下载文档原格式
中交第二航务工程局有限公司总部绩效考核管理办法第一章总则为了促进公司总部管理的规范化，建立科学的绩效管理体系，充分发挥每位员工的积极性和创造性，提高公司整体经营业绩,制定《中交第二航务工程局有限公司总部绩效考核管理办法》（以下简称“管理办法”）。
第一条适用范围本管理办法适用于除公司领导以外的所有人员，包括各部门正副职及以下的工作人员。
第二条考核目的(一) 注重绩效过程管理，通过绩效考核推动绩效管理，从而有效提升公司整体绩效；(二) 通过客观评价员工的工作绩效、态度和能力，帮助员工提升自身工作水平和能力；(三) 通过绩效考核促进上下级之间的沟通和各部门之间的相互协作，增进团队合作精神。
第三条考核原则(一) 与公司战略目标相匹配，实现公司各阶段发展目标；(二) 以提高员工绩效为导向；(三) 定性与定量考核相结合；(四) 公平、公正、公开。
第四条考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面：(一) 薪酬分配；(二) 岗位调动；(三) 员工培训。
第五条考核结果考核结果有优、良、中、基本合格、不合格五个等级。
第二章组织管理第六条组织构成公司总部考核体系由公司总部考核领导小组、各部门正职构成。
第七条考核领导小组及其职责考核领导小组是公司总部考核的最高决策机构，由公司领导、企业策划部总经理、人力资源部总经理组成，负责领导公司总部的考核管理工作（日常办事机构设在公司人力资源部），主要承担以下职责：(一) 考核管理办法及相关办法制定、修订的审批；(二) 议定公司总部的绩效管理体系重要原则问题；(三) 决定公司总部的总体绩效目标，负责对公司总部考核办法的执行情况进行监督；(四) 最终处理员工的考核申诉；(五) 最终考核结果的审定；(六) 最终综合权衡调节整体考核结果。
企业策划部及其考核职责(一) 组织制定公司总部各部门的绩效指标与目标体系；(二) 根据公司年度方针目标制定各部门半年度、年度绩效考核目标，负责下达部门工作计划，组织对各部门工作的完成情况进行考核；(三) 在考核周期内负责参与各部门目标值的商定、变更和管理；(四) 履行其他与考核相关的、应由企业策划部履行的职责。
2012年10月公司完成企业总产值211387.31万元，占四季度计划660000万元的32.03%，本年累计完成2011526.72万元，完成年度计划2800000万元的71.84%，与去年同期2138399.28万元相比下降5.93%。
详细情况见附表1。
完成情况正常，但福州、特种、海力子（分）公司存在一定差距，公司所属单位完成情况见附表1、2。
中交第二航务工程局有限公司工程管理部综合月报（2012.10）一、公司生产完成情况总揽内部资料注意保密（一）公司产值完成情况（二）分（子）公司产值完成情况公司国内重点项目本月施工生产进展顺利。
成渝铁路客专3标唐家冲内遂特大桥80米连续梁合拢；青荣城际铁路Ⅲ标上月完成首榀箱梁架设后，箱梁制架顺利开展；西宝客专2标无砟轨道施工进展顺利，其中一经部的无砟道床板全部浇筑完成；嘉绍大桥Ⅲ合同段Z6#、Z7#、Z8#三个主墩本月全面进入标准节段梁的吊装施工；泉州湾跨海大桥Z3、Z4两个主墩顺利完成承台施工，转入塔柱施工阶段。
港珠澳大桥完成首节正式沉管管节的预制（施工周期74天）；湘江大桥沥青路面开始铺装，下月将举行贯通仪式；防城港码头桩基施工全部完成；广深沿江高速四标下部结构和箱梁预制全部完成。
岱山高亭牛轭至官山公路、福建省泉州湾跨海大桥路基土建工程A4标和恩来恩黔高速公路第二合同段因计量产值比<80%被列为关注项目；琅岐闽江大桥及接线工程1标由于业主征迁原因，导致工程总体进度严重滞后被列为例外项目，中交股份联合体港珠澳大桥岛隧工程因服从港珠澳大桥岛隧工程中交总部的安排，施工进度比合同工期滞后较多被列为例外项目，成都城投集团“北改”第一批重大基础设施建设项目（B标段）因暂无计量清单，暂估产值与合同工期相比滞后较多被列为例外项目。
公司海外项目本月施工生产总体正常。
沙特扎瓦尔港工程方块预制顺利结束；斯里兰卡科伦坡外环南线项目高架桥35米I梁安装全部完成；越南盖林国际集装箱码头堆场工程安全、质量、进度等各方面管理较好，获得业主高度赞扬；越南台塑河静钢铁厂地质改良工程烧结厂一期和原料厂烧结区供返料设施标段完成所有合同内施工内容并通过交工验收；塞尔维亚泽蒙-博尔查大桥主桥4#墩钢围堰封底成功，5#墩浇筑首节墩身，滩桥首跨箱梁开始现浇，铁路桥第一根钻孔桩顺利灌注；巴基斯坦深水港码头各工作面稳步推进。
第1页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第2页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第3页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第4页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第5页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司(K1+646.94～K10+046.94)(TJ30LJ02)（K9+000～K10+046.94)（TJ30LJO2TS09）第6页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司(TJ30LJ02)第7页