建设工程监理案例分析
- 格式:pdf
- 大小:613.17 KB
- 文档页数:21
2024年监理工程师考试《建设工程监理案例分析(土建工程)》真题及答案1. 【案例分析】背景资料:某工程,实施过程中发生如下事件:事件1:第一次工地会议前:①设计图纸和施工招标尚未完成间隙,建设单位让项(江南博哥)目监理机构先熟悉工程情况;②建设单位要求在尚未确定施工单位及工程设计文件情况下尽快编制监理规划;③建设单位在编制完成年度计划后要求项目监理机构编制施工总进度计划。
事件2:项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括:工程概况;监理工作的范围、内容、目标;监理组织形式;工程质量控制;工程造价控制;工程进度控制。
事件3:开工前,总监理工程师将下列工作安排专业监理工程师负责:①组织审核分包单位资格②组织处理变更③组织编写监理日志④进行工程计量⑤处置质量问题⑥调解合同争议⑦处理工程索赔⑧组织整理监理资料。
事件4:监理合同文件的组成部分有:委托人要求、投标函及投标函附录、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款。
【问题】1.指出事件1中做法是否妥当,不妥的说明理由。
2.请补充事件2中监理规划还有哪些内容。
3.请找出事件3中不属于专业监理工程师的工作有哪些?4.针对事件4,按照《标准监理招标文件》,依据优先解释的顺序进行排序。
请查看答案解析后对本题进行判断:答对了答错了参考解析:第1问1-1.设计图纸和施工招标尚未完成间隙,建设单位让项目监理机构先熟悉工程情况,妥当。
1-2.建设单位要求在尚未确定施工单位及工程设计文件情况下尽快编制监理规划,不妥当。
理由:监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制,在召开第一次工地会议前报送建设单位。
1-3.建设单位在编制完成年度计划后要求项目监理机构编制施工总进度计划,不妥当。
理由:施工总进度计划应由施工单位进行编制。
第2问监理规划的内容还包括:监理工作依据;人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;监理工作制度;安全生产管理的监理工作;合同与信息管理;组织协调;监理工作设施。
建设工程监理案例分析-100(总分:440.00,做题时间:90分钟)一、案例一(总题数:1,分数:45.00)某建设工程,建设单位为湖南省某公司,监理单位是山东省某建筑工程监理公司,设计单位为北京市某建筑工程设计总院,质监部门为当地质量监督站,施工总承包单位为北京市×建建设工程有限公司,另有土方、防水等分包单位若干家。
总监理工程师刘某于2008年10月11日下达开工令,之后在刘某的主持下召开了第一次工地会议,会议规定建设单位、设计单位、质监部门、总包单位、分包单位应当授权代表参加。
本工程各方约定每周由监理工程师主持召开一次监理例会,会议纪要由总包单位起草,经与会各方代表会签,然后分发给各有关单位。
会议纪要的内容包括:(1)会议地点及时间。
(2)会议中发言者的姓名及其发言的主要内容。
(3)决定事项。
(4)诸事项分别由何人、何时执行。
(分数:45.00)(1).什么是第一次工地会议?背景材料中对本工程召开的第一次工地会议的叙述有何不妥之处?正确的做法是什么?(分数:15.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(第一次工地会议是建设工程尚未全面展开前,履约各方互相认识、确定联络方式的会议,也是检查开工前各项工作是否准备就绪并明确监理程序的会议。
材料中对本工程召开的第一次工地会议的叙述的不妥之处有:(1)第一次工地会议的召开时间不正确。
(2)第一次工地会议的主持人不正确。
(3)第一次工地会议的参加人不正确。
正确的做法如下:第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工令之前举行,会议由建设单位主持召开监理单位、总包单位的授权代表参加,也可邀请分包单位参加,必要时邀请有关设计单位人员参加。
)解析:(2).背景材料中对本工程监理例会的叙述有何不妥之处?正确的做法是什么?(分数:15.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:(材料中对本工程监理例会的叙述的不妥之处有:(1)监理例会的主持人错误。
建设工程监理案例分析建设工程监理案例分析建设工程监理是保障工程质量和安全的重要环节,监理公司需要实施全面的监控和管理,从而保障项目的顺利进行。
本文将针对几个典型案例分析建设工程监理的实践经验。
案例一:某化工项目该项目是一座新建的化工厂,项目总造价约3亿。
