建筑智能化设计合同协议书
甲方：【甲方全称】
地址：【甲方地址】
联系方式：【甲方联系方式】
乙方：【乙方全称】
地址：【乙方地址】
联系方式：【乙方联系方式】
鉴于甲方需要进行建筑智能化设计项目，乙方具备相关经验和能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同项目
甲方委托乙方开展建筑智能化设计项目，具体项目内容详见附件。
第二条合同期限
本合同自双方签字之日起生效，至项目完成验收合格之日止。
第三条服务内容及标准
1.乙方按照甲方的要求和设计标准，开展建筑智能化设计项目，并
保证设计结果的符合国家相关法规和技术标准。
2.乙方应当按时提交设计成果，并提供技术交底、技术支持和培训
等相应服务。
第四条服务费用及支付方式
1.甲方应向乙方支付相应的设计服务费用，具体金额为【具体金额】。
2.甲方应在合同签订后【具体天数】内，一次性支付全部设计服务
费用。
第五条保密条款
1.双方应对合同履行中所知悉的对方商业秘密和技术信息保密，不
得泄露或向第三方披露。
2.乙方不得在未经甲方书面同意的情况下，以任何形式宣传或展示
本项目，包括但不限于在媒体、网站或展览中发布相关信息。
第六条违约责任
1.甲方违反本合同约定，未按时支付设计服务费用的，应向乙方支
付逾期未付款金额千分之三的违约金。
2.乙方违反本合同约定，未按时提交设计成果或设计成果存在质量
问题的，应按照实际损失向甲方承担违约责任。
第七条知识产权
1.未经甲方书面同意，乙方不得擅自申请相关设计专利或技术标准，所有相关知识产权归甲方所有。
2.乙方在设计过程中产生的专利权、著作权等知识产权归乙方所有，但乙方应保证相关知识产权不侵犯第三方权益。
第八条法律适用和争议解决
1.本合同适用中华人民共和国相关法律法规。
2.因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条合同解除和终止
1.合同双方一致同意解除合同的，应提前【具体天数】书面通知对方。
2.因不可抗力等不可预见的原因，致使合同无法履行的，双方可协商解决或解除合同。
第十条其他约定事项
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同附件与主体合同具有同等法律效力。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效，以后的修订、补充协议应以书面形式进行。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
日期：日期：
智能化工程合同范本 1.什么是小区智能化系统工程合同书 甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一部分工程概况1、工程概况1.1工程名称：_________小区智能化系统工程1.2工程地点：_________1.3工程内容1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智
能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。 可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、WWW/E-Mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。 建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围2、工程承包范围2.1承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成3、合同总额及承包方式3.1合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设 _________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_________万元（_________元整）。 3.2承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。3.3特别说明1）在本次智能化系
建筑智能化系统合同 甲方：（以下简称“甲方”） 地址： 电话： 邮箱： 乙方：（以下简称“乙方”） 地址： 电话： 邮箱： 鉴于甲方希望建筑智能化系统，现甲乙双方经友好协商一致，达成 以下合作协议： 第一条合同目的及范围 1.1 合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在建筑智能化系统的设计、供应、安装、调试和维护等方面的权益和义务，确保项目按时完成且 达到质量要求。 1.2 合同范围：本合同适用于甲方的建筑智能化系统项目，包括但 不限于智能化设备、系统软件、数据传输和处理等相关工作内容。 第二条合同内容
2.1 设计阶段：乙方将根据甲方需求，提供与建筑智能化系统相关 的详细设计方案，并向甲方进行报备和确认。 2.2 供应阶段：乙方将按照甲方要求，供应符合规格和质量要求的 建筑智能化设备、系统软件等，并确保供货的及时性和完整性。 2.3 安装和调试阶段：乙方将派遣专业团队进行建筑智能化设备的 安装和调试工作，并确保在合理的时间内完成。 2.4 维护和支持阶段：乙方将为甲方建筑智能化系统提供定期维护，及时处理系统故障，并提供技术支持，确保系统长期稳定运行。 2.5 工期和付款方式：具体工期和付款方式将在双方协商确定后， 在正式合同中明确。 第三条保密条款 3.1 甲乙双方承诺在本合同项下的合作过程中，不得泄露对方的商 业秘密和机密信息。 3.2 在合同终止或解除后，甲乙双方应及时归还对方提供的秘密信息，并将其销毁。 第四条违约责任 4.1 若甲方未按照合同约定支付相应款项，将承担违约责任，并赔 偿乙方因此造成的经济损失。 4.2 若乙方在供应、安装、调试和维护等阶段未按照合同规定履行 义务，甲方有权要求乙方立即采取补救措施，并赔偿因此造成的损失。
