小区施工合同(精选5篇)

老小区改造施工合同6篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就老小区改造工程达成以下施工合同：一、工程概况1. 工程名称：老小区改造工程2. 工程地点：____________________（详细地址）3. 工程内容：包括但不限于道路改造、绿化提升、公共设施改造等4. 工程规模：_______（具体规模）二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日三、合同价格及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

具体价格根据工程实际完成情况结算。

2. 支付方式：甲方按照乙方工程进度进行支付，具体支付细节详见附件。

四、工程要求及质量保证1. 乙方必须按照国家和地方的相关技术标准、规范进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保施工过程的质量控制。

3. 乙方应保证工程的安全生产，遵守安全生产法规。

五、工程变更及调整1. 如需对工程进行变更或调整，双方应签订书面变更协议。

2. 变更协议应明确变更的内容、价格、工期等。

六、违约责任及赔偿1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 违约金的数额及赔偿方式由双方根据违约情况协商确定。

七、工程验收及保修1. 工程竣工后，乙方应提交验收申请。

甲方组织验收，验收合格后，双方签订验收报告。

2. 工程保修期及保修责任按照国家和地方的相关规定执行。

八、争议解决1. 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

2. 争议期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

小区停车位改造施工合同5篇篇1甲方（业主委员会）：______________乙方（施工单位）：______________根据有关法律法规，为确保小区停车位改造工程的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次改造工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：______小区停车位改造工程。

2. 工程地点：______小区内。

3. 工程内容：对小区内现有停车位进行改造，包括车位划线、标识标牌设置、必要的道路改建等。

二、合同范围及要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保改造工程符合相关规定和标准。

2. 乙方需按照安全生产法律、法规及行业标准进行施工，确保施工安全。

3. 乙方应确保施工质量，使用符合质量要求的材料，严格按照施工规范进行操作。

4. 甲方有权对施工现场进行监督检查，确保施工顺利进行。

三、工期及进度1. 工程开工日期：______年______月______日。

2. 工程竣工日期：______年______月______日。

3. 乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划进行施工。

如有特殊情况，需及时与甲方沟通。

四、质量与验收1. 乙方应确保施工质量，严格按照相关标准和规范进行施工。

2. 工程竣工后，乙方应组织自检并整理相关施工资料，提交甲方进行验收。

3. 甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

4. 如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。

五、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为：______元人民币（大写：______）。

2. 甲方在合同签订后5个工作日内支付乙方工程总价的30%作为预付款。

3. 工程竣工并通过验收后，甲方支付剩余款项。

4. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝付款。

六、保修与维护1. 工程竣工后，乙方提供一年的质保期。

质保期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方负责免费维修。

2. 质保期满后，如需要维修，双方另行协商。

小区道路施工协议书范本9篇第1篇示例：小区道路施工协议书范本甲方：小区业主委员会乙方：施工单位根据双方自愿、平等、公平的原则，就小区道路施工事宜达成如下协议：一、施工内容：乙方承诺按照甲方的要求，在小区内进行道路施工，包括但不限于修复裂缝、铺设新路面等工作。

二、施工时间：甲方同意在施工期间给予乙方必要的配合和支持，尽量减少对小区居民的影响。

施工完成后，乙方将及时清理施工现场，恢复正常交通秩序。

三、施工费用：小区业主委员会将负责支付此次道路施工所需的费用。

具体费用包括人工、材料、设备租赁等，由甲方和乙方另行商议确定。

四、施工质量：乙方应保证施工质量符合相关要求，保证道路施工的安全和可持续性。

如有质量问题出现，乙方应及时协商解决。

五、责任约定：在施工期间，如因乙方的过错或疏忽导致任何事故或损失，乙方应承担相应的责任。

双方均应积极配合，共同维护小区的利益。

六、未尽事宜：本协议未尽事宜，由双方协商并签署书面补充协议。

七、解决争议：对于因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。

若协商无果，可向有关部门寻求协助解决。

八、生效与终止：本协议自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收结束。

协议终止后，双方各自履行协议所规定的义务。

特此协议，以示双方共同意愿。

签字：（盖章）日期：乙方（施工单位）：以上为小区道路施工协议书范本，协议内容双方共同遵守，确保施工顺利进行，维护小区环境和居民利益。

第2篇示例：小区道路施工协议书协议书编号：XXXX甲方（委托单位）：小区业主委员会乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国建筑法》，为了维护小区道路的安全和正常使用，甲乙双方经友好协商，就小区道路施工事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方负责对小区道路进行维修、改造、加固等施工工作，确保施工质量和进度。

