承包人可以申请施工索赔吗

施工合同解除后的索赔项目主要包括以下几个方面：
一、已完成工程款项的支付
施工合同解除后，对于已经完成的工程部分，承包人应当有权获得相应的款项。

根据《建设工程施工合同》的规定，发包人应当按照合同约定的价格支付已完成工程的价款。

如果合同中没有约定价格，那么双方可以协商确定。

二、预期利益损失
施工合同解除后，承包人可能会失去原本可以获得的预期利益，如工程利润、工程款的利息等。

因此，承包人可以要求发包人赔偿因合同解除而导致的预期利益损失。

三、已投入的费用
承包人在合同履行过程中已经发生的费用，如人工费、材料费、设备租赁费等，应当由发包人承担。

因为合同解除的原因通常不在于承包人，所以承包人应当有权要求发包人赔偿已投入的费用。

四、信誉损失
施工合同解除可能会对承包人的信誉造成负面影响。

例如，承包人可能会失去未来的业务机会，或者需要承担额外的社会责任。

因此，承包人可以要求发包人赔偿因合同解除而导致的信誉损失。

五、律师费、诉讼费等费用
如果承包人需要通过法律途径来维护自己的权益，那么产生的律师费、诉讼费等费用应当由发包人承担。

因为合同解除的原因通常不在于承包人，所以承包人应当有权要求发包人赔偿这些费用。

六、因合同解除而产生的其他损失
除了上述几项，承包人还可能因合同解除而产生其他损失，如人员遣散费、设备折旧费等。

这些损失也应当由发包人承担。

在实际操作中，承包人应当充分了解合同解除后的索赔项目，并积极维护自己的权益。

同时，发包人也应当遵守合同约定，履行自己的义务，避免因合同解除而产生不必要的损失。

简述承包人提出索赔的主要程序承包人在施工过程中，往往会遇到各种各样的问题和困难，这些问题和困难往往会造成工程进度延误、成本增加等问题，影响到施工的质量和效益，因此，承包人在这种情况下，会往往会提出索赔。

那么，承包人提出索赔的主要程序是什么呢？一、通知业主及监理单位当承包人发生索赔事件时，首先要做的就是及时通知业主及监理单位，告知发生的问题及原因，并对其进行详细说明，以免出现进一步的纠纷。

二、收集证据承包人通过收集现场事实及相关证据，证明索赔是有理有据的，确保索赔的合理性及可行性。

证据收集包括与索赔有关的文件、图纸、合同、施工现场的照片、记录以及实际设备、材料等。

三、提出索赔申请承包人提出索赔申请时，必须遵守索赔申报的时间、方式、范围、要求、证明等条件，逐步按规定的流程来展开索赔程序。

索赔申请应该具体、清楚、合理，应加提供足够的事实和证据，以充分论证索赔的合理性和必要性。

四、协商和调解索赔申请提出后，业主和承包人应协商或通过其他方式寻求解决方案，确保承包人能够得到应有的赔偿。

如果协商和调解无法解决问题，那么可以进入仲裁或法律程序。

五、仲裁程序和诉讼程序当协商和调解无法解决争端时，承包人可以选择仲裁程序或诉讼程序解决。

在仲裁或诉讼程序中，承包人需要提供充分的证据，并保障自己的利益不被损害。

六、履行仲裁或法律裁决无论是仲裁还是法律诉讼，承包人必须遵守仲裁或法律裁决的结果，并执行所承担的义务。

总之，承包人提出索赔的主要程序包括通知业主及监理单位、收集证据、提出索赔申请、协商和调解、仲裁程序和诉讼程序、履行仲裁或法律裁决。

在整个程序中，承包人需要维护自己合法权益的同时，也要考虑到与业主和睦相处，坚守诚信道德原则，促进双方合作共赢。

施工合同索赔的规定一、施工合同索赔的定义和类型施工合同索赔是指在施工合同履行过程中，因一方违约或意外事件导致另一方遭受损失，受损失方依据合同条款和法律法规，向违约方提出赔偿要求的行为。

