合同价款调整

合同价款调整合同范本合同价款调整协议甲方（全称）：________________________乙方（全称）：________________________一、合同价款调整原因1. __________________________________________________；2. __________________________________________________；3. __________________________________________________。

二、合同价款调整方式1. 固定价款调整原合同约定的固定价款为人民币（大写）________元（￥______元）。

经双方协商，同意将固定价款调整为人民币（大写）________元（￥______元）。

2. 单价调整原合同中约定的[具体项目或服务]单价为人民币______元/______（单位），现调整为人民币______元/______（单位）。

3. 额外工作费用（1）工作内容：______________________________；（2）计算标准：______________________________；（3）费用总额：人民币（大写）________元（￥______元）。

4. 其他调整方式__________________________________________________。

三、合同价款支付1. 支付方式：甲乙双方同意按照调整后的合同价款进行支付。

具体支付方式按照原合同约定的方式进行。

（1）首期款：人民币（大写）________元（￥______元），于______年______月______日前支付；（2）中期款：人民币（大写）________元（￥______元），于______年______月______日前支付；（3）尾款：人民币（大写）________元（￥______元），于______年______月______日前支付。

工程经济合同价款调整计算一、合同价款调整的基本原则在进行合同价款的调整时，应遵循公平、公正和透明的原则。

任何一方提出的调整要求都应有充分的依据，并通过双方协商一致后才能生效。

二、合同价款调整的情形合同价款的调整通常发生在以下几种情形：1. 原材料价格大幅波动超出合同约定范围；2. 工程设计发生变更；3. 实际施工量与合同约定有较大出入；4. 法律法规或政策性调整导致成本变化；5. 其他不可抗力因素导致工程成本增加。

三、合同价款调整的计算方法材料价格调整当市场价格与合同约定的材料价格出现较大偏差时，可以按以下公式进行调整：调整后价款 = 原合同价款 ± (实际采购价格 - 合同价格) × 材料用量设计变更调整设计变更导致的价款调整应根据变更后的工程量及相应的单价重新计算，并考虑对总工期的影响。

调整后价款 = 原合同价款 + 变更工程量 × 变更后单价工程量调整工程量的实际增减应根据实际完成的工作量来调整合同价款。

调整后价款 = 原合同价款 ± (实际工程量 - 合同约定工程量) × 单价法律政策性调整因法律、法规或政策性调整导致成本变化的，应当根据具体变化情况协商确定调整金额。

四、合同价款调整的流程1. 提出申请：由受影响方向对方提出书面的价款调整申请，并附上充分的证据材料；2. 审核评估：接收方应对申请进行审核，必要时可委托第三方进行评估；3. 协商一致：双方基于评估结果进行协商，达成一致意见；4. 签订补充协议：将调整后的价款及其他相关事项以补充协议的形式确认下来；5. 执行调整：按照补充协议执行新的合同价款。

