一般情况下承包商可以索赔哪些费用教学内容

总价合同工程量减少如何索赔在建设工程中，总价合同是一种常见的合同方式。

在这种合同中，承包商按照招标文件中的工程量清单和工程图纸等资料，结合自己的成本和利润，提交一个总的报价，双方达成一致后签订合同。

然而，在施工过程中，由于种种原因，工程量的减少是一种常见的情况。

那么，在这种情况下，承包商应该如何进行索赔呢？首先，我们需要了解的是，工程量的减少是否属于合同变更。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同变更应当经过双方协商一致。

如果工程量的减少是由于发包人的原因，如设计变更、取消部分工程等，那么这属于合同变更的范畴。

在这种情况下，承包商可以依据合同约定和相关法律法规，向发包人提出索赔。

那么，承包商在索赔时需要提供哪些证据呢？一般来说，承包商需要提供以下证据：1. 合同文件：包括合同条款、工程量清单、图纸等，这些文件是承包商进行索赔的基础。

2. 变更通知：如果是发包人提出的工程量减少，那么发包人应当出具书面的变更通知。

承包商需要提供这份通知作为证据。

3. 施工记录：包括施工日志、现场照片、视频等，能够证明工程量减少实际情况的记录。

4. 费用计算：承包商需要提供详细的费用计算依据，包括人工费、材料费、机械使用费等，证明因工程量减少而导致的损失。

5. 其他相关证据：如会议纪要、往来函件、签证等，能够证明承包商在工程量减少情况下所采取的措施和发生的费用。

在提供了充分的证据后，承包商可以依据合同约定和相关法律法规，向发包人提出索赔。

索赔的方式主要有以下几种：1. 延长工期：如果工程量的减少导致承包商无法按照原定的工期完成工程，那么承包商可以要求延长工期。

2. 增加费用：承包商可以要求发包人支付因工程量减少而导致的直接损失，如人工费、材料费、机械使用费等。

3. 赔偿损失：如果工程量的减少给承包商造成了较大的损失，如错过了其他工程的机会等，那么承包商可以要求发包人进行赔偿。

总之，在总价合同工程量减少的情况下，承包商应当依据合同约定和相关法律法规，积极维护自己的权益。

施工工程索赔制度内容包括一、施工工程索赔的种类1. 合法索赔：指按照合同约定或相关法律规定，施工方因无法按时完工或者完成工程后出现一定质量问题，合同约定了索赔条件和赔偿标准。

2. 非法索赔：指施工方无故索赔、超出合同范围的索赔、捏造事实的索赔等，严重影响双方的合作关系和工程进度的正常进行。

3. 协商解决和仲裁裁决：在发生索赔纠纷时，双方应首先进行协商，如无法达成一致意见，可以通过仲裁机构或法院进行仲裁解决。

二、施工工程索赔的程序1. 提出索赔申请：当施工方发现工程无法按时完工或者出现了质量问题时，应及时向业主提出索赔申请，并提供相关证据和资料。

2. 审查申请：业主收到索赔申请后，应认真审查申请材料，核实索赔事实和合法性，进行初步评估和处理。

3. 协商解决：双方应尽量在协商解决的原则下，达成一致意见，协商解决索赔问题，保障双方的权益。

4. 仲裁解决：如双方无法在协商解决中达成一致意见，可通过仲裁机构或法院进行仲裁解决，最终获得裁决结果。

5. 执行结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应按照裁决结果执行，保障索赔问题的合法性和有效性。

三、施工工程索赔的注意事项1. 确定索赔责任：在提出索赔申请时，应明确索赔责任的归属，确保索赔的合法性和有效性。

2. 提供证据资料：在提出索赔申请时，应提供充分的证据和资料，以确保索赔事实的真实性和可靠性。

3. 协商诚信：在协商解决索赔问题时，双方应本着诚信原则，认真协商解决问题，取得双方满意的结果。

4. 遵守裁决结果：一旦获得仲裁或法院的裁决结果，双方应遵守裁决结果，确保索赔问题得到有效解决。

四、施工工程索赔的优势和不足1. 优势：建立施工工程索赔制度，有利于维护双方的合法权益，促进工程建设的有序进行，确保工程质量和进度的顺利达到目标。

2. 不足：在实际操作中，施工工程索赔制度可能存在索赔事实难以确定、协商解决困难、执行裁决效力不足等问题，需要不断完善和提高。

总之，施工工程索赔制度对于维护双方合法权益、促进工程建设的顺利进行具有积极意义。

工程合同索赔条款
第一条总则
1. 甲方（业主）与乙方（承包商）在签订本工程合同时，应充分考虑工程项目实施过程中可能出现的各种风险因素，并在合同中明确约定索赔的基本原则和程序。

