建筑智能化工程合同范本（精选9篇）
建筑智能化工程合同范本篇1
发包方甲方：
施工方乙方：
双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，就工程一事全都达成如下合同条款：
一、工程名称及地点
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程范围及内容
1、工程范围：见附件清单
2、工程内容：按合同的设备清单进行管线敷设、设备安装调试及耗材的供应等，参加协作整个系统的联调。
三、合同条款
1、工程总价款为人民币______元，大写：______。报价内容包括：安装集成施工费、机房设备安装、二次搬运费用、耗材、1年维保服务费用、税费及施工过程中涉及到的其他一切相关费用。
四、工期及验收
1、工期为天，即从年月日至年月日止。
2、如工程项目增加或发生变更，双方可重新议定工期。
五、工程质量
本工程的验收标准为：
1、本工程的质量等级为优良，验收标准为中华人民共和国国家标准；
2、甲方的投标文件或技术方案要求。
六、甲方义务
1、准时供应施工条件包括施工主材、场地等，并供应施工所需的水、电、热力等接口，保证乙方施工的合理需要。
2、审核乙方施工方案，并监督实施。
3、指定工地代表协调工程的有关事宜，办理有关手续，监督工程进度及质量。
4、竣工时准时组织各有关单位进行验收。
七、乙方义务
1、依据甲方供应的设计要求，仔细讨论，并依据施工现场的条件制定切实可行的施工方案。若因忽视上述状况而引起的损害，由乙方独立担当全部责任。
2、乙方在施工过程中应遵守当地政府和国家有关部门、项目建设单位或总包单位管理部门对施工现场的有关管理规定。因乙方违反有关管理规定所造成的一切损失由乙方负责。
3、施工过程中，因乙方或乙方人员的缘由造成的人身损害和财产损失，由乙方自己负责。
4、施工结束，准时清理施工现场，做到人走场清，保持文明施工。因乙方导致工程验收拖延的，乙方应担当相关违约责任。
5、乙方负责将甲方运至施工现场的设备及材料准时装卸在现场专用仓库或指定场地，从乙方收到甲方设备材料起，乙方负责保障甲方设备财产平安，造成设备材料丢失或人为损坏的由乙方负责。
八、合同价款的支付
本工程项目为固定单价合同以前端监控点为单位，含基础、立杆、安装、调试等，机房部分也以单价单独列出。工程完工验收合格后，乙方开具全额发票，甲方支付实际结算总额的90%，自验收合格后，项目进入1年维护期，1年维保结束后付结算总额的10%的尾款。
九、工程验收
1、工程竣工验收以国家颁发的有关标准为准。
2、乙方施工完毕后报甲方，甲方组织业主方验收，以业主方验收通过视为验收合格。
十、工程保修
1、保修内容：合同条款所包括的工程范围及内容，遵守附件2中《宜兴公安关于“技防城”维护考核细则》的相关规定和考核方法。
2、保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为1年。
3、保修期内，乙方应在接到业主或甲方的故障报修通知后，30分钟内进行响应，2小时内派人到达现场进行维护，并在12小时内保证故障修复，否则由此造成的损失由乙方担当且甲方有权托付他人修理，费用由乙方担当。
十一、违约责任
1、乙方因施工质量或施工工艺不符合合同规定的，乙方应无条件返工或重新实施。由于返工或重新实施造成设备材料损失和工期延误，乙方应担当全部责任，并担当相关法律责任。
2、任何一方不能按合同规定的条款履行均视为违约除不行抗力外，应负相应的违约责任。
十二、争议解决
因本合同发生争议，甲乙双方可协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起仲裁。
十三、其它
1、本合同未尽事宜，可由双方协商打算。
2、本合同文件组成：
1）合同书；
2）附件施工清单
3、本合同自双方授权代表签字并盖章后生效，双方必需保证执行。
4、本合同一式肆份，双方各执贰份，均具同等效力。
甲方：
授权代表：
日期：
乙方：
建筑智能化工程合同范本篇2
甲方：
乙方：
甲方在建项目——____________度假村一期二段1—12#楼，为确保本工程管理高效、秩序井然和谐和平安工作万无一失；打算将本国际度假村的智能化管理系统工程总承包给乙方承建。甲、乙双方本着公平、互利、的原则协商全都、达成承建合同如下：
一、工程名称
____________度假村一期二段智能化管理系统工程
二、工程范围
1、楼宇对讲系统安居宝
2、视频监控系统海康卫视
3、公共广播背景音乐系统300C
三、工程地点
______度假村
四、工程工期
本工程工期为个工作日；详细进场时间由甲方通知为准工程总价款
本工程总价款为：叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角385213.605。其中：
1、楼宇对讲系统289751.7元。明细符后
2、视频监控系统49716.975元。明细符后
3、公共广播背景音乐系统45744.93元。明细符后
六、付款方法
本工程总价款为：叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角。应甲方要求，乙方同意在本工程总价款的基础上下浮13个点。本工程的实际结算总额为：人民币叁拾叁万伍仟壹佰叁拾伍元捌角贰分335135.80
1、乙方全部材料进场后，由甲方验收合格后，3个工作日内支付工程总价款的30%，即人民币：100540.74元大写：壹拾万零伍佰肆拾元柒角肆分给乙方。
2、工程总价款的67%，人民币224540.98元大写：贰拾贰万肆仟伍佰肆拾元玖角捌分安装完毕并验收合格后，甲方在十日内一次性支付给乙方。
3、剩余3%，即人民币10054.07元，大写：壹万零伍肆拾元零柒分的工程总价款，留作质量保证金。待一年质保期满后，甲方在十日内一次性支付给乙方。
七、运输费用负担
本工程的设备、器材运输费用由乙方负担。
八、质量要求
1、本工程的全部设备器材其规格型号、品牌必需与合同全都。
2、本工程的全部设备器材必需是三证齐全合格证、质检报告、生产许可证。
3、本工程的各子系统必需技术先进、运行稳定和功能满意设计要求。
六、售后服务
1、本工程的全部设备器材，质保期为两年竣工验收合格之日起，在此质保期内凡是设备本身的质量问题，乙方实行三包包退、包换、包修。
2、本工程的全部设备器材，在质保期满后，乙方实行终身修理服务。并仅收材料成本费其中的软件实行终身免费升级或重装。
3、为确保维护修快捷、更换准时，乙方承诺接到修理通知后，48小时内到达现场。以确保服务、修理专业化、响应指修理响应快捷化。
七、甲方责任与义务
1、甲方必需按合同规定的时间、金额向乙方支付工程款。
2、甲方应正确使用本标的物的设备与器材，否则乙方不予免费三包。
3、甲方应派1—2人参加乙方组织的使用、操作培训。
八、乙方的责任与义务
1、乙方应在合同规定的期限内指甲方能按时支付工程款，进场安装和竣工。
2、乙方所供应的一切设备器材，其功能达到说明书的质量和功能要求。
3、乙方将本工程交付使用的`同时应将相关技术资料一同交甲方存档。
九、其它事项
1、本合同的一切设备器材，在甲方货款未付清之前，其产权仍归乙方全
部。
2、本合同中的未尽事宜双方协商解决。同时在本合同执行过程中，对于万一消失的纠纷，首先双方应友好协商解决，当协商不成时，任何一方可以向人民法院申请调解或仲裁。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
建筑智能化工程合同范本篇3
需方(甲方)：
供方(乙方)：
为爱护甲乙双方的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商全都同意签订本合同。本合同对双方均具约束力，应共同遵守。
一、购销产品名称、数量、金额：详见清单(为合同附件)。
合同总价为人民币：元整。产品全部价格含税，乙方供应17%增值税发票。货物因实际需要增减时，根据货物清单单价增减合同总价。
二、质量要求、技术标准、乙方保质条件和期限：
1、货物必需符合国家和行业的标准。
2、设备到场后由甲方组织验收。验收的设备与合同商定不符的，乙方应更换并于3日内按合同规定供应货物，担当责任。
三、交(提)货时间、地点：
1、交货时间依据甲方书面通知要求，分期分批交纳，乙方拖延或拒绝交货的，担当甲方的经济损失和违约责任。
2、交货地点：
四、付款方式：
1、合同签订后,甲方支付给乙方合同总价的10%作为定金，乙方在收到定
金后，次日起支配备货。
2、甲方在送货前应支付当批货物价值的40%货款，乙方在收到货款后7日内将设备发到甲方指定地点。
3、甲方应在收到设备且阅历收合格后的十五日内将当批货物的余款结清，当乙方收到甲方支付的全额货款后，合同标的物的全部权自动转移给甲方。如因甲方责任未能如期结清余款，乙方保留剩余部分货款相对应标的物的全部权。
五、运输方式、到达站(港)运输费负担：采纳汽运方式运输，乙方应根据甲方的需求发货。乙方负责将货物运至指定的地点，并担当运输费用和保险等相关费用。
六、双方议定的其它事项：无。