1.2 工程范围包括小区内所有道路以及相关的排水系统、标志标线等设施。

二、工期安排2.1 工程施工期间，甲方保证提供必要的支持和配合，减少工程因配合不力所带来的延误。

物业小区维修施工合同范文8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主委员会）：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（施工单位）：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方的物业小区存在部分设施需要维修，乙方具备相应的施工能力和技术，双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就本次物业小区维修事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。

2. 工程地点：[具体地点]。

3. 工程内容：[具体维修事项和内容，包括但不限于外墙、管道、电梯等]。

4. 工程目标：保证物业小区设施的完好性，提高居住环境的舒适度。

二、合同双方义务与责任1. 甲方义务与责任：（1）甲方需提供施工场地的使用权限。

（2）负责协调与小区业主的沟通工作，确保施工顺利进行。

（3）按合同约定支付乙方工程款项。

2. 乙方义务与责任：（1）按照约定的工期和质量要求完成维修工程。

（2）确保施工现场安全，采取必要的安全防护措施。

（3）负责施工过程中的设备、材料供应及人员管理。

（4）完成工程后提供必要的维护服务。

三、工程期限与进度安排1. 工程开工日期：[开工日期]。

2. 工程竣工日期：[竣工日期]。

3. 工程进度按照附件的工程进度表执行。

如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方并共同协商解决方案。

四、工程价款与支付方式1. 工程总价款：[具体金额]。

2. 支付方式：工程款项按照工程进度分期支付。

具体支付时间和金额按照附件的支付计划表执行。

3. 甲方在工程竣工验收合格后，确认无质量问题后支付尾款。

如存在质量问题，应在竣工验收时提出，乙方负责整改并承担相应费用。

如竣工验收合格后仍有未解决的问题，则根据具体情况协商处理。

乙方应在维修保证期内对工程质量负责。

保修期满后，若无重大质量问题未解决，尾款将全额支付。

篇2甲方（业主委员会）：__________乙方（施工单位）：__________根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的原则基础上，为确保物业小区维修施工的质量和进度，特订立本合同。

小区工程承包施工合同（通用15篇）小区工程承包施工合同（通用15篇）小区工程承包施工合同篇1发包方烧水和电磁炉煮食，做好防火措施如有发觉除没收用具以外每次对其进行罚款元进行警告。

4、施工过程中如有爆管现象，施工班组要乐观协作进行接管与无条件清理施工现场。

5、施工班组在施工过程中违返平安操作规程，消失质量和平安事故责任由施工班组自行负责。

七、争议和仲栽在合同履行过程中，若发生争议，应当双方协商解决，双方发生不行解决的争吵时，可根据法律向当地有关部门起诉。

八、本合同一式两份，双方各执一份。

经双方签字盖章(按手印指纹)后生效。

甲方签名：_______________ 乙方签名：_______________身份证号码：_______________ 身份证号码：_______________日期：_______________ 日期：_______________小区工程承包施工合同篇12建筑承包单位(甲方)：建筑施工单位(乙方)：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互惠互利，搞好协作，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本意向协议书。

一、工程名称：东营经济开发区高科走廊二、工程地点：东五路以东，汾河路以北三、施工承包方式：①承包范围：设计图纸范围内土建工程及安装工程(甩项项目见总承包合同)②承包方式：包工包料(甲方供应商砼)四、工程造价：本意向协议书全部工程建筑面积约为35000平方米，施工图预算造价人民币约：4900万元。