2. 甲乙双方应本着公平、公正的原则处理索赔事宜，确保工程项目的顺利进行。

第二条索赔条件
1. 若因甲方原因导致工程延期或增加工程量，乙方有权向甲方提出索赔。

2. 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。

3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应根据合同规定和实际情况协商解决。

第三条索赔程序
1. 一方提出索赔请求时，应及时书面通知对方，并说明索赔的原因、依据及预期的赔偿金额或延期时间。

2. 收到索赔通知的一方应在接到通知后的___天内做出回应，并提出处理意见。

3. 双方应协商一致后签署索赔协议书，作为合同的补充文件。

第四条索赔计算
1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，双方应根据合同条款和相关证据材料进行核定。

2. 若因工程延期导致的索赔，应考虑延期对工程进度的影响，以及可能产生的间接损失。

第五条争议解决
1. 若双方在索赔事项上发生争议，应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可按照合同约定提交仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第六条其他
1. 本合同中的索赔条款不得影响双方根据法律规定享有的其他权利和义务。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

【精品工程造价知识】建设工程索赔费用有哪些项目的组成？索赔费用的主要组成部分，同工程款的计价内容相似。

按我国现行规定(参见建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》)，建安工程合同价包括直接费、间接费、利润和税金。

我国的这种规定，同国际上通行的做法还不完全一致。

按国际惯例，建安工程直接费包括人工费、材料费和机械使用费；间接费包括现场管理费、保险费、利息等。

一般承包商可索赔的具体费用内容如图1所示。

从原则上说，承包商有索赔权利的工程成本增加，都是可以索赔的费用。

但是，对于不同原因引起的索赔，承包商可索赔的具体费用内容是不完全一样的。

哪些内容可索赔，要按照各项费用的特点、条件进行分析论证。

(1)人工费人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。

对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。

材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。

如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。

承包商应该建立健全的物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，建立领料耗用制度，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。

为了证明材料单价的上涨，承包商应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。

(3)施工机械使用费施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。

工程建设合同费用索赔及反索赔的措施1、合同索赔的准则根据合同受理或驳回承包人向业主的索赔，其主要工作内容有：在承包人提出索赔申请后，监理工程师根据合同对索赔申请的理由及各项记录进行认真客观的审核与证实。

对索赔理由成立的按规定程序报告业主。

对业主向施工单位提出索赔时，项目监理机构必须公正、忠实地维护业主的利益。

2、合同索赔的处理程序无论是承包商向业主索赔，还是业主向在承包商索赔，监理人在收到索赔报告后，将在对索赔的事实依据进行行审查、复核、分析和评价的基础上，起草索赔评价报告，由总监理人审查后主持召开会议，就索赔报告的评价与业主协商，并根据业主的意见对索赔评价报告进行修改并通知承包商。

在通知双方后，总监理人将主持会议，就索赔事项与承包商和业主进行谈判或协商，如果在业主与承包商之间达成一致，监理人将拟订报告，通知业主和承包商，并在随后的中期支付中将承包商应得到的补偿费用支付给承包商，或将业主应得到的费用从给承包商的付款中扣除；如果协商未能达成一致，监理人将根据双方的申述和索赔评价报告，作出监理人决定，并连同索赔评价报告一起分别送达业主和承包商。

如果业主或承包商任何一方对监理人的决定存在质疑，他应书面通知监理人，在这种情况下，索赔事项将成为争议，并按争议的解决办法进行处理。

3、合同索赔评价监理人将本着实事求是的原则，以合同为准绳，以事实为依据，站在公正的立场上进行索赔的评价。

在索赔评价工作初步完成后，首先将与业主协商，征求业主的意见，以形成能为业主所能接受的监理人决定。

然后，监理人应就索赔事件的任何疑问在业主和承包商之间友好协商，力求达成一致，使合同索赔得到公正、合理并使双方都能满意或接受的解决，以利于合同工程顺利实施。

对于任何索赔报告，将按下列要求进行审查并作出评价：1）索赔报告是否在合同规定的时间内提出，否则监理人将确定合同索赔超过了时效而予以拒绝；2）造成损失或延期的事实是否真实可靠，符合工程的实际状况；3）合同索赔要求是否与合同条款的规定一致，确定索赔要求中按照合同文件的规定可以索赔的项目；4）对索赔的支持文件逐一进行调查、核实、取证、分析和论证，分析所提供的证据是否真实、合法、有效，从而确定能够支持索赔的有效证据，对其它证据的无效性提出充分的理由和证据进行论证；5）分析索赔事件产生的原因以及对责任或风险的分析是否正确合理，确定能够进行索赔的事实以及责任或风险的分配；6）对工期延长计算书中的工时工效、工期计划、关键路线分析和工期计算成果合理性进行分析和评价，提出应延长的中间或最终完工日期的初步意见；7）对索赔的费用计算依据、计算方法、取费标准及计算过程及其合理性逐项进行审查，提出合理赔偿费用的初步意见。

