具有监理工程师身份.A. 政府机关B. 设备厂家C. 施工企业D. 工程咨询单位15. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则( ).A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效二、多项选择题（本大题共40分，共 10 小题，每小题 4 分）1. 按照施工合同文本的规定,发包人的工作包括（）等.A. 办理土地征用B. 办理施工许可证C. 提供工程进度计D. 按工程需要提供非夜间施工使用的照明E. 提供施工场地的工程地质资料2. 设计合同发包方的义务包括（）.A. 为设计人员提供工作和生活条件B. 明确设计范围的深度C. 委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D. 按合同承担设计文件的保密责E. 施工单位进行技术交底3. FIDIC土木工程施工合同条件规定,业主的权利有（）.A. 批准或否决承包商转让合同、转包工程权B. 指定分包商C. 直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D. 视承包商的严重违约情节,采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施E. 要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险4. 合同当事人一方做出下列表示时,应视为有效的要约（）.A. 提出订立合同的要求和主要条款B. 限定相对人定期做出意思表示C. 寄发产品说明书D. 必须向特定人发出E. 刊登普通广告F. 特定条件下向数个特定人发出5. 委托方对勘察、设计合同管理的重要依据有（）.A. 建设项目勘察、设计阶段的监理委托合同B. 建设工程勘察、设计合同C. 批准的可行性研究报告及设计任务书D. 建设项目的设计文件E. 经批准的选址报告及规划部门批文6. FIDIC合同条件规定,指定分包商与一般分包商的区别有( ).A. 合同地位不同B. 工程款支付的开支项目不同C. 业主对指定分包商利益保护不同D. 承包商对分包商违约承担责任范围不同E. 选择分包商的权利不同7. 承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括( ).A. 所引用的合同条款内容B. 政府公告资料C. 施工进度计划D. 施工现场记录E. 承包商受到损害的照片8. 按照施工合同示范文本的规定,由于( )等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延.A. 发包人未按约定提供施工场地B. 分包人对承包人的施工干扰C. 设计变更D. 承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力9. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议,可向( )请求撤销合同.A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构C. 人民法院D. 工程师E. 设计单位10. 在违约责任的承担中,损失赔偿额应当( ).A. 相当于因违约造成的损失B. 不包括合同履行后可获得的利益C. 包括合同履行后可获得的利益D. 不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E. 可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失答案：一、单项选择题（60分，共 15 题，每小题 4 分）1. C2. C3. A4. C5. D6. B7. C8. B9. C 10. C 11. A 12. D 13. D 14. D 15. D二、多项选择题（40分，共 10 题，每小题 4 分）1. ABE2. ABD3. ABD4. ABF5. ABCE6. BCDE7. ADE8. AC9. BC 10. ACD。

第2次作业三、主观题(共15道小题)41.哪些情况属于监理的附加工作？答：是指在完成正常工作之外因工作时间延长或工作范围改变而多完成的工作。

42. 工程勘察、设计招标文件的主要内容是什么？答：1、投标须知。

2、投标文件格式及主要合同条款。

3、项目说明书：包括资金来源情况。

4、勘察、设计范围、对勘察、设计进度、阶段和深度要求。

5、勘察、设计基础资料。

6、勘察、设计费用支付方式对未中标人是否给予补偿及补偿标准。

7、投标报价要求。

8、对投标人资格审查的标准。

9、评标标准和方法。

10、投标有效期是招标文件中规定的投标文件有效期从提交投标文件截止日起计算。

43. 试述工程勘察、设计招投标关于废标的有关规定。

答：关于投标文件：1、未按要求密封。

2、未加盖投标人公章，也未经法定代表人或其授权代表签字。

3、投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准或者低于成本恶性竞争。

4、未响应招标文件的实质性要求和条件的。

5、以联合体形式投标未向招标人提交共同投标协议的。

对于投标人：1、未按招标文件要求提供投标保证金。

2、与其他投标人相互串通报价或者与招标人串通投标。

3、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假。

4、以向招标人或者评委员会成员行贿的手段谋取中标的。

5、联合体通过资格预审后在组成上发生变化含有未经过资格预审或者资格预审不合格的法人或者其他组织。

6、投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的。

44.试述工程勘察、设计合同的主要条款内容。

答：1、提交有关基础资料和文件,包括概预算的期限。

2、勘察或者设计的质量要求。

3、勘察或者设计费用。

4、双方相互协作条款。

45. 政府部门对勘察、设计合同监督管理的只能体现在哪些方面？答：1、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章。

