最新版2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试(I卷)附解析

新版2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题（I卷）附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发包人与承包人在工期质量和工程价款上产生纠纷，承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理2、当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取( )措施。

A.加固处理B.报废处理C.返工处理D.限制使用3、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。

随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。

对此，下列说法正确的是（）A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理4、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。

总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A、各自相应的责任B、连带责任C、按份责任D、补充责任5、甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010 年 11 月 10 日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010 年 11 月 20 日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010 年 11 月30 日，甲收到该合同书；合同书约定合同于 2010 年 12 月 10 日生效。

二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案单选题(共60题)1.【2021真题】在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。

A、据以执行的法律文书被撤销的B、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C、追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的D、案外人对执行标的提出确有理由的异议的正确答案：D2.【2021真题】施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是()。

A、设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担B、施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付C、施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担D、建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担正确答案：C3.【2023真题】某施工企业与劳动者蔡某签订了一份期限为2年半的劳动合同。

根据《劳动合同法》，该劳动合同中约定的试用期最长不得超过（）个月。

A、1个月B、2个月C、3个月D、6个月正确答案：B4.【2023真题】根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，专业作业资质实行()。

A、审批制B、核准制C、特许制D、备案制正确答案：D5.【2020真题】在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是()。

A、招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判B、投标报价可以低于工程成本C、投标报价不得低于最低投标限价总价D、投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标正确答案：D6.【2021真题】关于开标的说法，正确的是()。

A、投标人少于5个的，不得开标B、投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C、开标应当由招标代理机构主持D、招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标正确答案：D7.【2021真题】下列行为属于工程质量不良行为的是（）。

A、未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D、未对因建设工程施工造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施正确答案：C8.【2024真题】根据《城乡规划法》，关于规划验收的说法，正确的是()。

2019-2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试（I卷）(附答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、我国《安全生产法》规定，我国安全生产法规定的行政处罚，由（）决定。

A．县级以上人民政府 B．公安部门C．劳动部门 D．负责安全生产监督管理的部门2、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。

A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请3、列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程4、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担（）责任。

A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理5、根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（）。

A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故6、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。

A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同7、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（）A．同时履行抗辩权B．先履行抗辩权C．不安抗辩权D．先诉抗辩权8、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。

2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题（I卷）含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。

乙方于当月8日签字盖章。

该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。

则该合同成立日期为当月（）日。

A.8B.4C.18D.242、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。

双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。

则该价款按（）履行。

A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格3、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证4、下列各项中，关于建造师的执业，说法错误的是（）。

A.取得建造师执业资格，即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”，从事国家规定的其他业务C.建造师执业划分为14个专业D. —级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外，还应具有相关经济理论水平5、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒6、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）A．无效B．有效C．效力特定D．失效7、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。

《二级建造师建设工程法规及相关知识》模拟试题（2小时）一、单项选择题（共计60题，每题1分）1、国家鼓励和提倡注册建造师（），从事国家规定的其他业务。

A．一师多岗B．多师多岗C．一师一岗D．多师一岗2、从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员取得（）证书后，方可以建造师名义执业。

A. 建造师执业资格B. 建造师注册C. 建造师执业培训合格D. 项目经理资质3、法律关系的产生，是指法律关系的主体之间形成了一定的（）关系。

A．权利和义务B．合同C．契约D．协议4、何某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。

何某的行为违背了民法的（）。

A.自愿原则B.等价有偿原则C.保护公民、法人的合法民事权益原则D.诚实信用原则5、在债的发生依据中，（）是指没有法律或合同依据，有损于他人而取得的利益。

A. 合同B. 侵权行为C. 不当得利D. 无因管理6、甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司应于2001年3月2日付租金。

甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。

则该笔租金的诉讼时效至（）期满。

A. 2003年3月2日B. 2002年5月16日C. 2002年3月2日D. 2001年5月16日7、无论企业法人还是非企业法人，因依法被撤销、解散、宣告破产或其他原因而进行清算时，法人（）。

A. 主体资格消灭，不能进行民事活动B. 主体资格不消灭，仍然可以进行各种民事活动C. 主体资格不消灭，但不能进行民事活动D. 主体资格不消灭，但不能进行清算范围以外的活动8、某代理人超越了授权范围进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为（）。