五、工程款结算以施工图纸预算加增减变更预算进行结算。

六、计价方式：计价依据《山东省建筑工程工程量清单计价规章》、《山东省建筑安装工程消耗量定额》、《东营市工程结算资料汇编》、执行20xx年价目表及东营市汇编，人工费执行50元/工日，材料费按现行市场价目经甲乙双方共同确认后调整，机械费不予调整，结算时依据正式施工图及变更洽商，现场签证计算的工程量及甲乙双方确认的单价、费率据实确定结算总价，该工程为III类取费。

小区维修施工合同范本9篇第1篇示例：小区维修施工合同范本甲方：小区业主委员会乙方：维修公司鉴于甲方为小区业主代表，希望对小区进行维修施工，现双方达成如下合同：一、维修范围1. 甲方委托乙方对小区内的共用设施和公共区域进行维修施工，具体包括但不限于楼道、电梯、水电设施、园林绿化等。

2. 维修施工过程中，乙方需按照甲方的要求和维修合同的规定进行施工，保证工程质量和安全。

3. 维修施工期间，乙方需保证小区居民正常生活和通行。

4. 维修项目的具体内容和进度由双方协商确定，双方需在合同中明确条款。

二、施工标准2. 乙方应派遣具有相关资质和经验的工作人员进行维修施工，严格按照设计方案和施工图纸进行操作。

3. 施工过程中如有需要更改设计方案，应及时与甲方协商并取得书面确认。

4. 施工完成后，乙方需做好清理工作，保持施工现场的整洁和卫生。

三、工程质量及保修期1. 维修工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。

如存在质量问题，乙方应按约定期限进行整改。

2. 维修工程的保修期为______年，保修期内如出现由于乙方施工质量问题导致的设施损坏或故障，乙方应免费进行维修。

3. 保修期结束后，乙方可提供有偿的维修服务，费用双方协商确定。

四、费用支付及发票开具1. 维修合同总金额为______元，双方约定支付方式为______。

2. 甲方应在施工开始前支付合同总金额的______%作为首次付款，余款在工程验收合格后支付。

3. 乙方应在结束后向甲方开具符合法定要求的发票，并与甲方共同保存。

五、违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间和质量完成工程，则需按照合同约定承担相应的违约责任。

2. 若甲方未按时支付费用或提供必要的配合，导致施工延误或发生其他问题，甲方需承担相应责任。

六、争议解决本合同的履行及解释如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应一并向当地有关主管部门或仲裁机构申请解决。

七、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并支付全部款项后终止。

住宅小区建设工程施工合同3篇住宅小区建设工程施工合同 1一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义。

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。

其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。

3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。

5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。

11.合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

14.工期：协议条款约定的合同工期。

15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。

19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

老小区改造施工合同5篇篇1老小区改造施工合同为了改善城市居民的生活环境，提高居住质量，许多城市都在进行老小区的改造工作。

而老小区改造的核心就是施工工作，而施工工作则需要一份合同来规范双方的权利和义务。

下面就是一份关于老小区改造施工合同的文档，希望可以为相关方提供参考。

老小区改造施工合同甲方：（建设单位）：乙方：（施工单位）：根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规规定，为了保障双方的权益，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 项目名称：老小区改造项目1.2 项目地址：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：包括但不限于老旧建筑改造、电力管线更换、绿化工程等1.4 工程范围：涉及小区内所有建筑及设施第二条合同价格2.1 总价款：本工程总价款为人民币XXX万元（大写：XXX元整）2.2 付款方式：首付款XX%，进度款XX%，尾款XX%2.3 结算方式：工程结束后立即结算，不得拖延第三条施工周期3.1 工程开始日期：自双方签订合同生效之日起X天内3.2 工程结束日期：自工程开始之日起X个月内3.3 若因不可抗力等特殊情况延期，双方应协商相关事宜第四条质量要求4.1 施工单位保证按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量4.2 若施工过程中发现质量问题，应立即停工并进行整改，直至问题解决为止4.3 工程完工后，甲方有权进行验收，合格后即可交付使用第五条安全生产5.1 施工单位应严格按照国家相关安全生产规定执行，确保工程安全5.2 施工现场要做好安全防护工作，确保人员和设施的安全5.3 若因安全问题导致事故，施工单位需承担相应责任并赔偿损失第六条其他约定6.1 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商解决6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：年月日以上就是一份老小区改造施工合同的大致内容。