建筑智能化咨询设计服务合同 建筑智能化咨询设计服务合同 合同编号：________合同编号 甲方：________甲方名称 地质：________甲方地质 甲方方式 统一社会信用代码：________甲方统一社会信用代码 乙方：________乙方名称 地质：________乙方地质 乙方方式 统一社会信用代码：________乙方统一社会信用代码 鉴于：________ 1.甲方拟进行建筑智能化咨询设计服务，乙方具有相关的技术实力和经验。 2.甲方欲聘请乙方提供相应的建筑智能化咨询设计服务，乙方愿意提供该服务。
双方本着互利互惠的原则，经协商一致，达成如下合同： ________ 第一章总则 合同目的 甲方聘请乙方提供建筑智能化咨询设计服务，乙方承诺按照甲方的要求、标准和合同约定进行相关工作。 定义和解释 1.建筑智能化：________指根据现代科学技术要求，对建筑物的建筑系统、用电系统、安防系统、照明系统、通信系统等进行智能化设计和咨询服务。 2.咨询设计服务：________指乙方根据甲方的需求，提供建筑智能化咨询和设计方案等相关服务。 3.合同：________本合同及其附件。 合同生效 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同有效期。 合同的解除和终止 1.本合同有效期届满，经双方同意可延期或续签。
2.双方当事人一方违反合同约定，经对方提出书面通知后30日内未采取补救措施的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。 第二章服务内容 咨询设计服务范围 1.甲方委托乙方进行建筑智能化咨询设计，包括但不限于下列工作：________ a.分析甲方的建筑智能化需求，提供相应的设计方案。 b.完成智能化系统的概念设计、初步设计和详细设计。 c.提供智能化系统的设备选型和布置方案。 d.协助甲方进行智能化系统的采购和施工监理。 e.提供智能化系统的投运调试和验收测试。 2.建筑智能化咨询设计的具体内容和工作阶段详见附件《建筑智能化咨询设计任务书》。 第三章服务费用和支付方式 服务费用及支付方式 1.甲方根据乙方提供的建筑智能化咨询设计服务，向乙方支付相应的服务费用。具体费用以书面协议为准。
建设工程设计合同范本（15篇） 建设工程设计合同范本 建设工程设计合同范本（精选15篇） 建设工程设计合同范本篇1 合同编号：_________ 本合同由下列双方于_________省_________市签署： 甲方：_________公司 乙方：_________公司 甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。 第一条设计内容 乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括： a.甲方厂区总平面布置; b.甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划; c.甲方技术经济效益分析与预测。 第二条设计期限 乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。
第三条设计报酬及支付方式 甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下： a.本合同签署后_________个工作日内支付_________元; b.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。 第四条各方义务 a.甲方义务 (1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料; (2)如期向乙方支付报酬。 b.乙方义务 (1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料; (2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。 第五条工程验收 a.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。 b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专
完整版)智能化工程合同范本 化工程的标准和规范。 3.2.2如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。 智能化工程施工合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）就本工程事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 二、工程内容 本工程包括以下各子系统： 三、工程承包范围