施工合同索赔主要包括费用索赔和工期索赔。

费用索赔是指承包人向发包人提出因合同违约、变更、解除等原因导致的额外费用补偿。

工期索赔是指承包人因发包人原因导致工程延期，要求延长合同工期的行为。

二、施工合同索赔的条件1. 合同违约：发包人或承包人违反合同条款，导致合同无法履行或履行不符合约定。

2. 变更或解除合同：因合同变更或解除导致承包人遭受损失。

3. 意外事件：不可抗力或其他无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

4. 合法权益：承包人合法权益受到侵害，如发包人拖欠工程款、工期拖延等。

三、施工合同索赔的程序1. 索赔意向通知：承包人在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人发出索赔意向通知书，说明索赔事由。

2. 索赔文件提交：承包人在发出索赔意向通知后的28天内或经发包人同意的其他合理时间内，向发包人提交详细的索赔文件和有关证据。

3. 索赔审核：发包人在收到索赔文件后，对索赔事项进行审核，确认是否存在合同违约或损失。

4. 索赔答复：发包人在审核结束后，向承包人发出索赔答复，确认赔偿金额和工期延长天数。

5. 争议解决：如发包人和承包人对索赔答复存在异议，可依法申请仲裁或提起诉讼解决。

四、施工合同索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法：根据合同约定，按照实际延期天数计算工期索赔。

2. 费用索赔的计算方法：（1）总费用法：计算某单项工程的总费用，减去合同费用，剩余费用为索赔费用。

（2）分项法：按照工程造价的确定方法，逐项计算工程费用索赔。

可以按人工费、机械费、管理费、利润等分别计算。

五、施工合同反索赔的规定施工合同反索赔是指发包人根据合同条款和法律法规，对承包人的索赔要求进行反驳的行为。

反索赔主要包括以下几种情况：1. 承包人违约：承包人违反合同条款，导致合同无法履行或履行不符合约定。

一、概述建筑工程施工索赔是指在建筑工程施工过程中，由于合同当事人一方（承包商或业主）未履行合同义务或因不可抗力等原因，导致另一方（业主或承包商）遭受损失，而向对方提出索赔要求的行为。

为了规范建筑工程施工索赔行为，保障合同双方的合法权益，特制定本规定。

二、索赔责任划分1. 是谁的责任向谁索赔：建筑工程施工索赔应明确责任主体，即由责任方承担相应的赔偿责任。

责任方包括承包商、业主、设计单位、监理单位等。

2. 索赔分工：建筑工程施工索赔分为工期索赔和费用索赔两种。

（1）工期索赔：指因非承包商原因导致工程延期，承包商向业主提出索赔要求，要求延长合同工期。

（2）费用索赔：指因非承包商原因导致工程成本增加，承包商向业主提出索赔要求，要求补偿增加的费用。

三、不可抗力1. 工程本身的损害由业主承担；2. 人员伤亡由其所在方负责，并承担相应费用；3. 施工方的机械设备损坏及停工损失，由施工方承担；4. 工程所需清理修复费用，由业主承担；5. 应业主要求负责停工期间工程看护期间人员的费用由业主承担；6. 延误的工期顺延。

四、索赔程序1. 承包商在发现索赔事件后，应在合同约定的时间内向业主提出索赔意向通知；2. 业主收到索赔意向通知后，应在合同约定的时间内进行核实，确认索赔事件及索赔金额；3. 双方就索赔事项进行协商，达成一致意见后，签订索赔协议；4. 若协商不成，可申请仲裁或诉讼解决。

五、索赔证据1. 合同文本及相关附件；2. 工程进度计划、施工记录、设计变更、监理报告等；3. 有关损失的费用、工期等证明材料；4. 其他与索赔事件相关的证据。

六、其他1. 索赔金额应合理、合法，不得虚报、冒领；2. 索赔过程中，双方应保持诚信，积极配合，共同维护建筑工程施工秩序；3. 索赔事项的处理结果应书面通知各方，并归档保存。

本规定适用于我国境内建筑工程施工索赔，如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

一、索赔定义公路工程施工索赔是指在公路工程施工过程中，由于业主、监理工程师、承包商三方的行为或原因，导致承包商在合同履行过程中遭受损失，承包商根据合同约定，向业主或监理工程师提出索赔要求，以获得相应的经济补偿或工期延长的行为。