五、注意事项1. 所有调整必须基于合同条款和相关法律法规；2. 调整过程中应保持沟通透明，确保信息公开；3. 任何调整都应有详细的书面记录，以便日后核查。

合同价款调整的概念合同价款调整是指在合同履行过程中，由于一些特定原因，合同中约定的价格需要进行调整的过程。

这种调整可以涉及到合同总价、单位价格或其他相关费用的变更。

合同价款调整通常是为了反映实际发生的成本或其他可变因素的变化，以确保双方的权益得到合理保护。

以下是一些常见的合同价款调整的概念和原因：物价指数调整：在长期合同中，物价指数调整是一种常见的调整机制。

合同中规定的物价指数用于根据市场上涨或下跌的情况来调整合同价格，以保持合同的公正性。

劳动力成本变动：如果合同中包含了劳动力成本，如工资或薪资，那么由于劳动力市场的变动，可能需要对合同价款进行调整。

原材料价格波动：如果合同涉及到大量原材料的使用，合同中可能包含原材料价格波动的调整条款，以适应原材料市场价格的变化。

法定要素变化：如果法律规定的税费或其他法定要素发生变化，可能需要对合同价款进行调整，以反映这些变化。

工程变更：如果在合同执行过程中发生了工程变更，可能需要对合同价款进行调整，以覆盖额外的成本或节省的成本。

通货膨胀：通货膨胀可能会导致货币贬值，从而影响合同中规定的金额。

一些合同中可能包含通货膨胀调整条款，以应对货币贬值的影响。

特殊事件：特殊事件，如自然灾害、政治事件等，可能对合同履行造成重大影响，需要考虑对合同价款的调整。

市场变化：如果市场条件发生变化，例如供需关系、竞争状况等，可能需要对合同价款进行调整，以确保合同的公正性和合理性。

合同价款调整通常需要双方共同协商并在合同中明确定义调整的计算方法和条件。

这有助于确保合同履行的公正性和透明度，并避免因为未明确调整条件而引发的争议。

合同价款调整的方法合同价款调整是在合同执行过程中，由于各种原因需要对合同中的价款进行调整。

以下是关于合同价款调整的10种方法，并对每种方法进行详细描述。

1. 双方协商调整：双方当事人可以通过协商达成一致，对合同价款进行调整。

双方可以根据实际情况，重新约定合同价款的数额或者调整支付方式和时间等。

双方协商调整的优点是灵活性高，可以根据具体情况进行调整。

缺点是可能存在磋商难度大、谈判时间长的问题。

双方需充分沟通、协商，确保调整后的价款符合双方利益需求。

2. 价格指数调整：合同中可以约定根据某种共同认可的价格指数进行合同价款调整。

比如可以以国家公布的消费价格指数或者原材料价格指数等为基准，按照一定比例进行调整。

价格指数调整的优点是具备一定的公平性和客观性，可以避免由于价格波动带来的不公平情况。

缺点是需要确保选择的价格指数具有通用性和可靠性。

3. 原材料成本调整：合同价款可以根据原材料成本的变化进行调整。

如果原材料价格上涨或者下跌，双方可以根据实际情况对合同价款进行相应调整。

原材料成本调整的优点是与实际情况紧密相关，可以更好地反映实际成本变化。

缺点是需要通过合同约定明确原材料成本调整的比例或者计算公式。

4. 劳动力成本调整：合同价款可以根据劳动力成本的变化进行调整。

如果劳动力成本上涨或者下跌，双方可以协商调整合同价款。

劳动力成本调整的优点是可以反映劳动力成本变化对合同价款的影响。

缺点是需要在合同中明确约定劳动力成本调整的依据和方式。

5. 货币贬值调整：如果合同中约定了特定货币进行支付，而该货币贬值导致合同价款的实际购买力下降，双方可以协商调整合同价款。

货币贬值调整的优点是可以避免由于货币贬值导致的合同履行困难。

缺点是需要通过合同约定明确货币贬值调整的比例或者计算公式。

6. 法定涨价调整：在合同执行过程中，如果法律法规对相关产品或服务的价款进行了涨价规定，双方需要遵守法律规定进行价款调整。

法定涨价调整的优点是具有强制性和可操作性，可以避免因合同约定不合法导致的纠纷。

合同价款的调整一、合同价款调整原则本合同价款在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改变。

协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

1. 甲方代表确认的工程量增减；2. 甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3. 工程造价管理部门公布的价格调整；4. 一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时；5. 合同约定的其他增减或调整。

乙方应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知经办银行和乙方。

甲方代表收到乙方通知后10天内不作答复，视为已经批准。

二、合同价款调整的程序1. 乙方提出合同价款调整要求；2. 甲方代表在收到乙方要求后XX天内给予答复，或要求进一步补充有关资料或文件；3. 甲方代表在收到乙方通知后XX天内未予答复，应视为乙方要求已被确认；4. 乙方要求调整合同价款，如甲方代表不同意，乙方在甲方代表答复后XX天内可向工程造价管理部门或有关部门申请裁定；5. 如甲方代表未在规定期限内答复，则乙方有权在上述期限届满后XX天内向工程造价管理部门或有关部门申请裁定；6. 在双方未就合同价款的调整取得一致及未得到有关部门的裁定意见之前，任何一方均不得自行调整合同价款。

三、其他调整因素1. 法律法规变化：若在合同履行期间，与本合同相关的法律法规发生变化，导致合同价款需要调整的，双方应依据新的法律法规进行协商调整。

2. 市场价格波动：若因市场价格波动导致原材料、设备或劳动力成本发生显著变化，双方可协商对合同价款进行适当调整。

3. 不可抗力因素：因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致合同履行受阻或成本增加的，双方应根据实际情况协商调整合同价款。