监理公司在项目开工前对工程进行了全面的检查,并对施工单位进行培训和管理。
在项目实施过程中,监理公司对施工进度、工程质量、安全生产等多方面进行了全面监控和管理。
特别是在工程质量方面,监理公司严格按照国家和行业标准进行检查和评估,保持了高标准和高质量的施工。
案例二:某铁路项目该项目是一条高速铁路,全长约200公里,总造价约100亿。
监理公司在项目实施过程中,针对复杂的施工环境和高强度的工作压力,实施了严格的监控和管理。
在工程质量方面,监理公司采用了多种方式进行评估和检测,确保了铁路的安全和可靠性。
此外,监理公司还与施工单位和业主单位进行了有效的沟通和协调,保障了项目的顺利进行。
案例三:某医院项目该项目是一座新建的医院,总建筑面积约10万平方米,总造价约3亿。
监理公司在项目实施过程中,针对医院的特殊要求,实施了严格的质量控制和安全管理。
特别是在医疗设备的选购和安装方面,监理公司按照国家和行业标准进行了严格的评估和测试,保障了医院设备的正常运行和安全使用。
此外,监理公司还对施工单位的施工质量和进度进行了全面的管理和监控,确保了医院项目的质量和进度。
结论建设工程监理是保障工程质量和安全的重要环节,需要监理公司进行全面的监控和管理。
在实践中,监理公司需要按照国家和行业标准进行评估和测试,实施有效的质量控制和安全管理,并与业主单位和施工单位进行有效的沟通和协调。
只有这样才能保障建设工程的顺利进行,实现高标准和高质量的施工。
建设工程监理案例分析-140(总分:140.00,做题时间:90分钟)一、(一)(总题数:1,分数:20.00)1.某实施项目监理的工程,在钢结构工程施工前,工程设计单位将由其技术人员编制好的技术交底书提交建设单位,经建设单位工程负责人审查后,正式实施。
【问题】1.以上说法的不妥之处有哪些?请指出来并说出正确的做法。
2.技术交底书要报监理工程师的工程有哪些?(分数:20.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:([解析]1.不妥之处和正确做法如下:(1)不妥之处:工程设计单位的技术人员编制技术交底书。
正确做法:工程项目经理部的主管技术人员编制技术交底书。
(2)不妥之处:技术交底书提交建设单位。
正确做法:技术交底书应提交项目总工程师批准。
(3)不妥之处:经建设单位工程负责人审查后实施。
正确做法:经项目监理单位监理工程师审查后实施。
2.关键部位或技术难度大、施工复杂的、分项工程,施工前承包单位的技术交底书应报监理工程师。
) 解析:二、(二)(总题数:1,分数:20.00)2.某工程,建设单位和施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,在施工合同履行过程中发生如下事件:事件1:工程开工前,总监理工程师主持召开了第一次工地会议。
会上,总监理工程师宣布了建设单位对其的授权,并对召开工地例会提出了要求。
会后,项目监理机构起草了会议纪要,由总监理工程师签字后分发给有关单位;总监理工程师主持编制了监理规划,报送建设单位。
事件2:施工过程中,由于施工单位遗失工程某部位设计图纸,施工人员凭经验施工,现场监理员发现时,该部位的施工已经完毕。
监理员报告了总监理工程师,总监理工程师到现场后,指令施工单位暂停施工,并报告建设单位。
建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。
工程建设监理案例分析一、某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构商住楼工程项目施工阶段的监理合同,专业监理工程师例行在现场巡视检查、旁站实施监理工作。
在监理过程中,发现以下一些问题。
1.某层钢筋混凝土墙体,由于绑扎钢筋困难,无法施工,施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。
2.某层一钢筋混凝土柱,钢筋绑扎已检查、签证,模板经过预检验收,浇筑混凝土过程中发现模板涨模。
3.某层钢筋混凝土墙体,钢筋绑扎后未经检查验收,即擅自合模封闭,正准备浇筑混凝土。
4.某段供气地下管道工程,管道铺设完毕后,施工单位通知监理工程师进行检查,但在合同规定时间内,监理工程师未能到现场检查,又未通知施工单位延期检查。
施工单位即行将管沟回填覆盖了将近一半。
监理工程师发现后认为该隐蔽工程未经检查认可即行覆盖,质量无保证。
5.施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工,该分包单位未经资质验证认可,即进场施工,并已进行了200m2的防水工程。
[问题]以上各项问题监理工程师应如何分别处理?[参考答案]1.指令停工,报告业主,组织设计和施工单位共同研究处理方案,如确属设计问题,需变更设计,请设计单位变更设计并获认可后,指令施工单位按变更后的设计图施工。