小区维修施工合同5篇篇1小区维修施工合同甲方：小区业主委员会（以下简称“甲方”）乙方：施工单位（以下简称“乙方”）鉴于甲方是小区的业主委员会，拥有对小区内公共设施维修的管理权，为了保障小区设施的正常运行和增加小区居民的生活质量，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经过协商一致，达成以下合同：第一条施工内容1.1 甲方委托乙方对小区内公共设施进行维修工作，具体包括但不限于：（1）电路、水路、燃气等设施的检修；（2）电梯、门禁系统、停车场系统等设备的维护保养；（3）绿化、道路、围墙等设施的修缮；（4）其他甲方认为需要修理的设施。

第二条工作时间和地点2.1 乙方应在双方协商确定的时间内到达小区，按照甲方的要求在指定地点进行维修工作。

2.2 如因特殊情况需延长工作时间或改变工作地点，需提前与甲方沟通并获得书面同意。

第三条施工标准3.1 乙方应按照国家相关法律法规和甲方要求的标准进行维修施工，确保工程质量。

3.2 乙方应保证维修过程中不影响小区其他业主的正常生活和工作。

第四条施工费用4.1 甲方应按照双方约定的工程量、费用标准支付维修费用给乙方。

4.2 如因工程变更或其他原因需增加费用，应经甲、乙双方协商一致后重新确定费用标准。

第五条安全责任5.1 乙方在维修过程中应加强安全防护措施，确保施工人员的安全。

5.2 如因乙方施工造成人身伤害或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定致使合同无法履行，应赔偿另一方因此遭受的损失。

6.2 若乙方未按时履行合同义务或质量不符合要求，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应违约责任。

第七条变更和解释7.1 合同的任何变更必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

7.2 合同的解释权归甲、乙双方共同所有。

第八条法律适用8.1 本合同适用中华人民共和国法律。

8.2 若在合同履行过程中发生争议，应尽量通过协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

小区内物业施工合同模板甲方：（委托人）：（签订日期）乙方：（承包人）：（签订日期）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，就乙方承办甲方小区内的物业施工项目达成如下协议，以资共同遵守：一、施工内容1.1 由乙方承办的本合同项目是甲方小区内的物业施工工程，具体施工内容包括但不限于排水系统维护、绿化维修、道路维护、楼宇维修等。