2、制定和推荐使用建设工程勘察、设计合同文本。

3、审查和签证建设工程勘察、设计合同、监督合同履行，调解合同争议，依法查处违法行为。

•A)自然终止•B)归于无效•C)仍然有效•D)可以撤销•A)委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金•B)暂停执行监理业务超过3个月•C)委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上•D)委托人未能为监理人提供必需的工程资料•A)委托人选定的质量检测机构试验数据错误•B)因非监理人原因的事由使监理人受到损失•C)委托人向监理人提出赔偿要求不能成立•D)监理人的过失导致合同终止•A)单价合同•B)总价合同成本加酬金合同•D)设计施工总承包合同•A)定金•B)留置•C)抵押•D)质押•A)撤回合同撤销合同•C)解除合同•D)中止履行义务•A)合同内写明的监理业务开始实行到完成时间•B)从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止•C)从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止•D)从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止法律关系主体•B)法律事实•C)法律关系客体•D)法律关系内容•A)业主合同内的暂列金•B)承包商应交付的定金•C)业主应交付的定金•D)承包商应得的工程款购销合同关系•B)经济委托关系•C)法律上的平等关系•D)委托与被委托的关系•A)因不属于自己的原因拒绝索赔要求•B)认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔•C)不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知•D)不予支付。

以分包人的名义向工程师提交索赔报告施工合同文本规定，承包人有权（）。

•A)自主决定分包所承包的部分工程•B)自主决定分包和转让所承担的工程•C)经发包人同意转包所承担的工程•D)经发包人同意分包所承担的部分工程•A)违约方抵押的财产•B)违约方合同外的财产•C)违约方合同内的财产•D)违约方所拥有的财产参考答案：C收起解析解析：无14(5.0分)•A)不退定金•B)按设计费一半支付•C)按全部设计费支付•D)不支付设计费•A)提交履约保函的日期•B)递交投标书截止的日期•C)递交投标书截止日前28天的日期•D)签署协议书的日期参考答案：C收起解析解析：无16(5.0分)•A)标准条件•B)修改条件•C)专用条件•D)补充条件•A)施工合同签订之日起，到施工合同终止时•B)提交履约保函之日起，到工程验收合格之日•C)履约保函约定生效日起，到约定的期满之日•D)提交履约保函之日起，到工程交付使用之日参考答案：C收起解析解析：无18(5.0分)•A)立即发出解除合同通知•B)立即停工并发出通知要求支付预付款•C)在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工•D)在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工•A)法律关系主体•B)法律事实•C)法律关系客体•D)法律关系内容参考答案：B收起解析•A)完成合同内注明的全部工程的时间•B)完成合同内外全部工程的时间•C)招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期•D)中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期参考答案：D收起解析解析：无。

2013年9月份考试工程建设合同管理第二次作业.doc[定稿]第一篇：2013年9月份考试工程建设合同管理第二次作业.doc[定稿] 2013年9月份考试工程建设合同管理第二次作业一、单项选择题（本大题共80分，共 20 小题，每小题 4 分）1.按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有（）.A.证施工噪音符合环保规定B.提供进度统计报表C.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D.做好施工现场地下管线的保护2.按照（）这一经营活动基本准则,监理单位应当为业主提供与其监理水平相适应的技术服务。

A.守法B.诚信C.公正D.科学3.工程保险的主要种类有（）.A.建筑工程一切险B.勘察设计一切险C.安装工程一切险D.投标险4.招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的（）.A.施工图预算价格B.当前建筑市场价格C.初设概算价格D.预计的可能最低投标价格5.勘察合同履行后,定金应（）。

A.返还委托方B.双倍返还委托方C.抵作勘察费D.上缴上级主管部门6.与施工阶段相比较,设计阶段具有（）的特点.A.资金投放量大B.动态性强C.对项目动能和使用价值影响大D.对项目目标实现影响因素多7.在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的,（）.A.代理人与被代理人共同承担责任B.代理人承担连带责任C.代理人与被代理人协商确定责任D.代理人独自承担责任8.施工合同乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查和监督.如果工程实际进展与进度计划不符时,（）.A.乙方应自己提出修改措施并执行B.乙方应自己提出修改措施,报甲方代表批准后执行C.乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行D.乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,不必报甲方代表批准后执行9.FIDIC土木工程施工合同条件适用于（）。