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司(TJ30LJ02)（K3+000～K4+000）第8页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司(TJ30LJ02)第9页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司(K1+646.94～K10+046.94)(TJ30LJ02)（K5+000～K6+000）(TJ30LJ02PS05)第10页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第11页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第12页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第13页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第14页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第15页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第16页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第17页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第18页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第19页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第20页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第21页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第22页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第23页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第24页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第25页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第26页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司第27页共27页合同号：TJ30单位、分部、分项工程划分及编号表项目名称:国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理至丽江联络线施工单位：中交第二航务工程局有限公司监理单位：云南省公路工程监理咨询公司。
中交第二航务工程局有限公司分包商管理办法总则第一条为了进一步增强中交第二航务工程局有限公司（以下简称公司）的分包商管理工作，保证工程质量和安全，提高公司总承包管理和资源整合能力。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中国交通建设股份有限公司劳务分包管理暂行规定》和《中国交通建设股份有限公司劳务分包商资格管理办法（试行）》等有关法律法规规章，结合公司生产经营实际，制定本办法。
第二条公司工程部负责分包商管理工作。
其他相关部门及各分、子公司对分包商相关工作进行归口管理。
第三条施工分包活动必须依法进行，任何人不得对依法实施的分包活动进行干预。
第四条禁止分包商将承包的工程再进行转包，即将其承包的全部工程转包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人。
此外，分包工程分包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视为转包行为。
第五条各单位对其分包工程负有监督、检查、管理职责。
第六条本办法适用于公司、分子公司、各项目部。
第一章分包链第七条在公司合格分包商资源库的基础上，对分包商进行分层次管理，由此建立核心分包供应链。
第八条核心分包链实行动态管理，定期更新。
对于达到相关划分标准的分包商，经公司工程部、合同部、安监部等部门审查批准后，可纳入核心层。
同时，公司和分子公司相关部门要加强对分包商的培训及资质认证工作，不断扩大核心分包商的规模。
第二章分包商分级与选择管理第九条合格分包商资源库按相关标准划分为联盟型、卫星型、交易型三个层次。
联盟型：可直接参与公司工程施工承包，实现资源完全共享。
采取“共同决策、共同策划、共同实施、共同改进”的管理模式；建立高层互访制，形成领导层、职能部门对应的交流与沟通渠道；在经济利益上，实行“风险共担，利益均沾”的管理原则。
卫星型：具有优先权益参与公司施工承包。
实行公司式管理，对其信息开放，加强对其培训及资质认证工作，帮助提高管理和技术水平。
