下载文档原格式
建筑法规形考4答案
1. 建筑用地的划分原则主要有哪些？
答：主要有城镇建设用地和农村建设用地两种，应当根据国家、省、市、区县划定的城乡规划确定建设用地范围并由国土资源主管
部门批准。
2. 建筑工程竣工验收的法定程序是什么？
答：建筑工程竣工验收程序应包括：申请验收、验收备案、验
收评定三个步骤。
验收评定合格后，可以领取竣工证和规划验收合
格证。
3. 建筑工程质量保证体系标准的基本内容有哪些？
答：建筑工程质量保证体系标准包括质量方针、质量手册、程
序文件、工作指导文件、记录、考核、内审、管理评审以及改进等
要素。
4. 绿色建筑指什么？
答：绿色建筑指在设计、建造、使用及拆除等全过程中，注重减少对环境的影响和利用环保节能材料，最终实现可持续发展的一种建筑理念。
5. 建筑物违法违规行为的危害有哪些？
答：建筑物违法违规行为可能造成人身伤害、重大经济损失，还可能给社会带来不良影响，违规建设对社会可持续发展造成重大影响。
以上是建筑法规形考4答案。
《建设法规》形成性考核册答案建设法规平时作业一一、单项选择题1．下列（ D ）不是建设法律关系的客体：A．物B．行为C．智力成果D．特定人身2．建设法律事件发生的原因中不包括（ D ）A．地震B．水灾C．战争D．签订建筑合同3．下列说法错误的是：（ C ）A．城市规划实行分级审批。
B．直辖市的城市总体规划，由直辖市人民政府报国务院审批。
C．城市人口在500万以上的城市及国务院指定的其他城市的总体规划，由省、自治区人民政府审查同意后，报国务院审批。
D．省和自治区人民政府所在地城市由省、自治区人民政府审查同意后，报国务院审批。
4．建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府（ A ）申请用地，经县级以上人民政府审查批准后，由土地管理部门划拨土地。
A．土地管理部门B．规划行政部门C．办公室D．建设部门5．中华人民共和国实行土地的社会主义公有制，即（ C ）A．全民所有制B．劳动群众集体所有制C．全民所有制和劳动群众集体所有制D．国务院代表国家所有制6．建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，（ B ）手续。
A．可以办理农用地转用审批B．应当办理农用地转用审批C．不用办理农用地转用审批D．应当办理征用审批7．征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的（ D ）。
A．1至3倍B．3至5倍C．6至8倍D．6至10倍8．建设工程开工前，由（D ）向建设行政主管部门领取施工许可证后，方可开工。
A．设计单位B．监理单位C．施工单位D．建设单位9．按照规定，建设单位应当在领取施工许可证的（A ）内开工。
A．3个月B．2个月C．1个月D．4个月10．作为建筑生产中最基本的安全管理制度，（ B ）制度是所有安全规章制度的核心。
A．安全生产教育培训B．安全生产责任C．伤亡事故处理报告D．安全生产检查11．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。
《建设法规形成性考核一》单项选择题多项选择题判断题简答题案例分析题一、单项选择题（共8道试题，共16分。
）1.建设工程实施监理前，（d）应当将委托的工程监理单位.监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。
a.建设行政主管部门b.行业协会c.监理单位d.建设单位2.下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（b）。
a.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务b.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改c.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改d.工程监理单位可以转让工程监理业务3.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。
下列表述正确的是（d）。
a.分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任b.分包单位可以不承担法律责任c.总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任d.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任4.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（a）a.注册资本.专业技术人员和技术装备b.流动资金.专业技术人员和突出业绩c.注册资本.专业管理人员并依法设立d.流动资金.专业管理人员和资格证书5.（b）是指具有许可职权的建设行政机关根据相对人的申请，以颁发书面证照的形式，依法赋予其从事某种建设活动的权利或资格的行为。
a.建设行政征用b.建设行政许可c.建设行政处罚d.建设行政强制6.根据《国家赔偿法》第十三条的规定，赔偿义务机关逾期不予赔偿或者赔偿请求人对赔偿数额有异议的，赔偿请求人可以自期间届满之日起（c）内向人民法院提起行政赔偿诉讼。
a.十五日b.一个月c.三个月d.六个月7.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（b）。
a.同时设计，同时施工，同时竣工验收b.同时设计，同时施工，同时投入使用c.同时论证，同时评价，同时投资d.同时投资，同时施工，同时评价8.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（d）分开设置，并保持安全距离。