A.固定总价合同B.调值总价合同C.单价合同D.成本加酬金10.在工程竣工验收之前,承包人与发包人应签订房屋建筑工程质量保修书,其中工程质量保修的（）.A.范围和内容应按国家规定确定B.范围和内容应由当事人约定C.范围按国家规定,内容由当事人约定D.范围由当事人约定,内容按国家规定11.工程建设的过程中,()保证的金额是可以随时间变化的.A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.工程保险12.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是().A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价13.FIDIC施工合同条件规定,用从()之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务.A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书14.建设工程专利合同法律关系的客体是指().A.物B.智力成果C.行为D.财15.施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延.某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照安全施工管理规定的要求,停212 5天,为此提出工期索赔的要求.其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况.该承包人的索赔理由属于().A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.合同被迫终止索赔D.合同中默示的索赔16.建设项目投保“建筑工程一切险”承保的危险范围包括（）造成的损失.A.战争、罢工、核污染B.雷电、火灾、爆炸C.错误设计D.盗窃17.追究合同违约责任的情况包括（）经济.A.双方通过协商变更合同后使一方受到损害B.由于不可抗力事件令一方不能履行合同导致的损害C.履行合同过程中一方主观过失行为失误引起的损失D.因国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害18.施工合同示范文本中所称的“费用”,包括().A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费B.由于设计变更导致承包人增加的是工程成本C.施工质量缺陷的修复开支D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额19.合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同().A.无效B.变更C.有效D..终止20.以下文件均成为施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看,()是错的.A.合同协议书、中标通知书B.施工合同通用条件、施工合同专用条件C.标准及有关技术文件、图纸D.投标书、工程量清单二、多项选择题（本大题共20分，共 4 小题，每小题 5 分）1.设计合同履行过程中,因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改,则应（）.A.由业主报请原设计任务书的批准单位同意B.由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C.原合同继续有效D.需变更原合同E.原合同终止,双方重新签合同2.合同转让中,债权不得转让的情况包括().A.根据合同性质不得转让B.根据当事人约定不得转让C.依照法律规定不得转让D.依据合同目的不得转让E.依照合同形式不得转让3.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是().A.发包人对工程质量有特殊要求的,应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求,应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后,又发现质量问题,应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行,应由发包人承担责任4.风险识别的不确定性是()的结果.A.个别性B.主观性C.客观性D.复杂性E.片面性答案：一、单项选择题（80分，共 20 题，每小题 4 分）1.C2.B3.C4.B5.C6.C7.D8.C9.C 10.A 11.C 12.C 13.D14.B 15.D 16.A 17.C 18.C 19.C 20.B二、多项选择题（20分，共 4 题，每小题 5 分）1.AE2.ABC3.ABD4.BD第二篇：2009年春季工程建设合同管理第二次作业工程建设合同管理2009年春季第二次作业一、判断题1．根据建设项目的方案设计，可编制施工预算。

1.承包商付款担保合同的意义是什么？
答：承包商付款担保，是指担保人为承包商向分包商、材料设备供应商、建设工人提供的，保证承包商履行工程建设合同的约定向分包商、材料设备供应商、建设工人支付各项费用和价款，以及工资等款项的担保。

承包商不能按照合同约定及时支付分包商、材料设备供应商、工人工资等各项费用和价款的，由担保人按照担保函或保证合同的约定承担担保责任。

2.工程合同管理与担保合同管理相比，有什么特点？工程合同管理
与工程咨询服务合同管理相比，有什么特点？
答：（1）工程担保合同一般是工程承包合同的从合同，工程担保合同可以增加主合同当事人履行的责任，用市场手段加大违约失信的成本和惩戒力度，减少合同纠纷。

因此，工程担保制度可以规范工程承发包交易行为，防范和化解工程风险，规范工程款支付，保证工程质量和安全等。

（2）由于工程咨询服务产品的特殊性，工程咨询服务属于无形商品，服务质量高低与咨询工程师个人能力和经验等密切相关，因此，工程咨询服务合同与工程施工承包合同存在较大的区别。

根据合同内容，工程咨询服务合同可以分为规划咨询合同、项目建议书咨询合同、项目可行性研究咨询合同、评估咨询合同、工程勘察设计合同、工程招标咨询合同、合同管理或工程监理合同、投产后咨询合同等8类。