乙方承担本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。验收合格后乙方承担两年免费维保。 四、合同工期 乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。 五、质量标准 1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装 完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用； 2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。 六、合同价款 金额（大写）：（人民币） 小写）：¥:（人民币） 合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）。
七、组成合同的文件 本合同文件包括以下文件： 1.1本合同协议书； 1.2招标书及其补充说明； 1.3投标书及其附件； 1.4标准、规范及有关技术文件； 1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）； 1.6工程报价汇总表和分项报价清单； 1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件； 1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同解释顺序 本合同文件解释顺序如下： 1、本合同协议书； 2、招标书和投标书及其附件； 3、标准、规范及其有关技术文件； 4、图纸（同1.5所述）； 5、工程报价单。
xxxx智能化工程施工合同 甲方：xxxx限公司（以下简称甲方） 乙方：xxxx有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺当进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及xxxx有关规定，依据本工程的详细状况，签订本施工合同。 1. 工程名称：xxxx智能化工程 2. 工程地点：xxxx 3.承包方式：建筑智能化安装工程接受综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的状况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。 5．3合同暂定总价中已包含结构主体工程的管槽预留预埋费用，此部分内容已包含在深圳泛华工程集团有限公司（以下简称总包方）合同范围内，由总包方施工，结算时应扣除此部分费用；施工时，乙方必需对总包方预留预埋的管槽进行检查，如检查合格，不得重复预埋；如检查不合格，经监理公司及甲方确认后，属总包方缘由的，可由总包方另行预埋安装，如由乙方进行预埋安装，按现场签证处理，结算时按实际预埋安装的工程量进行结算，单价执行合同单价。此部分工程量不得重复计算。 样板房、大堂、电梯前厅部分已结算，本工程完工后结算时扣除此部分费用。 指纹锁、电动窗帘、空调限制器、室外园林背景音乐系统等部分不由乙方施工，结算时应扣除此部分费用。 其它未提及部分如不由乙方施工，结算时按竣工图按实结算。施工前乙方应对和总包公司、消防公司、园林公司、装饰公司等单位有关联的工程进行澄清，经甲方及监理单位确认后再行施工，不得重复施工。 5．4施工措施费：施工措施费接受包干形式，措施费已包含在本合同总价中，并包干运用，结算时不做任何调整。施工组织中的措施费包含但不限于：临时设施、临时搬迁（施工场地变更及因甲方销售须要等所引起）、材料二次搬运、场外租地及交通费、合同工期措施、成品爱惜、施工场地清理、施工噪音环保处理、销售协作、赶工措施、停水停电措施、政府检查以及其他施工技术措施等可能发生的各种风险因素及发生的费用。设计变更及签证工程中发生的以上措施费由乙方实惠，乙方不再另外计取。水电费、乙方施工人员出入证工本费和搭伙费（如有）由乙方自行向总包方交纳。 5．5总包管理及协作费未包含在合同总价中，按结算总价(扣除设备费)的3%计取,由甲方干脆向总包单位支付。 5．6按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用已包含在本合同总价内，由乙方向税收等部门缴纳（合同签订时xxxx未规定但合同履行过程中可能发生的凹凸压配电设备检测费不计在内，如有，由甲方缴纳）。 5.7合同造价的调整： 5.7.1本合同综合单价不随物价、汇率、利率变动、国家政策变动或市场变动等而做任何调整。 5.7.2承包范围内增减项目及设计变更、签证的造价按实际完成的工程量调整。 5.7.3因非承包人缘由造成合同承包范围内设计变更及现场签证综合单价的确认方法： （1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定； （2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； （3）合同中没有适用或类似的综合单价，由乙方提出综合单价，经甲方确认后执行。
智能化专业分包承包合同范本建筑智能化工程施工合同 工程名称： 发包方： 承包单位： 建筑智能化工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为_项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包工程内容： 二、合同工期： 1、开工日期：甲方通知之日，乙方配合土建工程及时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。
2、乙方根据甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单位沟通，指导预埋管件的安装施工。 3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。 三、质量尺度 1、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准，并达到甲方和当地政府部门验收合格的标准。 2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定尺度的合格条件； 4、工程质量目标不得低于甲方与总承包单位所定的要求，乙方应全力配合完成工程最