中交二航局工程质量管理考核办法第一章总则第一条为全面落实中交第二航务工程局有限公司(以下简称公司)工程质量（以下简称质量）责任制，考核质量管理水平和绩效，参照中国交建质量考核制度，结合《中交二航局管理运营与风险控制考核实施细则》等相关管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司对子（分）公司的质量管理考核。
子（分）公司、事业部、项目公司、项目部等均应参照本办法制定适合本单位的质量管理考核制度。
第三条公司质量监督管理委员会办公室（设在总工办）负责公司的质量管理考核工作。
其他各级质量管理部门负责本单位的质量管理考核工作。
第四条公司每年对子（分）公司的质量管理工作进行评价和考核。
考核方式采取自评与综合考评相结合的方式，考核结果与子（分）公司负责人年度经营业绩考核挂钩，同时作为“质量杯”评选的主要参考依据。
第二章考核内容及评分第五条质量管理考核内容包括风险控制类指标考核、管理类指标考核和加分项三个部分。
第六条质量管理考核实行百分制。
其中风险控制类指标45分、管理类指标55分、加分项10分；扣分项扣分最多不超过该项的分值，加分项累计超过10分按照10分计；质量管理考核累计总体分值超过100分，按照100分计。
第七条 风险控制类指标包括质量信誉指标、否决类指标。
质量事故、质量投诉、质量问题举报实行扣分制，出现否决类指标中任意一项则风险控制类指标考核不得分。
（一）质量信誉指标每发生1起企业一般质量事故扣5分，每发生1起企业较大质量事故扣10分，每发生1起企业重大质量事故扣20分；每发生1起行业一般质量事故扣10分。
因质量原因受到国家行业主管部门、业主、中国交建主管部门或总承包项目部通报批评或投诉，且未对公司的信誉和生产经营产生较大影响，每次扣2分;同一工程项目被多次通报批评或投诉，每增加一次加倍进行扣分;因质量原因被举报，经查证属实，且未对公司的信誉和生产经营产生较大影响，每次扣2分。
因质量原因对企业信誉或生产经营产生较大影响的，每次扣5分。
第1篇一、工程概况本月，我单位负责施工的公路工程项目，主要包括路基、路面、桥梁、隧道等工程。
本月施工路段共计XX公里，涉及路基填筑、路面铺设、桥梁施工、隧道开挖等环节。
现将本月工程进展情况汇报如下：二、工程进展情况1. 路基工程本月路基工程主要完成以下工作：（1）路基填筑：完成路基填筑XX万立方米，占总工程量的XX%。
（2）路基压实：完成路基压实XX万平方米，占总工程量的XX%。
（3）路基排水：完成路基排水沟XX公里，占总工程量的XX%。
2. 路面工程本月路面工程主要完成以下工作：（1）基层施工：完成基层铺设XX万平方米，占总工程量的XX%。
（2）沥青混凝土路面铺设：完成沥青混凝土路面铺设XX万平方米，占总工程量的XX%。
3. 桥梁工程本月桥梁工程主要完成以下工作：（1）桩基施工：完成桩基施工XX根，占总工程量的XX%。
（2）承台施工：完成承台施工XX座，占总工程量的XX%。
（3）墩身施工：完成墩身施工XX座，占总工程量的XX%。
4. 隧道工程本月隧道工程主要完成以下工作：（1）隧道开挖：完成隧道开挖XX米，占总工程量的XX%。
（2）支护施工：完成隧道支护施工XX米，占总工程量的XX%。
（3）衬砌施工：完成隧道衬砌施工XX米，占总工程量的XX%。
三、存在问题及解决措施1. 路基工程（1）问题：部分路基填筑质量不达标。
解决措施：加强现场监管，严格控制填筑材料，提高施工人员质量意识。
2. 路面工程（1）问题：沥青混凝土路面铺设过程中出现裂缝。
解决措施：优化施工工艺，加强材料检验，提高路面施工质量。
3. 桥梁工程（1）问题：部分桩基施工质量不达标。
解决措施：加强对桩基施工过程的监控，确保桩基质量。
4. 隧道工程（1）问题：隧道开挖过程中出现塌方。
解决措施：优化开挖方案，加强围岩监测，确保隧道施工安全。
四、下月工作计划1. 路基工程：继续推进路基填筑、压实、排水等工作，确保路基质量。
2. 路面工程：加快基层施工、沥青混凝土路面铺设进度，提高路面施工质量。
中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司：：创新成就卓越创新成就卓越2011年09月02日“创新是一个民族的灵魂创新是一个民族的灵魂，，是一个国家兴旺是一个国家兴旺。
发达的不竭动力发达的不竭动力””。
二航局以持续创新作为企业发展的动力作为企业发展的动力，，通过大力推进科技创新和管理创新通过大力推进科技创新和管理创新，，不断超越自我不断超越自我，，不断提升企业核心竞争力核心竞争力，，走出了一条独具特色的追求卓越之路走出了一条独具特色的追求卓越之路。
科技创新科技创新，，占领市场制高点占领市场制高点 科技是第一生产力，领先的科技才是企业发展的源动力。
二航局通过引进吸收再创新——技术嫁接——自主创新——前瞻性研究，保持并不断培育、发展核心技术，形成了一批二航局特有的具有国际领先和国际先进水平的施工技术和工艺，逐渐取得技术的领先和产业链的延伸、拓展。
引进、吸收再创新。
在早期，二航局创造了多项水工施工先进技术，为中国港口建设做出了较大贡献，最典型的就是在广州新沙港，二航局借鉴与创新国际先进的新结构、新技术、新工艺，挑起了攻克“格型钢板桩新型结构码头”的技术大梁，填补了国内空白。
水工技术嫁接桥梁工程。
1991年，在黄石大桥主墩施工中，首次涉足特大桥施工领域，二航人便创造性地将水工施工技术嫁接于桥梁施工，形成了具有二航特色的桥梁施工工艺和技术，并在以后的施工中不断加以创新，实现施工技术标准化、规范化，引发了一场桥梁施工技术的革命，一举占领桥梁市场制高点。