七、合同商定：乙方应供应符合标准和商定的货物，若货物不符合标准，乙方应自发觉日起3天内免费更换，给甲方造成的经济损失由乙方担当。
八、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，当事双方应准时协商解决。协商不成，任何一方可直接向甲方所在地人民法院起诉。
九、本合同一式肆份，双方各执贰份，经双方法定代表人(或托付代理人)签字并加盖合同章后马上生效。本合同产品配置清单、技术协议及其它合同附件同属合同组成部分，具有同等法律效力。原件和传真件具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日
建筑智能化工程合同范本篇4
建设单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为郑州市"瑞达小区'住宅项目建筑智能化工程施工承包人。遵循公平、自愿、公正和诚恳守信的原则，双方就本施工项目协商全都，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
承包工程内容：
二、合同工期：
1、开工日期：甲方通知之日，乙方协作土建工程准时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。
2、乙方依据甲方要求和土建形象进度，支配专业人员准时与土建单位沟通，指导预埋管件的安装施工。
3、由于甲方及土建总包单位的缘由影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。
三、质量标准
1、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准，并达到一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。
2、检查和返工。乙方应仔细根据协议商定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验供应便利条件。经检查工程质量达不到商定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合商定标准，并由乙方担当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
因乙方缘由发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由乙方担当，工期不
3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。
四、合同价款
本工程合同采纳固定总价元(大写： )，除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外，其他一律不作调整。
五、甲方责任
1、准时向乙方供应所需指令、批准、图纸并履行其它商定的义务。
2、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。
3、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位协作的事宜。
六、乙方责任
1、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和平安文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安及火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失。
2、遵守国家、地方相关标准及有关规定，做好文明施工工作，不得损坏其他单位的成品，若有损坏须负责赔偿一切损失。保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，准时清除垃圾和不用的临时设施，实行有效措施，确保平安无事故，否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。
3、乙方应依据总包实际进度，主动、准时协作指导土建总包方进行相关的预埋工作，若产生预埋遗漏、错埋等质量问题，应担当责任。
4、已竣工的工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方担当。
5、乙方负责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。
6、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。并编制施工方案，施工方案、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料，在甲方规定的时间内将资料送报甲方。任何设计变更都必需得到甲方同意。
7、自开工之日起，至竣工验收合格并可以启用时止，担当并完成本合同工程范围内的全部
8、供应完善的售后服务
8.1服务相应时间：在接到用户故障恳求(可以是电话方式)后2小时内到达现场解决问题，否则，每延期一小时，由乙方赔偿甲方(或业主)500元，并由乙方赔偿甲方(或业主)由此而受到的全部直接利益和预期可得利益的损失。乙方不准时履行保修义务的，甲方(或业主)有权雇请其他专业单位代为保修，
由此而发生的全部费用由乙方担当。因乙方缘由造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外缘由造成返修的经济支出，由责任方担当。如不能即时解决的设备故障，则由乙方无偿供应备用设备。
8.2保修期：负责在双方移交日起2年内免费保修服务(使用不当缘由造成的损坏，设备材料费成本价由使用方自负)。
8.3免费服务期满后，供应终身售后服务及升级维保服务，服务费用按成本价收取。
8.4在质保期内安装的任何零配件，必需是原生产厂家的产品，特别状况必需更换品牌的，应为同档次品牌并经甲方或业主认可。
9、乙方的投标保证金5万元转作本合同的履约保证金，待工程验收合格后无息退还。
七、隐藏工程验收
工程具备隐藏条件，乙方在做好工程质量自评自验的基础上，隐藏工程的验收应在24小时前通知监理公司、甲方，经甲方和监理公司代表签证后，方可进行下道工序的施工;任何未经甲方和监理公司签证同意的隐藏工程，乙方不得进入下道工序的施工。监理公司或甲方必需在接到乙方通知后24小时内为乙方办理有关签证手续。验收不合格，乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重新验收，并工期不顺延。
八、承包式及合同价款的调整
本工程为包工包料，按图施工，闭口包干。除甲方要求或设计变更外，甲方不再支付其他任何费用。在合同期内发生甲方要求或设计变更，由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。调整的价格，投标清单中有的项目，根据投标单价和实际中标价格同比列计算的单价调整，投标清单中没有的项目，根据市场价经甲方签证的单价计算调整。乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。甲方也可以自行选购工程材料，由此导致
若因乙方选购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费用由乙方担当。
九、工程款支付
工程款的支付方式为
1、在工程进度满意甲方要求的前提下，室内穿线工作完成七天内，经监理工程师、甲方确认，由甲方凭有效发票向乙方支付合同总价的30%工程款。
2、全部设备安装完成并调试完毕后，经监理工程师、甲方验收确认合格后，甲方凭有效发票向乙方支付合同总价的50% 工程款。
3、乙方在系统试运行30天后，向政府有关部门提请验收。整个工程验收合格后进行工程结算，双方确认结算后七个工作日内，甲方凭政府相关部门的验收合格证书和有效发票向乙方支付剩余合同总价的15%，尾款5%作为工程保修金，待二年保修期满后的十五个工作日内对保修金进行结算，并在结算后七天内无息结清余款。
十、设备材料供应
1、材料设备由乙方负责选购，全部设备材料必需是符合设计、安防规范和甲方要求的合格产品，并报监理工程师和甲方质量管理人员现场验收后方可使用。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方应负责拆除更换，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用并工期不顺延。设备材料的运输、保管由乙方负责，因设备材料的缘由给工程质量、工期等造成影响和损失的，由乙方担当责任。乙方如需要使用代用设备材料，必需经甲方代表书面认可，由此增减的合同价款，按本合同第八条规定进行调整。
2、主要关键设备及涉及到外观、永久使用的设备材料，甲方有权实行甲定乙供或甲供。产生的价款变动，按本合同第八条规定进行调整。
十一、验收
