建设工程设计合同
工程名称：建筑智能化设计
: 河南省
工程地占
八
合同编号:
甲方: 河南中建工程设计咨询有限公司乙方: 林州星华建筑智能化工程有限公司签订日期: 二◦一六年七月二十日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
甲方：河南中建工程设计咨询有限公司
乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司
甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致, 签订本合同。
第1条本合同依据下列文件签订：
1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第2条工程概况和工作范围：
一、工程概况
工程名称：建筑智能化设计
工程规模：工程总建筑面积为8000.00m2。
二、合同工作范围
乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为____________________ 本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布置、综合布线、信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布置及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图设计服务（包括施工图报审）。
根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工
作范围和工作分工如下:
1、设计调研阶段
①需求调研
A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并
提交调研报告；
B 、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证；
②工作考察（案例、产品等）
乙方安排甲方参加必要的对设备、同类项目案例进行选择
和考察（考察同类型、规模相近项目数量不少于 3 个）；
③根据甲方的意见，完成智能化各系统需求书的编制，并提交各系统
需求书。
2、初步设计阶段
①初步设计
A、按甲方要求递交初步设计方案书；
B、按甲方确定的需求书，提供初步设计图纸（包括系统图
、主要设备材料表、系统点表、管线敷设布置图、设备布置平面
图）；初步设计需依据南京大学建筑规划设计研究院出具的本项目有关专业设计施工图、室内装修施工图等进行，并对关联专业的受控部位（灯光系统的电器元件、地暖系统的分（集）水器、空调系统的电磁阀等）提出符合行业标准的通讯接口要求；施工图要清晰地体现各专业之间的技术界面，图纸深度须符合本合同及国家相关规定要求；
C、提供项目概算、推荐专业设备（系统）和材料的参考品
牌、工程量清单。
②初步设计修改根据甲方与业主的初步设计评审意见对设计方案进行必要的修改；
3、施工图设计阶段：提供本项目完整的建筑智能化系统设计施工图，并按
要求报主管部门审查通过。
4、招标设计阶段
①投标单位资格预审
配合甲方提供选择施工单位的资格意见；
②工作考察
乙方配合甲方对满足资格预审条件的施工单位进行考察，
编写考察报告；
③工程招标
配合甲方编写招标文件，递交招标设计文件（包括招标技术方案、招
标清单、招标品牌、招标图纸等），并对招标文件进行技术交底。
第3条甲方应向乙方提交的有关资料及文件:
第4条乙方应向甲方交付的设计资料及文件:
第5条设计合同取费及支付
收费标准：按照工程总建筑面积以1元/m2计取设计费。
暂定价格：8000.00m2X 1元/m2=8000.00元（大写：人民
币：捌仟元整）。
最终价格：以完工核定的本工程最终产权测绘为基础，按照约定收费标准按实增减。
设计费支付按下表执行:
（备J 第6条工作计划
6.1工作计划
第7条双方责任
7.1 甲方责任：
7.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关规定标准进行设计。有基础图纸修改、装修图纸更新等其他文件，甲方也应在得到相关文件后一周内提供给乙方。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延。
7.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料有误，或所提交的资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
7.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。
7.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，相关费用由乙方自理。7.1.5甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。乙方不允许转让给其他单位设计。
7.2 乙方责任
7.2.1乙方应按国家技术范围、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程
设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
7.2.2乙方采用的主要技术标准是：国家现行的相关法律、法规及
规范、规程。
7.2.3乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