1991年到2010年，仅在长江上，二航局承建或参建的特大桥就多达30座。
建桥技术反哺水工施工。
在长江口深水航道治理工程中，二航局自行研制了我国第一艘自升式抛石整平船“航工平1号”并获国家专利。
该船将大型桥梁深水基础工程中的施工作业平台技术，与水5252程中的水下基床抛石整平工艺相结合，在该工程的施工中发挥了关键作用，取得了良好的经济效益和社会效益。
施工月报表（2013 年1月）（承包[ ] 月报号）合同名称：广西梧州中心港区李家庄作业区仓码码头三期工程合同编号：梧发改报【2011】68号承包人：中铁港航局集团有限公司注：1.施工月报表一式3份，由承包人填写，每月20前报监理机构，监理机构收签后返回承包人1份，监理机构、发包人各1份。
2.施工月报内容应包括：本合同段工程总体形象，在建各分部工程进展情况和主要施工内容、施工进度、施工质量、完成施工工作量、合同履约情况、施工大事记、本月存在问题及建议等内容。
3、统计数据从上月26日至本月25日。
梧州中心港区李家庄作业区仓码码头三期工程建设施工月报（承包[ ]月报号）2013年第1期2012年12月26日至2013年1月25日工程名称：广西梧州中心港区李家庄作业区仓码码头三期工程合同编号：梧发改报【2011】68号承包人：中铁港航局集团有限公司项目经理：涂诚军日期：2013 年 1 月25 日目录一、工程概况二、工程签证情况三、本月进度完成情况四、本月质量情况五、本月安全情况六、本月施工情况评述七、本月小结与下月计划八、进度完成情况对比表九、下月施工进度计划横道图十、施工大事记十一、下月资金使用计划十二、主要材料使用情况月报表（2012.12.26—2013.1.25）十三、试验台账一、工程概况工程名称：广西梧州中心港区李家庄作业区仓码码头三期工程工程地点：广西梧州市万秀区李家庄工程内容：合同图纸内的水运工程及配套设施、土建、水电安装等全部工作内容。
工程总造价：15278.5451万元。
合同工期：开工日期暂定：2011年12月30日，竣工日期2013年10月2日，总日历天数643天。
工程质量标准：合格合同编号：梧发改报【2011】68号。
工程内容：一个2000吨级多用途泊位118m，两个3000吨级码头长度210m，泊位港池和回旋水域疏浚工程，护岸工程总长约550m，后方堆场约1.5万㎡，龙门吊140m轨道梁及整体项目相关的道路、电力、给排水、消防等配套工程。
中交第二航务工程局有限公司“知安全、行安全、奖安全”积分制管理工作方案（试行）安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事，是经济社会协调健康发展的标志，是党和政府对人民利益高度负责的要求。
当前，公司正处于深化改革与高速发展阶段，生产经营规模不断扩大，传统和新型生产经营方式并存，各类事故隐患和安全风险交织叠加，安全生产基础相对薄弱、监管体制机制不尽完善、安全生产责任制落实不到位等问题依然突出，安全生产形势严峻。
按照公司高质量发展总体要求，为进一步加强安全生产工作，推进“平安二航”深化改革，围绕实现“零事故、零伤害”管理目标，决定在全公司范围内开展“知安全、行安全、奖安全”积分制管理活动，特制定本工作方案。
一、活动背景生产过程危险和有害因素共分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四大类，其中人的因素最为活跃和关键，据统计，96%的生产安全事故与人的不安全行为有关。
例如，2018年全国共发生特种设备事故219起，其中仅由人员违章作业或操作不当引发的事故就占了74起。
分析公司近年来发生的事故或险情，大多也是因人的不安全行为引起的。
现阶段，大部分现场施工作业还存在风险没有完全受控、隐患没有彻底消除，例如高处作业未规范系挂安全带、起重设备安全防护装置缺失、关键岗位未严格执行交接班等时有发生，这都反映出施工现场管理人员及作业人员对安全风险和隐患的容忍度偏高，对现场的习惯性违章和顽固性隐患没有及时干预整改，对安全生产工作的参与度不高。
此外，公司施工项目大多存在施工战线长、点多面广，作业安全风险高、不可预见因素多，管理力量偏少、捉襟见肘等。
据统计，我国建筑业施工生产安全事故人员死亡率高达2人/天，而建筑业施工安全管理水平较高的英美国家发生事故导致的死亡人数为1.5人/周，差距较大。
而实际上很多国外发达国家施工现场安全防护并没有国内做的好，但其事故率相对较低，很大一部分原因是他们的工人是产业工人，安全意识高，操作技能强，即使局部防护有缺陷，但通过个人的操作技能可以避免事故。
工程管理部月总结1. 项目进展情况在本月，工程管理部承担了多个项目的管理工作，包括项目计划制定、进度跟踪、质量控制等。
以下是本月各项目的进展情况：1.1 项目A项目A是一个重要的商业开发项目，本月我们完成了项目的前期准备工作，包括确定项目目标、编制项目计划、确定项目团队成员等。
目前项目进展顺利，按照计划进行。
1.2 项目B项目B是一个基础设施建设项目，本月我们完成了项目的设计阶段，制定了详细的工程方案，并与相关方进行了沟通和协商。
下一步，我们将进入项目实施阶段，负责工地施工进展和质量控制。
1.3 项目C项目C是一个城市改造项目，本月我们进行了项目的市场调研和可行性分析，为下一步的规划和设计工作打下了基础。
项目C的进展比较顺利，我们与项目团队和相关部门保持了良好的沟通和合作关系。