建设法规形考1-0001试卷总分：100单选题(共30题,共60分)开始说明：结束说明：1.(2分)某建设单位，不按施工合同的约定支付工程预付款，建设单位应承担（）。
A、违约责任B、侵权责任C、缔约过失责任D、刑事责任2.(2分)取得建造师执业资格，未经( )的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
A、批准B、备案C、审核D、注册3.(2分)违法者承担的行政责任中最轻微的是（）。
A、训诫B、赔礼道歉C、警告D、罚款4.(2分)项目决策管理是从( )的利益和项目目标出发，对项目从策划到投入运营全过程的监督和管理。
A、项目法人B、投资者C、项目经理D、项目业主5.(2分)新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在（）向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。
A、发包前B、取得规划许可证前C、施工图设计批准前D、开工前6.(2分)承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质( )许可的业务范围内承揽工程。
A、规定B、等级C、行业D、专业7.(2分)建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，除依法作出相应的处罚外，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或个人承担( )赔偿责任。
A、各自B、独自C、共同D、连带8.(2分)建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。
A、一个月B、二个月C、三个月D、四个月9.(2分)大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。
A、工程发包—报建登记—签订施工承包合同—申领施工许可证B、报建登记—申领施工许可证—工程发包—签订施工承包合同C、申领施工许可证—工程发包—签订施工承包合同—报建登记D、报建登记—工程发包—签订施工承包合同—申领施工许可证10.(2分)发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后,对于符合条件的,应当自收到申请之日起( )日内颁发施工许可证。
1．2005年2月6日，原告（某包工头）和被告（某建筑工程公司）就某工厂四层综合楼的瓦工、木工、钢筋工等工种的发包事宜签订了一份《施工合同书》，承包方式为包工不包料，工程款按建筑面积9000㎡，86．90元/㎡；合计78．21万元。
一次性包死，在竣工验收后结清。
在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。
工程竣工交付使用后，建筑工程公司支付原告工人工资、生活费等合计50万元。
尚欠28．21万元一直未支付。
故原告与2006年3月提起诉讼，要求被告按合同约定立即支付工程款。
被告辩称，双方签订的《施工合同书》实质上是工程分包合同，而原告不具备建筑施工企业的从业资质，违反了《建筑法》第12条和第29条之规定。
其二，根据被告与建设单位合同约定的交工日期，工程延误了1个月零5天；原稿应赔偿损失10万元。
其三，被告应扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付。
请问：（1）原告与被告签订的《施工合同书》属于什么性质的合同？（6分）（2）因为工期延误原告是否应该赔偿损失10万元？为什么？（7分）（3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付是否合法？为什么？（7分）答：（1）原告与被告虽然签订的是《施工合同书》，但这是形式，其实质是包工不包料，同时在工程进度、质量等方面服从建筑工程公司的统一安排和领导。
所以这份《施工合同书》是属于单纯的劳务合同性质。
（2）因为工期延误原告不应该赔偿10万元的损失，因为在工程进度、质量等方面原告是服从被告的统一安排和领导。
不应该承担延误工期的赔偿损失。
（3）被告扣除原告1万元的保修金，在保修期满后再支付的行为不合法。
因为原告和被告之间签订是单纯的劳务合同，同时在工程质量等方面服从被告统一安排和领导的。
我国《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》将工程的质量、安全等责任确定为施工企业的法定责任，施工企业不得将法定责任通过合同的形式转嫁给第三人，所以工程的保修责任不应该由原告承担。
建设法规-形考一至四一、背景概述在建设行业中，建设法规是确保工程的安全、质量和可持续发展的重要保障。
作为建设从业人员，了解和遵守相关的建设法规是我们的职责和义务。
形考一至四是建设类专业在学习过程中的重要环节，对于掌握相关法规和规范具有重要意义。
二、形考一：建设工程安全生产管理1. 目标形考一旨在检验建设类专业学生对于建设工程安全生产管理法规的理解和应用能力。
通过形考一，可以全面了解建设工程安全生产管理的重要性，以及相关法规对于保障工程安全的作用。
2. 考核内容形考一主要包括以下内容： - 建设工程安全生产管理的基本概念和原则 - 建设工程安全生产的组织实施 - 建设工程施工现场的安全管理 - 特种作业人员的安全管理 - 事故应急管理3. 考核方式形考一通常采取书面考试的形式，考试内容包括选择题、判断题和简答题等。
考试要求学生具备良好的理论知识水平，并且能够将理论知识应用于实际的建设工作中。
4. 准备建议为了顺利通过形考一，建议学生进行以下准备： - 仔细学习相关的法规和规范，理解其背后的原理和要求。