第2次作业一、单项选择题(本大题共40分,共20小题,每小题2分)1、“编制工程施工招标文件”就是属于工程建设( )阶段得监理工作、A、决策B、设计C、施工D、保修2、工程保险得主要种类有( )、A、建筑工程一切险B、勘察设计一切险C、安装工程一切险D、投标险3、施工过程中,当工程师接到承包人提交得索赔报告后,应及时进行审查,作出决定、按索赔得处理方式分类,应称为( )、A、合同中明示得索赔B、合同中默示得索赔C、单项索赔D、总索赔4、某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲得任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同、该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失、在这一例中,下列表述中正确得就是( )、A、原合同无效,乙与丙应各自承担损失B、上级公司直接赔偿丙得损失C、甲应赔偿丙得损失,乙得损失自己负责D、乙应赔偿丙得损失,再请求该上级公司负责处理5、在工程竣工验收之前,承包人与发包人应签订房屋建筑工程质量保修书,其中工程质量保修得( )、A、范围与内容应按国家规定确定B、范围与内容应由当事人约定C、范围按国家规定,内容由当事人约定D、范围由当事人约定,内容按国家规定6、一个买卖合同约定执行政府指导价格,2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元,合同规定2005年3月1日交货,但就是在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元,若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物,而合同约定逾期交货1个月得违约金为每千克100元,则买方应按照每千克( )元向卖方付款、A、1200B、1100C、1000D、9007、下列关于解决方式之一得仲裁得说法不正确得就是( )、A、这种争议解决方式必须就是自愿得,因此必须有仲裁协议B、仲裁实行一裁终局原则C、仲裁机构就是独立得组织,相互之间无隶属关系D、仲裁员必须由仲裁委员会指定8、在下列几种情形中,( )合同就是可变更得合同、A、损害公共利益得B、以合法活动掩盖非法目得得C、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益得D、以欺诈、胁迫等手段,使对方在违背真实意思得情况下订立得9、订立施工合同时,发包人与承包人在合同中商议以2辆汽车抵付一部分工程款,但就是对于支付地点没有做出明确约定、合同生效后,双方通过协商也未达成一致、工程款结算后,只剩这2辆汽车,发包人认为应由承包人来提取,承包人认为应由发包人送达,则这2辆汽车得支付应在( )履行、A、发包人所在地B、承包人所在地C、合同订立地D、非发包人所在地与承包人所在地得第三地10、如果当事人双方采用合同书形式订立合同时,( )日合同成立、A、要约生效B、承诺生效C、双方当事人签字或者盖章D、附生效期限得合同期限界至11、招标人在中标通知书中写明得中标合同价应就是( )、A、初步设计编制得概算价B、施工图设计编制得预算价C、投标书中标明得报价D、评标委员会算出得评标价12、材料采购合同履行中,供货方提前将订购得材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方可以( )、A、提取全部材料,按实际交付数量付款B、按合同订购得数量提货,拒付货款C、拒绝提前提货,拒付货款D、提取全部材料,按订购数量付款13、《建设工程施工合同》规定得设计变更范畴不包括( )、A、增加合同中约定得工程量B、删减承包范围得工作内容交给其她人实施C、改变承包人原计划得工作顺序与时间D、更改工程有关部分得标高14、大型复杂工程初步设计完成后即开始进行施工招标,所采用合同类型为( )、A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、固定价合同15、依据FIDIC《施工合同条件》,动员预付款得扣还应当( )、A、在首次支付工程进度款时起扣B、自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C、自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额得合同总价10%那个月起扣D、自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款得金额那个月起扣16、《中华人民共与国建筑法》规定,建筑工程开工之前,建设单位应当按照国家规定向( )人民政府建设主管部门申请领取施工许可证(限额以下得小型工程除外)、A、工程所在地县级以上B、工程所在地市级以上C、工程所在地得省、自治区、直辖市D、工程所在地得管辖区当地17、某一合同得总价款为5万元,约定定金为总价款得20％、由于接受定金方得违约行为而使合同被迫终止,则违约方应返还给对方得金额为( )元、A、2 500B、5 000C、10 000D、20 