2. 工程质量控制情况工程质量是我们工程管理部的重要任务之一，本月我们采取了一系列措施来保证项目的工程质量，并取得了以下成绩：2.1 定期检查与评估我们定期对各项目进行现场检查与评估，以确保施工过程符合相关规范和标准。
同时，我们也与项目团队进行了沟通，及时解决施工中遇到的问题，保证了工程质量稳定和可靠。
2.2 质量培训与提升为了提升全体员工的质量意识和技术水平，我们组织了一系列的质量培训和技术交流活动。
通过这些活动，员工的质量意识得到了提高，技术水平也得到了进一步的提升。
2.3 质量问题处理在本月，我们及时处理了遇到的各类质量问题，并与相关方共同找到了解决方案。
这些质量问题的解决有效地保证了项目的施工质量，为项目的顺利进行打下了坚实的基础。
3. 团队管理情况工程管理部是一个高效团队的集合，本月我们采取了一系列措施来提高团队的协作效率和团队氛围：3.1 沟通与协作我们鼓励团队成员之间的沟通和协作，定期举行团队会议和工作交流会，以促进团队成员之间的交流与合作。
这有助于更好地协调各项工作，提高工作效率。
3.2 激励与奖励我们注重对团队成员的激励和奖励，及时表彰和奖励在工作中表现突出的员工，激励他们为团队的共同目标努力。
规划先导、流程再造、培育文化、注重实效——全面推进公司信息建设，提升企业管理水平二航局信息中心主任王玲一、中交二航局简介中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）创建于1950年，是中国交通建设股份有限公司的全资子公司。
现已发展成为一家融设计、施工、科研、资本运作于一体，以路桥、港航、铁路、市政工程施工为主业，“大土木”、多元化经营的大型工程建设企业，产品范围遍布全国28个省（市、自治区）以及东南亚、南亚、中东地区。
二航局下辖9家子公司、9家分公司，具有公路工程施工总承包和港口航道工程施工总承包双特级。
2008年新签合同额和完成产值均过百亿，现有员工近7000人，其中各类专业技术和管理人员约3700人。
拥有各类大型工程船舶90多艘，大型施工机械设备3200余台（套）。
二航局共修建各类码头200多座，参与建设苏通大桥、杭州湾大桥、重庆朝天门大桥等近百座跨江、跨海大桥；共修建高等级公路600多公里，2005年成功挺进铁路建设市场，2007年正式进入地铁施工领域。
二航局共获得“鲁班奖”、“詹天佑奖”、国家优质工程银质奖、中国市政工程金杯奖十多项，获得部、省级优质工程奖二十多项，2006年，获得了代表中国质量管理领域最高荣誉的全国质量奖。
二、企业信息化情况介绍二航局信息化建设工作历经二十多年，1984年采购了第一批计算机，成立了信息中心，80年代末至90年代引进和自行研发了大量的单项业务子系统，98年开始研发综合项目管理软件，在建设部立项，并获武汉市创新基金，2000年后在企业内外的大项目上得到应用。
2006年公司加快信息化建设进程，全面研发企业级综合业务管理信息平台，将综合项目管理与公司综合业务管理有机结合，信息化工作围绕一个目的（全面推进公司信息化建设跃上新台阶），二项重点（“狠抓应用推进”和“强化系统功能”），三级联动（公司、分子公司、项目部），四块见效（建章立制、营造文化、拓展功能、信息入库）上狠下功夫，本着硬件软件两手抓两手都要硬的思路，横到边、纵到底，建立管理体系，营造文化氛围，提升系统品质，推进系统应用，将公司信息化研发、应用与文化建设推向高潮。
航二组织〔2014〕369号
关于转发曾炜等同志职务任免的通知
公司各单位：
现将局《关于曾炜等同志职务任免的函》（二航函〔2014〕193号）转发给你们，请传达。
特此通知。
附件：关于曾炜等同志职务任免的函
中交二航局第二工程有限公司
2014年11月13日
抄送：公司领导，总部各部室。
中交二航局第二工程有限公司办公室 2014年11月14日印发
‐ 1 ‐
二航函〔２０１４〕１９３号
关于曾炜等同志职务任免的函
中国铁路总公司工程管理中心：
根据工作需要，经研究决定：
曾炜同志任中交二航局沪通长江大桥二工区项目经理部副经理兼副总工程师；
免去沈学军同志中交二航局沪通长江大桥二工区项目经理部副经理职务。
此 函。
中交第二航务工程局有限公司
２０１４年１１月６日
抄送：监理单位，当地银行，质监单位，中交二航局工程管理部， 人力资源部，二公司，中交二航局沪通长江大桥项目经理部。
。
工程管理科的月度工作总结及计划工程进度方面：1、浦西城市标志工程已完成施工图细化工作，并送市图纸审查中心审查。
2、北线排污工程已完成可行性研究评审。
3、92910部队营房完成施工、监理招投标，并完成基坑支护方案专家论证。
4、完成滨港路西段延伸施工图及招投标代理工作；滨港路综合整治工程初步设计报发改局审批。
5、完成沈家门海底隧道初步设计专家评审并上报发改局审批；完成施工监理招标代理工作；完成工程环境评估报告和海域使用论证。
6、鲁家峙肚脐山山体亮化工程完成总工程量40%。
7、南线排污工程完成可行性研究报告委托。
政策处理方面：1、协助工程部完成海军码头营房改造工程前期土质钻探工作。
2、对滨港路西伸工程水产品市场地块进行了调摸，基本情况如下：（1）该地块属水产品市场公司，建筑面积约2275平方米，其中约1160平方米由承租户自建。
（2）该地块有六家相关单位，水产品市场派出所、承租户水产公司二家、活鲜经营部三家。
（3）该地块上有市场共用设施600KVA变配电房1座。
3、与国家 ___东海分局就征用舟山工作站部分土地事宜进行了进一步协商。
工程计划安排：1、浦西城市标志工程进入基础施工阶段。
2、继续抓好北线排污工程初步设计；完成勘察招投标，并进场钻探。