7.2.4乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
7.2.5乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
第8 条违约责任
8.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际有效工作量进行设计费用支付。8.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30 天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1 条规定支付设计费。
8.3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额按合同法相关条款确定。
8.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收本项目总设计费的千分之二。
8.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应按合同总设计费的3%向甲方支付违约金。
第9条其它
9.1甲方要求乙方派专人长驻施工现场进行配合与解决有关问题时, 双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
9.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自行解决，甲方实际要求乙方交付的设计文件份数超过合同规定的份数，乙方另收工本费。
9.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其
规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。9.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，9.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
9.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方协商解决。
9.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
9.8本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
9.9本合同经双方签字（或盖章）并加盖单位公章，乙方收到定金后生效。双方履行完合同规定的义务、结清所有款项后，本合同即行终止。
9.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等的法律效
力。
甲方：（盖章）
法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）邮政编码：
电话：
传真：
开户银行（帐号）：
签订时间：法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）邮政编码：电话：传真：开户银行（帐号）：
签订时间：
乙方：（盖章）
智能化工程合同范本 1.什么是小区智能化系统工程合同书 甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一部分工程概况1、工程概况1.1工程名称：_________小区智能化系统工程1.2工程地点：_________1.3工程内容1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智
能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。 可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、WWW/E-Mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。 建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围2、工程承包范围2.1承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成3、合同总额及承包方式3.1合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设 _________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_________万元（_________元整）。 3.2承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。3.3特别说明1）在本次智能化系
建筑智能化系统合同 甲方：（以下简称“甲方”） 地址： 电话： 邮箱： 乙方：（以下简称“乙方”） 地址： 电话： 邮箱： 鉴于甲方希望建筑智能化系统，现甲乙双方经友好协商一致，达成 以下合作协议： 第一条合同目的及范围 1.1 合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在建筑智能化系统的设计、供应、安装、调试和维护等方面的权益和义务，确保项目按时完成且 达到质量要求。 1.2 合同范围：本合同适用于甲方的建筑智能化系统项目，包括但 不限于智能化设备、系统软件、数据传输和处理等相关工作内容。 第二条合同内容