二、索赔原因1. 业主原因：如未按合同约定提供施工场地、材料、设备等，或未按时支付工程款等。

2. 监理工程师原因：如未按照合同约定进行施工管理，导致工程进度延误、成本增加等。

3. 承包商原因：如施工过程中因自身原因导致工程质量、进度等问题，给业主造成损失。

4. 不可抗力原因：如自然灾害、政策调整等不可预见因素，导致工程无法按期完成。

三、索赔程序1. 承包人提出索赔申请。

索赔事件发生28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。

2. 发出索赔意向通知后28天内，承包人向监理工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。

3. 监理工程师审核承包人的索赔申请。

监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4. 监理工程师与承包人谈判达不成共识时，监理工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。

5. 业主审批监理工程师的索赔处理证明。

业主在收到监理工程师的索赔处理证明后，应在28天内，由监理工程师向承包人出具经业主签认的索赔处理结果。

6. 承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照争议解决约定处理。

四、索赔依据1. 合同文件：包括施工合同、招标文件、设计文件等。

2. 施工记录：包括施工日志、工程进度表、质量检验报告等。

3. 证明材料：如监理工程师的指示、业主的书面通知、第三方检测报告等。

五、注意事项1. 承包商应加强合同管理，确保合同条款明确、完整。

2. 承包商应提高索赔意识，及时发现并收集索赔依据。

3. 监理工程师应公正、客观地处理索赔事件，维护各方合法权益。

1A427030 掌握建筑工程施工索赔的相关内容1A427031 施工索赔成立的条件主要内容1．索赔是在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

2．承包人提出索赔的起因，通常是发包人违约、合同错误、合同变更、工程环境变化、不可抗力因素等。

3．索赔的依据主要包括合同文件、订立合同所依据的法律法规以及相关证据等3个方面。

4．索赔成立要同时具备四个条件：索赔事件导致了实际损失；造成损失的原因不属于承包人的行为责任；该损失不是由承包人承担的风险责任；及时提出了索赔。

知识点问答1．什么是索赔？承包商的索赔要求主要有哪些？答：索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