1、工程竣工后，乙方应书面通知甲方和上海市技防办验收，甲方和技防办自接到验收通知__15日_内组织验收，经甲方和技防办共同验收合格的，方视为工程通过验收，并双方办理验收、移交手续。如甲方或技防办在规定时间内未能组织验收，甲方需准时通知乙
2、验收标准：本工程以乙方投标书所承诺的质量要求、施工图纸、工程材料清单，时间方案表，招标文件、投标书、中标通知书和有关国家和地方制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
3、乙方对供应的设备材料和工程成果的质量负责，如在甲方或技防办的验收过程中因乙方的施工设计方案或施工质量存在问题而导致验收不能通过，则乙方须负责担当全部费用予以返工修改直至通过验收认可，并对由此给甲方造成的损坏或损失负责修复或赔偿。
十二、违约责任
甲、乙双方如构成违约，应担当相应的违约责任，受损方可以依据有关法律、法规、惯例等要求违约方赔偿。
1、甲方的违约责任如下：
(1) 未按商定准时支付工程款的，应每天按应付未付款部分的同期银行存款利率计算向
乙方支付违约金。
(2) 如甲方要求对隐藏工程进行重复验收且阅历收合格的，应担当由此产生的费用。
2、乙方详细的违约责任如下：
(1)工期延误，赔偿标准 1000元/天;
(2)工程质量未达到投标承诺或竣工验收后二年内发生质量问题，乙方应当在收到甲方通知后三日内无条件予以返修或重新施工，直至质量符合商定标准，由此导致工程延误的，乙方应担当工期延误的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的全部直接损失和预期可得利益的损失。
(3)未履行项目经理到位，支付违约金为合同总价的1%;
(4)未履行主要施工管理人员满意施工管理需要且准时执行要求更换或增加施工管理人员的监理函件承诺，支付违约金为合同总价的1 %;
(5)未履行不发生重大质量平安事故承诺，支付违约金为合同总价的 5 %，并担当由此发生的一切经济责任。
(6)甲方要求对隐藏工程进行重复验收，阅历收不合格的，应由乙方担当由此产生的费用。
(7)甲方有权在合同总价中直接扣除乙方违约而须担当的违约金或赔偿金。
十三、本合同组成文件包括本合同、招标文件、投标书、中标通知书、全
套施工图纸、工程量清单和设备材料清单等，上述文件构成本合同不行分割的整体。本合同未尽事宜，由双方本着求实、友好态度协商解决并签订补充协议。协商不成时，任何一方可依法向工程所在地人民法院起诉。
十四、本合同签字盖章后生效，至本工程验收合格，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍旧生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。结清尾款后自动失效。
十五、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)
代表(签字)：代表(签字)：乙方(盖章)
日期：日期：
建筑智能化工程合同范本篇5
甲方：
乙方：
一、项目名称：
1、安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更
2、楼宇对讲系统：
3、合同项目范围包括了全部合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发觉有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且的确是乙方供货范围中应当有的，并且满意合同附件对合同设备的性能保证值要求所必需的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。
4、合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不行预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。
二、合同期限：
1、自20xx年6月5日至20xx年6月4日
2、乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在合同期限内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。
三、合同价格：
1、本合同工程总造价为：人民币元整(RMB)。大写：。
2、工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的全部设计、人工、设备材料的选购及供应费用。本工程设备详见合同附件《欣苑小区智能化工程清单》;
3、本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的全部费用。
四、付款及结算：
1、本合同使用货币种类为：人民币。
2、付款方式：汇款。
3、进度款支付：甲方按每半年施工形象进度70%支付工程款给乙方。
4、竣工结算方法：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。剩余5%作为保修款，待保修期满后一次性付清。
5、结算：固定单价合同，工程量以实际发生为准。设计变更，现场签证中的材料综合
五、设备与材料进场协调：
1、本合同标的项目实施应满意甲方工程建设进度和挨次的要求，应保证准时和完整性。
2、乙方自行组织的设备与材料运输方式由乙方自定;无论设备与材料来源如何，进场时必需由甲方、乙方、监理方共同进行检验并由乙方填写相关进场检验记录，经监理方和甲方签字，由乙方保留，待工程验收前报送甲方归档。
六、包装与标记：
1、乙方交付的全部货物要符合GB10058-88包装储运指示标志规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输;多次搬运和装卸的结实包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并要有减震，防冲击的措施;若包装无法防止运输装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方应在设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的爱护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的状况下平安运抵合同设备安装现场。
产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。
2、乙方应标清晰包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。
3、乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：
合同号; 目的站; 供货、收货单位名称; 设备名称/机组图号; 箱号/件号。
凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位臵及起吊点，以便于装卸搬运。根据货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有"轻放'、"勿倒臵'和"防雨'等字样。
4、对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。
5、每件包装箱内应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的具体装箱清单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份，另邮寄装箱清单4份。
6、技术资料应按每套设备分别包装，并在外包装箱外加以注明，一次性发货。
7、备品备件应分别包装，并按7.2条款注明上述内容，专用工具也应分别包装。
8、各种设备的松散零部件应采纳好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并应尽可能整车发运以削减运输费用。
七、技术服务和联络
1、乙方应准时供应与合同标的项目有关的工程设计、设备检验、安装、调试、试运行等相应的技术指导、技术协作、技术培训等全过程服务。
2、乙方需派人员到现场进行技术服务，按技术资料进行施工安装、调试和启动试运行，并负责合同设备在安装调试、试运行中发觉的制造质量及性能等有关问题的处理。在此期间的一切现场施工费用乙方自行负担。现场服务人员的现场补助费、夜间特别服务费、节假日服务费、食宿费等均由乙方自理。
八、设备、材料质量及施工质量检验
1、无论甲方代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动准时地向其供应合同标的项目安装以及合同设备、材料自身消失的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在甲方不知道的状况下乙方不得擅自处理。无论甲方代表是否参加进厂检验并且签署了检验报告，均不能被视为乙方质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量的责任。甲方自行选购设备与材料如存在相关问题，乙方有责任在进厂检验时有依据地提出，否则乙方担当质量保证责任。