2.1 设计阶段：乙方将根据甲方需求，提供与建筑智能化系统相关 的详细设计方案，并向甲方进行报备和确认。 2.2 供应阶段：乙方将按照甲方要求，供应符合规格和质量要求的 建筑智能化设备、系统软件等，并确保供货的及时性和完整性。 2.3 安装和调试阶段：乙方将派遣专业团队进行建筑智能化设备的 安装和调试工作，并确保在合理的时间内完成。 2.4 维护和支持阶段：乙方将为甲方建筑智能化系统提供定期维护，及时处理系统故障，并提供技术支持，确保系统长期稳定运行。 2.5 工期和付款方式：具体工期和付款方式将在双方协商确定后， 在正式合同中明确。 第三条保密条款 3.1 甲乙双方承诺在本合同项下的合作过程中，不得泄露对方的商 业秘密和机密信息。 3.2 在合同终止或解除后，甲乙双方应及时归还对方提供的秘密信息，并将其销毁。 第四条违约责任 4.1 若甲方未按照合同约定支付相应款项，将承担违约责任，并赔 偿乙方因此造成的经济损失。 4.2 若乙方在供应、安装、调试和维护等阶段未按照合同规定履行 义务，甲方有权要求乙方立即采取补救措施，并赔偿因此造成的损失。
建筑智能化咨询设计服务合同 建筑智能化咨询设计服务合同 合同编号：________合同编号 甲方：________甲方名称 地质：________甲方地质 甲方方式 统一社会信用代码：________甲方统一社会信用代码 乙方：________乙方名称 地质：________乙方地质 乙方方式 统一社会信用代码：________乙方统一社会信用代码 鉴于：________ 1.甲方拟进行建筑智能化咨询设计服务，乙方具有相关的技术实力和经验。 2.甲方欲聘请乙方提供相应的建筑智能化咨询设计服务，乙方愿意提供该服务。
双方本着互利互惠的原则，经协商一致，达成如下合同： ________ 第一章总则 合同目的 甲方聘请乙方提供建筑智能化咨询设计服务，乙方承诺按照甲方的要求、标准和合同约定进行相关工作。 定义和解释 1.建筑智能化：________指根据现代科学技术要求，对建筑物的建筑系统、用电系统、安防系统、照明系统、通信系统等进行智能化设计和咨询服务。 2.咨询设计服务：________指乙方根据甲方的需求，提供建筑智能化咨询和设计方案等相关服务。 3.合同：________本合同及其附件。 合同生效 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同有效期。 合同的解除和终止 1.本合同有效期届满，经双方同意可延期或续签。
2.双方当事人一方违反合同约定，经对方提出书面通知后30日内未采取补救措施的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。 第二章服务内容 咨询设计服务范围 1.甲方委托乙方进行建筑智能化咨询设计，包括但不限于下列工作：________ a.分析甲方的建筑智能化需求，提供相应的设计方案。 b.完成智能化系统的概念设计、初步设计和详细设计。 c.提供智能化系统的设备选型和布置方案。 d.协助甲方进行智能化系统的采购和施工监理。 e.提供智能化系统的投运调试和验收测试。 2.建筑智能化咨询设计的具体内容和工作阶段详见附件《建筑智能化咨询设计任务书》。 第三章服务费用和支付方式 服务费用及支付方式 1.甲方根据乙方提供的建筑智能化咨询设计服务，向乙方支付相应的服务费用。具体费用以书面协议为准。
智能化工程 施工合同 （合同编号：）二○一二年月日
发包人：（简称甲方） 承包人 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称： 二、工程内容包括下列各子系统： 三、工程承包范围 承包范围：本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等为完成本项目所产生的全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。验收合格后乙方承担两年免费维保。 四、合同工期 乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。与甲方总的工期相配合，完成系统试运行及各方验收，并具备交付使用条件。如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。 五、质量标准 1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装完毕，有光源不足的点，承包 人无条件补充光源，发包人不增加费用； 2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行 业标准》。 六、合同价款 金额（大写）：（人民币） （小写）：¥:（人民币） 合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件） 七、组成合同的文件 1、组成本合同的文件包括： 1.1 本合同协议书； 1.2 招标书及其补充说明； 1.3 投标书及其附件； 1.4 标准、规范及有关技术文件； 1.5 图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）；
