建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)
- 格式:docx
- 大小:15.75 KB
- 文档页数:3
[建设工程勘察合同(一)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕]建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕工程名称:__________工程地点:__________合同编号:__________(由勘察人编填)勘察证书等级:__________发包人:__________勘察人:__________签订日期:__________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人__________________________________勘察人__________________________________发包人委托勘察人承担___________________________________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:___________________________1.2工程建设地点:_________________________1.3工程规模、特征:________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:________________1.6承接方式____________________________1.7预计勘察工作量:________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
建设工程勘察合同范文甲方:(委托人)地址:联系方式:乙方:(承包人)地址:联系方式:鉴于甲方有意进行建设工程勘察,为确保勘察工作的顺利进行,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条项目名称本合同的项目名称为(项目名称)。
第二条勘察内容(项目名称)的勘察包括但不限于以下内容:1. 综合性调研与摸底勘察;2. 土地勘察与地质勘察;3. 工程地质勘察与勘探;4. 水文地质勘察与勘探;5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围(项目名称)的勘察范围包括但不限于以下区域:(详细描述勘察范围)第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为(工期),自本合同签订之日起计算;2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度,并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度,向乙方支付勘察费用,具体费用为(金额);2. 勘察费用的支付方式为(支付方式),支付时间为(支付时间)。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告,包括但不限于调查报告、设计图纸等;2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密;2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 甲方违约时,应支付违约金给乙方,违约金金额为本合同总价款的10%;3. 乙方违约时,应按照实际损失支付违约金给甲方,且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的,应通过书面方式通知对方;2. 出现以下情况之一,任何一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任:a) 违约严重影响勘察工作的进行;b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,可向所在地人民法院提起诉讼。
GF—2016—0203合同编号:建设工程勘察合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
第五章建设工程勘察、设计合同管理【考情分析】2014年-2018年各章分值分布年份单项选择题多项选择题合计2018年2题2分2题4分4题6分2017年2题2分2题4分4题6分2016年2题2分2题4分4题6分2015年5题5分3题6分8题11分2014年5题5分2题4分7题9分第一节建设工程勘察、设计合同概述1.建设工程勘察合同示范文本(两个版本)适用范围内容勘察合同示范文本一适用于为设计提供勘察工作的委托任务﹒岩土工程勘察﹒水文地质勘察﹒工程测量﹒工程物探勘察合同示范文本二仅涉及岩土工程﹒取得岩土工程勘察资料﹒对项目的岩土工程进行设计、治理和监测【2016年真题】建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量B.大地测量C.结算工程量测量D.水文地质勘察E.工程地质勘察『正确答案』ADE『答案解析』本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。
建设工程勘察合同委托的工作内容有:岩土工程勘察;水文地质勘察;工程测量;工程物探。
参见教材P61。
第二节建设工程勘察、设计合同的订立【勘察合同的订立】1.勘察合同当事人2.发包人应向勘察人提供的文件资料■本工程的批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)■工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图■勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料■勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图3.发包人应为勘察人提供现场的工作条件■落实土地征用、青苗树木赔偿■拆除地上地下障碍物■处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题■平整施工现场■修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等4.勘察费用的阶段支付勘察合同的阶段支付时间通常按勘察工作完成的进度,或委托勘察范围内的各项工作中提交了某部分的成果报告进行分阶段支付,而不是按月支付。
5.合同争议的最终解决方式■明确约定解决合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼■采用仲裁时,需注明仲裁委员会的名称【设计合同的订立】1.建设工程设计的内容(一般项目2项)■总体规划设计(一些大型项目,考虑总体部署)■方案设计(一些大型项目,考虑总体部署)■初步设计(一般项目)■技术设计(对于技术复杂而又缺乏经验的项目)■施工图设计(一般项目)2.设计合同当事人【重点难点】工程设计资质序列3.设计合同发包方式【2015年真题】下列项目勘察设计文件经有关部门批准后,可以直接发包的是()。
有关建设工程勘察合同(GF--2000--0204)(岩土工程
设计、治理、监测)
建设工程勘察合同(GF--2000--0204)是一种针对岩土工程设计、治理和监测的合同形式。
该合同主要涉及以下内容:
1. 合同双方的基本信息和背景介绍:包括乙方(勘察单位)的企业资质、经验和技术实力,甲方(建设单位)的基本情况。
2. 项目描述:详细说明项目的位置、规模、性质、勘察范围以及相关的法规要求。
3. 勘察任务:明确岩土工程设计、治理和监测的具体任务和要求,包括勘察内容、查勘程度、勘察方法和技术要求。
4. 工作进程和计划:规定勘察实施的时间、工期和具体的进度安排,包括现场勘察、实验室分析、报告编制等工作阶段。
5. 合同价款和支付方式:约定勘察任务的费用总额和支付方式,通常根据合同阶段或完成阶段进行分期付款。
6. 资料交付和保密:约定勘察成果的交付形式、交付时间和内容,以及保密义务和责任。
7. 合同变更和解决争议:约定变更合同的程序和内容,以及解决争议的方式,通常通过协商、调解或仲裁解决。
8. 合同终止和责任限制:约定合同终止的条件和程序,以及合同履行中的责任限制和免责条款。
9. 法律适用和争议解决:约定合同适用的法律和争议的解决方式。
以上是基本的合同内容,具体的合同条款可根据实际情况进行调整和完善。
在签订合同时,双方应仔细审核合同内容,确保各项条款清晰明确,并保证勘察工作的质量和合同的履行。
工程勘察资质分级标准浏览次数:11461一、总则(一)根据《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》的原则,结合工程勘察行业技术要求的特点,为适应社会主义市场经济发展和行业管理体制以及工程勘察单位体制改革的实际需要制定本标准。
(二)工程勘察资质范围包括建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察和工程测量等专业,其中岩土工程是指1.岩土工程勘察,2.岩土工程设计,3.岩土工程测试、监测、检测,4.岩土工程咨询、监理,5.岩土工程治理。