索赔是相互的、双向的。

承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔。

对承包人来说，索赔的范围是广泛的。

一般只要不是承包人自身责任，而由于外界干扰造成工期延长和成本增加，都有可能提出索赔。

通常发包人索赔数量较小而且处理方便，发包人可通过冲帐、扣拨工程款、没收履约保函、扣保留金等实现对承包商的索赔。

最常见、最有代表性、处理比较困难的是承包人向发包人的索赔。

在承包工程中，索赔要求通常有两个：1）合同工期的延长。

2）费用补偿。

2．建设工程索赔的起因答：索赔的原因多种多样。

按照承包人向发包人提出索赔的通常起因，说明如下：（1）发包人违约。

包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款等。

（2）合同错误。

如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等。

（3）合同变更。

如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案，发包人下达工程变更指令等。

（4）工程环境变化。

包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。

建设工程施工索赔程序引言：建设工程的施工过程中，常常会面临各种变数和风险，如工期延误、质量问题、设计变更等。

在这些情况下，承包商可能需要向业主提交索赔请求，以寻求经济赔偿或其他补偿。

本文将介绍建设工程施工索赔的程序和注意事项。

一、确认索赔权利在进行索赔之前，承包商首先需要确认自己是否拥有索赔的权利。

建设工程合同通常会规定索赔的条件和程序。

承包商应仔细阅读合同中的相关条款和条件，确保自己符合索赔的要求。

1. 工程变更：当业主要求施工变更时，承包商可以提出索赔请求。

变更包括设计变更、施工图变更、工程范围变更等。

2. 工期延误：如果工期延误是由于业主原因或其他不可抗力导致的，承包商可以提出索赔请求。

3. 设备供应问题：如果供应商未能按时提供承包商所需的设备，导致施工无法按计划进行，承包商有权提出索赔。

4. 材料质量问题：如果材料供应商提供的材料不符合合同规定的质量标准，承包商可以要求索赔。

二、准备索赔文件一旦承包商确认自己有权提出索赔，就需要准备相应的文件来支持索赔请求。

以下是常见的索赔文件：1. 索赔声明书：明确索赔的性质、原因、金额等细节，并要求业主进行相应补偿。

2. 财务文件：如施工成本清单、发票、收据等，用以证明索赔金额的合理性。

3. 会议记录和沟通记录：记录与业主之间的会议和沟通过程，以证明索赔请求的合理性。

4. 工程日志和工作记录：包括施工进展、工期延误或变更、质量问题等详细记录，作为索赔依据。

5. 证据材料：如照片、实地勘察报告、专家意见等，用以证明业主违约或其他责任。

三、提交索赔请求承包商准备好索赔文件后，需要按照合同规定的程序将文件提交给业主。

以下是常见的提交索赔请求的步骤：1. 发送索赔声明书：将索赔声明书以书面形式发送给业主，并要求业主在一定的时间内做出回复。

2. 召开索赔会议：如果业主接受了索赔请求，双方应协商召开索赔会议，商讨索赔金额及其他细节。

3. 索赔谈判：在索赔会议中，承包商与业主可以进行谈判，争取达成双方都可以接受的索赔协议。

建设工程施工索赔是指在建设工程施工合同履行过程中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

建设工程施工索赔是工程建设领域中常见的一种经济纠纷，也是项目管理中的一项重要工作。

根据我国相关法律法规和行业惯例，建设工程施工索赔的规定主要包括以下几个方面：1. 索赔的成立条件建设工程施工索赔的成立，应当同时具备以下三个条件：（1）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；（2）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

2. 索赔程序建设工程施工索赔的程序如下：（1）承包人提出索赔申请。

索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。

发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。

（2）工程师审核承包人的索赔申请。

工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

（3）发包人审批工程师的索赔处理证明。

发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。

发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求。

（4）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照争议解决约定处理。

3. 索赔证据建设工程施工索赔的证据主要包括：（1）合同文件：包括合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款等；（2）工程图纸、设计变更通知、工程量清单等；（3）施工记录：包括施工日志、施工进度计划、施工组织设计等；（4）现场照片、视频等；（5）其他有关证据。

4. 索赔费用和工期延误建设工程施工索赔的费用和工期延误计算方法如下：（1）费用计算：根据合同约定和实际损失情况，计算承包人因索赔事件而产生的额外费用。

一、工程索赔工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。

一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。

通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。

发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。

二、承包人的施工索赔施工索赔是指在建设工程施工合同履行过程中，承包人或者因非自身因素，或者因发包人不履行合同或未能正确履行合同，给承包人造成经济损失，承包人根据法律、合同的规定，向发包人提出经济补偿或工期延长的要求。

（一）发生施工索赔的主要内容在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。

发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供"三通一平"的施工场地，即水通、电通、施工道路通，并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续，向承包人提供施工场地地下管网线路资料。

如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件，必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。

2、工程设计变更。

在施工合同履行过程中，发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排，造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除，这必然造成施工成本比原计划增加，工期比原计划延长。

3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。

《工程结算办法》规定：（1）发包人不按合同约定支付工程预付款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不付款，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款利息，并承担违约责任。

如何进行工程索赔导读：在工程施工合同履行的过程中，存在一些比如说一方违约、没有履行合同所规定的义务、消失违法事宜等现象，都是向对方进行索赔的，而这也是承包发包施工单位肯定要引起重视的。

下面我为你整理了如何进行工程索赔的相关学问，欢迎阅读。

一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人缘由发生的大事造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔1．承包人应在知道或应当知道索赔大事发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔大事的事由。

承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丢失索赔的权利；2．承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。

索赔通知书应具体说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；3．索赔大事具有连续影响的，承包人应连续提交连续索赔通知，说明连续影响的实际状况和记录；4．在索赔大事影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

二、工程索赔的分类：按索赔目的分类，按索赔处理方式分类，按索赔对象分类。

索赔目分类：1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。

2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应当由承包商自己担当的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。