1.6 工程报价汇总表和分项报价清单； 1.7 构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件； 1.8 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同解释顺序 2、合同文件解释顺序： 2.1 本合同协议书； 2.2 招标书和投标书及其附件； 2.3 标准、规范及其有关技术文件； 2.4 图纸（同 1.5 所述）； 2.5 工程报价单。 九、语言文字和适用法律、标准及规范 3、本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，不使用其他语言文字。 3.1 适用法律和法规 3.1.1 本合同文件适用《合同法》及国家其他法律规定、地方性法规及政策文件以及 关于强化文明施工的措施及建设工程造价管理办法等。 3.2 适用标准、规范 3.2.1 适用标准、规范的名称：中华人民共和国国家及省相关主管部门有关建筑智能 化系统的相关标准及规范、本工程招标文件中的工程建设标准。 3.3 甲方提供标准、规范的时间：无须提供。 3.4 国内没有相应标准、规范时的约定：由乙方编制相关标准及规范，经监理及甲方 审核，甲方同意并经有关部门批准后执行。甲方也可以要求使用国外标准、规范，乙方应根据要求免费提供中文译本。 十、深化设计图纸 4、乙方向甲方提供深化设计图纸日期和套数：本合同书签订后15天内提供施工图陆套， 竣工后15天内提供竣工图肆套。甲方需要增加图纸套数的，乙方代为复制，费用由甲方承担。 5、甲方对图纸的保密要求：乙方不得擅自移至其他地点、其他项目使用或套用。 十一、双方一般权利和义务 6、甲方委托的监理代表甲方负责质量、进度、投资的全过程监理控制。监理签发任何涉及资金、工程量计量及变更、停工通知、复工通知均需得到甲方批准。 7、甲方派驻的甲方代表：，代表甲方行使一切权利。 8、乙方派驻的项目经理：，代表乙方履行本工程的各项权利和义务。 9、甲方工作
xxxx智能化工程施工合同 甲方：xxxx限公司（以下简称甲方） 乙方：xxxx有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺当进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及xxxx有关规定，依据本工程的详细状况，签订本施工合同。 1. 工程名称：xxxx智能化工程 2. 工程地点：xxxx 3.承包方式：建筑智能化安装工程接受综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的状况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。 5．3合同暂定总价中已包含结构主体工程的管槽预留预埋费用，此部分内容已包含在深圳泛华工程集团有限公司（以下简称总包方）合同范围内，由总包方施工，结算时应扣除此部分费用；施工时，乙方必需对总包方预留预埋的管槽进行检查，如检查合格，不得重复预埋；如检查不合格，经监理公司及甲方确认后，属总包方缘由的，可由总包方另行预埋安装，如由乙方进行预埋安装，按现场签证处理，结算时按实际预埋安装的工程量进行结算，单价执行合同单价。此部分工程量不得重复计算。 样板房、大堂、电梯前厅部分已结算，本工程完工后结算时扣除此部分费用。 指纹锁、电动窗帘、空调限制器、室外园林背景音乐系统等部分不由乙方施工，结算时应扣除此部分费用。 其它未提及部分如不由乙方施工，结算时按竣工图按实结算。施工前乙方应对和总包公司、消防公司、园林公司、装饰公司等单位有关联的工程进行澄清，经甲方及监理单位确认后再行施工，不得重复施工。 5．4施工措施费：施工措施费接受包干形式，措施费已包含在本合同总价中，并包干运用，结算时不做任何调整。施工组织中的措施费包含但不限于：临时设施、临时搬迁（施工场地变更及因甲方销售须要等所引起）、材料二次搬运、场外租地及交通费、合同工期措施、成品爱惜、施工场地清理、施工噪音环保处理、销售协作、赶工措施、停水停电措施、政府检查以及其他施工技术措施等可能发生的各种风险因素及发生的费用。设计变更及签证工程中发生的以上措施费由乙方实惠，乙方不再另外计取。水电费、乙方施工人员出入证工本费和搭伙费（如有）由乙方自行向总包方交纳。 5．5总包管理及协作费未包含在合同总价中，按结算总价(扣除设备费)的3%计取,由甲方干脆向总包单位支付。 5．6按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用已包含在本合同总价内，由乙方向税收等部门缴纳（合同签订时xxxx未规定但合同履行过程中可能发生的凹凸压配电设备检测费不计在内，如有，由甲方缴纳）。 5.7合同造价的调整： 5.7.1本合同综合单价不随物价、汇率、利率变动、国家政策变动或市场变动等而做任何调整。 5.7.2承包范围内增减项目及设计变更、签证的造价按实际完成的工程量调整。 5.7.3因非承包人缘由造成合同承包范围内设计变更及现场签证综合单价的确认方法： （1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定； （2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； （3）合同中没有适用或类似的综合单价，由乙方提出综合单价，经甲方确认后执行。
智能化系统工程设计合同 委托单位（简称甲方）：XX市XX房地产开发有限公司 设计单位（简称乙方）： 甲方委托乙方承担XX项目酒店（包括办公区）、公寓、写字楼、商业裙楼、公共配套区等智能化系统工程设计，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1甲方合同中提到的设计内容。 2.2甲方提供的已确认建筑装修平面图、楼层功能分布说明。 2.3乙方设计采用的设计相关的国家标准和规范及酒店管理方提供的相关设计规范。 第三条设计范围、内容及服务 3.1设计范围：XX项目智能化系统工程 3.2设计内容： XX项目智能化系统工程设计内容包括但不限于以下智能化系统： ①综合布线系统及计算机网络系统：（含内外网、无线WIFI、电话语音、信息发布、IPTV、客控箱等信息点位布线设计内容）； ②安保系统（视频监控、紧急求助SOS、巡更、门禁一卡通、电梯梯控、三方对讲）； ③程控电话交换机系统；