(三)工程勘察资质分级标准是核定工程勘察单位工程勘察资质等级的依据。
(四)工程勘察资质分综合类、专业类和劳务类。
综合类包括工程勘察所有专业;专业类是指岩土工程、水文地质勘察、工程测量等专业中的某一项,其中岩土工程专业类可以是岩土工程勘察、设计、测试监测检测、咨询监理中的一项或全部;劳务类是指岩土工程治理、工程钻探、凿井等。
(五)工程勘察综合类资质只设甲级;工程勘察专业类资质原则上设甲、乙两个级别,确有必要设置丙级勘察资质的地区经建设部批准后方可设置专业类丙级;工程勘察劳务类资质不分级别。
二、分级标准(一)综合类1.资历和信誉(1)具有独立法人资格,3个主专业中有不少于2个具有10年及以上工程勘察资历,是行业的骨干单位,在国内外同行业中享有良好信誉。
(2)至少2个专业分别独立承担过本专业甲级工程(参见附表1)专业任务不少于5项,其工程质量合格、效益好.(3)单位有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于800万元人民币。
2.技术力量3个主专业中不少于2个专业各有能力同时承担2项甲级工程任务,每专业至少有5名具有本专业高级技术职称的技术骨干和级配合理的技术队伍。
在国家实行注册岩土工程师执业制度以后,岩土工程专业至少有5名注册岩土工程师。
3.技术装备及应用水平有足够数量、品种、性能良好的室内试验、原位测试及工程物探等测试监测检测设备或测量仪器设备,或有依法约定能提供满足专项勘察、测试监测检测等质量要求的协作单位。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203) -合同范本(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探)工程名称:______________________________工程地点:______________________________合同编号:______________________________(由勘察人编填)勘察证书等级:__________________________发包人:________________________________勘察人:________________________________签订日期:______________________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人___________________________勘察人___________________________发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:__________________________________________________1.2工程建设地点:______________________________________________1.3工程规模、特征:_____________________________________________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期:________________________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:____________________________________________1.6承接方式:__________________________________________________1.7预计勘察工作量:__________________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
建设工程勘察合同(GF--2016--0204)(岩土工程设计、治理、监测)工程名称:______________________工程地点:______________________合同编号:______________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________发包人:________________________承包人:________________________签订日期:______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月_________________________________________________________________ ________发包人:________________________承包人:________________________发包人委托承包人承担:__________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:__________________________________________________1.2工程地点:__________________________________________________1.3工程立项批准文件号、日期:__________________________________1.4岩土工程任务委托文号、日期:________________________________1.5工程规模、特征:____________________________________________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:____________________________1.7承接方式:__________________________________________________1.8预计的岩土工程工作量:______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工,工期为__________天。
建设工程勘察合同(岩土工程设计、治理、监测)工程名称: _________ 工程地方:_________ 合同编号:_________ (由承包人编填)勘察证书等级:___________ 发包人:_______ 承包人:__________ 发包人托付承包人承担_________ 工程项目的岩土工程任务,依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:___________ 1.2 工程地方:___________ 1.3 工程立项批准文件号、日期:________________ 1.4岩土工程任务托付文号、日期: __________ 年________ 月_________ 日1.5 工程规模、特征:________ 1.6 岩土工程任务(内容)与技术要求:_________________ 1.7 承接方式:________ 1.8 预计的岩土工程工作量:_______________ 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件I―I------ 1 -- 1 --- 1 ----- I I资料文件名称份数内容要求I提交时刻I II-------- 1—I ----- 1 --- H I I I I 11^ —I ---- 1——I - 1 ---- H I I I I 11^—I ----- 1—■I - 1 ---- H I I I I第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件I—I—————-- 1 ---- 1 ----- 序号I I扌成文件名称数量内容要求交付时刻I——I —————-1~1 ------ 1 ---- HI ——I —————H~1 ------ 1 ----- H II ——I —————H~1 ------ 1 ----- H II J——I---- 1----- 四条工期本岩土工程自________ _____年___月___ ___ 日开工至___________ 年____月__________ 日完工,工期为_________ 天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________ 计取;或以预算包干、中标价加签证、实际完成工作量结算等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2 本岩土工程费总额为____________ 元(大写 ________ ),合同生效后3 天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________ 元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3 本合同生效后,发包人按下表约定分____________ 次向承包人预付(或支付)工程费,发包人别按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