A. 不具有法律效力B. 有效代理行为C. 无权代理行为D. 无效代理行为9、根据《建筑工程施工许可管理办法》，（）不是领取施工许可证必须具备的条件A．已办理了建筑工程用地批准手续B．建设资金已经落实C．已经确定施工企业D．法律法规和规章规定的其他条件10、《建筑工程施工许可管理办法》规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。

A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任2.【真题】下列关于投标文件提交的说法中，正确的是()。

A.投标文件一经寄出，即具有法律效力B.招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求C.招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标D.投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理3.根据《建设工程质量管理条例>，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。

A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证4.某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同，由其向塑钢窗加工厂提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金。

该学校称为()。

A.承揽人B.定作人C.制作人D.代理人5.下列关于终止招标的说法中，正确的是（）A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金6.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质7.赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。

二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案单选题（共60题）1.【2024真题】关于建筑市场信用信息的说法，正确的是（）。

A.建筑市场信用信息仅在全国建筑市场信息平台公开，各省市无权搜集和公开B.建筑市场信用信息由基本信息和优良信息构成，不包括不良信息C.建筑市场优良信息是指建筑市场主体获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息D.建筑市场基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息、奖惩信息等正确答案：C2.【2023真题】关于两阶段招标的说法，正确的是（）。

A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人应当分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人提交包括最终技术方案和投标报价C.第一阶段，投标人应当提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出正确答案：B3.【2022真题】关于投标的说法，正确的是（）。

A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制B.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效正确答案：C4.【2022真题】根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，国家、省级等重点工程的施工现场进行防火巡查的频率为（）A.每周B.每季度C.每月D.每日正确答案：D5.【2020真题】关于建设工程返修的说法，正确的是（）。

A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是不属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修正确答案：A6.【2021真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

2021全国一级建造师职业资格测验建设工程法规及相关常识模拟试题〔一〕一、单项选择题〔每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意〕1.以下有关建造师执业的行为中，符合我国法律的规定是〔〕。

A．李某参加了建造师执业资格测验，在得知测验成就通过后即以建造师的名义在某工程工程中担任工程经理B．王某从事工程打点工作多年，并已取得一级工程经理资质证书，认为本身施工经验丰富不消参加测验，便在本地以建造师的名义接受一些施工企业的聘请担任工程经理C．陈某通过建造师执业资格测验后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业D．吴某参加了建造师执业资格测验，虽然没有通过，但其地址单元因急需用人，仍然以建造师的名义聘任其为某工程的工程经理2.按照我国相关法律的规定，以下选项中不属于建造师的执业范围的是〔〕。

A．担任建设工程工程施工的工程经理B．查处工程建设过程中的违法行为C．从事其他施工活动的打点工作D．法律、行政法规或国务院建设行政主管部分规定的其他业务3. 按照民法底子理论，以下选项中不属于民事法律关系的构成要素的是〔〕。

A．主体B．自然事件C．客体D．内容4.甲房地产公司和乙施工企业签订了一份工程施工合同，施工过程中，因设计变动造成了工程量的增加。

请问，这种合同法律关系的变动属于〔〕。

A．主体变动B．客体变动C．自然变动D．违约变动5.由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司和乙招标代办署理公司签订了一份合同，约定乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。

请问，甲乙之间的这种法律关系属于〔〕。

A.法定代办署理B.指定代办署理C.委托代办署理D.无权代办署理6.甲房地产公司和乙施工企业签订了一份工程施工合同，乙企业通过加强施工现场的打点，终于如期交付了符合合同约定质量尺度的工程，甲公司随即也按约支付了工程款。

请问，这种合同法律关系的终止属于〔〕。

A．自然终止B．违约终止C．协议终止D．不成抗力终止7.注册建造师属于工程建设法律关系主体中的〔〕。

2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》多选题 50题专题测试（I卷）附答案检测须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分,每题2分。