- 参加相关的培训和讲座，增强自己的知识和实践能力。
- 制定学习计划，合理安排学习时间，掌握重点知识和难点问题。
三、形考二：建设项目管理规定1. 目标形考二主要考察建设类专业学生对于建设项目管理规定的理解和应用能力。
通过形考二，可以了解建设项目管理的基本流程和要点，为未来的实际工作打下基础。
2. 考核内容形考二的考核内容主要包括以下内容： - 建设项目管理的基本原则和流程 - 项目招投标管理 - 合同管理 - 工程施工管理 - 工程质量管理 - 工程验收和竣工管理3. 考核方式形考二通常采取闭卷考试的形式，考试内容包括选择题、判断题和案例分析题等。
考试要求学生对于建设项目管理规定有较为全面的了解，能够熟练运用相关知识解决实际问题。
4. 准备建议为了顺利通过形考二，建议学生进行以下准备： - 深入学习项目管理的相关法规和规范，理解其在实际工作中的应用。
国开电大建设法规形考一参考答案1.法律的广义和狭义有所区分，狭义上的法律仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件。
2.工程建设活动的核心是确保工程的质量和安全。
3.国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的，指的是没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求，即行业标准。
4.工程建设活动确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失。
5.建设领域专门的法律不包括《合同法》。
6.行政法规的制定者是国务院。
7.法人是指具有民事权利主体资格的社会组织。
8.XXX和法人的相同之处是二者都是组织体，而非自然人。
9.代理以代理权产生根据的不同分为委托代理和法定代理。
10.表见代理指的是虽无代理权但表面上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理。
11.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利。
D.企业员工名单答案】：企业员工名单所有权是指拥有财产并享有该财产的权利。
其中，最核心的内容是处分权，即所有权人有权对自己的财产进行处分，包括出售、转让、赠与等。
建设用地使用权出让有三种形式：协议、招标和拍卖。
这三种方式都是由政府部门出具的文件，规定了建设用地的使用条件和权利义务，同时也是建设用地出让的重要方式。
债的客体是指债务人应为或不应为的特定行为，也称为债的标的。
其中，给付是债的客体的一种，指债务人应当支付的款项。
无因管理是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务的情况。
在这种情况下，管理人员和服务人员没有法律责任。
建设单位是指在建设项目中拥有投资主体资格的单位。
建设单位需要向计划行政主管部门提交开工报告，以便获得准予开工的文件。
规划许可证是城市、镇规划区内开展建设工程前必须获得的证明文件。
在城市、镇规划区，规划许可证主要包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。
施工许可证是建设单位在获得规划许可证后必须再次申请的证明文件。
施工许可证的有效期限为三个月。
建设法规形考一至四建设法规---形考任务一一、单项选择题(50分)1、法律有广义与狭义之分,狭义上的法律,仅指( )A、全国人大及其常委会制定的规范性文件B、《立法法》调整的各类法的规范性文件C、直接规范工程建设行为的法律D、与工程建设行为密切相关的法律正确答案就是:全国人大及其常委会制定的规范性文件2、工程建设活动的核心就是( )A、工程的功能B、工程的成本C、工程的质量与安全D、工程的规模大小正确答案就是:工程的质量与安全3、国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的,没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求指的就是( )A、国家标准B、国家法律C、行业标准D、建设法律正确答案就是:行业标准4、工程建设活动确保工程建设的安全就就是( )A、确保工程建设符合有关适用、安全、经济、美观等各项指标的要求B、确保工程建设不能引起人身伤亡与财产损失C、确保工程建设按照规定时间竣工验收D、确保工程建设投资效益最大化正确答案就是:确保工程建设不能引起人身伤亡与财产损失5、建设领域专门的法律不包括( )A、《城乡规划法》B、《合同法》C、《建筑法》D、《城市房地产管理法》正确答案就是:《合同法》6、行政法规的制定者就是( )A、全国人民代表大会B、全国人民代表大会常务委员会C、国务院D、国务院直属机构正确答案就是:国务院7、法人就是指( )A、具有民事权利主体资格的社会组织B、具有中华人民共与国国籍的人C、自然人D、合同双方的行为主体正确答案就是:具有民事权利主体资格的社会组织8、非法人组织与法人的相同之处就是( )A、都具有法人资格B、均可独立承担民事责任C、二者都就是自然人D、二者都就是组织体,而非自然人正确答案就是:二者都就是组织体,而非自然人9、代理以代理权产生根据的不同分为( )A、委托代理与法定代理B、无权代理与表见代理C、委托代理与表见代理D、无权代理与法定代理正确答案就是:委托代理与法定代理10、虽无代理权但表面上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理指的就是( )A、法定代理B、委托代理C、无权代理D、表见代理正确答案就是:表见代理11、物权中最重要也最完全的一种权利就是( )A、所有权B、使用物权C、用益物权D、占有权正确答案就是:所有权12、所有权最基本的权能,最核心的内容就是( )A、使用B、占有C、收益D、处分正确答案就是:处分13、建设用地使用权出让有三种形式分别就是( )A、占有、经营与赠与B、承包、竞拍与指定C、使用、招标与投标D、协议、招标与拍卖正确答案就是:协议、招标与拍卖14、债的客体也称债的标的,就是指债务人依当事人约定或法律规定应为或不应为的特定行为,统称为( )A、偿还B、见证C、给付D、交换正确答案就是:给付15、管理人员与服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到她人委托,自觉为她人管理事务或提供服务指的就是( )A、合同B、不当得利C、侵权D、无因管理正确答案就是:无因管理16、施工许可证的申请领取,负责单位就是( )A、建设单位B、设计单位。