工程施工合同索赔金额规定一、总则1. 本合同所涉及的索赔金额规定，是为了明确在工程施工过程中因一方违约或不可抗力等因素导致另一方损失时，应支付的赔偿金额或者补偿金额。

2. 双方应本着公平、公正的原则，合理确定索赔金额，确保双方权益不受损害。

二、索赔条件1. 当甲方（业主）未能按照合同约定提供必要的施工条件，导致乙方（承包商）无法按时开工或正常施工时，乙方有权向甲方提出索赔。

2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，甲方有权向乙方提出索赔。

3. 因不可抗力因素导致工程损失或延误的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，依法进行索赔。

三、索赔金额的计算1. 索赔金额的计算应以实际损失为基础，包括但不限于直接经济损失、间接损失以及合理的利润损失。

2. 直接经济损失包括材料费、人工费、机械使用费等因违约或不可抗力导致的额外成本。

3. 间接损失包括管理费、融资费用、市场信誉损失等因违约或不可抗力导致的额外支出。

4. 利润损失应根据合同约定的利润分配比例及实际可预期的利润进行计算。

四、索赔程序1. 一方提出索赔时，应书面通知对方，并详细说明索赔原因、损失计算方式及相关证明材料。

2. 收到索赔通知的一方应在规定时间内回应，并提出自己的意见或者解决方案。

3. 双方应协商一致后确定最终的索赔金额，如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理。

五、其他条款1. 本合同项下的索赔不影响合同其他条款的执行，除非双方另有约定。

2. 任何一方不得以未进行索赔或者索赔未达成一致为由，拒绝履行合同其他义务。

3. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。

六、结语。

工程索赔流程及工程索赔流程图工程索赔程序五步工程索赔程序五步，如果发生纠纷可以申请诉讼，这是我们的合法权益，我们可以依法维护自己的利益，很多人或许不清楚它的流程是什么，下面来介绍一下工程索赔程序五步是什么？工程索赔程序五步11、承包商递交索赔意向书在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单位。

索赔意向书并不需要附有具体的索赔数额及其证据，只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求，其通常包括一下四个方面的内容：(1)事件发生的时间和情况的简单描述;(2)索赔依据的合同条款和理由;(3)有关后续资料的提供，包括表明将及时记录并提供事件发展的动态;(4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度。

此处需要注意的是：按照国际惯例索赔有效期间是28天，当然这并非法律的强制性规定，合同双方当事人可以根据自己的意愿自由约定索赔期间，亦可根据的不同的索赔事项确定不同的索赔期间。

2、承包商继续施工，同时准备索赔材料。

3、提交索赔文件。

承包商应在发生索赔事件后，在向监理工程师发出索赔通知后28天内，或在工程师同意的合理时间内，向工程师报送索赔文件，说明索赔数额和索赔依据。

索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据，包括索赔信、索赔报告、附件三部分，其中最主要的为索赔报告。

(参见文末工程费用索赔报审表)承包商在索赔事件所产生的影响结束后28天内向工程师发出一份最终详细报告，说明索赔的总额、工期延长的天数和全部的索赔证据。

4、工程师审核索赔文件。

我国《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)中规定，工程师收到承包商递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。

如果在28天内既未给予答复，也未对承包商作进一步要求的话，则视为承包商提出的该项索赔要求已经认可。

工程施工赔偿包括哪些在我国，工程施工赔偿主要是通过刑事责任、民事赔偿和行政赔偿等多种方式进行的。

在工程施工中，如果发生了人身伤害或者导致他人财产损失的情况，施工单位可能会被追究刑事责任。

在这种情况下，施工单位要承担相应的刑事责任，并且可能要对受害人进行赔偿。

此外，如果施工单位没有按照合同要求进行工程施工，导致造成了工程结构安全隐患或者其他质量问题，施工单位也需要对此进行民事赔偿。

工程施工赔偿包括的内容主要有以下几个方面：1. 人身伤害赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致了工人或者其他相关人员的人身伤害，施工单位要对此进行赔偿。