终质量目标。（如总包单位质量创杯，分包单位也应按创杯要求施工） 四、合同价款 本工程合同采用固定总价元（大写：），除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外，其他一律不作调整。 五、甲方责任 1、甲方代表。甲方任命为驻施工现场的代表，按照要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。 3、组织相关单位进行图纸会审和设想交底。 4、协调整决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。 六、乙方责任 1、乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人，德律风。按要求行使合同商定的权利，推行合同商定的职责。 2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全及火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
智能化系统工程设计合同 委托单位（简称甲方）：XX市XX房地产开发有限公司 设计单位（简称乙方）： 甲方委托乙方承担XX项目酒店（包括办公区）、公寓、写字楼、商业裙楼、公共配套区等智能化系统工程设计，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1甲方合同中提到的设计内容。 2.2甲方提供的已确认建筑装修平面图、楼层功能分布说明。 2.3乙方设计采用的设计相关的国家标准和规范及酒店管理方提供的相关设计规范。 第三条设计范围、内容及服务 3.1设计范围：XX项目智能化系统工程 3.2设计内容： XX项目智能化系统工程设计内容包括但不限于以下智能化系统： ①综合布线系统及计算机网络系统：（含内外网、无线WIFI、电话语音、信息发布、IPTV、客控箱等信息点位布线设计内容）； ②安保系统（视频监控、紧急求助SOS、巡更、门禁一卡通、电梯梯控、三方对讲）； ③程控电话交换机系统；
④广播电视系统：背景音乐系统及公共广播系统、有线电视及卫星电视接收系统；信息发布系统； ⑤无线对讲及无线网络覆盖系统； ⑥机房系统、UPS系统； ⑦会议系统：（会议室、接待室、大宴会厅及多功能厅及培训教室等位置扩声、视频、数字会议、远程会议、LED大屏、投影及灯光、集控等系统；会议室相关控制机房） ⑧酒店管理系统、停车场管理系统； ⑨可视对讲系统； ⑩客房控制系统、客房电子门锁系统； 本次设计内容除依据相关国家标准和规范外，还需要符合温德姆豪生酒店弱电系统设计规范。 3.3 设计交付内容 乙方就以上约定设计内容组织设计人员在双方约定时限内提交设计图纸方案： 设计图纸方案两大部分，一为工程施工图纸，二为造价及说明文本。 工程图纸主要包括：目录、设计说明、设备材料表、各系统点位详细的平面布置图及管线平面图、系统图、控制原理图、机房平面布置图、竖井平面布置图、非标部件大样图等，并提供相应电子档。 造价及说明文本主要包括：设计说明、功能技术要求及工程量清单及概算等，并提供相应电子档。 3.4乙方应做好设计施工图交底及施工服务，协助甲方与装修设计施工单位进行现场沟通，根据需要参加现场沟通服务不少于5次,差旅费用自理。 第四条合同签订后甲方分期、分批提供相关图纸。 第五条设计周期及时间。 5.1本合同设计周期共为：20天。
楼宇智能化设计合同 篇一：智能化设计合同(样稿) 工程设计合同 工程名称：某某智能化系统设计 工程地点： 发包人： 设计人： 签订日期：年月日 甲方：开发建设有限公司 乙方：股份有限公司甲方委托乙方承担某某智能化工程设计，工程地点：。经双方协商一致，签订本合同并共同执行。 1 甲方委托乙方根据需求进行本建设项目的设计方案撰写，具体设 计内容如下： 规模：总建筑面积为2625874m2 阶段：设计方案（技术规格书）、施工图、PPT方案介绍、工程概算设计书内容及要求：智能建筑扩初优化设计，施工图深化设计（本项目的BA，OA，CA，SA深化设计方案及深化设计施工图）、智能化系统招标规格书、及25天或次（即单个工程技术人员25个工作日）的过程监造服务等。具体包含以下各系统：
数字视频监控系统（CCTV）； 智能视觉周界防范系统； 入侵报警系统； 电子巡更管理系统； 一卡通管理系统（含临时访客子系统、通道控制子系统、梯控 管理子系统、门禁生物识别子系统、停车场管理子系统、车位 引导子系统、POS消费子系统、电子信报箱管理子系统等八大 子系统）； 景观智能照明控制系统； 背景音乐及紧急广播系统； 卫星电视及IPTV高清视频点直播系统； 中央空调计费系统 多媒体信息发布及查询系统； 多媒体会议系统； 楼宇自控系统（BAS）； 无线对讲中继系统； 综合布线系统； 计算机络系统； 综合管路系统；
机房工程； 物业管理系统； 智能楼宇管理系统（IBMS）； 防雷接地系统； 智能建筑集成系统IIS 根据项目定位及甲方设计要求，乙方设计及服务内容详解如下： 智能化系统方案设计和施工图设计，以及智能化系统招投标文件编制、配合业主对投标文件进行审查和评估。 系统概算费用)。 1）编制智能化系统施工图设计说明； 2）绘制综合安防系统施工平面图(包括：入侵报警、侦测报警、门禁、闭路电视监控、巡更等)；按楼层、设备布置位置、线桥架敷设路由及方式、线缆规格等； 3）绘制综合安防系统图(包括：入侵报警、侦测报警、门禁、闭路电视监控、巡更等)；各系统图按楼层进行系统设备配置设计，并与各系统施工平面图一致。 4）绘制楼宇自控系统施工平面图(包括：冷热源、空调、给排水、变配电、电梯、照明、空调分室计量等)；按楼层、设备布置位置、线桥架敷设路由及方式、线缆规格等； 5）绘制楼宇自控系统图(包括：冷热源、空调、给排水、变配电、电梯、照明、空调分室计量等)；各系统图按楼层进行系统设备配置设计，并与各系统施工平面图一致。