2022建设法规形考作业1-4答案建设法规形考作业一1、单选题（4分）总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担()。
A.全部责任B.次要责任C.主要责任D.同等责任答案:C标准答案:C2、单选题（4分）依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.15B.20C.30D.40答案:A标准答案:A3、单选题（4分）建设工程发生质量事故后，有关单位应向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
时间从发生质量事故时起算，最晚不迟于()小时。
A.8B.12C.24D.28答案:C标准答案:C4、单选题（4分）评标时，评标委员会对于外省投标人采用了相对于本省投标人苛刻的评标行为，根据《招标投标法》，这种行为违反了()原则A.公开B.公平C.公正D.诚实信用答案:B标准答案:C5、单选题（4分）如两个相互订有合同的企业合并，会产生()的法律后果。
A.抵消B.混同C.共存D.不同答案:B标准答案:B6、单选题（4分）各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括()A.上下班打卡和现场作息时间的有关规定B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度D.总监理工程师和工程师代表负责制答案:C标准答案:C7、单选题（4分）甲公司欠银行贷款100万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立乙公司，对于公司分离后该笔债务的清偿责任问题的叙述，正确的是()。
A.应当由甲公司承担清偿责任B.应当由乙公司承担清偿责任C.应当由甲公司与乙公司承担连带清偿责任D.甲公司与乙公司均不承担清偿责任答案:A标准答案:C8、单选题（4分）因执业活动受到刑事处罚的人员申请建造师注册，在处罚开始之日起到处罚完毕之日止必须满()年。
第一次作业1、列入年度建设计划的工程项目，必须具有经批准的（B.初步设计和设计概算）2、（ A.建筑法律事实）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。
3、新设立的建设工程勘察、设计企业，其资质等级最高不超过（B.乙）级，并设（两）年暂定期。
4、工程报建标志着（D.工程建设的前期准备工作）已经结束，工程项目可以进入建筑市场。
5、工程项目交付使用后在法定保修期限内，由于质量问题造成的经济损失由（ D.承包）单位负责。
6、开工日期是指建设项目或单项工程设计文件中规定的（）的时间。
A.永久性工程计划开始施工B.地质勘探C.平整场地D.拆除旧有建筑物7、建设行政主管部门对建筑业企业资质的年检结论为（）。
A.合格、不合格B.合格、基本合格、不合格C.优良、合格D.优良、合格、不合格8、竣工验收过程中发现工程质量不符合设计规定时，（）单位应负责限期补修、返工或重建，由此所需费用由（）单位负责。
A.施工建设B.建设施工C.施工施工D.建设建设9、建设行政主管部门应当自收到申领施工许可证申请之日起（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
A.10B.20C.25D.1510、建筑工程总承包单位可将承包工程中的（）发包给具有相应资质的分包单位。
A.主体工程B.全部工程C.部分工程D.次要部分工程11、关于重新招标说法错误的是（）A.所有投标按评标标准均被否决，招标人应依法重新招标B.投标人少于3个，招标人应依法重新招标C.招标人可从落选的投标人中挑选，免去重新招标的程序D.重新招标时间较紧时经批准可采用其他采购方式12、招标的方式按照性质划分可分为（）。
A.公开招标和内部议标B.公开招标和邀请招标C.国际竞争性招标和国内竞争性招标D. 固定总价项目招标和成本加酬金项目招标13、设计招标文件与施工招标文件相比较具有的特点是（）A.无工作量要求B.报价的依据是工程量表C.开标时要排定标价次序D.标价对中标影响程度较大14、以下哪项属于建设工程施工评标技术标的内容设置（）A.投标报价B.施工组织设计C.施工工期D.工程质量15、以下哪些不属于施工投标报价间接费组成部分（）A.分包项目费用B.施工管理费C.临时设施费D.远程施工增加费16、以下属于投标文件的细微偏差的是（）A.没有按照招标文件要求提供担保B.技术文件有效且不影响结果的公平性，但数据不完整C.投标文件没有授权人代表签字和加盖公章D.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限17、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（）A. 修改是对投标文件中已有的内容进行修订B.撤回可以只撤回部分投标文件C.撤回可以是放弃投标D.撤回可以以新的投标文件重新投标18、以下关于评标和定标说法错误的是（）A.评标和定标应在投标有效期结束日30个工作日前完成B.不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标，招标人可适当自行延长投标有效期C.投标人拒绝延长投标有效期有权收回投标保证金D.因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应给予补偿19、关于投标文件送达签收表述错误的是（）A.招标人应当签收B.签收应有签收的书面证明C.直接送达的送达人无须签字D.签收人应检查投标文件是否按照招标文件的要求进行了密封20、开标由（）主持。