00018、在公开招标得评标程序中,初评应当完成得工作就是( )、A、对投标书进行实质性评价B、用“综合评分法”对投标书进行科学量化比较C、用“评标价法”对投标书进行科学量化比较D、审查投标书就是否为响应性投标19、FIDIC合同条件规定,承包商本月完成得工程量较少,应支付得工程进度款结算额小于监理工程师监证得最小金额时,( )、A、本月工程量不予计量B、一按实际完成得工程量支付应得款C、本月不支付D、按计划工程量支付,从下月得应得款内扣回不足部分20、施工合同示范文本规定,施工合同文件得组成内容不包括( )、A、中标通知书B、招标文件C、投标书及其附件D、技术规范二、多项选择题(本大题共60分,共15小题,每小题4分)1、《合同法》规定,下列经济合同属于无效合同( )、A、违反法律得合同B、欺诈、胁迫订立得合C、恶意串通订立得合同D、乘人之危订立得合同2、施工合同价款调整得条件有( )、A、甲方代表确认得工程量增减B、甲方代表确认得设计变更或者工程洽商C、工程造价管理部门公布得价格调整D、乙方原因引起得迟延履行合同E、一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时3、设计合同发包方得义务包括( )、A、为设计人员提供工作与生活条件B、明确设计范围得深度C、委托施工图设计,应在规定得日期向承包人提供批准得可行性研究报告D、按合同承担设计文件得保密责E、施工单位进行技术交底4、《中华人民共与国建筑法》规定,( )人员,应当依法取得相应得执业资格证书,并在执业资格证书许可得范围内从事建筑活动、A、监理单位得专业技术B、设计单位专业技术C、施工企业专业技术D、政府建设主管部门工作E、材料、设备供应单位5、合同当事人一方做出下列表示时,应视为有效得要约( )、A、提出订立合同得要求与主要条款B、限定相对人定期做出意思表示C、寄发产品说明书D、必须向特定人发出E、刊登普通广告F、特定条件下向数个特定人发出6、当承包人索赔后,工程师可以对索赔提出质疑得情况包括( )、A、承包人以前已表明放弃索赔B、提交得证据不足以说明索赔得部分C、发包人与承包人共同负有责任,责任未划分D、损失计算不足E、承包人没有采取措施避免或减少损失得部分7、合同得法律特征为( )、A、当事人之间,在商品生产流通中,为实现一定经济目得而为得法律行为B、特定得主体(双方或多方)在平等基础上共同作出得法律行为C、当事人各方意思表示一致,并能引起一定后果得法律行为D、合法得法律行为E、双方有偿得法律行为F、法人之间得协议8、按照我国现行得建设程序,工业项目建设一般包括( )等工作、A、提出项目建议书B、编制可行性研究报告C、设计、建设准备、施工D、试生产及竣工验收E、工程保修9、采用邀请招标方式选择施工承包商时,业主在招标阶段得工作包括( )、A、发布招标广告B、发出投标邀请函C、进行资格预审D、组织现场考察E、召开标前答疑会10、委托方对勘察、设计合同管理得重要依据有( )、A、建设项目勘察、设计阶段得监理委托合同B、建设工程勘察、设计合同C、批准得可行性研究报告及设计任务书D、建设项目得设计文件E、经批准得选址报告及规划部门批文11、下列关于质量保修责任得说法正确得就是( )、A、属于保修范围、内容得项目,承包人应在接到发包人得保修通知起7天内派人保修B、发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当24小时内到达事故现场抢修C、发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修D、涉及结构安全得质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》得规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取相应得安全防范措施E、质量保修完成后,由发包人组织验收12、设计合同承包方对所承担设计任务得建设项目应配合施工,( )、A、负责设计变更B、负责设计交底C、参加隐蔽工程验收D、参与施工组织E、参加工程竣工验收13、下列关于对投标人资格审查文件得核查叙述中,正确得有( )、A、不得强制投标人组成联合体投标B、可以对外地投标人采取不同得评标方法C、几个投标人可以联合起来排斥其她投标人D、不得对投标人实行歧视待遇E、可以要求投标人组成联合体投标14、委托工程测量、水文与地质勘察任务得合同,按照《建设工程勘察合同》范本要求得主要内容应包括( )方面得条款、A、合同生效得条件B、勘察成果得提交C、勘察费用得支付D、发包人应提供得资料E、提供履约担保15、工程师审查承包商索赔申请时,判断索赔就是否成立得条件有( )、A、与合同相比,事件造成了承包商损失B、损失得原因不属承包商责任,而属于分包商责任C、承包商在索赔事件发生后28天内向工程师提交了索赔意向通知D、承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告E、索赔资料已经建设主管部门审查合格答案:一、单项选择题(40分,共20题,每小题2分)1、C2、C3、C4、D5、A6、D7、D8、D9、A 10、C 11、C 12、D 13、B 14、B 15、C 16、A 17、D 18、D 19、C 20、B二、多项选择题(60分,共15题,每小题4分)1、AB2、BE3、ABD4、ABC5、ABF6、BCE7、ABCD8、ABCD9、BDE 10、ABCE 11、ACDE 12、ABCE 13、AD 14、ABCD 15、AC11/ 11。