智能化施工合同范本 1. 背景 随着科技的不断发展，智能化施工技术在建筑行业中得到了广泛 应用。智能化施工通过引入先进的技术和设备，提高了施工效率，降 低了成本，并对施工质量进行了有效控制。为了明确双方的权益和责任，在进行智能化施工时，签订一份合同将具有重要的意义。 2. 合同目的 本合同的目的是明确智能化施工项目中甲方和乙方的权益和责任，保障双方的合法权益，规范施工过程，确保施工项目按时、按质、按 量完成。 3. 合同内容 3.1 项目概述 本项目名称为智能化施工项目，项目的详细规划和要求见附件1。 3.2 项目范围 本项目的范围主要包括但不限于内容： •设计与规划
•材料采购与供应 •施工计划与安排 •工程施工与监督 3.3 合同期限 本合同有效期自双方签署之日起，至项目完工并经验收合格之日止。 3.4 合同价格和支付方式 3.4.1 合同价格 本项目合同的总金额为X元（大写：人民币X元）。 3.4.2 支付方式 根据工程进度和阶段性完成情况，乙方有权向甲方提交相应的付款申请。甲方将在收到付款申请后的十个工作日内支付对应金额。 3.5 知识产权 3.5.1 设计方面的知识产权 设计方在项目中所提出的所有智能化施工设计的专利权归甲方所有。
3.5.2 施工方面的知识产权 施工方在项目中所采用的施工技术和设备的专利权归乙方所有，甲方有权在项目完成后获取该知识产权的非独占使用权。 3.6 违约责任 3.6.1 甲方违约责任 甲方违约情况包括但不限于未按时支付款项、未提供合理的施工条件等情况。若甲方发生违约情况，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。 3.6.2 乙方违约责任 乙方违约情况包括但不限于未按规定时间完成工程、工程质量不符合要求等情况。若乙方发生违约情况，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。 3.7 争议解决 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。 3.8 合同变更和解除 3.8.1 合同变更
建筑智能化分包合同(定稿) 1. 合同背景与目的 本分包合同旨在明确建筑智能化项目中的分包工作，确保各方在合同履行过程中的权益，并达到合同约定的目标。 2. 项目概述 3. 合同条款 3.1 项目范围和工作量 设计与集成智能化系统 •根据项目需求，设计智能化系统，并按照相关标准进行集成。 •负责智能化系统与建筑物其他系统的联接与协调。 安装、调试和维护智能化设备 •负责智能化设备的安装和调试工作，保证设备正常运行。 •提供设备维护和故障排除服务，并及时响应遇到的问题。 技术支持与培训 •提供技术支持，解答项目相关问题。
•对项目相关人员进行培训，确保他们能够正确地操作和使用智能化系统。 3.2 项目时间和进度 本分包合同的项目时间和进度如下所示：开始日期：【填写具体日期】完成日期：【填写具体日期】 3.3 付款方式 根据项目进度和合同约定，支付方式如下：首付款：合同签订后【X】个工作日内支付【金额】。进度付款：根据合同约定的工作阶段完成情况支付相应金额的【X】%。最终付款：合同结束后【X】个工作日内支付剩余款项。 3.4 质量保证 •分包商应确保所提供的设备和系统符合合同约定的质量标准，并承担相应的质量责任。 •如发生设备故障或系统不符合约定要求的情况，分包商应及时修复或调整，以确保项目按时完成，并满足合同的质量要求。 3.5 保密条款 •项目双方应对所了解到的对方商业和技术信息保密。
•未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或使用对方的机密信息。 4. 争议解决 对于因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好磋商解决。如果无法达成一致意见，则应提交至有管辖权的仲裁机构进行调解。 5. 合同生效与终止 本合同自双方签字之日起生效，并持续有效直至项目完成。除非双方达成一致意见，否则合同不可中途终止。 6. 其他事项 本合同中未涉及的事项，由双方协商确定并适时进行补充协议。 7. 合同签署 本合同经双方确认无误后，由双方授权代表在下面签字，以昭示合同的有效性。 【填写甲方名称】【填写乙方名称】签字：签字：日期：日期：
智能化施工合同 1. 引言 智能化施工合同是指在建筑工程施工过程中应用智能化技术和管 理模式的合同。随着科技的进步和人工智能的发展，智能化施工在建 筑行业中得到了广泛的应用。本文档旨在详细介绍智能化施工合同的 定义、内容、重要性以及合同履行过程中需要注意的事项。 2. 定义 智能化施工合同是指由施工方和业主方签订的一种合同，用于规 范双方在智能化施工项目中的权益、义务和责任。智能化施工合同的 主要特点是在传统施工合同的基础上，引入了智能化技术和管理模式，以提高施工效率、降低施工风险、改善施工质量。 3. 内容 智能化施工合同的内容主要包括以下几个方面： 3.1 项目范围和目标 智能化施工合同应明确项目的范围和目标。具体而言，合同应包 括项目规划、设计要求、工期计划等内容，以确保双方对项目的目标 和实施计划有清晰的认识。
