建设工程勘察合同(完整版)_1

建设工程勘察合同范文通用版本6篇第1篇示例：建设工程勘察合同范文通用版本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：鉴于甲方欲对具体项目进行勘察工作，乙方愿意承担该项目的相关勘察工作。

双方经友好协商，达成以下协议：一、勘察内容：乙方应按照甲方的要求，对项目进行全面勘察，包括但不限于地质勘查、环境勘察、设计勘查等工作。

勘察范围、深度、方法等需符合相关法规和标准。

二、勘察时间：勘察工作应在双方签订本合同后的规定时间内完成。

如因不可抗力等原因导致延误，应及时通知甲方并重新确定时间计划。

三、勘察报告：乙方应按照甲方要求及时提交勘察报告，并对勘察结果负责。

报告需真实、准确、完整，如有虚假，乙方应承担相应责任。

四、费用支付：甲方应按照合同约定支付勘察费用。

支付方式、金额及时间均在合同中明确规定。

如有增加费用的情况，应及时协商确定后支付。

五、保密条款：双方应妥善保管涉及项目的相关信息和数据，不得私自泄霩。

如因违反保密约定导致的损失，应承担相应法律责任。

六、违约责任：如一方未能按合同规定履行义务，应承担相应违约责任。

违约方须赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失和信誉损失。

七、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决。

无法协商解决的，应提交有管辖权的法院诉讼解决。

八、其他约定：本合同未尽事宜由双方协商解决，相关内容可通过书面补充协议明确约定。

九、生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，有效期至完成勘察工作的结束。

双方一致同意终止合同的，应通过书面形式进行。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上内容为建设工程勘察合同范文通用版本，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。

愿双方本着诚信合作、互利共赢的原则，共同推动项目的顺利进行。

第2篇示例：建设工程勘察合同范本甲方：_______________单位名称法定代表人/授权代表：_______________联系地址：_______________电话：_______________邮编：_______________为了保障双方的合法权益，规范工程勘察活动，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方开展的建设工程勘察达成如下协议：一、勘察内容及范围1. 甲方委托乙方对_______________（项目名称）进行勘察工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、地基勘察等，具体勘察内容和范围详见附件《建设工程勘察任务书》。

建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。

甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。

（2）工程地点：_____________。

（3）工程性质：_____________。

2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。

（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。

第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。

2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。

第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。

2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。

第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。

2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。

第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。

2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。

第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。

2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。

第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。

建设工程合同建设工程勘察合同5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、勘察工作内容及范围乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、地貌、水文、工程条件等进行勘察，提供准确的地质勘察报告及相关建议。

具体工作内容包括但不限于地质勘探、取样测试、地下水监测等。

勘察范围应涵盖整个工程项目用地。

三、合同工期与进度安排1. 乙方应在合同签订后___日内完成勘察工作并交付勘察成果。

2. 甲方应按约定提供必要的工作条件和资料，以便乙方顺利开展勘察工作。

3. 双方应共同制定勘察进度计划，并确保按计划进行。

四、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用总计为人民币___元（大写：____________________元整）。

2. 甲方应在合同签订后___日内支付乙方勘察费用的___%作为预付款。

3. 乙方提交符合要求的勘察成果后，甲方应支付剩余款项。

五、勘察成果要求与验收标准1. 乙方应提供符合国家相关标准的勘察成果，包括地质勘察报告、图表等。

2. 甲方有权对乙方提供的勘察成果进行验收，验收标准应按照国家相关法规及行业标准执行。

3. 若甲方对勘察成果有异议，乙方应按要求进行补充或修改。

六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密。

2. 未经对方许可，任何一方不得将涉及商业秘密的信息泄露给第三方。

七、违约责任1. 若因乙方原因未能按期完成勘察工作，乙方应承担违约责任，并支付因违约导致的甲方损失。

建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、勘察范围及内容1. 乙方需按照甲方的要求，对工程项目的地质、水文、环境等进行勘察。