索赔处理分类：1、单项索赔：单项索赔就是实行一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。

2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。

即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。

也是总成本索赔，它是对整个工程（或某项目工程）的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

索赔对象分类：1、索赔是指承包商向业主提出的索赔。

索赔和反索赔是相对性的，反索赔即对索赔的反击，工程中习惯性将发包人向承包人的索赔称为反索赔。

工程索赔按索赔事件性质分类
工程索赔按索赔事件性质分为以下7类。

1.工程延误索赔，因发包人未按合同要求提供施工条件，或因发包人指令工程暂停等原因造成工期拖延，承包人可以向发包人提出索赔；如果由于承包人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出索赔。

2.加速施工索赔，由于发包人指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出的索赔。

3.工程变更索赔，由于发包人指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长或费用增加，承包人就此提出索赔。

4.合同终止索赔，由于发包人违约及非承包人原因造成合同非正常终止，承包人因其遭受经济损失而提出索赔。

如果因承包人的原因导致合同非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以就此提出索赔。

5.不可预见的不利条件索赔，承包人在工程施工期间，施工现场遇到一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如地质条件与发包人提供的资料不符，出现不可预见的地下水、地下断层、溶洞、地下障碍物等，承包人可以就因此遭受的损失提出索赔。

6.不可抗力事件的索赔，工程施工期间，因不可抗力事件的发生而遭受损失的一方，可以根据合同中对不可抗力风险分担的约定，向对方当事人提出索赔。

建筑工程施工索赔试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不属于施工索赔的类型？（）A. 工期索赔B. 费用索赔C. 质量索赔D. 材料索赔2. 以下哪种情况不能提出施工索赔？（）A. 发包人未能按合同约定支付工程款B. 承包人未按合同约定完成工程C. 设计变更导致工程量增加D. 不可抗力因素导致工程中断3. 施工索赔的证据主要包括以下哪些内容？（）A. 合同文件B. 施工图纸C. 工程量清单D. 施工现场照片4. 以下哪种情况不属于施工索赔的范围？（）A. 承包商因工期延长导致的费用增加B. 发包人因自身原因未能按合同约定支付工程款C. 承包商因自身原因导致工程质量问题D. 不可抗力因素导致工程中断5. 以下哪种方式不是解决施工索赔的主要途径？（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 施工索赔的原因主要包括以下哪些因素？（）A. 发包人原因B. 承包人原因C. 设计原因D. 不可抗力原因7. 以下哪些情况可能导致施工索赔？（）A. 工程变更B. 工期延误C. 工程质量问题D. 材料价格波动8. 施工索赔的程序主要包括以下哪些步骤？（）A. 提交索赔意向通知B. 提交索赔报告C. 协商解决D. 仲裁或诉讼9. 以下哪些证据在施工索赔中具有重要作用？（）A. 合同文件B. 施工图纸C. 工程量清单D. 施工现场照片10. 以下哪些情况可以导致施工索赔？（）A. 发包人未能按合同约定支付工程款B. 承包人未按合同约定完成工程C. 设计变更导致工程量增加D. 不可抗力因素导致工程中断三、案例题（共30分）某建筑工程合同约定，承包人负责施工，发包人负责提供施工图纸、材料和支付工程款。

合同工期为12个月，工程款按进度支付。

合同签订后，承包人按照合同约定开始施工。

在施工过程中，发生以下事件：1. 发包人提供的施工图纸存在设计缺陷，导致工程量增加，承包人因此延长了工期。

工程合同中索赔的要求
一、总则
1. 本合同项下的索赔事项，应基于公平、公正的原则进行协商解决。

2. 任何一方在执行合同过程中，若因对方违约或其他原因造成损失，有权根据合同约定和相关法律规定提出索赔。

二、索赔条件
1. 若因甲方（业主）原因导致乙方（承包商）无法按时开工或延误施工进度，乙方有权向甲方提出工期顺延及相应的经济补偿。

2. 若因乙方原因导致的工程质量问题或工期延误，甲方有权要求乙方按照合同约定承担违约责任。

3. 若因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应根据实际影响程度协商确定损失分担方案。

三、索赔程序
1. 发现可能产生索赔的情况时，受影响方应在事件发生后5个工作日内书面通知对方，并说明索赔的初步理由。

2. 收到索赔通知的一方应在收到通知后10个工作日内做出书面回应，否则视为默认接受对方的索赔要求。

3. 双方应在收到索赔通知后的30个工作日内通过友好协商解决索赔事宜，若协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