3.2 技术要求和标准 智能化施工合同应规定施工所需的智能化技术要求和标准。这些要求和标准可以包括施工过程中使用的智能化设备和软件、施工现场的智能化管理系统等。 3.3 质量控制和验收标准 智能化施工合同应明确质量控制和验收标准。具体而言，合同应包括施工过程中的质量控制措施、质量验收标准和程序等内容，以确保项目达到预期的质量要求。 3.4 价格和支付方式 智能化施工合同应明确价格和支付方式。具体而言，合同应包括工程总价、付款方式和付款进度等内容，以确保双方在经济方面的权益得到保障。 3.5 保修和维护 智能化施工合同应规定保修和维护责任。具体而言，合同应包括设备的保修期、维护责任和维修方式等内容，以确保施工后设备的正常运行和维护。
3.6 变更和解除合同 智能化施工合同应规定变更和解除合同的条件和方式。具体而言，合同应包括变更合同的程序和解除合同的条件、违约责任和赔偿方式 等内容，以确保双方在变更和解除合同时的权益得到保护。 4. 重要性 智能化施工合同的重要性在于： •规范施工过程：智能化施工合同的签订可以规范施工过程，明确 双方的权益和责任，提高施工效率和质量。 •保障质量和安全：智能化施工合同可以规定质量控制措施和安全 管理要求，确保项目达到预期的质量和安全要求。 •保障经济利益：智能化施工合同可以明确价格和支付方式，保障 双方在经济方面的权益。 5. 注意事项 在智能化施工合同的履行过程中，需要注意以下几个事项： •合同的明确性：合同应尽量明确具体的项目范围、目标和要求， 避免模糊性和歧义性的条款。
实用标准文案 精彩文档 建设工程设计合同 工程名称：建筑智能化设计 工程地点：河南省 合同编号： 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司签订日期：二〇一六年七月二十日 中华人民共和国建设部 监制
国家工商行政管理局 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司 乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司 甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致，签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第2条工程概况和工作范围： 一、工程概况
实用标准文案 工程名称：建筑智能化设计 工程规模：工程总建筑面积为8000.00m2。 二、合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布置、综合布线、信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布置及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS、能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图设计服务（包括施工图报审）。 根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工作范围和工作分工如下： 1﹑设计调研阶段 ①需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并 提交调研报告； B、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证； ②工作考察（案例、产品等） 精彩文档
智能合作协议书 智能合作协议书3篇 随着社会不断地进步，越来越多人会去使用协议，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。大家知道协议的格式吗？以下是店铺收集整理的智能合作协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 智能合作协议书1 甲方：住所：联系电话： 乙方：住所：联系电话： 风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲方将______项目智能化工程发包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条、工程概况 1、工程名称：_______项目智能化工程。 2、工程地点：____________________。 3、工程简介：_______智能化工程，项目总建筑面积约_______万平方米。 4、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。 第二条、承包范围及工程内容 1、承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括智能对讲系统（包括门禁系统、家庭安防报警系统）、电梯对讲系统、闭路监控
系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统（只预埋线管）。 2、承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。 第三条、验收甲方于乙方材料设备到达现场____日内完成报审报验手续后乙方开始安装，全部材料设备安装调试完毕后由甲方、乙方共同验收，乙方确保本工程验收合格。 第四条、质量保修期以分系统计算质量保证期，各期系统的质量保证期均为________年，自该期工程竣工并交付使用之日起计。 第五条、合同工期计划开工日期：________年____月____日。具体日期以甲方现场代表或甲方委托的监理公司签发的开工令所示开工时间为准。 第六条、材料供应与计价 1、本工程所需各系统产品由乙方采购，但所选品牌必须是甲方指定的品牌。 