2. 勘察内容包括但不限于地质勘探、土壤扦探、水样采集及分析等。

三、勘察工作周期及进度安排1. 勘察工作周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并交付勘察成果止，预计[预计总天数]天。

具体进度安排详见附件《勘察进度计划》。

2. 甲方应确保勘察现场具备施工条件，如因甲方原因导致工期延误，乙方有权顺延工期。

四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签订后[具体天数]内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察成果后[具体天数]内，甲方支付合同余款。

3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。

五、知识产权及成果交付1. 乙方对勘察成果享有著作权，但乙方需将勘察成果交付甲方，并保证甲方在工程建设中使用该成果。

2. 乙方提交的勘察成果包括但不限于地质报告、水样分析报告等。

成果格式详见附件《勘察成果交付要求》。

3. 甲方对乙方提交的勘察成果有保密义务，未经乙方同意，不得向第三方泄露。

六、质量保证及违约责任1. 乙方应确保勘察成果真实、准确、完整，如因乙方勘察成果导致甲方工程损失，乙方应承担相应赔偿责任。

2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察工作，甲方应承担违约责任，并支付乙方因此产生的损失。

建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设工程勘察设计合同（一）7篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（勘察人或设计人）：__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察或设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况及委托内容（此处详细列出工程项目的名称、地点、规模、内容等具体信息。

）二、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程的勘察或设计过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，共同遵守诚信原则，实现合作共赢。

三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行勘察或设计工作，包括但不限于以下内容：1. 勘察或设计方案的制定与优化；2. 现场勘查与测量；3. 图纸设计与深化；4. 施工图交付与审查；5. 施工过程中的技术支持与指导。

四、合同金额及支付方式（此处详细列出合同总金额、支付条件、支付方式等具体信息。

）五、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。

乙方应按照甲方的进度要求完成各阶段工作，确保工程按期完成。

六、知识产权及保密条款（此处详细列出关于知识产权归属、保密义务等条款。

）七、质量保证及验收标准乙方应确保勘察或设计成果的质量符合相关法规、规范及甲方的要求。

工程验收时，按照合同约定的验收标准和程序进行。

如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。

八、违约责任及赔偿损失如甲乙任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

具体违约责任及赔偿方式如下：（此处详细列出违约责任的认定、赔偿方式等具体信息。

）九、不可抗力及风险分担如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或产生损失，甲乙双方应共同协商解决。

不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政策调整等不可预见且无法克服的客观情况。

十、争议解决方式及法律适用如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。

第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。

第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。

2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。

第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。

第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。

第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。

第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。

2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。

第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。

双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程勘察设计合同（一）5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工作内容本合同标的为某建设工程勘察设计项目。

乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察、设计及相关服务工作。

具体工作内容包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面。

二、工作期限及进度安排本合同工作期限为XX个月。

乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察设计工作。

进度安排应明确时间节点和任务内容，确保工程进展顺利。

三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币XX万元整。

支付方式按照双方约定的方式进行支付。

具体支付时间节点和金额应按照合同约定执行。

四、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察设计方案及相关成果的知识产权归甲方所有。

乙方应保证其在勘察设计中不侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担相应的法律责任。

同时，双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

五、质量保证及验收标准乙方应保证勘察设计工作质量符合国家相关标准和规范，确保设计成果的安全性和可行性。

甲方在工程竣工后有权对勘察设计成果进行验收，验收标准应按照合同约定和相关国家标准执行。

如验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。

六、违约责任及赔偿标准如因乙方原因导致勘察设计工作进度延迟或质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付违约金。

如因甲方原因导致乙方无法按时完成任务或履行合同，甲方应承担相应的违约责任。

对于因违约造成的损失，双方应按照合同约定及相关法律法规的规定进行赔偿。

建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。

二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。

主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。

乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。

三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。

乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。

2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。

设计应满足安全、经济、合理的要求。

四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。

具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。

2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。

具体支付时间和金额详见附件。

五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。

具体进度安排如下：（详细进度安排）。

如遇特殊情况，双方应协商解决。

六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。

甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。

如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。

七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

建设工程勘察合同（１）5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】鉴于甲方的工程项目需求，为明确双方的权利义务和经济责任，确保工程的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下建设工程勘察合同：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程规模：【工程规模描述】二、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场勘察、地质调查、地下管线探测等工作。