四、调整后的合同价款支付经双方协商一致调整合同价款后，甲方应按照调整后的合同价款支付乙方款项。

调整后的合同价款支付方式和时间应在协议条款中明确约定。

五、争议解决若双方对合同价款的调整存在争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

各类合同价款调整方法
1 .索赔调整：当合同履行出现违约、延迟交货、质量不合格、变更设计等问题时，甲方可提出索赔要求，要求乙方补偿损失，从而实现价款的调整。

2 .变更协议：当双方协商必须变更设计或口头协议时，需要签署变更协议来调整合同价款，确保价值的平衡。

3 .附条件条款：当合同中规定了某些条件，比如价格变动、质量达标、交货时间等，只有符合这些条件执行，可以对价款进行适度调整。

4 .价格索引机制：当合同中约定了价格索引机制，比如原材料价格上涨或下跌，可以对合同价款进行相应调整。

5 .上述方法的组合：由于合同履行的复杂性，在一些情况下可能需要多种方式综合运用，以达到合同价款调整的目的。

例如，在索赔的同时，需要签署变更协议来规定补偿款项的支付方式。

总之，合同价款的调整是常见的商业操作，需要根据具体情况而定。

在签订合同时，应充分考虑各种情况，规定明确的调整方式，以确保合约的均衡和稳定。

第十四讲合同价款调整在工程施工阶段，由于项目实际情况的变化，发承包双方在施工合同中约定的合同价款可能会出现变动。

一、法规变化类合同价款调整事项1．基准日的确定习题：为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（）前的第28天作为基准日。

A．投标截止时间B．招标截止日C．中标通知书发出D．合同签订答案：A2．工期延误期间的特殊处理由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间法规变化造成合同价款变化的，合同价款只调低不调高。

二、工程变更类合同价款调整事项（一）工程变更1．工程变更的范围（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。

（2）改变合同中工作的质量、特性、基线、标高、位置、尺寸、时间、工艺、顺序。

（3）增加额外工作。

2．工程变更的价款调整方法（1）分部分项工程费的调整。

1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。

2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。

3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：①实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1−中标价/招标控制价）×100%②不实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1−报价值/施工图预算）×100%注：公示中的中标价、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含安全文明施工费。

4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。

合同价款的调整规则本合同旨在明确双方当事人在合同履行过程中，合同价款的调整规则。

根据双方当事人自愿、平等的原则，达成以下约定：一、调整价款的情形1. 双方当事人同意，如产生下列情况之一，本合同的价款可以进行调整：(1) 法律、法规或政府出台的行政性文件对合同履行的具体要求发生变化，导致合同中涉及的交付、服务、供应等条件发生实质性变动；(2) 国际或国内经济形势发生重大变动，导致合同履行的条件发生实质性变化；(3) 项目特殊性质所致的不可抗力事件导致合同履行条件发生实质性变化；(4) 双方当事人经协商一致，认为需要对合同的价款进行调整。

