建设工程施工合同[2010版]
- 格式:doc
- 大小:153.00 KB
- 文档页数:33
(完整版)建设工程施工合同(范本)一、合同的背景和目的二、合同的主要条款1. 合同工程的内容甲方委托乙方进行如下工程的施工:•工程名称:•工程地点:•工程规模:•工程费用:•施工工期:2. 施工标准与质量要求乙方应按照相关法规和标准的要求进行施工,确保工程的质量符合相关规定。
甲方有权对工程的质量进行监督和验收,对于发现的质量问题,乙方应及时修复或更换。
3. 工程款支付方式工程款支付方式如下:•合同签订后,乙方应缴纳工程款的10%作为预付款;•工程开始施工后,甲方每个月支付工程款的进度款;•工程完工并经甲方验收合格后,甲方支付工程款的余款。
4. 工程变更和索赔如因甲方要求进行工程变更导致工程费用发生调整的,双方应协商确定新的费用,并签订变更合同。
双方应确保变更后的工程能够按时完成。
如因不可抗力因素导致工程无法按计划完成的,乙方可以向甲方提出索赔申请。
乙方应提供充分的证明材料,并按照双方商定的程序进行索赔和赔偿。
5. 合同的终止和解除•乙方违反合同约定,不履行相应的责任和义务;•甲方违反合同约定,不支付工程款或拖延支付工程款;•出现严重的安全事故或质量问题无法解决的情况。
6. 合同纠纷的解决在履行本合同过程中,如发生纠纷,双方应协商解决。
如协商不成,可向相关仲裁机构申请仲裁。
三、其他条款1.合同附件:根据具体情况,可以附带包括设计图纸、报价单、施工计划等相关文件。
2.合同的生效和变更:本合同自双方盖章之日起生效,任何变更需经双方书面协商并签署变更合同。
3.保密条款:双方应对涉及商业机密和技术秘密等敏感信息进行保密,不得泄露给第三方。
四、合同签订本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
本合同的内容和条款是双方共同商定的,对双方均具有约束力。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________。
1Z304013 建设工程施工合同的法定形式和内容一、建设工程施工合同的法定形式《合同法》规定,当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。
当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。
《合同法》明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。
二、合同的内容合同的内容,即合同当事人的权利、义务,除法律规定的以外,主要由合同的条款确定。
合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款:(一)当事人的名称或者姓名和住所这是合同必备的条款,要把各方当事人的名称或者姓名和住所都规定准确、清楚。
(二)标的合同的种类很多,合同的标的也多种多样:(1)有形财产,(2)无形财产,(3)劳务,(4)工作成果,(三)数量(四)质量合同中应当对质量问题尽可能规定细致、准确和清楚。
国家有强制性标准的,必须按照强制性标准执行。
当事人可以约定质量检验方法、质量责任期限和条件、对质量提出异议的条件与期限等。
(五)价款或者报酬(六)履行期限,地点和方式(七)违约责任为了保证合同义务的严格履行,及时解决合同纠纷,可以在合同中约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等。
(八)解决争议的方法解决争议的方法,是指合同争议的解决途径,对合同条款发生争议时的解释以及法律适用等。
解决争议的途径主要有:(1)双方协商和解;(2)第三人调解;(3)仲裁;(4)诉讼。
当事人可以约定解决争议的方法,如若通过诉讼解决争议则不用约定。
当事人在合同中特别约定的条款,也作为合同的主要条款。
三、建设工程施工合同的内容《合同法》规定,施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣了验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
(七)材料和设备供应责任如果按照合同约定由发包人负责采购建筑材料、构配件和设备的,发包人应当保证建筑材料、构配件和设备符合设计文件和合同要求。
HNJS—2008工程编号:合同编号:湖南省建设工程施工合同(示范文本)工程名称:工程地点:发包人:承包人:湖南省建设厅目录第一部分合同协议书1、工程概况 (1)2、工程承发包范围 (1)3、合同工期 (1)4、工程质量标准 (1)5、合同价款 (2)6、合同文件 (2)7、发包人承诺 (2)8、承包人承诺 (2)9、合同订立 (3)第二部分合同通用条款1 一般约定 (4)2 发包人义务 (9)3 监理人 (10)4 承包人 (12)6 施工设备和临时设施 (17)7 交通运输 (18)8 测量放线 (19)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)10 进度计划 (22)11 开工和竣工 (22)12 暂停施工 (24)13 工程质量 (25)14 工程质量检测 (27)15 变更 (29)16 价格调整 (32)17 计价、计量与支付 (33)18 竣工验收 (40)19 缺陷责任与保修责任 (43)20 保险和担保 (44)21 不可抗力 (48)22 违约 (50)23 索赔 (53)24 争议的解决 (54)第三部分合同专用条款1 一般约定 (56)2 发包人义务 (57)3 监理人 (58)4 承包人 (58)6 施工设备和临时设施 (59)7 交通运输 (60)8 测量放线 (60)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)10 进度计划 (62)11 开工和竣工 (62)12 暂停施工 (63)13 工程质量 (63)14 工程质量检测 (63)15 变更 (64)16 价格调整 (65)17 计价、计量与支付 (65)18 竣工验收 (67)19 缺陷责任与保修责任 (68)20 保险和担保 (69)21 不可抗力 (70)24 争议的解决 (70)25 补充条款 (71)第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表 (73)附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)附件四发包人支付保函 (76)附件五承包人履约保函 (79)附件六预付款保函 (82)附件七工程质量保修书 (83)附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)第一部分合同协议书发包人:(全称)承包人:(全称)为实施(项目名称),发包人已接受承包人对本项目的中标。
建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
2010建设工程合同范本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担本工程建设项目施工事宜,经友好协商达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程范围:__________1.4 工程内容:__________第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 合同价款包括:__________第三条工程质量3.1 工程质量标准:__________3.2 乙方应按照国家、行业及地方有关施工质量管理的法律、法规、规范、标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合规定标准。
第四条工期4.1 工程总工期为:__________天。