3、92910部队营房施工进场。
4、滨港路西段延伸工程完成施工、监理招投标工作，并做好施工前准备工作；继续抓好滨港路综合整治工程施工图设计工作。
5、继续抓好沈家门海底隧道施工图设计。
6、继续抓好鲁家峙肚脐山山体亮化工程质量、进度，力争月底完工。
7、继续抓好南线排污工程可行性研究报告及评审。
政策处理计划安排：1、做好水产品市场公司土地征用、房屋拆迁洽谈工作。
2、继续做好国家 ___东海分局舟山工作站土地征用拆迁补偿等事宜的洽谈工作。
3、会同西大社区切实做好海军码头营房改造工程建设的`进展工作。
4、进一步做好《普陀区土地收购储备三年规划》实施主体责任分解方案的调摸工作并制订相关工作计划。
工程管理月报（2019年第10期）处工管科2019年10月24日一、10月份工作完成情况（一）水利工程管理1.组织完成两所技术管理细则修订；继续深化精细化管理工作；继续督促维修养护项目实施进度，及时通报；组织开展汛后检查；组织编制2020年维修养护项目预算；汇编并下发工程管理规程规范；组织“713”事件总结会议。
2.开展引江调水展示系统建设，谋划人脸识别系统方案。
3.按部厅要求，做好工程管理宣传视频、文字、图片制作收集，上报厅部。
4.组织参观学习中国水利70年成就展暨2019年中国水博览会。
5.继续跟踪武定门节制闸交通桥加固请示省厅处理情况。
6.参加全省水利工程技术管理培训班；参加全省河湖和水利工程管理范围划定工作推进会，汇报水管单位复核工作计划；组织处属单位维修项目预算编制和工程观测培训。
（二）防汛防旱本月截止24日，共调度3次，新河泵站3次；秦淮新河泵站开机17天，抗旱翻水3450.6万立方米；武定门闸开闸运行24天，排水3290万立方米。
（三）安全生产1.陈厅长来处安全检查，做好相关准备工作；2.组织开展两节期间安全生产专项检查，督促经营科和两所做好安全生产工作；3.省河道局“四不两直”检查新河所安全运行，督促新河所限期整改。
4.完成安全生产应急预案和规章制度评估；5.报送10月份消防专项行动总结；6.联系制作我处水利工程运行管理宣传视频。
（四）信息化1.完成管理处工程精细化管理平台（一期）的主体功能开发、测试、安装调试工作，并上线试运行。
2.收到南京市公安局的网监备案证明，确定我单位的管理处一体化平台为三级系统，后期继续开展相应的测评工作。
3.完成管理处—秦淮新河所电信10M专线增设的前期查勘工作，为后期的网络隔离做好准备。
二、下月工作计划（一）工程管理1.完成闸站工程管理细则修订报厅审核；继续督查维修养护项目实施进展，组织编制2020-2022年维修项目预算编制；完成精细化台账归集，修订部分制度；做好水利部堤防水闸基础信息填报暨水闸注册登记工作，继续跟踪武定门节制闸交通桥加固实施进展。
贾枚初、中交第二航务工程局有限公司生命权、健康权、身体权纠纷民事二审民事判决书【案由】民事人格权纠纷人格权纠纷生命权、健康权、身体权纠纷【审理法院】广西壮族自治区柳州市中级人民法院【审理法院】广西壮族自治区柳州市中级人民法院【审结日期】2021.09.17【案件字号】(2021)桂02民终3463号【审理程序】二审【审理法官】丁立波徐宝华韦泓涓【文书类型】判决书【当事人】贾枚初;中交第二航务工程局有限公司【当事人】贾枚初中交第二航务工程局有限公司【当事人-个人】贾枚初【当事人-公司】中交第二航务工程局有限公司【代理律师/律所】张金丽广西永维律师事务所;荣俏广西民兴律师事务所【代理律师/律所】张金丽广西永维律师事务所荣俏广西民兴律师事务所【代理律师】张金丽荣俏【代理律所】广西永维律师事务所广西民兴律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判【被告】贾枚初;中交第二航务工程局有限公司【本院观点】根据当事人的诉辩意见，本案的争议焦点为：一、胡存照与中交二航局之间系何法律关系；二、本案侵权责任应如何认定；三、本案被扶养人生活费应如何认定。
根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。
【权责关键词】代理民事权利合同过错无过错鉴定意见证据不足自认诉讼请求维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【更新时间】2021-12-18 01:45:58贾枚初、中交第二航务工程局有限公司生命权、健康权、身体权纠纷民事二审民事判决书广西壮族自治区柳州市中级人民法院民事判决书(2021)桂02民终3463号当事人上诉人(原审被告)：。
公民身份号码：45xxx95××××××××。
委托诉讼代理人：张金丽，广西永维律师事务所律师。
2013年1月公司完成企业总产值184832.32万元，完成一季度计划560000万元的33.01%，完成年度计划2860000万元的6.46%，与去年同期128085.66万元相比上升44.31%。
详细情况见附表1。
公司所属单位完成情况见附表1、2。
中交第二航务工程局有限公司工程管理部综合月报（2013.1）一、公司生产完成情况总揽内部资料 注意保密（一）公司产值完成情况 （二）分（子）公司产值完成情况公司国内重点项目本月产值完成情况良好，多数项目完成月度产值计划，部分项目主要受冬休影响无施工产值，施工进度总体受控。