全部这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分，由乙方整理睬同监理方签字，并于工程实施验收前供应给甲方存档。此外乙方应在随机文件中供应合格证和质量证明文件。
2、现场检验时，如发觉材料、设备由于乙方缘由(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，由乙方处理解决。
3、乙方如对上述甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后10天内提出，否则上述要求即告成立。
4、如双方代表在会同检验中对记录不能取得全都意见时，可由双方托付权威的第三方检验机构/双方权威机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由乙方负责。
5、由于乙方缘由而引起的设备或部件的修理时间或更换时间，以不影响工程建设进度或则1个月两者孰长为期限，否则按实际重臵价格(含相关费用)由乙方重臵相关设备和部件，发生款项由乙方担当。
6、上述9.1-9.4条款提出的索赔，应按9.5条款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造：修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由甲方从下次付款中扣除，不足部分甲方保留追述权力。
7、甲方对到货检验的货物提出索赔的时间，自甲、乙双方不能就设备或材料质量检验结果及争议处理方式达成共识起一个月内。
8、上述9.1-9.8条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发觉问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理均不能视为乙方按合同的相应条款规定应担当的质量保证责任的解除。
九、税费
1、依据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应当交纳的与本合同有关的税费，由乙方担当。
2、合同价格为含税价。乙方供应的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备或部件等全部税费(包括保险)已全部包含在合同价格内，由乙方担当。
十、分包与外购
乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备、材料或部件进行分包(包括主要部件外购)，不得转包。
十一、合同的变更、修改、中止和终止
1、本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)做任何单方面的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。假如该项修改转变了合同价格和交货进度，应在收到上述通知书的5个工作日内，提出影响合同价格或交货期的具体说明。双方同意后，经双方法定代表人或托付代理人(须经法定代表人书面授权托付)签字并报原合同审查单位审查后方能生效，将生效后的有关部分抄送到有关单位。
2、假如乙方有违反或拒绝执行合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后15天内确认无误后，应对违反或拒绝做出修正，假如认为在15天内来不及订正时，应提出订正方案。假如得不到订正或提不出订正方案，甲方保留中止合同一部分或全部的权力。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此发生的一切费用损失和索赔将由乙方负担。
3、假如甲方行使中止权力后，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方中止部分款索回。
4、在合同执行过程中，若因国家方案调整而引起本合同无法正常执行时，甲、乙双方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商处理。
5、假如乙方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销等)或无偿还力量
或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权马上书面通知乙方、破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人供应选择，按其给出合理忠实履行合同的保证状况，执行经过乙方同意一部分合同。
十二、不行抗力
1、不行抗力是指：严峻的自然灾难和灾难(如：台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)、战斗(不论是否宣战)、叛乱等等。合同双方中的任何一方，由于不行抗力大事而影响合同义务的期限相当于不行抗力时间影响的时间，但是不能由于不行抗力的延迟而调整合同价格。
2、受到不行抗力影响的一方应在不行抗力事故发生后，尽快将所发生的不行抗力大事的状况以传真或电报通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方批阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不行抗力的影响消退后，应将此状况马上通知对方。如双方对不行抗力大事的影响估量将连续到120天以上时，双方应将通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收问题)。
十三、合同争议的解决
1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向法院提起诉讼。
2、法院判决对双方都有约束力。
3、由上述过程中发生的费用，如法院判决另有规定外，应由败诉方担当。
4 在法院审理期间，除法院审理的事项外，合同仍应连续履行。
十四、合同生效
1、本合同经双方法定代表人或托付代理人(须经法定代表人书面授权托付)签字，加盖合同专用章。
2、本合同有效期限：从合同生效之日直到签发"最终验收证书'并理赔完毕货款两清之日止。
十五、保证与索赔
1、保证期是指合同设备、材料、安装工程签发最终验收证书之日起三年(签最终验收证书)。
2、乙方保证其合同设备、材料、安装工程的技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备选型均符合平安牢靠、经济运行和易于维护的要求。乙方保证本合同所交付的技术资料完整统一和内容正确，乙方仍有义务供应完整的技术资料。乙方有义务保证技术资料精确的并能满意合同设备的安装、调试、运行和维护要求。
2.1 合同执行期间，假如乙方供应的合同设备、材料、安装工程有缺陷和技术资料有误，或者由于乙方技术人员安装、调试错误和疏忽，造成工程返工、报废，乙方应马上无偿更换和修理。假如要更换，乙方应负担由此产生的安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于故障发生起的三个工作日，否则应按本合同16.9条款处理。
2.2 由于乙方未按所供应的技术资料、图纸、说明书和现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由乙方负责修理、更换，但乙方有义务尽快供应所需更换的部件。
3、合同规定的保证期间，乙方应完成甲方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对非正常修理和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。
4、在保证期内，如发觉合同设备、材料、安装工程有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应马上无偿修理、更换、赔款。包括由此产生的安装现场更换费用、运费及保险费由乙方负担。
5、假如由于乙方的责任需要更换、修理有缺陷的合同设备、材料、安装工程，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
6、如合同设备在保证期内发觉属乙方责任非常严峻的缺陷(如设备性能达不到要求等级)则其保证期将自该缺陷修正后开头延长计算一年。
7、假如不是由于甲方缘由或甲方要求推迟施工工期而乙方未能按本合同规定的施工工期完工时(不行抗力除外)，甲方有权按下列比例向乙方收取违约
金。迟交工每周，违约金金额为迟交工程项目金额的0.5%;迟交工5周以上，违约金金额为迟交工程项目金额的1%;不满一周的按一周计算;合同工程违约金总金额不超过合同总价的5%;乙方支付迟交违约金并不解除乙方根据合同连续组织施工的义务。