建设法规形考任务一形成性作业一（1-2章，权重15%）1.法律有广义和狭义之分，狭义上的法律，仅指（A）。
A.全国人大及其常委会制定的规范性文件B.《立法法》调整的各类法的规范性文件C.直接规范工程建设行为的法律D.与工程建设行为2.工程建设活动的核心是（C）。
A.工程的功能B.工程的成本C.工程的质量和安全D.工程的规模大小3.国务院行政主管部门制定的在全国范围内适用的统一的技术要求指的是（A.）。
A.国家标准B.国家法律C.行业标准D.建设法律4.工程建设活动确保工程建设的安全就是（B.）。
A.确保工程建设符合有关适用、安全、经济、美观等各项指标的要求B.确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失C.确保工程建设按照规定时间竣工验收D.确保工程建设投资效益最大化5.建设工程法的作用具体表现为指引作用、评价作用、预测作用、教育作用和强制作用五个方面，其中强制作用指的是（B.）。
A.凭借法律的存在，可以预先估计到人们相互之间会如何行为B.法可以通过制裁违法犯罪行为来强制人们遵守法律C.通过法的实施使法律对一般人的行为产生影响D.法律作为一种行为标准，具有判断、衡量他人行为合法与否的评判作用6.法人是指（A）。
A.具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织B.具有中华人民共和国国籍的人C.自然人D.合同双方的行为主体7.根据成立的目的，《民法典》将法人分为（C）。
A.一般法人、非营利法人和特别法人B.营利法人、一般法人和特别法人C.营利法人、非营利法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和一般法人8.非营利法人的范围包括（C）。
A.有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等B.机关、农村集体经济组织、城镇农村的合作经济组织法人等C.事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等D.机关、事业单位、国有企业9.非法人组织和法人的相同之处是（D）。
A.都具有法人资格B.均可独立承担民事责任C.二者都是自然人D.二者都是组织体，而非自然人10.民事主体通过代理人实施了民事法律行为,由此形成的代理法律关系存在3个主体，即（B）。
题目1.1.法律有广义和狭义之分，狭义上的法律，仅指（）
A. 全国人大及其常委会制定的规范性文件
B. 《立法法》调整的各类法的规范性文件
C. 直接规范工程建设行为的法律
D. 与工程建设行为密切相关的法律
【答案】：全国人大及其常委会制定的规范性文件
题目2.2.工程建设活动的核心是（）
A. 工程的功能
B. 工程的成本
C. 工程的质量和安全
D. 工程的规模大小
【答案】：工程的质量和安全
题目3.3. 国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的，没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求指的是（）
A. 国家标准
B. 国家法律
C. 行业标准
D. 建设法律
【答案】：行业标准
题目4.4.工程建设活动确保工程建设的安全就是（）
A. 确保工程建设符合有关适用、安全、经济、美观等各项指标的要求
B. 确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失
C. 确保工程建设按照规定时间竣工验收
D. 确保工程建设投资效益最大化
【答案】：确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失。
建设法规---形考任务一一、单项选择题（50分）1.法律有广义和狭义之分，狭义上的法律，仅指（）A. 全国人大及其常委会制定的规范性文件B. 《立法法》调整的各类法的规范性文件C. 直接规范工程建设行为的法律D. 与工程建设行为密切相关的法律正确答案是：全国人大及其常委会制定的规范性文件2.工程建设活动的核心是（）A. 工程的功能B. 工程的成本C. 工程的质量和安全D. 工程的规模大小正确答案是：工程的质量和安全3. 国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的，没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求指的是（）A. 国家标准B. 国家法律C. 行业标准D. 建设法律正确答案是：行业标准4.工程建设活动确保工程建设的安全就是（）A. 确保工程建设符合有关适用、安全、经济、美观等各项指标的要求B. 确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失C. 确保工程建设按照规定时间竣工验收D. 确保工程建设投资效益最大化正确答案是：确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失5.建设领域专门的法律不包括（）A. 《城乡规划法》B. 《合同法》C. 《建筑法》6. 行政法规的制定者是（）A. 