1.2 本合同约定的施工规模、工程量和工卡标准，应当按照双方签署的工程合同中详细规定，并严格按照合同要求履行。

1.3 甲方应按照工程合同的规定，提供必要的支援，包括但不限于施工场地、施工材料、安全防护设施等。

二、施工期限2.1 本合同规定的施工期限为从双方签署本合同之日起至工程完工验收合格日止。

如因不可抗力因素或甲方原因导致施工期限须延长的，双方可协商延长施工期限。

2.2 若乙方未在规定的施工期限内完成工程并通过验收，甲方有权要求乙方继续施工或返还已支付的工程款。

三、工程款支付3.1 甲方应根据工程合同约定，按照进度及质量验收标准及时支付工程款给乙方。

每次支付的工程款不得超过合同总价的三分之一。

3.2 甲方应在乙方完成工程后进行验收，验收合格后应及时支付最后一次的工程款。

3.3 如甲方逾期支付工程款，应按照工程合同规定的约定支付延期付款费用。

四、质量保证4.1 乙方应保证施工质量符合相关国家规定和工程合同约定的标准，如发现施工质量不符，应负责重新维修或返还工程款。

4.2 完工验收后，乙方应提供一定期限的质量保修期，对工程中出现的质量问题进行负责维修。

五、违约责任5.1 如一方未按照合同约定履行其义务，构成违约，应向另一方支付违约金。

5.2 若因一方的违约行为给另一方造成损失，违约方还应承担赔偿责任。

5.3 若因一方原因导致工程无法进行顺利进行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

六、知识产权保护6.1 如在施工过程中出现与他人合同的知识产权问题，乙方应负责保护甲方的合法知识产权，并承担相关责任。

小区不锈钢排沟施工合同5篇篇1小区不锈钢排沟施工合同甲方：_______________（以下简称甲方）法定代表人（负责人）：_______________联系地址：_______________联系电话：_______________乙方：_______________（以下简称乙方）法定代表人（负责人）：_______________联系地址：_______________联系电话：_______________为明确双方权利和义务，甲、乙双方经友好协商，特订立本合同。

甲方委托乙方负责小区不锈钢排沟施工工程的设计、施工和验收，双方均须按照合同条款的约定履行各自义务，保障施工质量，维护双方的合法权益。

一、工程名称：小区不锈钢排沟施工工程二、施工内容：乙方负责小区不锈钢排沟的设计、施工和验收工作。

具体包括但不限于：设计方案编制、施工图纸绘制、现场施工、材料采购、设备调试等工作。

三、工程地点：_______________四、工程规模：_______________五、合同价款：____万元人民币。

甲方将根据工程实际完成情况及质量验收情况，按照合同约定支付相应的工程款项。

六、工程质量要求：乙方承诺按照国家相关标准和甲方的要求，保证施工质量达到合同约定的要求，确保工程的安全、耐久和美观性。

七、安全措施：乙方必须做好施工安全工作，全面执行《建设工程安全生产管理规定》，保障施工人员的生命安全和财产安全。

八、违约责任：任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。

造成对方损失的，应当进行赔偿。

九、争议解决：因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，应提交有关司法机关解决。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签订时生效，有效期至工程竣工验收合格之日。

甲方（盖章）：_______________法定代表人（负责人）：_______________联系电话：_______________日期：_______________乙方（盖章）：_______________法定代表人（负责人）：_______________联系电话：_______________日期：_______________篇2小区不锈钢排沟施工合同甲方：小区业主委员会（以下简称甲方）地址：XXX小区联系人：XXX电话：XXX乙方：中建不锈排水工程有限公司（以下简称乙方）地址：XXX街道XXX号统一社会信用代码：XXX联系人：XXX电话：XXX经甲、乙双方友好协商，就小区不锈钢排沟施工事宜，达成如下合同：一、工程基本情况1.1 工程项目名称：XXX小区不锈钢排沟施工工程1.2 工程地址：XXX小区1.3 工程范围：主要包括小区内道路两侧不锈钢排沟的安装和调试。