二、调整价款的程序1. 当发生上述情形，并且确系本合同约定的调整价款的情形之一时，一方当事人应书面通知对方当事人，提出调整价款的要求。

2. 接到通知后，另一方当事人应在通知接到之日起合理时间内进行确认，并书面回复同意或不同意调整价款。

如不同意，应说明理由。

3. 如果对方当事人同意调整价款，则双方当事人应协商达成新的合同价款，并在指定期限内签署补充合同。

补充合同具有与原合同同等的法律效力。

4. 如因上述通知接收出现争议，双方当事人应协商解决。

如协商不成，争议将提交给本合同签署地的人民法院或仲裁机构进行解决。

三、影响调整价款的因素1. 受影响的因素可能包括但不限于政府政策、劳动力成本、原材料价格、货币汇率等。

2. 调整价款应充分考虑上述因素的变化程度、持续时间以及合同履行过程中双方承担的风险等因素。

四、合同履行期间的价款调整1. 如果在合同履行过程中发生上述调整价款情形之一，双方当事人应通过协商达成一致。

如协商不成，争议将提交给本合同签署地的人民法院或仲裁机构进行解决。

2. 如因调整价款而导致合同履行中的工作量、质量标准等发生变化，双方当事人应及时进行合同变更，并按约定进行相应调整。

五、其他约定1. 本合同一经签字盖章即生效，并取代任何以前的口头约定、书面协议等。

2. 除非另有书面约定，本合同任何条款的修改、补充或者解除，必须经双方当事人的书面协议。

第五章工程合同价款的调整工程合同价款调整是指在工程建设过程中，由于各种因素的变化，导致合同价款发生变化，需要对合同价款进行调整的情况。

工程合同价款调整是工程建设中常见的问题，对于保证工程的顺利进行，维护双方的合法权益具有重要意义。

本章将介绍工程合同价款调整的相关内容。

第一节合同价款调整的事项一、法规变化类合同价款调整事项1、基准日的确定：基准日是指确定合同价款调整的时间点。

对于不实行招标的建筑工程，以施工合同签订前的第28天作为基准日；对于实行招标的建筑工程，以提交投标文件截止时间前的第28天作为基准日。

2、合同价款的调整方法：合同价款的调整方法包括物价波动调整、工程变更调整、工期延误调整等。

具体调整方法应根据合同条款和实际情况确定。

二、工程变更类合同价款调整事项1、工程变更范围：工程变更包括增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；改变工程的基线、标高、位置、尺寸；改变工程的时间安排、实施顺序等。

2、价款调整方法：根据已标价工程量清单中有适用于变更工程项目，且工程变更导致清单项目的工程量变化不足15%时，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价方法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。

第二节合同价款调整的程序一、合同价款调整的提出1、承包人应根据合同条款和实际情况，向发包人提出合同价款调整的申请。

2、承包人应提供相关证明材料，包括变更工程资料、工程量清单、报价单等。

二、合同价款调整的审批1、发包人应根据合同条款和实际情况，对承包人提出的合同价款调整申请进行审批。

2、发包人应核实相关证明材料，确认变更工程项目的单价或总价。

合同价款调整及工程索赔一、合同价款调整条款1. 如遇国家政策性价格调整，导致材料、设备价格发生显著变化，双方应根据相关政策规定，协商一致后对合同价款进行相应调整。

2. 若因设计变更导致工程量增减，双方应及时办理工程量清单的变更手续，并据此调整合同价款。

3. 在施工过程中，如遇不可预见的地质条件或其他特殊情况，影响工程成本，双方应根据实际情况协商调整合同价款。

4. 任何合同价款的调整均需书面形式确认，并由双方授权代表签字盖章后方可生效。

二、工程索赔条款1. 甲方（业主）如未按合同约定支付工程款项，乙方（承包商）有权根据实际情况提出索赔。

2. 若因甲方提供的资料不准确或设计变更导致乙方增加工作量，乙方有权提出相应的索赔。

3. 在施工过程中，如遭遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应在事件发生后的合理时间内通知甲方，并提出索赔。

4. 对于乙方提出的索赔，甲方应在收到索赔通知后的合理时间内进行核实，并与乙方协商解决。

5. 所有索赔事项应基于事实和合同条款，双方应本着公平、公正的原则处理。

三、索赔程序1. 乙方应在发现可索赔事项后的7个工作日内，书面通知甲方，并提供初步的索赔证据。

2. 甲方收到索赔通知后，应在15个工作日内进行调查，并与乙方进行协商。

3. 若双方无法达成一致意见，可按照合同约定的争议解决方式进行处理，包括但不限于调解、仲裁或诉讼。

四、其他相关条款1. 本合同价款调整及工程索赔范本中的未尽事宜，双方应本着诚信原则，通过友好协商解决。

2. 本范本自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

3. 本范本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

工程合同价款调整的五种方法工程合同价款是指在工程项目执行过程中，由于客观原因导致原定合同价款需要进行调整的情况。

合同价款调整是合同履行的必然要求，确保工程项目的可持续进行和公平合理的利益分配。

下面将介绍五种常见的工程合同价款调整方法。

一、价格指数法价格指数法是根据工程项目的发展情况，结合市场行情，通过计算和比较价格指数的变化情况，确定合同价款的调整。

具体操作步骤如下：1. 收集市场价格指数数据，包括原材料、劳动力、设备等价格指数；2. 计算价格指数的变化率，确定合同签订时刻的基准指数；3. 根据基准指数和实际施工阶段的价格指数，计算合同价款的调整比例；4. 根据调整比例，确定合同价款的调整金额。

价格指数法可以较为准确地反映市场行情的变化，确保合同价款与实际成本的匹配，减少因市场波动带来的利益损失。

二、劳动力成本法劳动力成本法是根据劳动力成本的变化情况，确定合同价款的调整。

具体操作步骤如下：1. 收集劳动力工资、保险费、福利等成本数据；2. 根据实际施工阶段的劳动力成本，计算合同价款的调整比例；3. 根据调整比例，确定合同价款的调整金额。