全国人民代表大会B. 全国人民代表大会常务委员会C. 国务院D. 国务院直属机构正确答案是：国务院7. 法人是指（）A. 具有民事权利主体资格的社会组织B. 具有中华人民共和国国籍的人C. 自然人D. 合同双方的行为主体正确答案是：具有民事权利主体资格的社会组织8. 非法人组织和法人的相同之处是（）A. 都具有法人资格B. 均可独立承担民事责任C. 二者都是自然人D. 二者都是组织体，而非自然人正确答案是：二者都是组织体，而非自然人9. 代理以代理权产生根据的不同分为（）A. 委托代理和法定代理B. 无权代理和表见代理C. 委托代理和表见代理D. 无权代理和法定代理正确答案是：委托代理和法定代理10. 虽无代理权但表面上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理指的是（）A. 法定代理B. 委托代理C. 无权代理D. 表见代理正确答案是：表见代理11. 物权中最重要也最完全的一种权利是（）B. 使用物权C. 用益物权D. 占有权正确答案是：所有权12. 所有权最基本的权能，最核心的内容是（）A. 使用B. 占有C. 收益D. 处分正确答案是：处分13. 建设用地使用权出让有三种形式分别是（）A. 占有、经营和赠与B. 承包、竞拍和指定C. 使用、招标和投标D. 协议、招标和拍卖正确答案是：协议、招标和拍卖14. 债的客体也称债的标的，是指债务人依当事人约定或法律规定应为或不应为的特定行为，统称为（）A. 偿还B. 见证C. 给付D. 交换正确答案是：给付15. 管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务指的是（）A. 合同B. 不当得利C. 侵权D. 无因管理正确答案是：无因管理16. 施工许可证的申请领取，负责单位是（）A. 建设单位C. 施工单位D. 监理单位正确答案是：建设单位17. 建设项目的投资者是（）A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位正确答案是：建设单位18. 建设单位依照国家有关规定向计划行政主管部门申请准予开工的文件指的是（）A. 施工方案B. 监理合同C. 设计图纸D. 开工报告正确答案是：开工报告19. 在城市、镇规划区，规划许可证包括（）A. 乡村用地规划许可证和建设工程规划许可证B. 建设用地规划许可证和建设工程规划许可证C. 乡村建设规划许可证和建设工程规划许可证D. 建设用地规划许可证和乡村建设规划许可证正确答案是：建设用地规划许可证和建设工程规划许可证20. 施工许可证的有效期限为（）A. 三个月B. 四个月C. 五个月D. 六个月正确答案是：三个月21. 《建筑业企业资质标准》中规定，一级企业净资产不低于（）A. 1亿元B. 2亿元C. 4000万元D. 1000万元22. 企业资产是指（）A. 企业的资产总额减去负债以后的净额B. 企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源C. 企业从事工程建设活动的资质条件D. 企业注册建造师数量正确答案是：企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源23. 下列不属于企业申请建筑业企业资质应当提交材料的一项是（）A. 企业营业执照正副本复印件B. 企业资产证明文件复印件C. 企业主要人员证明文件复印件D. 企业成立年限证明文件正确答案是：企业成立年限证明文件24. 注册建造师执业资格考试分为（）A. 综合建造师考试和专业建造师考试B. 特级建造师考试和一级建造师考试C. 一级建造师考试和二级建造师考试D. 专业建造师考试和基础建造师考试正确答案是：一级建造师考试和二级建造师考试25．下列行为属于注册建造师应履行义务的一项是( )A. 在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益B. 使用注册建造师名称C. 遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德D. 签署有虚假记载等不合格的文件正确答案是：遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德二、判断题（20分）1．建设工程法指的是规范工程建设行为的法律，专指直接规范工程建设行为的法律。
选择一项：正确的答案是“错”。
2．社会主义市场经济是法制经济，工程建设活动应当依法行事。
选择一项：正确的答案是“对”。
3．法律是集中反映统治阶级的意志和利益，规定国家制度、社会制度的基本原则，具有最高法律效力的根本大法。
选择一项：正确的答案是“错”。
4．新法、旧法对同一事项有不同规定时，旧法的效力优于新法。
选择一项：正确的答案是“错”。
5．法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，不可以向有过错的法定代表人追偿。
选择一项：正确的答案是“错”。
6．建筑工程施工许可证是施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。
选择一项：正确的答案是“对”。
7．中止施工，是指建设工程开工后，在施工过程中因特殊情况的发生而中途停止施工的情形。
选择一项：正确的答案是“对”。
8．工程建设活动属于一般的经济活动，其从业单位所具备条件的高低直接影响到建设工程质量和安全生产。
选择一项：正确的答案是“错”。
9．建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。
选择一项：正确的答案是“对”。
10．承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，可适当跨越业务范围内承揽工程。