2、本卷为多项选择专题训练，共计50题。

多项选择题（共50题，每题2分。

）1、下列争议中，属于劳动争议范围的是( )。

A.家庭与家政服务人员之间的争议B.个体工匠与学徒之间的争议C.因确认劳动关系发生的争议E.因终止劳动合同发生的争议D.因工作时间发生的争议2、下列法律事实，应当属于不当得利的是（）A.公民甲从路上检到一个钱包B.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊E.教师戊购买的一张彩票中了大奖3、下列行为构成侵权之债的有( )。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业4、下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）A．重伤80人B．直接经济损失5000万元C．死亡20人D．直接经济损失8000万元E．死亡30人5、当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（）A．建筑工程法规B．建筑材料检验报告C．工程竣工验收现场录像D．双方往来的电子邮件E．代理意见6、根据《物权法》的相关规定，将（）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立A．交通运输工程B．正在施工匠建筑物C．生产设备、原材料D．正在加工的工程模板E．建设用地使用权7、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以A．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B．请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C．撤回仲裁申请书D．请求强制执行E．请求法院判决8、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（）A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同9、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则( )。

二建法规模拟试题一、单选题（每题2分，共20分）1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的施工单位必须具备的条件不包括以下哪项？A. 有相应的资质等级B. 有健全的安全生产管理制度C. 有完善的财务管理体系D. 有良好的业绩和信誉2. 建筑工程的施工单位在施工过程中，违反了《建筑法》规定，可能会受到以下哪种处罚？A. 警告B. 罚款C. 吊销资质证书D. 以上都是3. 根据《建筑市场管理条例》，建筑工程的发包方应当在合同签订后多少日内，向建设行政主管部门备案？A. 5日B. 10日C. 15日D. 30日4. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果发生安全事故，应当立即采取的措施不包括以下哪项？A. 立即停止施工B. 立即报告有关部门C. 立即撤离所有人员D. 立即进行事故调查5. 建筑工程的竣工验收，必须符合以下哪个条件？A. 工程质量符合设计要求B. 工程进度符合合同约定C. 工程费用符合预算D. 工程资料齐全6. 建筑工程的监理单位在监理过程中，发现施工单位存在质量问题，监理单位应当如何处理？A. 立即通知施工单位整改B. 立即报告建设单位C. 立即报告建设行政主管部门D. 以上都是7. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果发现设计文件存在问题，应当如何处理？A. 继续施工B. 停止施工，报告建设单位C. 停止施工，报告设计单位D. 以上都不是8. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要变更设计，必须经过以下哪个程序？A. 建设单位同意B. 设计单位同意C. 建设行政主管部门批准D. 以上都是9. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要使用新材料、新工艺、新技术，必须符合以下哪个条件？A. 经过施工单位内部审查B. 经过建设单位同意C. 经过建设行政主管部门批准D. 以上都不是10. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要进行分包，必须符合以下哪个条件？A. 分包单位具有相应资质B. 分包单位有良好的业绩和信誉C. 分包工程符合合同约定D. 以上都是二、多选题（每题3分，共15分）11. 建筑工程的施工单位在施工过程中，应当遵守以下哪些规定？A. 遵守国家有关安全生产的法律、法规B. 遵守国家有关环境保护的法律、法规C. 遵守国家有关劳动保护的法律、法规D. 遵守国家有关质量监督的法律、法规12. 建筑工程的监理单位在监理过程中，应当履行以下哪些职责？A. 对施工单位的施工质量进行监督B. 对施工单位的施工进度进行监督C. 对施工单位的施工安全进行监督D. 对施工单位的施工成本进行监督13. 建筑工程的竣工验收，应当包括以下哪些内容？A. 工程质量验收B. 工程进度验收C. 工程安全验收D. 工程资料验收14. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要变更设计，必须经过以下哪些程序？A. 建设单位同意B. 设计单位同意C. 监理单位同意D. 建设行政主管部门批准15. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要使用新材料、新工艺、新技术，必须符合以下哪些条件？A. 经过施工单位内部审查B. 经过建设单位同意C. 经过设计单位同意D. 经过建设行政主管部门批准三、判断题（每题1分，共10分）16. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果发现设计文件存在问题，可以自行修改。