成渝客专3标重点工程吴家坝沱江大桥连续梁合拢，至此标段内6座连续梁桥中已有4座桥连续梁完成合拢；岱山高亭牛轭至官山公路牛轭侧主塔封顶，隧道锚由洞体开挖与支护转入后锚室施工，重力锚转入后浇段施工；赤石特大桥和范和港大桥均处于上塔柱施工中；港珠澳大桥岛隧工程沉管预制及安装工程已完成10段管节的预制；成都城投集团“北改”第一批重大基础设施建设项目（B标段）蜀龙立交建成通车；南京纬三路过江通道工程盾构掘进施工进展顺利；泉州湾跨海大桥路基土建工程A4标段处索塔施工正常。
岱山高亭牛轭至官山公路、福建省泉州湾跨海大桥路基土建工程A4标因计量产值比<80%被列为关注项目；琅岐闽江大桥及接线工程1标由于业主征迁原因，导致工程总体进度严重滞后被列为例外项目，中交股份联合体港珠澳大桥岛隧工程因服从港珠澳大桥岛隧工程中交总部的安排，施工进度比合同工期滞后较多被列为例外项目，成都城投集团“北改”第一批重大基础设施建设项目（B标段）因部分暂无计量清单，暂估产值与合同工期相比相对滞后被列为例外项目，中朝鸭绿江界河公路大桥TJSG-1标段，项目总体进度与合同工期相比滞后较多，此项目受业主征地拆迁问题影响开工日期延后，目前工期比-产值合同比为41%＞30%，被列为例外项目,富春江船闸扩建改造工程开工两个月以来因业主未确定计量支付报表格式及审查方式还未进行支付，被列为例外项目。
公司海外项目本月施工生产总体正常。
沙特扎瓦尔港5、6#泊位港工工程项目、菲律宾马利万斯电站码头主体工程完工；越南盖林国际集装箱码头堆场工程顺利完工并交付业主；利比里亚邦矿铁精矿项目码头及后方配套工程码头部分施工正式开始；塞尔维亚泽蒙-博尔查大桥主桥5#墩左幅0#块首层浇筑完成，跨铁路桥钻孔桩施工结束。
斯里兰卡科伦坡外环南线项目因总进度滞后被列为关注项目。
沙特达曼港2#集装箱泊位一期工程刚开工不久，受设计图纸第三方审查、广航疏浚吹填等因素影响，现场施工进度有所滞后，并且计量支付未走上正轨；利比里亚邦矿铁精矿项目码头及后方配套工程由于业主未及时提交工作面造成工期延长；越南沿海电厂循环水项目因总包方提供场地及图纸不及时导致工期延误；几内亚西芒杜铁矿码头起步工程一期由于业主、咨工办理各相关许可拖延、提交场地滞后，前期进展较为缓慢，这4个项目被列为例外项目。
重点项目主要节点完成情况：国内重点项目：1月15日，成渝客专3标吴家坝沱江大桥连续梁合拢，1月25日，清流河双线大桥连续梁合拢，至此本标段6座连续梁桥中已有4座桥连续梁完成合拢。
1月22日，港珠澳大桥岛隧工程首批沉管——E1、E2管节顺利通过验收。
1月23日，武汉未来科技城四横二纵路网工程高新大道(起点—未来三路段)辅道沥青下面层摊铺完成；1月25日，高新二路机动车道沥青下面层摊铺完成。
1月24日，岱山高亭牛轭至官山公路工程牛轭侧主塔封顶。
1月25日，成都城投集团“北改”第一批重大基础设施建设项目（B标段）蜀龙立交通车。
海外项目：1月4日，塞尔维亚贝尔格莱德市泽蒙-博尔查大桥及其附属连接线工程项目跨铁路桥钻孔桩全部浇筑完成。
1月10日，塞尔维亚总理达契奇在中国驻塞尔维亚大使张万学的陪同下视察塞尔维亚泽蒙-博尔查大桥项目。
1月21日，越南盖林国际集装箱码头堆场项目YD3及YD4区移交业主，至此CICT项目现场施工全部完工。
1月22日，塞尔维亚泽蒙-博尔查大桥主桥5#墩左幅0#块首层浇筑完成。
1月23日，塞尔维亚泽蒙-博尔查大桥滩桥第三跨箱梁浇筑完成。
1月25日，菲律宾马利万斯电站码头工程主体施工全部结束。
1月26日，利比里亚邦矿铁精矿项目码头及后方配套工程码头部分施工正式开始。
健康度标识：正常关注警示例外序健康度项目名称施工总额自行完成额开工日期竣工日期计划实际完成产值（万元）计划完成程度自开工累计号年度季度本月本季本年季度%年度%工期比率产值合同额比支付计量比计量产值比公司国内重点项目1 成渝客运专线3标（二公司）155610 151862 2010/09/01 2014/03/31 40000 10000 3302 3302 3302 33 8 67 66 101 83 成渝客运专线3标（五公司）175799 171613 2010/09/01 2014/03/31 45276 19755 7386 7386 7386 37 16 67 64 98 832 青荣城际铁路Ⅲ标（三公司）80546 79147 2010/10/01 2014/10/01 31768 2519 160 160 160 6 1 58 35 82 95 （一）公司重点项目进展情况及分析（带* 标识为信用评价参评项目）序健康度项目名称施工总额自行完成额开工日期竣工日期计划实际完成产值（万元）计划完成程度自开工累计号年度季度本月本季本年季度%年度%工期比率产值合同额比支付计量比计量产值比青荣城际铁路Ⅲ标（四公司）182926 178823 2010/10/01 2014/10/01 53000 4500 1502 1502 1502 33 3 58 29 104 79 青荣城际铁路Ⅲ标（六公司）90982 88825 2010/10/01 2014/10/01 26000 3200 1100 1100 1100 34 4 58 46 96 63 3 *岱山高亭牛轭至官山公路64779 59023 2012/01/01 2014/12/31 23160 5443 1128 1128 1128 21 5 36 35 118 714 *福建琅岐闽江大桥及接线工程1标77123 70304 2011/04/19 2013/08/18 44000 7000 3212 3212 3212 46 7 77 32 108 965 *中朝鸭绿江界河公路大桥TJSG-2标39517 