4.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因特殊情况需要延期,应提前向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可延期。
第五条付款方式5.1 甲方按照以下方式向乙方支付合同价款:(1)预付款:__________元;(2)进度款:__________元;(3)竣工验收款:__________元;(4)质保金:__________元。
5.2 乙方在收到甲方支付款项后,应向甲方开具等额的正规发票。
第六条工程变更6.1 在施工过程中,如甲方提出工程变更,乙方应按照甲方的要求进行施工,并根据变更内容调整合同价款和工期。
6.2 工程变更的确认:__________第七条工程验收7.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。
7.2 甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告及相关资料后__________天内组织验收。
7.3 验收合格后,双方签署竣工验收证书,办理工程移交手续。
第八条工程保修8.1 乙方对所完成工程的质量负责,保修期限为__________年。
施工合同示范文本(2010年版)甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程施工的事宜,经充分协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________工程1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程规模:____________1.5 工程预算:____________元(大写:____________________________元整)二、合同工期2.1 合同工期自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,共计____天。
2.2 工期如有变更,双方协商确定。
三、施工质量3.1 工程质量应符合国家及行业的施工质量标准和双方约定的标准,并符合设计文件要求。
3.2 工程质量的验收标准和方法:_________________________________________四、施工费用4.1 工程造价:根据工程量清单及综合单价计算,工程总造价为人民币____元(大写:____________________________元整)。
4.2 支付方式:(1)双方约定,工程进度达到__%,甲方支付工程进度款__%;(2)工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的__%;(3)以上款项均通过银行转账方式支付。
五、甲方的义务5.1 提供施工场地:甲方应向乙方提供施工所需的场地,并保证施工期间场地的畅通和安全。
5.2 办理相关手续:甲方应负责办理施工所需的相关手续,包括但不限于施工许可证、临时用地、临时用电等。
5.3 材料和设备供应:甲方应按照合同约定提供材料和设备,并保证其质量符合工程要求。
5.4 现场管理:甲方应负责现场的管理工作,确保施工顺利进行。
六、乙方的义务6.1 施工组织:乙方应按照合同约定的工程内容、规模和质量要求,组织施工。
施工合同范本 2010版甲方(发包方):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________法定代表人:______________________乙方(承包方):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________法定代表人:______________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]5. 工程质量标准:[明确工程质量标准,如合格、优良等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为:[具体金额]元(人民币/元整)。
2. 付款方式:合同签订后[X]个工作日内,甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款;工程进度达到[具体节点]时,甲方向乙方支付工程总价的[X]%;工程竣工验收合格后[X]个工作日内,甲方向乙方支付工程总价的[X]%;剩余工程总价的[X]%作为质量保证金,在质保期届满后[X]个工作日内,若无质量问题,甲方将全额支付给乙方。
四、工程变更1. 工程变更必须经甲方同意,并由甲方签证确认后实施。
2. 工程变更的费用计算方法:按合同约定的单价和实际完成的工程量计算;合同中未约定单价的,参照类似工程的单价或市场价格协商确定。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合合同约定的质量标准。
2. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收申请,甲方应在收到申请后的[X]个工作日内组织验收。
3. 验收合格后,双方应签署工程竣工验收报告;验收不合格的,乙方应在规定的时间内整改完毕,直至验收合格。
合同编号:上海市建设工程施工图设计文件审查合同示范文本(2010版)上海市城乡建设和交通委员会上海市工商行政管理局制定使用说明一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,合同签订前请仔细阅读。
二、填写本合同时,文字符号必须规范、清晰、工整,填写内容准确齐全,力求合同条款约定具体、严密。
三、本合同签订后应报有关部门备案。
四、本合同可在上海市工商局网站()或上海建筑建材业网站()下载。
本合同示范文本自2011年1月1日起使用,今后凡未制定新的版本前,本版本延续使用。
合同编号:上海市建设工程施工图设计文件审查合同(2010版)甲方(建设单位):乙方(审查机构):根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,甲乙双方在遵循自愿、平等,公平,诚信的基础上,经协商一致,签订本合同。
一、工程名称:。
二、报建编号:。
三、工程建设地点:。
四、总建筑面积:平方米,五、建筑类型:□住宅□公建□工业□其它。
六、工程总投资:万元,其中,建安费:万元。
七、勘察单位:。
八、设计单位:。
第二条审查对象第三条审查内容一、是否符合工程建设强制性标准。
二、地基基础和主体结构的安全性。
三、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字。
四、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条审查依据一、国家和本市有关法律、法规的规定以及工程建设强制性条文和标准。
二、项目相关的审批文件,征询、咨询意见。
三、有关专项审查、专项技术评审等评估拫告。
一、根据甲方的建设计划,本工程按以下方式进行审查:□整体□分阶段□其他。
二、甲方应提供审查所需的全部资料。
乙方在收到资料或设计文件审查通知后,应在个工作日内完成相应的审查工作。
三、审查工作期限不包括勘察设计单位的修改时间。
第六条审查结果一、审查合格的:(一)乙方及时编制审查报告,并报有关部门备案。
(二)乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。
建设工程施工合同范本(通用10篇)建设工程施工合同范本(通用10篇)随着人们法律意识的建立,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
建设工程施工合同篇1承包方:(甲方)施工单位:(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。