人身伤害赔偿主要包括医疗费用、护理费用、误工费用、伤残赔偿金等。

2. 财产损失赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致他人财产损失，如房屋被损坏、财物被盗等，施工单位也需要对此进行赔偿。

财产损失赔偿主要包括修复费用、物品价值赔偿、被盗物品损失赔偿等。

3. 环境损害赔偿：在工程施工中，如果因为施工原因导致了环境污染或者破坏，施工单位也需要对此进行赔偿。

环境损害赔偿主要包括环境恢复费用、环境修复费用等。

4. 违约赔偿：在工程施工中，如果施工单位没有按照合同要求进行工程施工，如工程质量不达标、工程进度延误等，施工单位也需要承担相应的违约赔偿责任。

违约赔偿主要包括因违约造成的损失赔偿、违约金等。

5. 其他赔偿：工程施工赔偿还可能包括其他方面的赔偿，如诉讼费用、鉴定费用、律师费用等。

在工程施工中，工程单位和施工单位都应该加强对工程施工赔偿规定的了解，并严格按照相关法律法规履行相关责任。

只有这样，才能有效保障工程的正常进行，保障施工单位和相关人员的合法权益。

同时，在工程施工中，也应该做好防范工作，尽量避免因施工原因造成损失，确保工程施工的安全和顺利进行。

施工工程索赔制度一、总则1. 本索赔制度适用于所有参与本工程施工的承包商、分包商以及业主，旨在规范各方在施工过程中的索赔行为，确保工程顺利进行。

2. 索赔行为必须基于合同约定和相关法律法规，任何一方提出的索赔请求都应当有充分的事实依据和法律依据。

3. 本制度的解释权归项目管理部门所有，各部门和个人应严格遵守，不得擅自变更。

二、索赔条件1. 由于不可抗力导致工程延期或损坏，受影响方有权提出索赔。

2. 因业主要求变更设计或工程量导致成本增加，承包商可提出索赔。

3. 若因材料供应、设备故障等原因导致工程延期，相关责任方应承担相应的赔偿责任。

三、索赔程序1. 索赔意向通知：发现可能导致索赔的情况时，受影响方应在规定时间内向对方发出书面的索赔意向通知。

2. 索赔报告提交：在索赔事件发生后的一定期限内，提出索赔方应提交详细的索赔报告，包括索赔的原因、依据、金额及支持性文件。

3. 索赔审查与协商：接收索赔报告的一方应对报告进行审查，并在规定时间内给予答复。

双方应通过协商解决索赔问题，如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。

四、索赔时效1. 索赔意向通知应在索赔事件发生后的__天内提出。

2. 完整的索赔报告应在索赔事件发生后的__天内提交。

3. 索赔审查结果应在收到索赔报告后的__天内给出。

五、其他规定1. 所有索赔相关的文件和通信记录应妥善保存，作为日后可能的仲裁或诉讼的证据。

2. 本制度自发布之日起生效，如有更新，将另行通知。

六、结语施工工程索赔制度的建立和完善对于保障工程质量、控制成本和促进合作双方的和谐关系具有重要意义。

通过本制度的实施，可以有效地预防和解决工程过程中可能出现的争议，确保工程的顺利进行。

各方应本着公平、公正的原则，严格按照本制度的规定行事，共同维护工程的正常秩序和双方的合法权益。

1Z206060 建设工程索赔在国际工程承包市场上，工程索赔时承包人和发包人保护自身正当权益、弥补工程损失的重要而有效的手段.1Z206061 索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿的行为.索赔是一种正当的权利要求,它是合同当事人之间一项正常的而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同依据的合情合理的行为.一、索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起:（1）合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务和责任；（2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等；（3）合同变更；（4）工程环境变化,包括法律、物价和自然条件的变化等；（5）不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。

二、索赔分类（一）按索赔有关当事人分类（1）承包人与发包人之间的索赔；（2）承包人与分包人之间的索赔；（3）承包人或发包人与供货人之间的索赔；（4）承包人或发包人与保险人之间的索赔。

（二）按照索赔目的和要求分类（1）工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；（2）费用索赔,即要求补偿经济损失,调整合同价格。

（三）按照索赔事件的性质分类（1）工期延期索赔,因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力时间等原因造成工期拖延的，承包人向发包人移出索赔；如果由于承包人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔；（2）工期加速索赔,通常是由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔；承包人指令分包人加快进度，分包人也可以向承包人提出索赔;（3）工程变更索赔，由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加,承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔;（4）工程终止索赔,由于发包人违约或发生了不可抗力时间等造成工程非正常终止，承包人和分包人因蒙受经济损失而提出索赔;如果由于承包人或者分包人的原因导致工程非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以对此提出索赔。