劳动力成本法适用于那些劳动力成本占比较大的工程项目，能够准确地反映劳动力成本的波动情况，确保合同价款与实际成本的匹配。

三、物价指数法物价指数法是根据国家统计局发布的物价指数数据，确定合同价款的调整。

具体操作步骤如下：1. 收集国家统计局发布的物价指数数据；2. 根据实际施工阶段的物价指数，计算合同价款的调整比例；3. 根据调整比例，确定合同价款的调整金额。

物价指数法能够较为准确地反映全国物价水平的变化情况，在合同价款调整中起到参考作用。

四、成本率调整法成本率调整法是根据工程项目施工中的成本比例，确定合同价款的调整。

具体操作步骤如下：1. 收集工程项目施工过程中各项成本的比例数据；2. 根据实际施工阶段的成本比例，计算合同价款的调整比例；3. 根据调整比例，确定合同价款的调整金额。

合同价款的调整合同价款的调整是指在合同签订后，由于某些原因需要对合同中约定的价款进行变动或调整的情况。

这种调整可能是由于市场价格的波动、成本的变化、合同执行过程中发生的意外事件等原因引起的。

合同价款的调整是一种常见的商业行为，对于双方来说，能够灵活地进行价款调整有助于解决实际问题，保障合同的顺利执行。

合同价款的调整通常可以通过以下几种方式进行：1.协商一致。

双方可以通过友好协商的方式确定对价款的调整，协商的结果应当尊重合同的基本原则和公平原则，确保双方的合法权益得到保护。

在协商过程中，双方可以充分考虑国家法律法规、行业标准和市场价格等因素，综合各种因素进行价款调整的决策，以达到合同的公正性和合理性。

2.依据市场价格进行调整。

市场价格的波动是导致价款调整的常见原因之一。

双方可以根据市场价格的实际情况，参考相关行业的价格指数、市场行情等因素，对合同价款进行调整。

在进行市场价款调整时，应当注意合同中的约定，遵循诚信原则，确保价格调整的合法性和合同的稳定性。

3.根据成本变化进行调整。

合同执行过程中，原材料、劳动力、运输成本等因素的变化可能导致合同价款需要进行相应的调整。

在进行成本调整时，双方应当充分考虑合同的基本要求和约定，保持合同的平衡，并根据实际情况和成本变化的幅度，进行合理的价款调整。

4.根据合同约定进行调整。

合同中通常会对价款的调整做出相关约定，包括价款调整的条件、调整方式等。

双方应当根据合同的约定进行价款调整，并在调整过程中保持合同的一致性和完整性。

总之，合同价款的调整是商业活动中常见的情况，双方应当通过友好协商的方式解决价款调整的问题，确保合同的公正性、合理性和稳定性。

在进行价款调整时，双方应当遵循合同的原则，考虑各种因素的影响，确定合理的调整方式和调整幅度，以便实现双方的合法权益。

工程合同价款调整案例话说有这么一个工程，是盖一栋写字楼。

甲方和乙方签了工程合同，合同价款定的是1000万。

一、材料价格波动导致价款调整。

1. 一开始呢，大家都按部就班地进行着工程。

可谁知道，建筑钢材的价格突然像坐火箭一样飙升。

在合同里，原本约定钢材按照签订合同时的市场价格计算，每吨3000元。

可到了工程进行到一半的时候，钢材价格涨到了每吨4000元。

这可把乙方愁坏了，因为按照原来的预算，钢材这一块的成本就超支了好多。

2. 乙方就赶紧找甲方商量，说：“大哥呀，你看这钢材价格涨得这么离谱，再这样下去我这工程都要干赔本了。

咱们合同里虽然没明确说这种情况怎么办，但按照行业惯例，这价格波动这么大，得调整合同价款啊。

”甲方一开始还不太乐意，觉得合同都签了，怎么能随便改呢。

3. 但是乙方拿出了详细的钢材用量计算和价格对比表，还找了行业内的一些专家意见，证明这种价格波动确实是属于不可抗力因素之外的重大变化。

甲方呢，也不是不讲道理的人，经过一番思考和协商，双方决定按照钢材用量重新计算这部分的价款。

原来预计用1000吨钢材，按照每吨多出来的1000元计算，这就得多给乙方100万。

于是合同价款就调整为1100万了。

二、工程变更引起的价款调整。

1. 工程进行到主体结构快完工的时候，甲方突然觉得，这写字楼要是能多几个大的会议室就好了。