④广播电视系统：背景音乐系统及公共广播系统、有线电视及卫星电视接收系统；信息发布系统； ⑤无线对讲及无线网络覆盖系统； ⑥机房系统、UPS系统； ⑦会议系统：（会议室、接待室、大宴会厅及多功能厅及培训教室等位置扩声、视频、数字会议、远程会议、LED大屏、投影及灯光、集控等系统；会议室相关控制机房） ⑧酒店管理系统、停车场管理系统； ⑨可视对讲系统； ⑩客房控制系统、客房电子门锁系统； 本次设计内容除依据相关国家标准和规范外，还需要符合温德姆豪生酒店弱电系统设计规范。 3.3 设计交付内容 乙方就以上约定设计内容组织设计人员在双方约定时限内提交设计图纸方案： 设计图纸方案两大部分，一为工程施工图纸，二为造价及说明文本。 工程图纸主要包括：目录、设计说明、设备材料表、各系统点位详细的平面布置图及管线平面图、系统图、控制原理图、机房平面布置图、竖井平面布置图、非标部件大样图等，并提供相应电子档。 造价及说明文本主要包括：设计说明、功能技术要求及工程量清单及概算等，并提供相应电子档。 3.4乙方应做好设计施工图交底及施工服务，协助甲方与装修设计施工单位进行现场沟通，根据需要参加现场沟通服务不少于5次,差旅费用自理。 第四条合同签订后甲方分期、分批提供相关图纸。 第五条设计周期及时间。 5.1本合同设计周期共为：20天。
楼宇智能化设计合同 篇一：智能化设计合同(样稿) 工程设计合同 工程名称：某某智能化系统设计 工程地点： 发包人： 设计人： 签订日期：年月日 甲方：开发建设有限公司 乙方：股份有限公司甲方委托乙方承担某某智能化工程设计，工程地点：。经双方协商一致，签订本合同并共同执行。 1 甲方委托乙方根据需求进行本建设项目的设计方案撰写，具体设 计内容如下： 规模：总建筑面积为2625874m2 阶段：设计方案（技术规格书）、施工图、PPT方案介绍、工程概算设计书内容及要求：智能建筑扩初优化设计，施工图深化设计（本项目的BA，OA，CA，SA深化设计方案及深化设计施工图）、智能化系统招标规格书、及25天或次（即单个工程技术人员25个工作日）的过程监造服务等。具体包含以下各系统：
数字视频监控系统（CCTV）； 智能视觉周界防范系统； 入侵报警系统； 电子巡更管理系统； 一卡通管理系统（含临时访客子系统、通道控制子系统、梯控 管理子系统、门禁生物识别子系统、停车场管理子系统、车位 引导子系统、POS消费子系统、电子信报箱管理子系统等八大 子系统）； 景观智能照明控制系统； 背景音乐及紧急广播系统； 卫星电视及IPTV高清视频点直播系统； 中央空调计费系统 多媒体信息发布及查询系统； 多媒体会议系统； 楼宇自控系统（BAS）； 无线对讲中继系统； 综合布线系统； 计算机络系统； 综合管路系统；
机房工程； 物业管理系统； 智能楼宇管理系统（IBMS）； 防雷接地系统； 智能建筑集成系统IIS 根据项目定位及甲方设计要求，乙方设计及服务内容详解如下： 智能化系统方案设计和施工图设计，以及智能化系统招投标文件编制、配合业主对投标文件进行审查和评估。 系统概算费用)。 1）编制智能化系统施工图设计说明； 2）绘制综合安防系统施工平面图(包括：入侵报警、侦测报警、门禁、闭路电视监控、巡更等)；按楼层、设备布置位置、线桥架敷设路由及方式、线缆规格等； 3）绘制综合安防系统图(包括：入侵报警、侦测报警、门禁、闭路电视监控、巡更等)；各系统图按楼层进行系统设备配置设计，并与各系统施工平面图一致。 4）绘制楼宇自控系统施工平面图(包括：冷热源、空调、给排水、变配电、电梯、照明、空调分室计量等)；按楼层、设备布置位置、线桥架敷设路由及方式、线缆规格等； 5）绘制楼宇自控系统图(包括：冷热源、空调、给排水、变配电、电梯、照明、空调分室计量等)；各系统图按楼层进行系统设备配置设计，并与各系统施工平面图一致。
小区智能化系统合同范本 枣树园小区智能化系统施工合同 甲方（发包人）：XXX 乙方（承包人）：XXX 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，枣树园小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的枣树园小区智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部合作程概况 1、工程概况 1．1工程名称：____枣树园_____小区智能化系统工程
1．2工程地点：____宜春_____ 1．3工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、停车场管理系统、背景音乐子系统。 2）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 3）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 4）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围 2、工程承包范围