小区建设工程包工包料施工协议范本甲方：_____ 乙方：_____甲方将位于台子上的拟建房屋幢承包给乙方施工修建。

本着双方平等自愿的原则，公平、公正，就有关事项协议如下，望双方共同遵守执行。

一、承包方式：采用包工包料的方法。

二、甲方的责任：1、负责三通一平水电费用。

2、采购运输合格建筑材料到工地现场。

3、看守保管乙方运入工地的架料、建筑机具。

4、现浇楼板当天负责伙食供应。

5、及时足额付工程进度款。

三、乙方的责任：1、负责整个工程所有的泥工工艺，直至交付合格工程。

2、工程内容：从地圈梁以上施工直至屋面工程。

3、装饰工程要求：①外墙面四周贴瓷砖，包括琉璃瓦;②内装饰：楼梯间贴墙裙1.00高，踏步、休息平台贴砖。

内墙除贴砖外全部清光。

厨房、卫生间、地面、墙面满贴瓷砖;③楼地面全部贴地板砖、地脚线，另外底层砌梯坎。

4、安全施工防护措施：乙方必须加强安全防护措施有效，严禁出现一切工伤事故，如出现意外一切责任由乙方负责，甲方不承担任何经济补偿。

四、控制质量要求：1、乙方必须按甲方提供的图纸进行施工，如有变更必须经甲方同意。

2、乙方必须按照有关现行施工规范、规程施工，如出现工程质量事故所造成的经济损失一概由乙方负责。

如乙方施工中途毁约甲方不予结算并给予一定数额违约金罚款最低元。

五、工程量计算方法：按定额规定计算建筑面积。

六、工程款支付方法、时间、结算：1、原则上按形象进度付款，每层浇筑楼板后支付2、内装饰元，外装饰元，元，余款待工程完工经有关人员验收合格后一月内付清。

七、工期：开工日期____年____月____日至____年____月____日竣工。

八、其他：本协议未尽事宜，甲、乙双方共同协商。

九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。

直至工程完工，自然失效。

甲方：_____ 乙方：_____联系电话：_____ 联系电话：_________年____月____日小区建设工程包工包料施工协议范本（二）发包方（甲方）：_____ 承包方（乙方）：_____ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

小区商品房施工合同范本合同编号，【编号】。

甲方（施工单位），【甲方名称】。

地址，【甲方地址】。

法定代表人，【法定代表人姓名】。

联系电话，【联系电话】。

乙方（业主），【乙方名称】。

地址，【乙方地址】。

法定代表人，【法定代表人姓名】。

联系电话，【联系电话】。

鉴于甲方具有从事建筑施工的资质和能力，乙方拥有小区商品房的所有权，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就小区商品房的施工事宜达成如下协议：第一条施工内容。

1.1 甲方承诺按照国家相关法律法规和建筑施工标准，对小区商品房进行施工，确保施工质量和安全。

1.2 施工内容包括但不限于土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等，具体施工范围和标准详见附件《施工内容清单》。

第二条工期和进度。

2.1 双方约定施工工期为【具体工期】，甲方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2.2 如因不可抗力等原因导致施工工期延误，甲方应及时通知乙方并提供合理的解决方案，并经双方协商确定延期工期。

第三条施工费用。

3.1 乙方应按照合同约定的付款方式和进度，按时足额支付施工款项。

3.2 施工费用包括人工费、材料费、设备费、管理费等，具体金额和付款方式详见附件《施工费用清单》。

第四条施工质量。

4.1 甲方承诺施工过程中严格按照国家相关标准和规定进行，确保施工质量符合相关要求。

4.2 如施工过程中出现质量问题，甲方应承担相应的责任，并在第一时间进行整改。

第五条安全保障。

5.1 甲方应加强施工现场管理，确保施工过程中的安全生产，保障施工人员和周边居民的安全。

5.2 如因施工过程中发生安全事故，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

第六条其他约定。

6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并经双方签字确认后作为本合同的附件，具有同等法律效力。

6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（施工单位），______________（盖章）日期，______________。

小区建筑施工安全协议书模板为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目：第二条施工地址：第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或相关资料。

2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规章制度的抽考。

3、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。

乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行操作、施工。

因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

5、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故;（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;（3）发生厂内火灾、坍塌事故;（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的;（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。

乙方必须按国家有关规定，为施工人员缴纳工伤保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术培训交底，并在整个施工过程安全、有序的执行，无措施或未交底严禁布置施工。

小区大门施工合同篇一：小区大门施工合同篇一：大门施工协议大门安装施工协议发包方：济南铸诚建筑集团有限公司7#、11#楼项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况1、甲方在唐冶新区七村整合改造安置房建工地大门，甲方委托乙方承担此项施工任务。

2、承包范围：整个大门的结构安装、柱、铁皮包封及文明施工标语，包工包料，完成相关的所有的工作内容。

第二条工程价格及承包方式 1、工程总价：7000元（大写：柒仟元） 2、本工程按：包工包料承包方式。

3、付款方式：验收合格后，一次性支付全款。

第三条质量承诺及保证1、材质要求：门架结构采用大门包封采用3mm铁皮，2、确保进场原材料的符合国标的相关要求，无条件的退场；各种钢构件之间必须满焊，保证焊接的质量。