2. 乙方应根据勘察结果，编制并提交勘察报告，报告中应包含详细的地质资料、工程设计方案建议等。

3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果承担法律责任。

4. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，乙方应予以配合。

三、工期、质量与验收标准1. 工程勘察周期：【约定周期】。

乙方应于约定周期内完成勘察工作，并提交勘察报告。

2. 工程勘察质量标准：【约定质量标准】。

乙方应按照约定的质量标准进行勘察工作。

3. 验收标准：按照国家相关工程勘察规范、标准、规定进行验收。

甲方有权委托第三方对乙方提交的勘察报告进行审查。

四、费用与支付方式1. 工程勘察费用：【约定费用】。

甲方应按照约定支付工程勘察费用。

2. 支付方式：【约定支付方式】。

甲方应按照约定支付方式及时支付工程勘察费用。

3. 乙方收到款项后应提供合法有效的发票。

五、保密条款1. 甲乙双方应对涉及工程的保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 保密信息的范围包括但不限于勘察报告、地质资料等。

六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程勘察费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。

2. 若乙方未按约定完成勘察工作或提交的勘察报告不符合质量要求，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

3. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

建设工程勘察合同（一）6篇篇1建设工程勘察合同（一）随着城市化进程的加快和建设规模的不断扩大，建设工程勘察的重要性日益突显。

建设工程勘察是建设工程的前期准备工作，直接关系到工程的质量、进度和成本，是确保工程顺利进行的重要环节。

为了规范建设工程勘察活动，保障工程质量和安全，建设单位和勘察单位之间需要签订建设工程勘察合同。

一、合同主体建设工程勘察合同是勘察单位与建设单位之间签订的合同，是规范双方在建设工程勘察活动中权利和义务关系的重要依据。

合同主体通常包括建设单位、勘察单位和现场工程管理部门等。

建设单位是主要的委托方，负责支付勘察费用、提供勘察资料和协助勘察工作的顺利进行；勘察单位则是主要的承包方，负责完成建设工程勘察任务，并对勘察结果的真实性和准确性负责；现场工程管理部门则是起协调作用的一方，负责监督和检查勘察工作的进度和质量。

二、合同内容建设工程勘察合同的内容主要包括以下几个方面：1. 勘察范围和任务：明确勘察工作的范围和内容，包括地质勘察、测量勘察、水文勘察等，确保勘察任务的全面性和准确性。

2. 勘察费用和支付方式：约定勘察费用的金额及支付方式，包括费用的结算周期、发票开具要求等，保障勘察单位的正常经营和发展。

3. 勘察时间和工期：明确勘察任务的时间节点和工期要求，确保勘察工作按时完成，为后续工程建设提供准确的数据支持。

4. 勘察资料和报告：约定勘察单位应提交的勘察资料和报告，包括勘察报告的内容和格式、验收标准等，确保勘察结果的准确性和可操作性。

5. 法律责任和争议解决：明确双方在合同履行过程中应承担的责任和义务，包括违约责任和争议的解决方式，确保双方的合法权益不受损害。

三、合同履行建设工程勘察合同的履行一般分为以下几个阶段：1. 签订合同：双方根据勘察任务的具体要求和合同条款，签订建设工程勘察合同，并在合同中明确双方的权利和义务关系。

2. 履行勘察任务：勘察单位按照合同约定的范围和内容进行勘察工作，实施地质勘察、测量勘察、水文勘察等活动，确保勘察结果的准确性和可靠性。

建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________乙方（承包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方承担_________________________工程项目的勘察设计工作。