项目智能化工程施工合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 甲方将项目智能化工程发包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 (一)、工程名称：项目智能化工程 (二)、工程地点： (三)、工程简介：智能化工程，项目总建筑面积约万平方米，包括。 (四)、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。 第二条：承包范围及工程内容 （一）承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对讲系统（包括门禁系统、家庭安防报警系统）、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统（只预埋线管）。 具体见甲方提供的总规划图的示意。 （二）承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容： （1）智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机（彩色可视不带安防功能）、室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及
标准的智能化工程合同（通用5篇）标准的智能化工程合同1 委托方: 承接方: 甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。 一、工程项目 1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程 2．工程地点： 3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。 （1）深化设计内容包括： ①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。 ②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。 ③乙方的深化设计不得超过合同总价。优化过程中工程量如有减
少，甲方可按合同单价在总价中减少。 （2）各子系统所必须实现的功能及措施： ①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。周界防越系统、视频监控系统的室外设备的防雷设备和措施费用已经包括在合同价内。乙方需按照国家标准进行实施而不作其他费用增补。 ②中心机房弱电核心设备的防雷接地须单独配置，不接入楼宇的接地系统，所需的包括室外接地系统，以及各凡接入中心机房的线缆、设备所需配备的防雷器等均由承揽方提供。 （3）乙方可委托具有二级以上设计与施工资质的单位进行本工程的设计与施工。 4．工程造价：工程固定总造价人民币元（含税），大写：。合同总价明细及弱电各系统价格明细分析见附件一～九（乙方投标报价清单）。 (以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”) （1）智能化工程总价包括施工图设计、供货、安装、调试、验收、保修期内维保、税金、风险费等全部费用。 （2）合同价是按照甲方提供的设备清单和完成该部分设备安装、系统调试所需的材料费、人工费和税及利润。 （3）各子系统中需由建设工程当地主管部门审批，从系统设计、施工至竣工验收均须由当地相关的政府管理部门审核、批准，乙方应按甲方要求负责办理一切手续、按时投入使用，并承担所有费用。 5．合同文件组成及解释顺序： （1）本合同协议书。 （2）招标文件。 （3）本合同专用条款。 （4）本合同通用条款。
智能化施工合同范本 1. 背景 随着科技的不断发展，智能化施工技术在建筑行业中得到了广泛 应用。智能化施工通过引入先进的技术和设备，提高了施工效率，降 低了成本，并对施工质量进行了有效控制。为了明确双方的权益和责任，在进行智能化施工时，签订一份合同将具有重要的意义。 2. 合同目的 本合同的目的是明确智能化施工项目中甲方和乙方的权益和责任，保障双方的合法权益，规范施工过程，确保施工项目按时、按质、按 量完成。 3. 合同内容 3.1 项目概述 本项目名称为智能化施工项目，项目的详细规划和要求见附件1。 3.2 项目范围 本项目的范围主要包括但不限于内容： •设计与规划
•材料采购与供应 •施工计划与安排 •工程施工与监督 3.3 合同期限 本合同有效期自双方签署之日起，至项目完工并经验收合格之日止。 3.4 合同价格和支付方式 3.4.1 合同价格 本项目合同的总金额为X元（大写：人民币X元）。 3.4.2 支付方式 根据工程进度和阶段性完成情况，乙方有权向甲方提交相应的付款申请。甲方将在收到付款申请后的十个工作日内支付对应金额。 3.5 知识产权 3.5.1 设计方面的知识产权 设计方在项目中所提出的所有智能化施工设计的专利权归甲方所有。
3.5.2 施工方面的知识产权 施工方在项目中所采用的施工技术和设备的专利权归乙方所有，甲方有权在项目完成后获取该知识产权的非独占使用权。 3.6 违约责任 3.6.1 甲方违约责任 甲方违约情况包括但不限于未按时支付款项、未提供合理的施工条件等情况。若甲方发生违约情况，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。 3.6.2 乙方违约责任 乙方违约情况包括但不限于未按规定时间完成工程、工程质量不符合要求等情况。若乙方发生违约情况，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。 3.7 争议解决 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。 3.8 合同变更和解除 3.8.1 合同变更