四、索赔文件
1. 提出索赔的一方应提交详细的索赔报告，包括但不限于索赔的原因、依据、计算方法和索赔金额等内容。

2. 支持索赔的相关证明材料，如合同条款、法律条文、现场照片、第三方证明等，应一并附上。

五、索赔效力
1. 经双方协商一致或经仲裁裁决、法院判决确认的索赔结果，对双方都具有约束力。

2. 未按本合同约定的程序和时限提出的索赔，除非有合理理由，否则不予受理。

六、其他
1. 本合同项下的索赔不影响双方继续履行合同的其他义务。

2. 本合同的任何修改、补充均需以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。

承包人可以申请施工索赔吗施工索赔是在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。

下面由店铺为你详细介绍施工索赔的相关法律知识。

承包人可以申请施工索赔吗?发包人未按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供“三通一平”的施工场地，即水通、电通、施工道路通，并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续，向承包人提供施工场地地下管网线路资料。

如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件，必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。

工程设计变更在施工合同履行过程中，发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排，造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除，这必然造成施工成本比原计划增加，工期比原计划延长。

发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款根据《工程结算办法》的规定：(1)发包人不按合同约定支付工程预付款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不付款，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款利息，并承担违约责任。

(2)发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备如果发包人没有按合同约定的时间向承包人供应材料、设备，或者供应的材料、设备的种类、规格、数量、价格、质量等级与合同不符，这将导致工期延误，并会给承包人造成损失。

因施工中断，或发包人工作失误导致工效降低由于发包人的监理工程师原因引起施工中断的工效降低，特别是是根据发包人不合理的指令压缩合同规定的工作进度，使工程比合同规定日期提前竣工，从而导致工程费用的增加。

施工合同索赔法律制度规定一、总则第一条本规定旨在明确施工合同索赔的法律制度规定，规范施工合同索赔行为，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于在中华人民共和国境内依法成立的施工合同双方，在履行施工合同过程中发生的索赔行为。

第三条施工合同索赔应当遵循合法、公平、公正、及时的原则。

第四条施工合同双方应当严格按照合同约定履行各自的义务，如有违约行为，应当承担相应的违约责任。

二、索赔条件第五条承包人（施工方）可以向发包人（业主方）提出索赔，当发生以下情况之一时：（一）发包人未按照合同约定履行义务，导致承包人损失的；（二）因发包人原因，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，造成承包人损失的；（三）发包人变更合同内容，造成承包人损失的；（四）其他按照合同约定应当由发包人承担责任的。

第六条发包人可以向承包人提出索赔，当发生以下情况之一时：（一）承包人未按照合同约定履行义务，导致发包人损失的；（二）承包人原因，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，造成发包人损失的；（三）承包人违反合同约定，使用不合格材料、设备或者工艺，造成发包人损失的；（四）其他按照合同约定应当由承包人承担责任的。