33597 2011/09/15 2014/09/14 13000 150 0 0 0 0 0 46 49 105 92 *中朝鸭绿江界河公路大桥TJSG-1标20252 12152 2012/03/01 2013/09/30 15000 0 1042 1042 1042 / 7 53 12 197 806 珠海市横琴北段（横琴二桥）工程116000 116000 / / 29000 2500 292 292 292 12 1 / 1 / 07 *福建鱼溪至平潭高速公路延伸线T合同段114479 104072 2010/12/26 2013/04/25 15000 4000 2910 2910 2910 73 19 89 80 93 878 *望东长江公路大桥土建工程WDQ-02标段62266 56266 2012/09/30 2015/12/31 12000 4000 1862 1862 1862 47 16 10 5 / 09 绍兴滨海新城曹娥江大桥B标56656 50656 2011/09/01 2014/08/15 17000 3250 1551 1551 1551 48 9 53 41 102 9210 *福建省泉州湾跨海大桥路基土建工程A496999 88157 2012/01/10 2015/01/09 30000 5350 2612 2612 2612 49 9 35 38 142 7211 *湖南汝郴高速19B标赤石特大桥55925 50904 2010/03/28 2014/8/28 9976 1975 690 690 690 35 7 64 59 92 10312 *恩来恩黔高速公路第二合同段154719 145840 2011/08/22 2014/05/22 61220 10568 4396 4396 4396 42 7 51 36 94 9513 *范和港大桥52289 49846 2010/03/23 2014/07/30 13000 2554 754 754 754 30 6 65 64 102 9214 防城港钢铁基地项目专用码头39100 39100 2010/12/28 2013/08/05 9745 1921 1273 1273 1273 66 13 81 78 90 9315 *富春江船闸扩建改造工程62141 59190 2012/11/20 2015/05/20 15664 4482 1018 1018 1018 23 7 7 10 204 51序健康度项目名称施工总额自行完成额开工日期竣工日期计划实际完成产值（万元）计划完成程度自开工累计号年度季度本月本季本年季度%年度%工期比率产值合同额比支付计量比计量产值比16 中交股份联合体港珠澳大桥岛隧工程138505 138505 2011/07/01 2015/06/30 40000 9800 2196 2196 2196 22 5 40 7 / 017 南京纬三路过江通道工程180298 180000 2010/11/01 2014/08/31 56597 11130 3631 3631 3631 33 6 59 48 1148618 成都城投集团“北改”第一批重大基础设施建设项目（B标段）152000 152000 2012/05/31 2013/02/28 40000 29000 8100 8100 8100 28 20 89 57 / 019 哈尔滨工业新城基础设施工程BT项目101700 101700 2012/04/25 2013/10/31 40079 0 0 0 0 0 0 50 49 / 020 武汉未来科技城四横二纵路网工程95528 86844 2012/03/01 2013/02/28 13066 4396 2128 2128 2128 48 16 92 66 95 100 公司海外项目21 利比里亚邦矿铁精矿项目码头及后方配套工程62076 55868 2012/03/15 2013/06/11 27471 17856 6154 6154 6154 34 22 70 56 180 4922 沙特达曼港2#集装箱泊位一期工程77118 77118 2012/07/01 2014/09/08 19999 5373 2154 2154 2154 40 11 26 16 39 7123 斯里兰卡科伦坡外环南线项目147400 115056 2009/12/01 2013/05/31 20000 9000 1703 1703 1703 19 9 90 64 111 8724 几内亚西芒杜铁矿码头起步工程一期24000 24000 2012/03/28 2013/09/30 17285 2680 415 415 415 15 2 55 10 263 9125 越南沿海电厂循环水工程13925 13925 2012/09/15 2013/05/18 13367 8718 1174 1174 1174 13 9 54 12 943 1026 塞尔维亚贝尔格莱德市泽蒙-博尔查大桥及其附属连接线工程71174 71174 2011/10/27 2014/10/27 20000 2250 913 913 913 41 5 42 41 98 10527 巴基斯坦深水港码头156800 156800 2010/10/18 2013/10/13 45000 13000 5647 5647 5647 43 13 76 70 72 92注：健康度标识说明正常关注警示例外正常：正常可控，表明项目按预期执行。