3、在施工中随时抽查、检查，质量保证措施和成品保护措施l40х5mm厚钢板，按照文明施工颜色施工。

7#、铁大门及钢桁架门楣及钢构门。

4角铁，包封采用楼的现场办公区拟3mm 必须,必须11#铁皮；对不合格的材料，要落实到位。

对不合格的部位，必须按照规范要求，整改直至达到合格验收的标准。

4、乙方必须安排有责任心的管理人员和工人，按照文明施工图集的做法，进行大门的安装施工，并保证工程质量达到优良的标准。

第四条安全保障1、工地大门施工完成后，性能，保证在三年内，不会出现扭曲变形、垮塌等严重安全事故。

2、大门成活后要有一定的抗风压变形的能力，安全使用性能。

3、乙方需加大管理力度，施工，确保工程的安全质量要求。

4、在施工过程中，出现的任何安全事故，一切均由乙方负责。

5、本工程质保期为二年。

甲方：（盖章）负责人：签约地点：工地办公室8XX年（盖章） 3月日必须保证其安全使用性能和结构的耐久性能抗住级以下大风，安装工人必须按照安全施工操作规程进行乙方：负责人：时间：篇二：单位大门施工合同陕西限公司工程施工合同书项目名称：发包方：承包方：附件：综合楼大门钢架工程交通局综合楼项目部金属结构有限公司工程预算单日期：年月日工程施工合同书发包方：交通局综合楼项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方同意将工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和工程实际情况商定如下条款，并承若严格遵守。

小区道路施工协议书范本5篇篇1甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本小区道路施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________小区道路施工工程2. 工程地点：__________小区3. 工程内容：道路施工，包括但不限于道路设计、材料采购、路面铺设、交通标志设置等。

二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

具体造价详见附件《工程造价清单》。

2. 支付方式：甲方应按以下比例和期限支付乙方工程款项：（1）合同签订后5个工作日内支付总造价的__%作为预付款；（2）工程完工验收合格后支付总造价的__%；（3）余款作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2. 甲乙双方应共同制定详细的验收方案，明确验收标准和程序。

工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，直至验收合格。

五、工程保修1. 工程保修期：自工程竣工验收合格之日起，保修期为一年。

2. 在保修期内，如发生因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。

3. 保修期满后，如需继续保修，双方应另行签订协议。

六、安全施工及文明施工1. 乙方应制定安全施工措施，确保施工现场安全。

2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁。

3. 如因乙方安全措施不当或文明施工不规范，造成的一切损失由乙方承担。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之___的违约金。

小区安全施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！小区安全施工合同协议书甲方：×××小区管理委员会乙方：×××施工单位鉴于甲方负责管理的小区（以下简称“小区”）正在进行/计划进行一系列的施工工程，为确保施工过程中的安全、秩序和质量，甲乙双方经充分协商，达成如下协议：一、施工范围及内容1.1 乙方施工范围包括：小区内的道路翻新、绿化改造、设施维修等工程。

1.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。

二、施工期限2.1 乙方的施工期限为：××××年××月××日至××××年××月××日。

2.2 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方申请，并经甲方批准。

三、施工安全管理3.1 乙方必须严格按照国家相关法律法规、施工安全标准和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作。

3.2 乙方应确保施工过程中的安全，防止对小区居民和财产造成损害。

3.3 乙方应负责施工现场的清洁卫生，确保施工结束后及时清理现场。

四、施工质量保证4.1 乙方应按照相关法律法规和施工标准进行施工，确保施工质量。

4.2 乙方应对施工过程中的质量问题负责，及时整改并承担相应责任。

五、费用及支付5.1 乙方的施工费用为：人民币××万元整（大写：____________________元整）。

5.2 甲方应在乙方提交完整施工资料并经甲方验收合格后支付施工费用。

六、违约责任6.1 乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

小区花园施工合同书合同编号：XXXXX甲方（委托方）：XXX小区业主委员会乙方（承包方）：XXX施工公司鉴于甲方拥有XXX小区花园的施工权益，为了确保施工质量、保障双方权益，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在小区花园施工过程中的权益和责任，并规定施工的具体要求和流程。