于是就跟乙方说：“兄弟啊，咱这楼能不能再改改，在三层和四层中间再加两层，专门做会议室，要那种特别高大上的。

”乙方一听就头大了，这可不是小改动啊。

2. 乙方说：“哥，这改动可不小，咱得重新规划结构，还得增加好多建筑材料，而且工期肯定也得延长了。

这都得花钱啊。

”甲方说：“我知道，只要合理就行，咱都是为了把这楼建得更好嘛。

”3. 然后乙方就开始计算这部分工程变更需要的费用。

增加的两层结构，需要新的混凝土、钢筋，还有装修材料。

乙方把所有的成本都详细地列了出来，包括人工费用，算下来这部分工程变更需要额外花费500万。

合同价款的调整
合同编号，__________。

甲方（供应商/服务方），__________。

乙方（采购商/委托方），__________。

鉴于甲方与乙方就__________事项签订了合同（以下简称“本合同”），经双方协商一致，就合同价款的调整达成如下协议：
一、合同价款的调整原因。

1.1 由于__________（列明合同价款调整的具体原因，如市场价格变动、原材料价格上涨等），甲方与乙方同意对本合同中的合同价款进行调整。

1.2 合同价款的调整应当符合国家相关法律法规的规定，不得违反法律法规的规定。

二、合同价款的调整方式。

2.1 合同价款的调整将按照__________（具体调整方式，如按
照市场价格指数调整、按照成本变动情况调整等）进行调整。

2.2 合同价款的调整应当经甲方与乙方书面确认，并在合同附
件中进行补充说明。

三、其他约定。

3.1 本合同其他条款和条件继续有效，未经修改。

3.2 本合同价款的调整自__________（调整生效日期）起生效。

3.3 本合同价款的调整不影响双方其他权利和义务的履行。

甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。

日期，__________ 日期，__________。

以上为合同价款的调整范本，如有需要，甲乙双方可根据实际
情况进行修改和补充，并经双方签字盖章确认后生效。

工程造价管理是建设项目中至关重要的环节，其中合同价款的调整是工程造价管理中的一个重要组成部分。

合同价款调整是指在合同执行过程中，由于各种原因导致合同价款发生变化，根据合同约定和相关法律法规，对合同价款进行调整的过程。

合同价款调整主要包括五大类事项：法律法规变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项和工程量偏差、计日工等事件。

下面我们来逐一解析这些事项。

首先是法律法规变化。

在合同执行过程中，如果国家法律、法规、规章和政策发生变化，可能会对工程造价产生影响。

对于这种情况，发承包双方应在合同中约定由发包人承担因法律法规变化导致的价格风险。

合同价款的调整方法是根据基准日（实行招标的建设工程以提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日，不实行招标的建设工程以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日）之后法律法规变化的情况，按照一定的调整方法进行价款调整。

其次是工程变更。

在工程建设过程中，可能会出现工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件。

这些事件可能导致合同价款的变化。

对于工程变更，应根据变更范围和价款调整方法进行合同价款的调整。

例如，如果变更工程项目在已标价工程量清单中有适用且工程变更导致清单项目的工程量变化不足15%，则采用该项目的单价；如果已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整；如果已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价方法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。