2、乙方负责采购供应的设备材料，乙方必须保证设备材料质量合格。 3、乙方保证本工程所选用的线缆满足设备及环境屏蔽需要，保证系统设备使用效果良好。当选用的线缆不能满足设备及环境屏蔽需要时，乙方须更换直到合格为止。 4、乙方每批材料进场必须提供生产厂家的产品质量合格证和检验报告。根据国家、省、市的规范及当地相关部门规定要求，材料、设备在使用前必须进行检测的，乙方应承担完成材料、设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给甲方。如检验不合格，乙方必须在_______小时内安排退场，并安排符合要求材料重新进场，所延误的工期不顺延。 5、乙方提供的施工材料必须与甲方确认的工程设计、施工图纸相符，满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经甲方最终书面确认后方可用于施工，并附有材料出厂
智能化设计合同
委托方：（简称甲方） 受托方：（简称乙方） 委托方委托受托方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依照下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、设计费等见下表。 2.1项目概况 项目总建筑面积****平方米， 2.2系统组成情况 2.2.1本项目智能化设计内容包括以下： ➢家庭安全防范系统 ➢电子巡更系统 ➢园区网络覆盖 ➢智慧社区 ✧信息应用系统 ➢智能卡应用系统 ✧建筑设备管理系统 ➢电梯五方通话系统 ➢地库液位报警系统 ➢园区环境监测系统 ➢智能叫梯 ✧公共基础系统 ➢机房工程
➢不间断电源系统 ➢防雷接地系统 ➢综合管路系统 ✧信息设施系统 ➢信息接入系统户内布线系统 ➢信息网络系统 ➢背景音乐系统 ➢信息发布系统 ➢移动信号覆盖系统 ✧安全防范系统 ➢周界入侵报警系统 ➢地库紧急求助系统 ➢视频安防监控系统 ➢可视对讲及门禁系统 ➢车辆出入管理系统 ✧其它 ➢户内智能家居 设计费用计算 本项目智能化系统设计费计算如下： 备注： 1、以上报价包含上述第2.2条智能化应用子系统及咨询服务； 2、与有线电视、电信等运营商配合完成项目综合管网设计； 第三条委托方应向受托方提交的有关资料及文件： 智能化系统设计：
第四条受托方智能化系统设计应向委托方交付的设计资料及文件： 备注： 1、委托方提交第三条所述资料及文件超过规定期限15日的，受托方按合同第四条约定的交付设计文件时间相应顺延；超过规定期限15日以上时，受托方可与委托方协商重新确定提交设计文件的时间。 第五条本合同设计费按照以下交付标准收取。 1、本合同智能化系统设计费金额合计为人民币：￥￥￥，其中不含税金额为 ￥￥￥，税金为￥￥￥元（大写：），增值税，智能化系统设计支
word)建筑智能化施工合同XXX智能化施工合同 建筑智能化工程施工合同 建设单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为奉贤“XXX”项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：XXX项目建筑智能化工程 工程地点：河南永城 承包工程内容：本项目施工图范围内的工作内容（不包括室内预埋管。单元进户门扇、地下自行车出入口门扇和地下车库与楼层通道口门扇由甲方另行分包制作安装） 二、合同工期： 1、开工日期：甲方通知之日，乙方配合土建工程及时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。 2、乙方按照甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单元沟通，指导预埋管件的安装施工。
3、由于甲方及土建总包单元的原因影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。 三、质量标准 1、工程质量尺度：乙方施工的预埋及安装工程应达到招标书承诺的质量要求、图纸技 术要求和国家、地方验收规范标准，并达到通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。 2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的尺度、尺度和设计要求以及甲方代表依据 合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验供给便利条件。 经检查工程质量达不到约定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定 标准，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 因乙方原因发生施工或工程质量事故的，从头施工的责任和费用由乙方承担，工期不 1 XXX智能化施工合同 予顺延。
智能化项目合作框架协议书 2018年月日 1 智能化项目合作框架协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设协商并达成共识，以云计算、物联网、传感网，网络通讯技术为手段，以信息化为驱动，以居民、物业、周边商家、地产开发商、商业营销为主题构建智能化系统项目生态圈，进一步实现居民、物业、商业、开发的和谐统一、互利共赢，最终实现平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区。甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设的合作达成以下协议。 合作总体目标 以满足人民日益增长的美好生活需要为指导，充分发挥城市智慧型产业优势，集成先进技术，推进信息网络综合化、数字化、智能化、智慧化以及商业化，加快***智能化系统项目