智能化系统建设工程合同6篇 第1篇示例： 智能化系统建设工程合同 一、合同双方 甲方（承包商）： 公司名称：XXX公司 注册地址：XXXXXX 法定代表人：XXX 乙方（用户）： 二、合同背景 为了更好地提高工作效率、降低成本，甲方与乙方就智能化系统 建设工程相关事宜达成一致，特签订本合同，共同推动智能化系统建 设工程的顺利进行。 三、项目描述 2. 项目内容：包括但不限于智能化系统规划、设计、建设、测试、调试、交付等全部工程内容。 3. 项目周期：从合同签署之日起，XXX个工作日内完成。
四、合同规定 1. 合同金额：本项目的合同金额为XXX万元，其中乙方需支付XXX%的预付款作为启动资金。 2. 建设标准：甲方应按照国家相关规定和标准，确保智能化系统建设工程的质量。 3. 交付责任：甲方应于工程竣工后XXX日内将智能化系统完整且无缺陷地交付给乙方。 4. 风险责任：若因甲方原因导致项目延期或工程质量不达标，甲方应承担相应的罚款责任。 五、合同变更 1. 如需对合同内容进行任何变更，必须经双方协商一致并签署书面协议方可生效。 2. 双方任何一方未经对方同意擅自变更合同内容的，应承担相应的法律责任。 六、合同解除 1. 如因不可抗力等因素导致双方无法继续履行本合同的，可协商解除合同，但需提前XXX天书面通知对方。 2. 如一方违反合同内容导致另一方无法继续履行合同的，违约方应承担赔偿责任。
七、争议解决 本合同因任何争议均应通过友好协商解决，如无法协商一致，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。 八、合同效力 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。 以上为智能化系统建设工程合同的正文内容，双方经过充分协商并达成一致意见后签署生效。希望双方能够共同努力，顺利完成智能化系统建设工程，共同推动企业发展。 第2篇示例： 智能化系统建设工程合同 一、甲方（专业公司全称或个人姓名）： 住址： 联系方式： 鉴于甲方具有智能化系统建设的技术能力和经验，乙方需要智能化系统建设建筑项目，双方经友好协商一致，达成以下合同： 二、工程概况： 1. 项目地点： 2. 项目范围：
智能化设计合同
委托方：（简称甲方） 受托方：（简称乙方） 委托方委托受托方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依照下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、设计费等见下表。 2.1项目概况 项目总建筑面积****平方米， 2.2系统组成情况 2.2.1本项目智能化设计内容包括以下： ➢家庭安全防范系统 ➢电子巡更系统 ➢园区网络覆盖 ➢智慧社区 ✧信息应用系统 ➢智能卡应用系统 ✧建筑设备管理系统 ➢电梯五方通话系统 ➢地库液位报警系统 ➢园区环境监测系统 ➢智能叫梯 ✧公共基础系统 ➢机房工程
➢不间断电源系统 ➢防雷接地系统 ➢综合管路系统 ✧信息设施系统 ➢信息接入系统户内布线系统 ➢信息网络系统 ➢背景音乐系统 ➢信息发布系统 ➢移动信号覆盖系统 ✧安全防范系统 ➢周界入侵报警系统 ➢地库紧急求助系统 ➢视频安防监控系统 ➢可视对讲及门禁系统 ➢车辆出入管理系统 ✧其它 ➢户内智能家居 设计费用计算 本项目智能化系统设计费计算如下： 备注： 1、以上报价包含上述第2.2条智能化应用子系统及咨询服务； 2、与有线电视、电信等运营商配合完成项目综合管网设计； 第三条委托方应向受托方提交的有关资料及文件： 智能化系统设计：
第四条受托方智能化系统设计应向委托方交付的设计资料及文件： 备注： 1、委托方提交第三条所述资料及文件超过规定期限15日的，受托方按合同第四条约定的交付设计文件时间相应顺延；超过规定期限15日以上时，受托方可与委托方协商重新确定提交设计文件的时间。 第五条本合同设计费按照以下交付标准收取。 1、本合同智能化系统设计费金额合计为人民币：￥￥￥，其中不含税金额为 ￥￥￥，税金为￥￥￥元（大写：），增值税，智能化系统设计支
实用标准文案 精彩文档 建设工程设计合同 工程名称：建筑智能化设计 工程地点：河南省 合同编号： 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司签订日期：二〇一六年七月二十日 中华人民共和国建设部 监制
国家工商行政管理局 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司 乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司 甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致，签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第2条工程概况和工作范围： 一、工程概况
实用标准文案 工程名称：建筑智能化设计 工程规模：工程总建筑面积为8000.00m2。 二、合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布置、综合布线、信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布置及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS、能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图设计服务（包括施工图报审）。 根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工作范围和工作分工如下： 1﹑设计调研阶段 ①需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并 提交调研报告； B、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证； ②工作考察（案例、产品等） 精彩文档