选择一项：正确的答案是“错”。
三、多项选择题（30分）1.建设工程法的基本原则包括（）B. 符合国家的工程建设安全标准原则C. 从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则D. 不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则E. 合法权利受法律保护原则The correct answers are: 确保工程建设质量与安全原则, 符合国家的工程建设安全标准原则, 从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则, 不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则, 合法权利受法律保护原则2.建设工程法的作用具体表现为( )A. 指引作用B. 评价作用C. 教育作用D. 预测作用E. 强制作用The correct answers are: 指引作用, 评价作用, 教育作用, 预测作用, 强制作用3.下列关于法的效力层级说法正确的有( )A. 行政法规具有最高的法律效力B. 上位法优于下位法C. 特别法优于一般法D. 新法优于旧法E. 宪法至上The correct answers are: 上位法优于下位法, 特别法优于一般法, 新法优于旧法, 宪法至上4.根据成立的目的，法人分为。
( )A. 营利法人B. 特别法人C. 非营利法人D. 新法人E. 非常法人The correct answers are: 营利法人, 特别法人, 非营利法人5.滥用代理权主要包括( )A. 法定代理B. 委托代理C. 恶意串通的代理D. 自己代理The correct answers are: 恶意串通的代理, 自己代理, 双方代理6.物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括( )A. 处分权B. 抵押权C. 所有权D. 用益物权E. 担保物权The correct answers are: 所有权, 用益物权, 担保物权7.债的要素，即债的构成所必须具备的要件，包括债的( )A. 偿还B. 主体C. 客体D. 内容E. 赊欠The correct answers are: 主体, 客体, 内容8.申请领取施工许可证，应当具备的条件包括( )A. 已经办理该建筑工程用地批准手续B. 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求C. 已经确定建筑施工企业D. 有满足施工需要的施工图纸及技术资料E. 有保证工程质量和安全的具体措施The correct answers are: 已经办理该建筑工程用地批准手续, 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求, 已经确定建筑施工企业, 有满足施工需要的施工图纸及技术资料, 有保证工程质量和安全的具体措施9.建筑业企业资质分为( )A. 施工总承包资质B. 专业承包资质C. 施工劳务资质D. 施工分包资质E. 专业转包资质The correct answers are: 施工总承包资质, 专业承包资质, 施工劳务资质10.注册建造师享有的权利包括( )B. 在规定范围内从事执业活动C. 在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D. 保管和使用本人注册证书、执业印章E. 对本人执业活动进行解释和辩护The correct answers are: 使用注册建造师名称, 在规定范围内从事执业活动, 在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章, 保管和使用本人注册证书、执业印章, 对本人执业活动进行解释和辩护建设法规---形考任务二一、单项选择题（50分）1. 建设工程的发包方式主要有两种，分别是（）A. 间接发包和直接发包B. 招标发包和直接发包C. 邀请发包和间接发包D. 指令发包和直接发包正确答案是：招标发包和直接发包2. 招标方式可分为（）A. 竞争招标和公开招标B. 公开招标和邀请招标C. 非竞争招标和间接招标D. 有限竞争招标和指定招标正确答案是：竞争招标和公开招标3．下列不是招标公告或者投标邀请书必须载明内容的一项是( )A. 对投标人的资质等级的要求B. 招标项目的内容、规模、资金来源C. 招标项目的实施地点和工期D. 招标项目负责人的名称正确答案是：招标项目负责人的名称4. 负责主持开标的是（）A. 投标人B. 招标人C. 竞标人D. 中标人正确答案是：招标人5．评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单，中标候选人应当不超过( )A. 3个B. 5个C. 7个正确答案是：3个6. 下列关于评标说法有误的一项是（）A. 评标由招标人依法组建的评标委员会负责B. 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果C. 招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据D. 评标委员会成员可以适当私下接触投标人正确答案是：评标委员会成员可以适当私下接触投标人7. 下列关于建设工程分包说法有误的一项是（）A. 建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包B. 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C. 总承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给他人D. 