第二条施工内容1. 乙方应按照甲方的要求，在规定时间内完成小区花园的施工工作。

2. 施工内容包括但不限于：绿化景观设计、花坛建设、草坪铺设、灯光设置等。

第三条施工期限1. 本次施工工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

2. 如因不可抗力等特殊情况需要延长工期，乙方应提前向甲方书面说明，并经双方协商确定具体延期时间。

第四条施工质量1. 乙方应确保施工质量符合相关法律法规和行业标准，并承担相应的责任。

2. 甲方有权对施工过程进行监督和检查，如发现施工质量不符合要求，乙方应及时进行整改。

第五条施工费用1. 甲方应按照约定支付施工费用，具体金额为XXXXX元。

2. 施工费用的支付方式为：甲方应在施工开始前支付50%的预付款，施工完成后支付剩余50%的尾款。

第六条违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2. 如乙方未按合同约定时间完成施工，甲方有权要求乙方支付每日延期的违约金。

第七条保密条款1. 甲乙双方应对本合同的相关信息和施工过程中的商业秘密予以保密。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同涉及的信息透露给任何第三方。

第八条争议解决1. 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 甲乙双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同变更1. 本合同的任何变更应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。

2. 双方签署的合同变更协议应作为本合同的组成部分。

第十条合同解除1. 本合同在以下情况下可以解除：a) 经甲乙双方协商一致；b) 一方严重违约，经催告后仍未改正。

小区大门施工合同范本
甲方：(委托方)
联系人：
联系电话：
乙方：(施工方)
联系人：
联系电话：
鉴于甲方拟对小区大门进行施工，双方经友好协商，达成如下合同：
一、施工内容：
1.1 乙方将按照甲方的要求对小区大门进行改建，包括但不限于安装新的大门、护栏、灯光等。

1.2 施工期限为（具体时间），甲方要求在此期限内完成施工并验收。

二、施工费用：
2.1 甲方向乙方支付的总施工费用为（具体金额）。

2.2 施工费用包括所有人工、材料、设备及其他费用，具体费用清单由双方确认。

三、验收标准：
3.1 施工完成后，甲方有权对施工质量进行验收，如发现质量问题，乙方应承担责任并免费修复。

3.2 双方应签署验收报告，确认施工项目已按照要求完成。

四、合同变更：
4.1 如因不可抗力等原因，需要对合同内容进行变更，双方应书面协商并签署变更协议。

五、违约责任：
5.1 若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。

5.2 如因乙方原因导致工期延误或施工质量不符合要求，应给予甲方赔偿。

六、其他事项：
6.1 本合同自双方签字生效，至施工项目完成验收结束。

6.2 双方如对合同内容有争议，应友好协商解决。

如协商不成，应依法解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。

小区维修施工合同范本甲方（业主委员会/物业管理公司）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（施工单位）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方需要对小区内的公共设施进行维修施工，经过甲乙双方充分协商，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成如下合同条款，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况1. 工程名称：__________小区公共设施维修工程。

2. 工程地点：__________小区。

3. 工程内容：包括但不限于道路维修、绿化修复、照明设施维修、管道维修等。

具体工程内容以甲方提供的维修清单为准。

二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。

2. 如遇下列情况之一，工期可顺延：（1）甲方未能及时提供施工所需条件；（2）不可抗力因素导致无法施工。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币__________元（大写：__________元整）。

具体造价以甲方提供的维修清单及双方确定的预算为准。

2. 支付方式：（1）甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。

（2）工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方审核无误后XX个工作日内支付工程款。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的竣工资料。

3. 甲方应在收到验收通知后的XX个工作日内组织验收，并出具验收报告。

如验收不合格，乙方应按要求进行整改。

4. 工程质量应符合国家相关标准和规范，确保安全、实用、美观。

五、甲方责任与义务1. 甲方应提供施工所需的相关资料和场地，确保乙方顺利施工。

2. 甲方应对乙方提交的设计方案、施工进度等进行监督。

3. 甲方应按合同约定支付工程款项。

六、乙方责任与义务1. 乙方应按时提交设计方案和施工进度计划，确保工程按时完成。