延误的损失由业主方承担,擅自变更部分的损失由承包方承担。
如属施工方案或施工方法不当,指令施工单位重新拟定方案,新方案经审查批准后,指令施工单位按原图施工。
已施工完的不合格部分按原图纸返工。
由此产生的损失由承包方承担。
2.指令停工,检查涨模原因,指示施工单位加固处理,经检查认可,通知继续施工。
由此产生的损失由施工单位承担。
3.指令停工,下令拆除封闭模板,使满足检查要求,经检查认可,通知复工。
由此产生的工期拖延及经济损失,由施工单位承担。
4.指令停工,进行隐蔽工程检查,对已经覆盖的管道要求剥露,重新检验。
若隐检合格,签证复工,由此产生的工期拖延和经济损失由业主承担;若隐检不合格,下令返工,所产生的工期拖延及增加的费用由施工单位承担。
监理师建设工程监理案例分析(一)背景材料:(一)某业主计划将拟建的工程项目的实施阶段委托光明监理公司进行监理,监理合同签订以后,总监理工程师组织监理人员对制定监理规划问题进行了讨论,有人提出了如下一些看法:1、监理规划的作用与编制原则:(1)监理规划是开展监理工作的技术组织文件;(2)监理规划的基本作用是指导施工阶段的监理工作;(3)监理规划的编制应符合监理合同、项目特征及业主的要求;(4)监理规划应一气呵成,不应分阶段编写;(5)应符合监理大纲的有关内容;(6)应为监理细则的编制提出明确的目标要求。
2、监理规划的基本内容应包括:(1)工程概况;(2)监理单位的权利和义务;(3)监理单位的经营目标;(4)工程项目实施的组织;(5)监理范围内的工程总目标;(6)项目监理组织机构;(7)质量、投资、进度控制;(8)合同管理;(9)信息管理;(10)组织协调;……3、监理规划文件分为三个阶段制定,各阶段的监理规划交人业主的时间安排如下:(1)这么高阶段监理规划应在设计单位开始设计前的规定时间内提交给业主;(2)施工招标阶段监理规划应在招标书发出后提交给业主;(3)施工阶段监理规划应在正式施工后提交给业主。
(二)在施工阶段,光明监理公司的施工监理规划编制后递交了业主,其部分内容如下:1、施工阶段的质量控制。
质量的事前控制内容如下:(1)掌握和熟悉质量控制的技术依据。
(2)……(3)审查施工单位的资质:①审查总包单位的资质;②审查分包单位的资质。
(4)…………(5)行使质量监督权,下达停工指令。
为了保证工程质量,出现下述情况之一者,监理工程师报请总监理工程师批准有权责令施工单位立即停工整改:①工序完成后未经检验即进行下道工序者;②工程质量下降,经指出后未采取有效措施整改,或采取措施不力、效果不好,继续作业者;③擅自使用未经监理工程师认可或批准的工程材料;④擅自变更设计图纸;⑤擅自将工程分包;⑥擅自让未经同意的分包单位进场作业;⑦没有可靠的质量保证措施而贸然施工,已出现质量下降征兆;⑧其他对质量有重大影响的情况。
建筑监理中的工程质量事故案例分析概述:建筑监理是在工程建设过程中对施工单位进行监督、检验和质量控制的重要环节。
然而,在实际工作中,仍然存在一些工程质量事故。
本文将通过分析几个真实的案例,探讨建筑监理中的工程质量事故的原因及其对项目的影响。
案例一:水电安装不合格某小区的水电工程在验收前被业主发现存在许多问题。
经调查发现,监理单位在监督施工过程中未对水电工程进行全面检验,造成了安装不合格的问题。
由于质量问题未能及时发现和纠正,项目方面临重新施工的巨大损失。
分析:监理单位对水电工程未进行全面检验是导致质量事故发生的根本原因之一。
监理人员在进行工程监督时,必须进行全面细致的检查工作,确保施工质量符合标准和要求。
缺乏全面检验导致工程质量不过关,给项目方带来了重大经济损失,同时也影响了工程的使用安全性。
案例二:混凝土强度不达标某高层建筑项目在封顶前夕,工程方发现混凝土试块的强度未达到设计要求。
经过调查,发现监理单位在施工过程中未按照规范进行混凝土浇筑和养护。
导致施工周期延长,项目造价增加,并且可能带来后期的安全隐患。
分析:混凝土强度不达标是工程质量事故的主要原因之一。
监理单位在施工过程中应加强对混凝土方面的监督,确保施工的每一个环节都符合设计要求。
缺乏对混凝土浇筑和养护的规范性监督导致工程质量下降,给项目带来了严重的经济和安全损失。
案例三:基坑工程安全事故某地一工地在进行基坑支护时发生坍塌事故,造成数人死亡。
经过调查发现,在施工过程中,监理单位未对基坑工程进行及时监督和检测,施工方也未按照规范进行工程操作,导致基坑支护体系失效,造成事故发生。
分析:基坑工程的安全事故常常是由于监理单位监督不力和施工方操作不当造成的。
监理单位应加强对基坑工程的监督和检测,确保施工方按照规范进行操作。
而施工方则要加强对工程质量和安全的控制,确保工程施工过程中的安全性。
缺乏有效的监理和施工方操作不当,将导致严重的工程质量事故和人员伤亡。