建设，全面提高社区资源利用效率、社区管理水平和市民生活质量，改变传统落后的生产方式和生活方式。经过若干年的努力，将***智能化系统项目建成为一个基础设施先进、信息网络通畅、商业智能分析、科技应用普及、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、生态环境优美、惠及全体市民的智能化系统项目。 合作内容 双方分阶段在以下领域开展合作： （一）智能化系统项目设计：智能化系统项目顶层框架设计、方 2 案设计、建筑单体设计、建筑综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书等。 （二）智能化体系项目工程项目扶植。 （三）智能化体系项目运维管理。 （四）智能化系统项目运营。 （五）智能化系统项目样板示范工程建设。 合作方的权利和义务 为实现上述合作，明确双方权利义务如下： （一）甲方权利和义务
1、支持乙方“智能化系统项目”工程项目建设，为建设过程中涉及配套的市政规划、建设审批、管道铺设、基站选址和环境评测等方面提供政策支持、资源优惠等便利条件。 2、加大***智能化系统项目信息资源和项目资源的整合力度，将信息资源和项目资源提供给乙方。 3、针对此次智能化项目，为智能化体系项目扶植项目提供相应技术支持。 4、甲方为乙方现场查询拜访、设计、测试、安装提供必要的条件，以满足项目的实施需要及有效推进。 （二）乙方权利和义务 1、乙方将加积极配合智能化体系项目扶植，为***经济持续发展、创造平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区等方面发挥积极作用。 2、乙方将充分利用企业自身的核心优势，提升智能化系统项目的信息化应用水平。 3、乙方负责智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设，包含：智能化系统项目顶层框架设计、方案设计、建筑单体设计、建筑 3
楼宇智能化改造服务合同 甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称] 一、合同背景 为了实现楼宇智能化改造目标，甲方与乙方达成协议，乙方将提供楼宇智能化改造服务，双方约定如下： 二、服务范围 1. 甲方委托乙方进行楼宇智能化改造，包括但不限于以下项目： a) 楼宇安防系统的升级与优化； b) 智能楼宇管理系统的设计与部署； c) 能源管理系统的建设与集成； d) 建筑自动化控制系统的升级与整合； e) 其他与楼宇智能化改造相关的服务项目。 2. 双方将根据具体情况协商确定具体项目范围、工作内容和工作进度。 三、合作方式 1. 甲方将提供改造项目所在楼宇的相关信息和技术支持，包括但不限于建筑平面图、电气布局图、网络结构图等。
2. 乙方将根据甲方提供的信息进行现场勘测，并制定合理的楼宇智能化改造方案。 3. 乙方负责设计、采购、安装和调试楼宇智能化设备，并承担设备及工程施工期间的维护保养责任。 4. 乙方将提供操作手册和培训，确保甲方能够熟练操作楼宇智能化设备，并提供售后技术支持。 四、费用支付 1. 根据服务范围和工作进度，甲方按阶段向乙方支付相应费用。 2. 乙方提供的材料、设备以及其他费用，由甲方另行支付。 五、合同期限 本合同自双方签署之日起生效，有效期为【具体期限】。合同期满后，若未提前终止或续签，合同自动终止。 六、违约责任 1. 任何一方违反本合同约定的，应赔偿对方因此遭受的损失。 2. 甲方如未按时支付费用，乙方有权暂停履行自己在本合同项下的义务，直至收到相关款项为止。 七、知识产权保护 1. 双方在履行合同过程中所产生的各种技术文件、图纸、数据、报告等，均归属于合同约定的使用方。
合同编号： 智能化工程设计合同 项目名称：**×高科技工业研发基地智能化系统 项目建设地点： 委托方（甲方）：**×**×实业发展XX 承接方（乙方）：**×**科技XX 签订日期： 目录 正文： 1.合同依据 2.项目概况 3.设计范围 4.服务与职责 5.费用、付款及设计成果交付 6.甲方向乙方提供的有关资料 7.合同终止 8.违约责任 9.一般条款 附件一：主要设计人员名单 附件二：设计任务书
1．第一条：合同依据 1.1《中华人民XX国合同法》、《中华人民XX国建筑法》。 1.2《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和 规章。 1.3相关建设工程审批文件。 2．第二条：项目概况 2.1项目名称：**×高科技工业研发基地智能化系统 2.2项目地点：**×盐田区深盐路2002号 2.3建设规模：项目总占地面积33874平方米，规划总建筑面积87726平方米。3．第三条：设计范围 3.1方案设计阶段： 3.1.1作为设计单位，向甲方提供智能化技术系统介绍，推荐提高建筑智能化水平 的智能化子系统。 3.1.2配合其他设备专业设计公司调整智能化专业设计方案；对空调、消防及低压 配电等专业提出满足智能化要求的技术要求。 3.1.3配合甲方确定本工程需要设置的各子系统；并对系统进行功能描述和确定设 备选型。 3.1.4设计设备平面布置图；并对土建配合提出装修标准和几何尺寸要求。 3.1.5初步设计方案及系统原理图制作。 3.2施工图纸阶段： 3.2.1在进行施工图设计前,根据甲方乙双方共同讨论的方案进行方案调整设计。 方案调整设计的依据为甲方对方案调整的意见。方案调整设计的文件及图纸得到甲方书面认可后，乙方方可进行施工图设计。 3.2.2乙方应完成本工程范围内所有智能化系统和子系统设备布置和管线布置以