一、工程名称:山韵佳苑B区二、工程单价:壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围:四、承包方式:单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价:大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式:合同单价不变,工程量按实结算,办好签证,验收手续。
七、施工方案和工期:施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。
乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督,严格按图施工。
工期包括:开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延:①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式:首期:机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。
中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。
末期:施工完成后甲方付工程总造价的90%。
余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。
九、乙方在施工期内,甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量,如发现不符有关规定时,甲方有权指正,乙方应负责及时改正。
十、乙方在施工中,如乙方责任者发生工伤,设备损坏等事故,均由乙方自行负责处理及赔偿,甲方概不负责。
十一、甲乙双方应明确工作代表,甲方工地代表同志,监理单位工地代表徐惠明同志,乙方工地代表孙海燕同志。
十二、工程质量验收,由甲方会同乙方等有关单位,对工程按规定进行总体验收。
建设工程施工合同(通用10篇)建设工程合同篇一年度编号:_________项目级别:_________立合同单位:_________(简称借款方)_________银行_________行(简称贷款方)借款方在_________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。
为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程,不得挪作他用。
预计分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________%,计算复利。
第三条年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后,本合同同时失效。
第五条本合同正本2份,签字双方各执1份,副本_________份,报主管部门,总、分行各1份。
借款方(盖章):_________ 贷款方(盖章):_________地址:_________ 地址:_________法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________开户银行及帐户:__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点:_________ 签订地点:_________贷款种类:_________编号:_________申请单位:_________企业性质:_________申请时间:_________年_________月_________日经办行:中国农业发展银行_________行建设工程施工合同篇二工程名称:_______________甲方:___________________乙方:__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程,接受了乙方_________对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
建设工程施工合同(范本)[2010版](编号:ZS×××-×××-[20××]- ×××号)二○一〇年四月建设工程施工合同(范本)(编号:ZS×××-×××-[20××]-×××号)甲方:(项目部(施工局)全称)乙方:(营业执照登记名称,全称)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。
1、项目概况1.1项目名称:1.2项目地点:2、合同范围2.1主要合同内容,具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2主要施工工序(1),(2),(3),以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日,完工日期年月日。
节点控制工期见下表:节点工期要求2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:a.重大设计变更;b.不可抗力;c.由于业主原因要求停工;d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.4.4因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.4.5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。
本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。
由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。
4、合同价格4.1合同总价合同总价:(人民币)大写元,小写:(含%税金),固定总价/暂定总价。
4.2合同单价合同单价见附件B《工程量计价清单》。
合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
4.3税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。
其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。
5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
5.1.2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。
5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
5.1.4甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。
5.1.5甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。
5.1.6甲方负责向乙方发布书面开工通知,并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。
5.1.7甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
5.1.8就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。
乙方拒不执行指令,甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失,含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。
5.1.9甲方负责按照合同约定支付工程款。
5.1.10甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,并按业主资金到位情况进行工程款的支付。
5.1.11甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。