I ----- 1 ------------- 1 --------- 程费时刻占合同总额(工程进度)百分比I金额人民币(元)I I ------------------- 1 ------------- 1 ------- —发包人要求承包人在合同规定时刻内提早交付报告、成果、文件时,发包人应按每提早一天向承包I ------- 1 ------------- 1 ------- H—I I I I ----- 1 ------------- 1 ------- H—I I I 1----- 1------------- 1------- H六条J变更及工程费的调整6.1 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________ 天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起天内予以确认,如别确认或别提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________ 天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
6.2 变更后,工程费按如下办法(或标准)进行调整: _____________ 第七条发包人、承包人责任7.1 发包人责任7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时刻内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15 天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时刻顺延,规定期限超过15 天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时刻。
7.1.2人支付_______________ 元计算加班费。
7.1.3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、日子条件;如别能提供时,应一次性付给承包人暂时设施费____________ 元。
7.1.4 开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和妨碍正常工作进行的有关咨询题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物别清,致使承包人在现场工作中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标操纵点;发包人应解决承包人工作现场的平坦,道路通行和用水用电,并承担费用。
7.1.5 发包人应对工作现场身边建造物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的爱护负责,对承包人提出书面具体爱护要求(措施),并承担费用。
7.1.6 发包人应爱护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人接受,发包人别得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上事情,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
7.1.7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7.2 承包人责任7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时刻、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
7.2.2 承包人对报告、成果、文件浮现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并依照受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的%。
_________ 7.2.3 承包人别得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述事情,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关治理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的爱护要求(措施),爱护好工作现场身边的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、别准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
8.2 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,别退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8.3 发包人别按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时刻10 天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍别按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时刻交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8.5 交付的报告、成果、文件达别到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时刻返工,直到符合约定条件,因承包人原因达别到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍别能达到约定条件,承包人承担违约责任,并依照所以造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高别超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应9.1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求别符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。
若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。
9.2 承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条 报告、成果、文件检查验收10. 1 由发包人负责组织对 承包人交付的报告、 成果、 文件进行检查验收。
10.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后 _________ 天内检查验收完毕, 并出具检查验收证明, 以示承包人已完成任务, 逾期未检查验收的,视为同意承包人的报告、成果、文件。
10. 3 隐蔽工程工序质量 检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合 格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序; 检验别合格,承包人在限定时刻内修补后 重新检验,直至合格;若发包人接通知后 24 小时内仍未能到现场检验,承包人能够顺延工 程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
10. 4 工程完工,承包人向发包人提交岩土管理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在 ________________ 天内组织验收, 如有别符合规定要求及存在质量咨询题,承包人应采取有效补救措施。
10. 5 工程未 经验收,发包人提早使用和擅自动用,由此发生的质量、安全咨询题,由发包人承担责任, 并以发包人开始使用日期为完工日期。
10. 6 完工工程经验收符合合同要求和质量标 准,自验收之日起 __________ 天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人别能按时按管,致使已验收工程发生损失, 应由发包人承担,如承包人别能按时交付,应按逾期完工处理,发 包人别得所以而拒付工程款。
第十一条 本合同未尽事宜, 经发包人与承包人协商一致, 签 订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条 其它约定事项: _______________________________ 。
第 十三条 争议解决方法 本合同发生争议时, 发包人、 承包人应及时协商解决, 也可由当 地建设行政主管部门调解,协商或调解别成时,发包人、承包人接受由 _________________________ 仲裁委员 会仲裁。