8、假如由于乙方技术服务包括施工、安装、调试的延误;疏忽和错误，在执行合同中造成的延误，每延误工期一周，乙方将向甲方支付合同设备总价的0.5%违约赔偿金，合同设备这部分赔偿金不超过合同设备总价的5%。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。
十六、保险
1、乙方依据运输方式向保险公司以甲方为收益人投保发运合同设备价格110%的运输一切保险，保险区段为乙方仓库到交货现场(包括卸货)后90天止。
2、乙方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110%;以乙方为收益人的设备制造险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题/车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满消失的设备质量问题。
十七、其它
1、本合同严格遵守中华人民共和国合同法的有关规定。
2、本合同所包括的附件是本合同不行分割部分，与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同双方担当的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺和行动。
4、本合同列明白双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不担当本合同以外的责任、义务、补偿和补救。
5、双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
6、本合同项下双方相互供应的文件、资料，双方除为履行合同目的外，均不得供应给与合同设备和相关工程无关的第三方。
7、任何一方向对方提出的函、电、网通知或要求，如系正式书写并按对方
智能化工程合同范本 1.什么是小区智能化系统工程合同书 甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一部分工程概况1、工程概况1.1工程名称：_________小区智能化系统工程1.2工程地点：_________1.3工程内容1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智
能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。 可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、WWW/E-Mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。 建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围2、工程承包范围2.1承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成3、合同总额及承包方式3.1合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设 _________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_________万元（_________元整）。 3.2承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。3.3特别说明1）在本次智能化系
弱电智能化施工合同范本 建筑弱电系统一般可分为通信自动化系统、办公自动化系统、楼宇自动化系统等3大类，统称为3A系统。但由于火灾自动化系统和保安自动化系统在行业管理上有许多特殊的规定，所以有时将FA和SA系统从BA系统中独立出来，把建筑弱电系统分为CA、OA、BA、FA、SA等5大类，统称为5A系统。下面是为您整理的“弱电智能化施工合同范本”，希望您喜欢！更多详细内容请点击出国留学网查看。 弱电智能化施工合同范本1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况
1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：xx小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分
造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算，单价380.00元（含税）
金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额（小写）：168720.00元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。 2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、 3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50元。 十、验收
完整版)智能化工程合同范本 化工程的标准和规范。 3.2.2如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。 智能化工程施工合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）就本工程事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 二、工程内容 本工程包括以下各子系统： 三、工程承包范围
乙方承担本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。验收合格后乙方承担两年免费维保。 四、合同工期 乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。 五、质量标准 1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装 完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用； 2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。 六、合同价款 金额（大写）：（人民币） 小写）：¥:（人民币） 合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）。
七、组成合同的文件 本合同文件包括以下文件： 1.1本合同协议书； 1.2招标书及其补充说明； 1.3投标书及其附件； 1.4标准、规范及有关技术文件； 1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）； 1.6工程报价汇总表和分项报价清单； 1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件； 1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同解释顺序 本合同文件解释顺序如下： 1、本合同协议书； 2、招标书和投标书及其附件； 3、标准、规范及其有关技术文件； 4、图纸（同1.5所述）； 5、工程报价单。
厂区智能化工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 1. 工程名称：厂区智能化工程 2. 工程地点：国网能源和丰煤电有限公司 3.承包方式：建筑智能化安装工程采用综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、智能化机房装修及配套系统等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥3297908元，（大写）：叁佰贰拾玖万柒仟玖百零捌元。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。 5．3合同暂定总价中已包含结构主体工程的管槽预留预埋费用，此部分内容已