第三是项目特征不符。

如果合同中所述项目特征与实际施工项目特征不符，可能导致合同价款的变化。

此时，合同双方应按照合同约定和相关法律法规进行合同价款的调整。

第四是工程量清单缺项和工程量偏差。

在工程量清单中，如果出现缺项或者工程量偏差，可能导致合同价款的变化。

合同价款的调整方法
合同价款的调整方法可以分为以下几种:
1. 协商调整:如果双方可以对合同价款达成共识,可以通过协商进行调整。

双方可以就调整方案进行商讨,达成一致并签署协议即可。

2. 法律调整:如果合同条款本身存在法律漏洞或无效规定,可以通过法律途径进行调整。

此时需要请律师审查合同,并根据法律条文进行申诉和论证。

3. 合同变更:如果合同条款需要对格式或内容进行调整,可以通过合同变更进行解决。

双方重新协商并签署新的合同条款,以反映实际需要。

4. 成本变化:如果合同价款是基于特定成本计算得出的,而成本发生了显著的变化,可以考虑调整合同价款。

双方需要就成本变化进行协商,并重新计算成本,以确保合同价款符合实际成本。

5. 考虑竞争情况:如果市场环境发生变化,可能会影响合同价款。

双方需要评估市场情况,并考虑竞争情况对合同价款的影响,以确定是否需要调整合同价款。

无论采用何种方法,双方需要协商一致,并在合同中明确约定调整方案。

同时,任何调整都需要确保符合法律和道德规范,并保障双方的利益。

五大类工程合同价款调整方法工程建设项目中，建设单位与施工单位在签订合同时会根据设计和材料等不同因素，对工程价款进行预估和确定。

但是在实际施工过程中，因为种种原因导致工程出现变化，这时候就需要对合同价款进行调整，以保证合同的有效性和公平性。

下面将介绍五种常见的工程合同价款调整方法。

1. 工程实际造价调整法这种调整法是按照工程实际造价与合同约定价格之间的差额进行调整的。

当实际造价高于合同约定价格时，应按照实际造价和约定价格的差额来确定需要增加的合同价款，反之，则可以减少合同价款。

这种调整法相对简单，但要求对工程实际造价进行准确的测算和评估。

2. 材料价格指数调整法在合同签订时，材料的价格是有所浮动的，特别是建筑材料价格与市场供求状况有着密切关系。

为了避免这种情况对工程价款产生较大影响，可以采用材料价格指数调整法。

简单来说，就是在合同中约定促销期、采购期等关键时间点，将其与材料价格指数相结合，从而进行合理的调整。

3. 其他费用调整法除了材料价格之外，还有些其他的费用和因素也会影响工程价款，例如劳务费、占用费、环保费等等。

这时候就可以采用其他费用调整法，将这些费用因素纳入合同中进行调整。

不过需要注意的是，在合同签订之前应该对这些费用进行详细的评估和分析。

4. 劳动力成本调整法在施工过程中，可能会出现劳动力成本的变动，这时候也需要对工程价款进行调整。

劳动力成本调整法可以根据当地的劳动力市场情况和每种工种的薪资，将工程所需的劳动力成本进行调整。

这种调整法需要进行协商和评估，以便确定公平、合理的调整方案。

5. 资金供应情况调整法建设单位与施工单位在签订合同时，可能会设置一些付款节点和供资计划，以保证工程的资金供应。

这时候出现资金供应情况变动，就需要对工程价款进行调整。

按照这种调整法，可以根据实际资金供应情况对合同价款进行调整。

这种调整法需要建设单位与施工单位进行协商和确认，以确保合同的公平性和有效性。

总之，工程合同价款的调整需要建设单位和施工单位之间进行充分的协商和沟通，确定公平、合理的调整方案。

合同价款的调整合同价款是指双方在合同中约定的商品或服务的价款。

在实际的商业交易中，由于市场情况、物价波动、供求关系等原因，有时合同价款需要进行调整。

合同价款的调整通常包括两种情况：一是价格上升，另一种是价格下降。

下面将对这两种情况进行详细介绍。

一、价格上升价格上升是指合同签订后，市场价格上涨，导致合同约定的价款低于市场价的情况。

当这种情况发生时，双方可以通过合同中约定的价格调整条款进行调整，也可以通过协商达成一致来调整合同价款。

1. 合同中的价格调整条款有些合同会在合同中约定价格调整的具体方式和条件，这通常是为了应对价格波动的风险。

根据这些条款，双方可以按照约定的计算公式来计算并调整合同价款。

比如，合同可以约定按照某种指数或市场价格来调整价款，或者规定每年进行一次调整。

2. 协商一致如果合同中没有价格调整条款，双方可以通过协商来达成一致，对合同价款进行调整。

在协商过程中，双方可以考虑市场价格、成本变化、供求关系以及双方的权益等因素，并根据实际情况确定合适的价款调整额度。

二、价格下降价格下降是指合同签订后，市场价格下跌，导致合同约定的价款高于市场价的情况。