二级建造师模拟考试《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分）1、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人根据合同商定的内容进行核实。

A.28B.14C.30D.152、关于建设工程专利权爱护范围的说法，正确的是（）。

A.有用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程创造以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均以权利要求的内容为准3、施工合同履行过程中消失以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭受梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭受泥石流，导致工期延误4、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格5、关于物权的说法，正确的是（）。

A.同一物的担保物权人与全部权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的全部权人C.未经农村士地承包经营者同意、土地全部人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系6、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。

依据《劳动合同法》，该企业应当赐予张某经济补偿（）。

A.5000元B.4500元C.7000元D.10000元7、《国务院关于加强和改进消防工作的看法》中规定，机关、团体、企业事业单位（）是本单位消防平安第一责任人。

A.企业负责人B.法定代表人C.总经理D.分管消防的副总8、依据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。

A.在上班途中遭受本人负主要责任的交通事故致本人损害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作缘由发生事故下落不明的D.高空作业坠落摔伤的9、依据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。

2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试（I卷）附解析考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。

则该律师有权代为（）。

A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉2、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换3、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，完成验收。

A.竣工结论B.环境保护设施竣工验收申请C.竣工验收申请D.建设项目竣工验收合格证书4、根据建设部《招标文件范本》规定，投标文件内容不包括（）。

A.合同协议条款B.授权委托书C.资格审查表D.辅助资料表5、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。

A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资全部到位C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D.已经与施工企业签订了合作协议6、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。

当三家单位实行联合共同承包时，应按（）的业务许可范围承揽工程。

A．甲 B．乙C．丙 D．均可7、甲乙双方签订了购货合同。

在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。

针对该情形，正确的是（）A.原合同已经终止B.必须签订变更协议C.合同主体未变更D.合同内容已变更8、施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。

最新版2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试（I卷）(含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A．施工单位 B．建设单位C．监理单位 D．设计单位2、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）。

A.减法B.无效C.收归国家所有D.限额赔付3、仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以（）A.向人民法院上诉B.向人民法院申请再审C.向人民法院执行庭申请复义议D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁4、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。

A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.项目经理本人D.施工企业5、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。

A、行政审批B、施工许可制度和竣工验收备案制度C、竣工验收D、质量考核与抽查6、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。

关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。

A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任7、关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体8、甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万元定金给乙，乙出具的收条上写明：“收到甲定金1万元。

最新版2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题（I卷）含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。

（）。

A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展与改革委员会C.省级环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门2、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。

A、建设单位B、有关主管部门C、建设行政部门D、当地人民政府3、双代号网络图中既有内向箭线又有外向箭线的节点称为( )。

A.起点节点B.终点节点C.中间节点D.双向节点4、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（）提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的中级人民法院C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院5、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。

职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。

本题前后括号的搭配为（）A、安全性要求，卫生标准B、强制性标准，生活标准C、建设单位要求，规定标准D、安全标准，最低标准6、当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。

A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在7、下列各项中，关于各序列资质的企业说法不正确的是 ( )。

新版2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试（I卷）附解析考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）。

A.要约的撤回B.要约的失效C.要约的撤销D.要约的消灭2、关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。

A．没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证B. 未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C 建设主管部门颁发施工许可证时审查安全生产许可证D. 在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件3、某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下不属于委托代理权消灭的原因是（）。

A.诉讼终结B.当事人解除委托C.委托代理人有过错D.委托代理人死亡。

4、根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（）小时内作出裁定。

A.6B.48C.12D.245、下列事项中，能够申请行政复议的是（）.A.行政处分决定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信息发布6、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证书保全的，应在（）提出。

A.举证期限届满前B.首次开庭前 15 日C.不迟于举证期限届满前 7 日D.一审法庭辩论终结前7、因欺诈、胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。

A.当事人产生重大误解B.损害合同相对人利益C.当事人意思表示不真实D.损害国家利益8、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。