具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、规划设计、方案设计等。

项目地址位于_______________。

设计过程中需满足相关法律法规的要求和标准规范。

二、工程勘察设计要求和内容本次工程勘察设计要求包括__________方面的勘察设计工作，具体包括但不限于以下方面：地质勘察、地形测量、方案设计等。

乙方应确保勘察设计的准确性、可靠性和完整性，符合国家相关标准和规范的要求。

同时，乙方应按时提交勘察成果和设计文件，确保工程进度和质量。

三、合同金额及支付方式本次工程勘察设计费用总额为人民币________元整（大写）。

支付方式为分阶段支付，具体包括定金支付、中期支付和尾款支付三个阶段。

建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。

1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。

第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。

2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。

第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。

3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。

第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。

4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。

第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。

5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。

第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。

6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。

第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。

7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。

第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。

建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。

为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。

2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。

二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。

2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。

三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。

四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。

五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。

2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。

六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。

2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。

七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。

2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。

八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。

以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。

签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。

在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。

建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。

2. 工程地点：[具体地点]。

3. 工程规模：[具体规模描述]。

二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。

2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。

3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。

三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。

3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。

4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。

2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。

如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。

如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。

五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。

建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分：合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同，就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议：第二部分：委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为：______（具体工程勘察内容及范围）。

2. 乙方应按照相关国家规定和标准，合理、有效地完成上述工程勘察任务，并提供符合规定的工程勘察报告。

第三部分：费用支付1. 甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付工程勘察费用，费用总额为______元（大写）。

2. 工程勘察费用支付方式为______（一次性付清或分期支付），具体支付时间及方式双方应另行协商确定。

第四部分：工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月，自本合同生效之日起计算。

2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长，延期操作应双方书面协商一致。

第五部分：保密条款1. 本合同生效后，乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方披露。

2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密，如有泄露行为，应承担相关法律责任。

第六部分：违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等，应当承担相应的违约责任。

第七部分：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决的，应向______（仲裁机构/法院）申请仲裁/诉讼解决。

第八部分：其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。

2. 本合同可经双方协商一致修改，在修改前，应签订书面合同补充协议。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板，双方应在充分了解合同内容的情况下，认真履行各自职责，确保工程勘察任务的圆满完成。

有关建设工程勘察合同（一）5篇篇1甲方（委托人）：___________（以下称甲方）乙方（勘察人）：___________（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及国家其他相关法律法规的规定，结合工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，就本建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况及勘察任务要求（具体工程概况和勘察任务要求需详细列出，包括但不限于工程名称、地点、规模、目的、任务等。

）二、勘察文件要求及交付标准（一）勘察文件要求：乙方应按照国家和地方现行规定，编制符合甲方要求的勘察文件。

勘察文件应包括地质勘察报告、图表、测试数据等。

（二）交付标准：乙方应按照约定的时间，将勘察文件以书面形式交付甲方，并确保勘察文件的完整性、准确性和真实性。

三、勘察期限及进度安排（一）勘察期限：本合同自签订之日起生效，乙方应在约定时间内完成全部勘察工作。

（二）进度安排：乙方应根据工程实际情况，制定详细的勘察进度计划，并及时向甲方报告工作进展情况。

如遇特殊情况，应及时与甲方协商解决。

四、费用及支付方式（一）费用：甲方应按照约定向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模和复杂程度等因素确定。

（二）支付方式：甲方应按照约定时间和方式支付勘察费用，确保乙方及时收到款项。

五、质量保证及验收标准（一）质量保证：乙方应保证其提供的勘察文件符合国家和地方现行规定，确保勘察数据的准确性和真实性。

如因乙方提供的勘察文件导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。

（二）验收标准：勘察文件完成后，甲方应组织验收。

验收标准应依据国家和地方相关规定，以及本合同的约定。

六、违约责任及处理方式（一）违约责任：如甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

（二）处理方式：如发生违约情况，甲乙双方应首先协商解决。

协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项（在此添加其他需要约定的内容，包括但不限于保密条款、知识产权条款等。

建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。

为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。

明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。

严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。

下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。

建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。

根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。