不具备资质条件的单位不允许承包建设工程，也不得承接分包工程正确答案是：总承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给他人8．施工单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为，指的是（）A. 承包B. 转包C. 总包D. 发包正确答案是：转包9．下列关于挂靠说法有误的一项是( )A. 没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的属于挂靠范畴B. 资质等级高的借用资质等级低的承揽工程不属于挂靠C. 挂靠属于违法行为D. 对认定有挂靠行为的施工单位或个人应给予相应的惩罚正确答案是：资质等级高的借用资质等级低的承揽工程不属于挂靠10. 下列关于违法行为的行政管理措施说法有误的一项是（）A. 建设单位违法发包，拒不整改不予办理质量监督、施工许可等手续B. 对认定有转包行为的施工单位，可依法限制其招标投标行为C. 对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人D. 停业整顿期间，施工单位可继续承揽新的工程项目正确答案是：停业整顿期间，施工单位可继续承揽新的工程项目11. 依双方当事人是否互负给付义务，合同可分为（）A. 有偿合同与无偿合同B. 要式合同与不要式合同C. 双务合同和单务合同D. 束己合同与涉他合同正确答案是：双务合同和单务合同12. 发出要约的一方称为（）A. 受要约人B. 甲方C. 要约人D. 乙方正确答案是：要约人13．要约的撤回与要约的撤销的区别在于( )A. 要约内容不同B. 行为发生时间不同C. 要约人不同D. 形式不同正确答案是：行为发生时间不同14. 下列关于合同成立说法有误的一项是（）A. 合同成立是指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致B. 合同成立不同于合同生效C. 合同成立只要一方当事人签订即可成立D. 合同成立需经历要约与承诺两个阶段正确答案是：合同成立只要一方当事人签订即可成立15. 在合同中规定了一定的条件，并且把该条件的成就与否作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同指的是（）A. 可变更合同B. 可撤销合同C. 附条件合同D. 附期限合同正确答案是：附条件合同16. 合同履行又称为（）B. 合同生效C. 债的清偿D. 债的生成正确答案是：债的清偿17．下列关于合同履行相关说法有误的一项是（）A. 当事人约定的债务人之外第三人不可作为履行人B. 合同履行的主体包括完成履行的一方（履行人）和接受履行的一方（履行受领人）C. 约定代为履行债务的第三人的不履行责任却要由原债务人承担D. 通常情况下，完成履行的一方首先是债务人，包括债务人的代理人正确答案是：当事人约定的债务人之外第三人不可作为履行人18．债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使债权的权利指的是( )A. 抗辩权B. 代位权C. 处分权D. 撤销权正确答案是：代位权19.合同的约定变更是指（）A. 广义的合同变更B. 合同主体的变更C. 当事人经过协商达成一致意见，变更合同D. 当事人不经过协商而变更合同正确答案是：当事人经过协商达成一致意见，变更合同20．合同义务转移是指（）A. 合同当事人一方将其合同权利义务一并转让给第三方，由该第三方继受这些权利义务B. 由于一定的法律事实发生，使合同设定的权利义务归于消灭的法律现象C. 在不改变合同权利义务内容基础上，承担合同义务的当事人将其义务转由第三人承担D. 合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人正确答案是：在不改变合同权利义务内容基础上，承担合同义务的当事人将其义务转由第三人承担21.债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为称为（）A. 逮捕C. 转让D. 提存正确答案是：提存22.违约责任是指（）A. 当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同B. 合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的行为C. 合同当事人不履行合同或者履行合同不符合约定而应承担的民事责任D. 当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履的行为正确答案是：合同当事人不履行合同或者履行合同不符合约定而应承担的民事责任23．当事人在合同中或合同订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱，称为（）A. 违约金B. 定金C. 罚款D. 滞纳金正确答案是：违约金24. 下列关于不可抗力说法有误的一项是（）A. 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B. 不可抗力一般分为自然事件和社会事件两类C. 因不可抗力不能履行合同的任何情况都应全部免除责任D. 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任正确答案是：因不可抗力不能履行合同的任何情况都应全部免除责任25.下列关于竣工日期相关说法有误的一项是（）A. 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B. 竣工日期可以分为合同中约定的竣工日期和实际竣工日期C. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