2024年注册监理工程师案例分析案例一某实施监理的工程,在招标与施工阶段发生如下事务:事务1招标代理机构提出,招标专家委员会由7人组成,有建设单位工作人员、当地招标管理办公室主任和专家库选择的人员组成,其中4人是技术、经济专家。
事务2建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金,中标人的投标保证金不予退还,中标人还须要提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。
事务3施工中因地震导致以下损失:施工停止一个月;在建工程部分损坏;现场堆放的施工负责选购价值50万元的工程材料损毁;部分施工机械损失,修理费用20万元;现场8人受伤,施工单位担当全部医疗费用24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元,施工单位医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10万元;施工单位依据合同约定向项目监理单位提交了费用补偿和工期延期申请。
事务4:建设单位选购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。
施工单位在安装过程中该设备的一个部件损坏,经鉴定,该部件损坏是由于本身的质量缺陷。
问题:1指出事务1中评标委员会人员组成的不正确之处,并说明理由。
2指出事务2中建设单位要求不妥之处,并说明理由。
3依据《建设施工合同(示范文本)》,分析事务3中建设单位和施工单位各自担当哪些经济损失,详细项目监理机构应批准的费用补偿和工期延期各为多少。
4就施工合同主体关系而言,事务4中设备部件损坏的责任由谁担当,并说明理由。
答案要点:1事务1不正确之处:不正确之处1:招标代理机构提出评标委员会组成理由:应由招标人依法组建评标委员会不正确之处2:评标委员会组成中包括当地招标投标管理办公室主任。
理由:评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。
不正确之处3,经济、技术专家为4人。
理由:技术、经济专家不少于专家委员会总数的2/3,至少为5人。
2事务2中建设单位要求的不妥之处及理由。
不妥之处1:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金理由:投标保证金应当在投标时提交。
第7章工程建设监理案例分析案例一(一)背景材料业主将钢结构公路桥建设项目的桥梁下部结构工程发包给甲施工单位,将钢梁的制作、安装工程发包给乙施工单位。
业主还通过招标选择了某监理单位承担该建设项目施工阶段监理任务。
监理合同签订后,总监理工程师组建了直线制监理组织机构,并重点提出了质量目标控制措施,其内容如下:1)熟悉质量控制依据。
2)确定质量控制要点,落实质量控制手段。
3)完善职责分工及有关质量监督制度,落实质量控制责任。
4)对不符合合同规定质量要求的,拒签付款凭证。
5)审查承包单位的施工组织设计,同时提出了项目监理规划编写的几点要求:①为使该项目监理规划有针对性,要分别编写两份监理规划;②项目监理规划要把握项目运行的内在规律;③项目监理规划的表达方式应规范化、标准化、格式化;④根据桥梁架设进度,监理规划可分阶段编写。
但编写完成后,应由监理单位审核批准并报业主认可,一经实施,就不得再行修改。
(二)问题1)绘出总监理工程师组建的该项目监理组织机构图。
2)监理工程师在进行目标控制时应采取哪些方面的措施?上述总监理工程师提出的质量目标控制措施各属于哪一种措施?3)上述总监理工程师提出的质量目标控制措施哪些属于主动控制措施,哪些属于被动控制措施?4)逐条回答总监理工程师提出的上述监理规划编写要求是否妥当,为什么?(三)分析1)在背景材料中已明确指出:“总监理工程师组建了直线制监理组织机构”,根据工程的实际情况,其监理组织机构可按图7-1组建。
图7-1 监理组织结构图12)监理工程师在进行质量、进度和投资三大目标控制时,应综合采取四大方面的措施,即组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。
总监理工程师提出的质量目标控制措施中,第1条、第2条、第5条属于技术措施;第3条属于组织措施;第4条属于经济措施(或合同措施)。
3)所谓主动控制就是预先分析目标偏离的可能性,并拟定和采取各项预防性措施,以使计划目标得以实现。
所谓被动控制是指当系统按计划进行时,监理人员对计划的实施进行全方位跟踪,并对输出的工程信息进行加工、分析、整理,从中发现问题,找出偏差,寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案,使得计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。