5.1.12甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。
5.1.13甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查,并督促乙方采取整改措施。
5.1.14双方约定甲方的其他权力与义务:。
5.2乙方权利与义务5.2.1在本合同签订后日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。
5.2.2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布臵要求、做好各项施工准备工作。
5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。
5.2.4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。
工程实际进度不满足计划进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
5.2.5乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。
未经甲方允许,乙方不得直接致函业主或监理工程师,不得直接从业主处收取工程款。
5.2.6乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度,乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理,并及时提供相关各种见证资料及记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。
5.2.7乙方应严格按照国家有关持证上岗规定,确保所属人员按规定持证上岗。
技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。
在签订本合同时,应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。
5.2.8为确保合同履行,乙方必须于年月日前按照本合同14.1条要求安排人员进场;并向甲方书面报告,便于甲方组织现场检查。
5.2.9为确保合同履行,乙方必须于年月日前按照本合同14.2条安排进场设备,并保证进场设备完好率达到%以上。
在设备进场后日内及退场前日内,乙方均须将设备情况书面报送甲方,便于甲方组织现场检查验收。
5.2.10乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工,确保工程质量、进度及安全等满足合同要求;保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定,交工前清理现场达到甲方要求,并承担因自身原因造成的损失和罚款。
5.2.11乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作,按时向甲方移交工程。
保护期内发生损坏的,由乙方自费修复。
5.2.12乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。
如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的,甲方则有权另行指定第三方修理,所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。
5.2.13如承包合同工程跨年度,乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。
5.2.14乙方确保其施工人员工资及时发放,并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。
5.2.15乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜,并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。
5.2.16乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害(或雇主责任)保险,保险费用由乙方承担。
5.2.17乙方应该及时提供年度及完工清算资料,以备甲方审核。
5.2.18乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。
5.2.19业主或监理工程师的指令,乙方必须无条件服从,业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项,乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。
5.2.20乙方在签订本协议时,已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险,并承担由该风险所带来的损失和责任。
5.2.21乙方确认为本合同工程项目经理。
乙方依据本合同发出的请求及通知,必须由分包项目经理或授权代表签字,否则视为无效。
5.2.22乙方的分包工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表,全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责,分包工程项目经理离开工地时,须以书面形式向甲方单位请假,经甲方单位同意后方可离开工地。
5.2.23乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度,服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。
5.2.24乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方(包括再次分包、事实上的转包等)。
5.2.25乙方须按照合同及甲方的管理要求,及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。
如不能按时提供资料,甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。
5.2.26双方约定乙方应做的其他工作:。
6、施工辅助设施6.1施工供水a(甲方供应)甲方设臵施工用水的主管路至工作面米处,由方装表计量,并经甲方验收确认。
乙方负责该点到工作面的支线管路的安装、维护及拆除,相关费用已包含在合同单价中,甲方不再另行支付;主管路由甲方管理维护。
每月甲方按元/m3的价格和实际用量在工程款支付时予以扣除。
b(自备)乙方自备水源时,其水池/泵站到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。
6.2施工供电a(甲方供应)甲方负责向乙方提供(电压或容量)的电源端口(盘柜)至处,由方在端口处装表计量,并经甲方验收确认。
乙方负责该点到工作面的支线安装、维护及拆除,相关费用已包含在合同单价中,甲方不再另行支付。
主线路由甲方负责管理维护。
结算时每月甲方按元/KWh的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。
b(自备)乙方自备电源(备用电源)时,其发电站(机)到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。
6.3施工用风a(甲方供应)甲方设臵施工用风的主管路端点至距现场作业面米处,该点以上管路由甲方管理维护,该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。
结算时甲方按元/立方米的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。