弱电智能化施工合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：____小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算，单价___元（含税） 金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额（小写）：___元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、 3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张___元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任： 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。 3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。 4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。 5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。 十一、乙方责任 1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。
智能化工程合同（通用5篇） 智能化工程合同篇1 甲方： 乙方： 一、项目名称： 1、安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更 2、楼宇对讲系统： 3、合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。 4、合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。 二、合同期限： 1、自20xx年6月5日至20xx年6月4日 2、乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在合同期限内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。
三、合同价格： 1、本合同工程总造价为：人民币元整(RMB)。大写：。 2、工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。本工程设备详见合同附件《欣苑小区智能化工程清单》; 3、本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。 四、付款及结算： 1、本合同使用货币种类为：人民币。 2、付款方式：汇款。 3、进度款支付：甲方按每半年施工形象进度70%支付工程款给乙方。 4、竣工结算办法：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。剩余5%作为保修款，待保修期满后一次性付清。 5、结算：固定单价合同，工程量以实际发生为准。设计变更，现场签证中的材料综合 五、设备与材料进场协调： 1、本合同标的项目实施应满足甲方工程建设进度和顺序的要求，应保证及时和完整性。
标准的智能化工程合同（通用5篇）标准的智能化工程合同1 委托方: 承接方: 甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。 一、工程项目 1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程 2．工程地点： 3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。 （1）深化设计内容包括： ①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。 ②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。 ③乙方的深化设计不得超过合同总价。优化过程中工程量如有减
少，甲方可按合同单价在总价中减少。 （2）各子系统所必须实现的功能及措施： ①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。周界防越系统、视频监控系统的室外设备的防雷设备和措施费用已经包括在合同价内。乙方需按照国家标准进行实施而不作其他费用增补。 ②中心机房弱电核心设备的防雷接地须单独配置，不接入楼宇的接地系统，所需的包括室外接地系统，以及各凡接入中心机房的线缆、设备所需配备的防雷器等均由承揽方提供。 （3）乙方可委托具有二级以上设计与施工资质的单位进行本工程的设计与施工。 4．工程造价：工程固定总造价人民币元（含税），大写：。合同总价明细及弱电各系统价格明细分析见附件一～九（乙方投标报价清单）。 (以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”) （1）智能化工程总价包括施工图设计、供货、安装、调试、验收、保修期内维保、税金、风险费等全部费用。 （2）合同价是按照甲方提供的设备清单和完成该部分设备安装、系统调试所需的材料费、人工费和税及利润。 （3）各子系统中需由建设工程当地主管部门审批，从系统设计、施工至竣工验收均须由当地相关的政府管理部门审核、批准，乙方应按甲方要求负责办理一切手续、按时投入使用，并承担所有费用。 5．合同文件组成及解释顺序： （1）本合同协议书。 （2）招标文件。 （3）本合同专用条款。 （4）本合同通用条款。
智能化系统建设工程合同6篇 第1篇示例： 智能化系统建设工程合同 一、合同双方 甲方（承包商）： 公司名称：XXX公司 注册地址：XXXXXX 法定代表人：XXX 乙方（用户）： 二、合同背景 为了更好地提高工作效率、降低成本，甲方与乙方就智能化系统 建设工程相关事宜达成一致，特签订本合同，共同推动智能化系统建 设工程的顺利进行。 三、项目描述 2. 项目内容：包括但不限于智能化系统规划、设计、建设、测试、调试、交付等全部工程内容。 3. 项目周期：从合同签署之日起，XXX个工作日内完成。
四、合同规定 1. 合同金额：本项目的合同金额为XXX万元，其中乙方需支付XXX%的预付款作为启动资金。 2. 建设标准：甲方应按照国家相关规定和标准，确保智能化系统建设工程的质量。 3. 交付责任：甲方应于工程竣工后XXX日内将智能化系统完整且无缺陷地交付给乙方。 4. 风险责任：若因甲方原因导致项目延期或工程质量不达标，甲方应承担相应的罚款责任。 五、合同变更 1. 如需对合同内容进行任何变更，必须经双方协商一致并签署书面协议方可生效。 2. 双方任何一方未经对方同意擅自变更合同内容的，应承担相应的法律责任。 六、合同解除 1. 如因不可抗力等因素导致双方无法继续履行本合同的，可协商解除合同，但需提前XXX天书面通知对方。 2. 如一方违反合同内容导致另一方无法继续履行合同的，违约方应承担赔偿责任。
七、争议解决 本合同因任何争议均应通过友好协商解决，如无法协商一致，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。 八、合同效力 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。 以上为智能化系统建设工程合同的正文内容，双方经过充分协商并达成一致意见后签署生效。希望双方能够共同努力，顺利完成智能化系统建设工程，共同推动企业发展。 第2篇示例： 智能化系统建设工程合同 一、甲方（专业公司全称或个人姓名）： 住址： 联系方式： 鉴于甲方具有智能化系统建设的技术能力和经验，乙方需要智能化系统建设建筑项目，双方经友好协商一致，达成以下合同： 二、工程概况： 1. 项目地点： 2. 项目范围：
智能化工程合同(合同范本) 【智能化工程合同(合同范本)】 合同编号：X 甲方：（以下简称“甲方”） 地址： 法定代表人（负责人）： 乙方：（以下简称“乙方”） 地址： 法定代表人（负责人）： 鉴于甲方拥有相应的资质，并需要实施智能化工程项目，乙方具有相应的技术和经验，双方经友好协商，达成以下合作事项，特订立本合同。 第一章合同目的及范围 1.1 合同目的 本合同的目的是规定双方在智能化工程项目中的权利和义务，明确合同实施的范围和要求。 1.2 合同范围
甲方授权乙方负责智能化工程项目的设计、施工、调试和维护等工作。具体合同范围详见附件一《智能化工程项目范围及工作任务》。 第二章合同价格及支付方式 2.1 合同价格 根据项目范围和工作任务，甲方向乙方支付金额为万元（大写：）。 2.2 支付方式 甲方按照工程进展和乙方提供的工作报告进行阶段性支付。支付方式包括预付款、进度款及尾款。 第三章合同工期及延期处理 3.1 合同工期 本合同工期为个工作日，自合同生效之日起计算。 3.2 延期处理 若因不可抗力或甲方原因导致合同工期无法按时交付，乙方应在延期发生之日起日内书面通知甲方，并双方商议延期时间和补偿措施。 第四章质量保证和维护责任
4.1 质量保证 乙方应确保智能化工程项目的质量符合相关技术标准和法律法 规要求。 4.2 维护责任 合同生效后，乙方将提供智能化工程项目的维护服务。维护期 限为个月，自项目竣工验收之日起计算。 第五章合同变更和终止 5.1 合同变更 若发生合同范围、工作任务等重大变动，双方应通过书面协议 进行变更。 5.2 合同终止 根据合同约定，以下情况可导致合同提前终止： 5.2.1 乙方严重违反合同约定； 5.2.2 甲方因不可抗力等原因无法继续履行合同。 第六章争议解决 6.1 解决方式 本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构解决。