当这种情况发生时，双方同样可以通过合同中的价格调整条款或协商一致的方式对合同价款进行调整。

1. 合同中的价格调整条款如果合同中约定了价格调整条款，双方可以按照条款的约定来确定合同价款的调整额度。

这通常包括根据某种指数或市场价格进行调整。

2. 协商一致如果合同中没有价格调整条款，双方可以通过协商来调整合同价款。

在协商过程中，双方可以充分考虑市场价格变动、成本变化、双方权益等因素，并达成一致。

双方可以商定将合同价款降低到合理水平，以适应市场价格下降的情况。

总之，合同价款的调整是商业交易中常见的情况，双方可以通过合同中的价格调整条款或协商一致来进行调整。

在进行调整时，双方应充分考虑市场情况、成本变化、双方权益等因素，以保障合同的公平性和稳定性。

工程造价中合同价款的调整一、合同价款调整的前提在讨论合同价款调整之前，必须明确几个基本前提：1. 合同中应明确规定价款的调整条款，包括调整的条件、程序、方法和标准；2. 双方应共同遵守合同约定，任何一方不得擅自变更合同价款；3. 价款调整必须基于实际发生的变更，如设计变更、工程量增减、材料价格波动等；4. 所有调整均需经过双方协商一致，并有书面文件作为依据。

二、合同价款调整的类型合同价款的调整通常包括以下几种情况：1. 设计变更：由于项目需求变化或技术规范更新等原因导致的设计变更，可能会影响工程量及材料使用，从而引起价款调整；2. 工程量变动：实际施工过程中，由于各种原因导致工程量的增减，应根据合同条款对合同价款进行相应调整；3. 市场价格波动：主要材料、设备的价格波动超出合同约定的范围时，可以按照合同中的调价机制进行调整；4. 法律法规变化：新的法律、法规或政策的出台，可能会影响到工程的成本，需要对合同价款进行相应的调整。

三、合同价款调整的程序合同价款调整应遵循一定的程序，以确保调整的公正性和合理性：1. 提出申请：当发生需要调整价款的情况时，承包方应及时向发包方提出书面申请，并说明调整的原因和依据；2. 审核评估：发包方收到申请后，应对提出的调整事项进行审核评估，必要时可委托第三方进行审计或评估；3. 协商确定：双方根据审核评估结果进行协商，确定是否调整合同价款以及调整的具体金额；4. 签订补充协议：一旦达成一致意见，双方应签订书面的补充协议，明确调整后的合同价款及相关细节。

四、注意事项在合同价款调整过程中，以下几点需要特别注意：1. 保持沟通透明，确保信息的公开和对称；2. 确保所有调整都有充分的证据支持，避免因证据不足而引起的争议；3. 遵守合同约定的调整程序，不得随意跳过步骤；4. 加强风险管理，对可能导致价款调整的风险因素进行预判和控制。

结语。

合同价款的调整方法合同价款的调整是指在合同签订后，由于某些特殊情况或变更，需要对合同中的价款进行调整的行为。

在实际业务中，合同价款的调整是非常常见的事情，因此在合同签订前，制定合理的合同价款调整机制非常必要。

下面列举了10种常见的合同价款调整方法，并对各种方法进行了详细描述：1. 双方自行协商调整双方当事人可以通过自行协商的方式进行合同价款的调整。

即在合同履行过程中，由双方当事人协商，在达成一致意见后，修改合同中的价款条款。

此种方式无需依据法律条款，但需双方诚信合作。

2. 按合同条款约定在合同签订时，当事人就已经就可能的价格变动做出了规定，此种调整方式即按照合同条款约定进行。

此种方式前提是合同中应包含价款调整条款的约定，合同当事人应遵守条款所规定的程序和条件。

3. 参照市场价格若在合同签订后，市场价格发生变动，合同价款应作相应调整。

此种情况下，当事人可参考市场价格进行合同价款的调整。

具体调整方法可由当事人协商决定，但需遵循价格公允、合理、公正、可信原则。

4. 按照升贴水调整在贸易买卖中，如果买卖双方对货物质量或规格有特定要求，或货物需经特殊处理、包装等，合同价款中通常包含升贴水金额。

升贴水是指国内价格与国际市场价格之间的差价。

在此种情况下，当事人可依照升贴水金额的约定进行合同价款的调整。

5. 按照通货膨胀率调整当通货膨胀率较高时，合同价值有可能失去实际的价值。

在合同签订时，买卖双方可以在合同中规定通货膨胀率的调整方法。

当通货膨胀率高于约定的值时，可按照约定进行合同价款的调整。

6. 按照利率调整在一些合同中，由于合同履行期限较长，合同价款付款日期较晚，需要考虑财务成本、时间价值等因素，故买卖双方约定了利率进行调整。

当约定利率与市场利率不符时，可依照买卖双方约定进行合同价款的调整。

7. 按照材料成本调整在工程项目或装修合同中，如果材料成本发生变化，合同价款应当进行相应调整。

此种情况下，调整因素为材料的成本价与原定价之间的差额。