建设工程监理案例分析1、工程项目,经过有关部门批准后,决定由业主自行组织施工公开招标。
该工程项目为政府的公共工程,已经列入地方的年度固定资产投资计划,概算已经主管部门批准,但征地工作尚未完成,施工图及有关技术资料齐全。
因估计除本市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加投标,因此业主委托咨询公司编制了2个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业投标的评定。
业主要求将技术标和商务标分别封装。
某承包商在封口处加盖了本单位的公章,并由项目经理签字后,在投标截止日期的前1天将投标文件报送业主,当天下午,该承包商又递交了一份补充材料,声明将原报价降低5%,但是业主的有关人员认为,一个承包商不得递交2份投标文件,因而拒收承包商的补充材料。
开标会议由市招投标管理机构主持,市公正处有关人员到会。
开标前,市公正处人员对投标单位的资质进行了审查,确认所有投标文件均有效后正式开标。
业主在评标之前组建了评标委员会,成员共8人,其中业主人员占5人。
招标工作主要内容如下:(1)发投标邀请函(2)发放招标文件(3)进行资格后审(4)召开投标质疑会议(5)组织现场勘察(6)接收投标文件(7)开标(8)确定中标单位(9)评标(10)发出中标通知书(11)签订施工合同【问题】1.招标活动中有哪些不当之处?2.招标工作的内容是否正确?如果不正确请改正,并排出正确顺序。
2、某工程项目的原施工进度双代号网络计划如图1—66所示,该工程总工期为18个月。
在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为土方工程,土方工程量分别为7000m3、10000m3、6 000m3共计23 000m3,土方单价为17元/m3。
合同中规定,土方工程量增加超出原估算工程量15%时,新的土方单价可从原来的17元/m3调整到15元/m3。
在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两项工作的施工),业主提出增加一项新的土方工程N,该项工作要求在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,以保证G工作在E和N工作完成后开始施工,根据承包商提出并经监理工程师审核批复,该项N工作的土方工程量约为9 000m3,施工时间需要3个月。
建设工程案例分析精选五篇第一篇:建设工程案例分析《建设法规》案例分析案例分析一某建筑公司与某学校签订一教学楼施工合同,明确施工单位要保质保量保工期完成学校的教学楼施工任务。
工程竣工后,承包方向学校提交了竣工报告。
学校为了不影响学生上课,还没组织验收就直接投入了使用。
使用过程中,校方发现了教学楼存在的质量问题,要求施工单位修理。
施工单位认为工程未经验收,学校提前使用出现质量问题,施工单位不应再承担责任。
试问:1、本案中的建设法律关系三要素分别是什么?答:本案中的建设法律关系主体是某建筑公司和某学校。
客体是施工的教学楼。
内容是主体双方各自应当享受的权利和应当承担的义务,具体而言是某学校按照合同的约定,承担按时、足额支付工程款的义务,在按合同约定支付工程款后,该学校就有权要求建筑公司按时交付质量合格的教学楼。
建筑公司的权利是获取学校的工程款,在享受该项权利后,就应当承担义务,即按时交付质量合格的教学楼给学校,并承担保修义务。
2、应如何具体地分析该工程质量问题的责任及责任的承担方式,为什么?答:因为校方在未组织竣工验收的情况下就直接投入了使用,违反了工程竣工验收方面的有关法律法规。
所以,一般质量问题,应由校方承担。
但是,若涉及到结构等方面的质量问题,还是应按照造成质量缺陷的原因分解责任。
因为承包方已向学校提交竣工报告,说明施工单位的自行验收已经通过,学校教学楼仅供学校日常教学使用,不存在不当使用问题,所以,该教学楼的质量缺陷是客观存在的。
承包方还是应该承担维修义务,至于产生的费用应由有关责任方承担,协商不成,可请求仲裁或诉讼。
案例二:工程不按程序办,还未动工被索赔40万甲方:M通用机械厂乙方:N集团第八分公司甲方为使本厂的自筹招待所尽快发挥效益,1995年3月在施工图还没有完成的情况下,就和乙方签定了施工合同,并拨付了工程备料款。
意在早作准备,加快速度,减少物价上涨的影响。
乙方按照甲方的要求进场做准备,搭设临时设施、租赁了机械工具、并购进了大批建筑材料等待开工。
建设工程监理案例分析-42(总分:460.00,做题时间:90分钟)一、{{B}}案例一{{/B}}(总题数:1,分数:60.00)某建设工程,建设单位为上海某金融公司,施工单位为江苏某建筑工程公司,本工程的工程师为林某。