智能化施工合同范本 1. 背景 随着科技的不断发展，智能化施工技术在建筑行业中得到了广泛 应用。智能化施工通过引入先进的技术和设备，提高了施工效率，降 低了成本，并对施工质量进行了有效控制。为了明确双方的权益和责任，在进行智能化施工时，签订一份合同将具有重要的意义。 2. 合同目的 本合同的目的是明确智能化施工项目中甲方和乙方的权益和责任，保障双方的合法权益，规范施工过程，确保施工项目按时、按质、按 量完成。 3. 合同内容 3.1 项目概述 本项目名称为智能化施工项目，项目的详细规划和要求见附件1。 3.2 项目范围 本项目的范围主要包括但不限于内容： •设计与规划
•材料采购与供应 •施工计划与安排 •工程施工与监督 3.3 合同期限 本合同有效期自双方签署之日起，至项目完工并经验收合格之日止。 3.4 合同价格和支付方式 3.4.1 合同价格 本项目合同的总金额为X元（大写：人民币X元）。 3.4.2 支付方式 根据工程进度和阶段性完成情况，乙方有权向甲方提交相应的付款申请。甲方将在收到付款申请后的十个工作日内支付对应金额。 3.5 知识产权 3.5.1 设计方面的知识产权 设计方在项目中所提出的所有智能化施工设计的专利权归甲方所有。
3.5.2 施工方面的知识产权 施工方在项目中所采用的施工技术和设备的专利权归乙方所有，甲方有权在项目完成后获取该知识产权的非独占使用权。 3.6 违约责任 3.6.1 甲方违约责任 甲方违约情况包括但不限于未按时支付款项、未提供合理的施工条件等情况。若甲方发生违约情况，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。 3.6.2 乙方违约责任 乙方违约情况包括但不限于未按规定时间完成工程、工程质量不符合要求等情况。若乙方发生违约情况，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。 3.7 争议解决 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。 3.8 合同变更和解除 3.8.1 合同变更
建筑物智能化系统技术服务合同范文合同编号合同编号 一、合同目的 本合同的目的是为买方提供智能化系统技术服务，以满足买方对建筑物智能化系统的需求。 二、合同内容 1. 买方要求卖方对其建筑物的智能化系统进行技术升级和维护，并提供相应的技术支持和咨询服务。 2. 卖方应根据买方的要求提供相应的技术方案，并在买方确认后进行系统的安装、调试和后期维护。 3. 卖方应对买方提供的建筑物智能化设备进行技术培训，确保买方能够正确使用和维护设备。 4. 买方应配合卖方工作，提供建筑物相关的技术资料和设备。 三、技术服务内容 1. 智能化系统技术升级：卖方将根据买方的要求，对建筑物的智能化系统进行升级和改造，并确保系统的稳定运行。 2. 系统维护和故障排除：卖方将定期对建筑物智能化系统进行维护，及时处理系统故障，并提供紧急维修服务。
3. 技术支持和咨询服务：卖方将为买方提供系统使用过程中的技术支持和咨询服务，解答买方的疑问并提供相应解决方案。 四、服务期限 本合同的服务期限为起始日期至终止日期，具体截止日期双方可协商约定。 五、技术服务费用 买方应按合同约定的服务范围和费用标准支付相关技术服务费用。具体费用标准双方在本合同签订之前已经确定，并如下约定： 1. 技术升级费用：根据买方的建筑物规模和升级要求，双方确定相应的技术升级费用。 2. 维护费用：双方约定年度维护费用，并根据维护服务的次数进行结算。 3. 咨询服务费用：卖方提供的技术咨询服务，按照每次咨询的时间或次数计算相应的咨询服务费用。 六、费用支付方式 1. 技术升级费用：买方应在技术升级工程验收合格后的10个工作日内支付50%的技术升级费用，在后续的30个工作日内支付剩余50%的技术升级费用。
智能化系统建设工程合同 1. 合同背景 智能化系统建设工程合同（简称“本合同”）由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就智能化系统的设计、开发、构建、测试、交付等事宜达成一致，确立双方的权利和义务。 2. 合同目的 本合同的主要目的是确立双方合作关系，明确智能化系统建设工程的范围、工作进度、支付方式、验收标准等内容，以促进项目的顺利进行和有效管理。 3. 合同条款 3.1 项目描述 3.1.1 甲方向乙方描述智能化系统建设工程的具体要求及功能，包括但不限于系统的硬件设备、软件模块、网络配置等。 3.1.2 乙方据此编制项目计划书，明确工程的时间进度、资源调配等关键要素，并在甲方确认后开始项目实施。
3.2 工程进度 3.2.1 乙方应按照项目计划书和合同约定的工期，按时、优质地完成智能化系统建设工程的各项任务。 3.2.2 如遇特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时向甲方进行沟通，并提出解决方案。延误造成的损失由延误方负责赔偿。 3.3 付款方式 3.3.1 甲方将根据项目进展情况，按合同约定的付款方式及时向乙方支付相应的款项。 3.3.2 乙方应提供相关的发票和付款申请，以便甲方能够按时支付。 3.3.3 如发现乙方提供的发票和付款申请存在问题或不符合合同约定的条件，甲方有权拒绝支付相应的款项，并要求乙方进行修改补正。 3.4 质量保证 3.4.1 乙方应确保智能化系统建设工程的质量符合甲方的要求。 3.4.2 对于乙方提供的软件模块，乙方应提供详细的测试报告，确保软件的功能、稳定性、兼容性等达到甲方的需求。
3.4.3 甲方有权组织对乙方提供的系统进行验收，验收合格后方可进行支付。 3.5 维护与支持 3.5.1 在系统建设工程完成后，乙方应向甲方提供一定期限的免费技术支持和维护服务。 3.5.2 如系统在运行过程中出现问题，乙方应及时响应并提供解决方案。 3.5.3 若系统运行稳定且甲方满意，甲方可以选择与乙方续签维护服务合同，继续享受乙方的维护及支持。 4. 合同的变更和终止 4.1 变更 4.1.1 如双方在履行合同过程中需要变更某一条款，应以书面形式协商一致，并经双方授权的代表签字确认后生效。 4.1.2 变更导致的额外费用或工期延误由双方共同商定。
建筑智能化系统维保合同范本 甲方：_________ 乙方：_____________________ 签署日期：_______ 维护保养服务合同书年_____年_____月_____日 维护保养服务合同书 甲方：_________ （以下简称甲方）乙方：_____________________（以下简称乙方） 为保证弱电系统工程（工程竣工日期_____年_____月_____日）、系统工程（工程竣工日期_____年_____月_____日）、系统工程（工程竣工日期_____年_____月_____日）机房网络安装工程（工程竣工日期_____年_____月_____日）的长期、稳定、安全运行，就乙方为甲方提供本工程的系统维护保养服务，经甲乙双方协商一致，订立此合同： 一、合同执行期限和地点： 1、期限：本合同期限为壹年。 2、地点： 4、服务性质：质保期过后的系统维护服务和技术支持
5、服务范围：负责弱电系统工程（工程竣工日期为年8月1日）、院机房UPS配电系统工程（工程竣工日期为年2月1日）、LED显示屏系统工程（工程竣工日期为年10月20日）机房网络安装工程（工程竣工日期为年12月31日）中乙方提供的系统设备（前后端设备及传输设备），进行定期维护、保养、检 修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。 1）弱电系统部分： A.弱电机房整套设备。 B.弱电终端设备。 2）UPS系统部分 3)网络系统设备 4）LED显示屏 人为损坏，人力不可抗拒因素造成的系统及设备损坏不在此 合同服务范围内（如：雷击，地震等自然灾害）。对原系统进行改动（如更换设备、增加点位或变动设备安装位置等），不在此合同服务范围内。 甲方如需对原系统进行改动（如更换设备、增加点位或变动 设备安装位置等），则由甲乙双方协商，另行签订合同或采购单。 二、合同金额及付款方式： 2.付款方式：自本合同生效日起甲方应在七个工作日内向乙方支付
建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人（全称）：苏州工业园区唯亭镇房地产开发公司 承包人（全称）：苏州诺德智能化工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：唯亭动迁小区交通枢纽A、B区动迁房智能化工程（一标段） 工程地点：苏州工业园区唯亭镇葑亭大道北、星华街东 _ 工程内容：智能化系统 ___ 工程立项批准文号：_________________________________ 资金来源：_ ____ 二、工程承包范围 承包范围：智能化系统安装 三、合同工期 开工日期：以具备进场条件正式开工令为准 竣工日期： 合同工期总日历天数70天 四、质量标准 工程质量标准：_ 合格 五、合同价款 金额（大写）：肆佰壹拾伍万肆仟柒佰伍拾元整 （人民币）：￥4154750元整