三、索赔程序第七条施工合同双方在发生索赔事项后，应当及时协商解决。

如协商不成，均可向合同约定的仲裁机构或者人民法院提起仲裁或者诉讼。

第八条提出索赔的一方应当在本合同约定的时间内向对方提交索赔意向通知书，并说明索赔事由。

第九条提出索赔的一方应当在本合同约定的时间内向对方提交详细的索赔报告，包括索赔事由的详细描述、证据材料、损失计算等内容。

第十条对方在收到索赔报告后，应当在合同约定的时间内予以答复。

如对方对索赔报告有异议，应当提出具体的异议意见和证据。

第十一条双方应当在本合同约定的时间内协商解决索赔事项。

如协商不成，均可向合同约定的仲裁机构或者人民法院提起仲裁或者诉讼。

承包人索赔程序
承包人索赔程序是指在建筑工程中，承包人因为一些特定的原因而需要向业主提出索赔的程序。

这些原因可能包括设计变更、工期延误、额外工程量等。

索赔程序的目的是确保承包人能够获得应有的补偿，同时也能保障业主的利益。

首先，承包人需要对可能引起索赔的事件进行及时的记录和通知。

这包括书面通知业主或监理单位，说明索赔的原因和理由，并附上相关证据和文件。

这一步是非常重要的，因为在索赔程序中，清晰的记录和通知可以帮助承包人确保自己的权益。

其次，承包人需要按照合同和法律的规定，提供必要的证据和文件支持索赔。

这些文件可能包括合同文件、设计变更通知、工程变更单、现场记录、通信记录等。

通过这些文件的提交，承包人可以向业主证明索赔的合法性和合理性。

接下来，业主或监理单位会对承包人提交的索赔进行审查和评估。

在这一过程中，可能会需要承包人提供进一步的解释或证据。

一旦
索赔得到认可，业主会进行相应的支付或补偿。

如果业主对索赔有异议，双方可能需要通过谈判或仲裁来解决争议。

总的来说，承包人索赔程序是一个复杂而又重要的程序。

在这个过程中，承包人需要充分了解合同和法律的规定，做好记录和通知工作，提供充分的证据支持，并积极参与审查和评估过程。

只有这样，承包人才能够在索赔中取得成功，维护自己的合法权益。

同时，也能够保障建筑工程的顺利进行，确保工程质量和工期的达成。

哪些情况建设⼯程承包⼈可向发包⼈索赔随着我国经济的快速发展，建设⼯程领域的竞争⽇趋激烈，⽆论是承包⽅还是发包⽅，⼯程出现亏损的现象屡见不鲜，⽽且⾦额越来越⼤，范围越来越⼴。

越来越多的承包⽅和发包⽅逐渐树⽴起索赔意识，适时提出索赔，以维护⾃⾝的合法权益。

由此可知，⼯程索赔是由于⼯程受⼲扰所引起的，其⽬的在于保护受损失⽅的合法利益、尽量避免亏损，是⼀种被动的措施。

因此，合理运⽤索赔⼿段是合同当事⼈签订合同后“更改合同价款”或“⼯期”等约定的有效⼿段，很有可能导致合同当事⼈之间风险的“再分配”，从⼀定程度上讲，也是促进了建筑⾏业的良性发展。

那么哪些情况建设⼯程承包⼈可向发包⼈索赔？接下来由店铺⼩编为您解答。

哪些情况建设⼯程承包⼈可向发包⼈索赔⼀、中标后招标⼈拒签合同必须进⾏招标的⼯程，依据《招标投标法》第46条第1款的规定，招标⼈和中标⼈应当⾃中标通知书发出之⽇起三⼗⽇内，按照招标⽂件和中标⼈的投标⽂件订⽴的书⾯合同。

招标⼈在中标⼈中标后不签订施⼯合同的，中标⼈可向招标⼈提起索赔。

为此，投标⼈应在准备投标阶段合同未签订即进场施⼯后就注意收集保存其因投标、⼯程施⼯或停⼯期间所⽀出的各种费⽤及遭受的各种损失的证据资料，⼀旦出现中标通知书发出后招标⼈拒绝签订施⼯合同的情形，中标⼈可就实际损失及预期利润损失向招标⼈提起索赔。

提醒招标⼈注意的是，在该种情形下，其不仅可能⾯对投标⼈的索赔，还有可能被有关部门警告甚⾄是罚款。

索赔依据：1.《合同法》第10条、第11条、第32条、第42条第3款、第112条、第113条第1款、第270条2.《中华⼈民共和国招标投标法》第46条第1款、第59条3.《中华⼈民共和国招标投标法实施条例》第57条、第73条第4款4.《⼯程建设项⽬施⼯招标投标办法》第80条⼆、中标价低于成本价在建设⼯程领域，有⼀种较为特殊的情况，即承包⼈在⼯程完⼯且经竣⼯验收合格，或者⼯程整体虽未完⼯，但已完⼯部分经验收合格后，⼜以该⼯程的中标价格，也即建设⼯程施⼯合同中约定的⼯程价款低于成本价为由要求确认合同⽆效，并请求按实际结算⼯程价款。