在施工过程中,发生了施工单位认为应当提出索赔的事件,于是施工单位在规定的时间内向工程师林某递交了索赔报告,并提交了相关证明文件。
本工程的原合同总价为8681.76万元,原合同工期为12个月。
(分数:60.00)(1).本工程的工程师林某的索赔管理任务有哪些?(分数:15.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:()解析:本工程的工程师林某的索赔管理任务包括: (1)预测和分析导致索赔的原因和可能性。
(2)通过有效的合同管理减少索赔事件的发生。
(3)公平合理地处理和解决索赔。
(2).本工程的工程师林某应当本着哪些原则进行索赔管理?(分数:15.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:()解析:本工程的工程师林某应当本着以下原则进行索赔管理: (1)公平合理地处理索赔。
(2)及时作出决定和处理索赔。
(3)尽可能通过协商达成一致。
(4)诚实信用。
(3).施工单位在索赔中可以提供的证据有哪些?(分数:15.00)__________________________________________________________________________________________ 正确答案:()解析:施工单位在索赔中可以提供的证据包括: (1)合同文件中的条款约定。
一。
某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务,并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同,合同价3200万元人民币,合同工期28个月.该工程未进行投保保险。
某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务,并签订了监理合同。
在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失.施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的材料和证据。
索赔报告中的基本要求如下:1.遭暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失,故应由建设单位承担赔偿责任。
2。
给已建部分工程造成破坏,损失26万元,应由建设单位承担修复的经济责任.3.因为此灾害使施工单位人员8人受伤。
处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元,建设单位应给予补偿.4。
施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏,造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元,工人窝工费4.8万元,建设单位应承担修复和停工的经济责任。
5。
因此灾害造成现场停工5天,要求合同工期顺延5天。
6。
由于工程被破坏,清理现场需费用2.5万元,应由建设单位支付。
问题:1。
监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?《施工合同示范文本》对处理索赔的时限是如何规定的?2。
不可抗力发生风险承担的原则是什么?3.如何处理施工单位提出的要求?一。
标准答案:1。
应进行以下主要工作:⑴ 进行调查、取证;⑵ 审查索赔成立条件,确定索赔是否成立;⑶ 分清责任,认可合理索赔;⑷ 与施工单位协商,统一意见;⑸ 签发索赔报告,处理意见报建设单位核准。
《施工合同示范文本》规定:工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;如果在28天内既未予答复,也未对承包人进一步要求,则视为承包人的索赔要求已经被认可。
2.不可抗力风险承担责任的原则:⑴ 工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;⑵ 承发包双方人员的伤亡损失,分别由其所在单位负责,并承担相应费用;⑶ 承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;⑷ 停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;⑸ 工程所需清理、修复费用,由发包人承担;⑹ 延误的工期相应顺延.3.对于施工单位提出的要求逐条处理如下:⑴ 经济损失按上述原则由双方分别承担,工程延期应予签证顺延;⑵ 工程修复、重建26万元工程款由建设单位支付;⑶ 2.8万元索赔不予认可,由施工单位承担;⑷机械、设备受到损坏损失6万元,现场停工造成机械台班费损失2万元,工人窝工费4。