六、付款方式： 工程款结算：进度款按完成合格工程量的75%支付，工程竣工验收合格后付至合同金额的80%，审计结束后付至审定结算价的80%，审计报告出具满壹年付至90%，余款于出具审计报告满贰年付请。 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、招标文件及其补遗书 7、标准、规范及有关技术文件 8、图纸 9、工程量清单 10、工程量清单报价书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。 组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
智能化系统建设工程合同 甲方（发包人）：_________ 乙方（承包人）：_________ 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1．工程概况 1．1 工程名称：_________小区智能化系统工程 1．2 工程地点：___________________________ 1．3 工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管
理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。 3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、WWW/E-Mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围 2．工程承包范围 承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，
项目智能化工程施工合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 甲方将项目智能化工程发包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 (一)、工程名称：项目智能化工程 (二)、工程地点： (三)、工程简介：智能化工程，项目总建筑面积约万平方米，包括。 (四)、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。 第二条：承包范围及工程内容 （一）承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对讲系统（包括门禁系统、家庭安防报警系统）、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统（只预埋线管）。 具体见甲方提供的总规划图的示意。 （二）承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容： （1）智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机（彩色可视不带安防功能）、室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及
【建筑智能化工程施工合同】 本合同由以下各方于【合同签署日期】签订： 甲方（业主或建设单位）： 单位名称：_____________________ 地址：_____________________ 法定代表人：_____________________ 联系电话：_____________________ 乙方（智能化工程承包商或施工单位）： 单位名称：_____________________ 地址：_____________________ 法定代表人：_____________________ 联系电话：_____________________ 鉴于甲方拟委托乙方进行建筑智能化工程施工，双方经友好协商，特订立以下建筑智能化工程施工合同： 一、工程内容 1. 项目名称：【建筑智能化工程项目名称】 2. 工程地址：【建筑智能化工程地址】 3. 工程范围：【具体智能化范围、内容等】 二、工期和进度 1. 工期：本工程的智能化施工工期为【具体工期】，自【起始日期】至【结束日期】。 2. 进度计划：乙方应按照双方商定的进度计划进行智能化工程施工，并及时向甲方汇报工程进展情况。 三、工程报价 1. 乙方提供的工程报价为【具体报价金额】（币种）。 2. 报价有效期：本报价的有效期为【报价有效期】，逾期作废。 四、付款方式 1. 甲方应按照双方约定的付款方式向乙方支付工程款项。 2. 工程款支付时间及比例：【具体支付时间及比例】。
五、质量标准 1. 乙方应保证施工质量符合国家和地方相关法规标准，并确保智能化工程的稳定运行和安全使用。 六、保修期 1. 智能化工程的保修期为【具体保修期限】，自工程竣工验收合格之日起计算。 七、施工安全 1. 乙方应制定详细的施工安全计划，并严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。 八、违约责任 1. 任何一方违约，应向对方支付违约金。违约金金额为违约方实际造成的损失的【违约金比例】倍。 九、争议解决 1. 合同履行过程中如发生争议，应由双方协商解决。若协商不成，可向所在地法院提起诉讼。 十、合同生效 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。 甲方（签字）：乙方（签字）： 日期：_______ 日期：_______
合同编号： 智能化工程施工合同 工程名称： **项目智能化工程施工合同工程地点：
甲方： 乙方： 年月日
智能化工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向，订立本合同。 1、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容及范围： 1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装。 1.2.2 具体内容：小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等。上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。 2、工期期限 2.1 开工日期： 完工日期： 总日历天数：
2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。 2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。 3、质量标准 乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规范》的规定。 4、承包方式 总价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位）、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价： 本合同总价为人民币（大写：）（含税） 5.2合同价款支付方式 5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付，乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已完工程量报表。甲方收到工程量报表并审核通过后，7个工作日内向乙方支付工程进度款； 5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料（要求提供原件共四套），竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后，双方核对乙方所完成部分的工程量，经甲乙双方签字确认后，甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %，乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金，在
建筑智能化施工合同 (实用版) 序言 下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。 本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。 Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs. Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.