楼宇智能化改造服务合同 甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称] 一、合同背景 为了实现楼宇智能化改造目标，甲方与乙方达成协议，乙方将提供楼宇智能化改造服务，双方约定如下： 二、服务范围 1. 甲方委托乙方进行楼宇智能化改造，包括但不限于以下项目： a) 楼宇安防系统的升级与优化； b) 智能楼宇管理系统的设计与部署； c) 能源管理系统的建设与集成； d) 建筑自动化控制系统的升级与整合； e) 其他与楼宇智能化改造相关的服务项目。 2. 双方将根据具体情况协商确定具体项目范围、工作内容和工作进度。 三、合作方式 1. 甲方将提供改造项目所在楼宇的相关信息和技术支持，包括但不限于建筑平面图、电气布局图、网络结构图等。
2. 乙方将根据甲方提供的信息进行现场勘测，并制定合理的楼宇智能化改造方案。 3. 乙方负责设计、采购、安装和调试楼宇智能化设备，并承担设备及工程施工期间的维护保养责任。 4. 乙方将提供操作手册和培训，确保甲方能够熟练操作楼宇智能化设备，并提供售后技术支持。 四、费用支付 1. 根据服务范围和工作进度，甲方按阶段向乙方支付相应费用。 2. 乙方提供的材料、设备以及其他费用，由甲方另行支付。 五、合同期限 本合同自双方签署之日起生效，有效期为【具体期限】。合同期满后，若未提前终止或续签，合同自动终止。 六、违约责任 1. 任何一方违反本合同约定的，应赔偿对方因此遭受的损失。 2. 甲方如未按时支付费用，乙方有权暂停履行自己在本合同项下的义务，直至收到相关款项为止。 七、知识产权保护 1. 双方在履行合同过程中所产生的各种技术文件、图纸、数据、报告等，均归属于合同约定的使用方。
酒店智能化工程协议 篇一：酒店弱电工程协议书 酒店相关设备及弱电工程协议书 甲方：（全称） 乙方：（全称）仁怀市世嘉电脑科技 依照《中华人民共和国协议法》及关于法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚 实信用标准，经双方友好协商一致，订立本协议。 一、工程概况 甲方位于酒店电视机、电脑、络、电视系统、 监控系统、电话程控电话系统、背景音乐系统等弱电系统安装工程，甲方委托乙方负责施工。 二、工程价 金额人民币（￥：元） 三、施工安装及工期 协议签定后个工作日内进场施工。整个施工工期天。（年月日开工，年月日完工） 四、售后服务 施工完成后，验收之日起，本工程整体质保期为一年。在质保期内设备发生故障， 乙方负责在二十四小时内进行修复，并在得到通知后1
小时内抵达现场。如因甲方人员操 作不妥，或者其余人为造成故障及不可抗拒原因（如雷击、电压与其它自然灾害）造成 不属质保期。 质保期后：甲方以工资结算方式支付乙方服务费，若需更换设备，乙方则需通知甲 方，并得到甲方许可后方可更换，且收取对应设备费用。 五、完工验收及付款方式 1、工程施工安装、调试完成，由乙方通知甲方组织验收。3天内若甲方不组织验收， 则视为工程合格。 2、在协议签定之日预支付工程总款70%（人民币：，设备到场安装调 试后付工程总款20%（人民币：元）、验收后支付工程总款10%（人民币元） 六、违约责任 1、乙方严格按协议要求按时、按质、按量完成供货与安装调试完成并交付甲方使用。 如有违约，每违约一天，按协议总金额%向甲方支付违约金： 2、在乙方推行协议后，甲方确保按时向乙方支付协议
款项，每违约一天，按协议总金 额%向乙方支付违约金。 七、在本协议执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商处理，如协商不成，则任何一方申请仲 栽或向人民法院起诉。 八、未尽事宜，由甲乙双方友好协商处理。 本协议经双方签字同意、加盖双方公章之后生效，具备同等法律效力一式两份，由甲乙双 方各执一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）：仁怀市世嘉电脑科技 代表人（签字）：代表人（签字）： 年月日 篇二：酒店弱电工程协议 协议编号:WHXLKJ-XX052XX 弱电工程承包协议 工程名称： 工程地点： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签约地点： 订立日期：年月
青岛建设工程施工合同(2024修订版)-智能化建设项目 1. 引言 本合同旨在规范青岛建设工程施工合同的订立与执行。本次合同 的订立是为了开展智能化建设项目，以实现青岛市相关工程的高质量、高效率施工。本合同由施工方和甲方共同签署并遵守。 2. 合同背景 2.1 甲方信息 •名称：青岛市政府 •地址：青岛市政府办公室 •联系人：XXX •联系电话：XXX 2.2 施工方信息 •名称：XXX建筑有限公司 •地址：XXX •联系人：XXX •联系电话：XXX
2.3 项目背景 智能化建设项目旨在引入先进的智能技术和设备，提升相关工程的建设质量和效率。本次项目包括XXX工程、XXX工程和XXX工程。甲方委托施工方负责项目的施工工作。 3. 合同条款 3.1 工程范围 •XXX工程：概述 •XXX工程：概述 •XXX工程：概述 3.2 工期要求 •本次合同的工期为XXX天/月，自合同生效之日起计算。 •甲方和施工方可根据实际情况协商调整工期，需提前书面通知对方。 3.3 施工费用及支付方式 •根据工程范围和工期，双方协商确定施工费用为XXX。 –首期付款：XXX元，及时在合同签订后的7天内支付。
–分期付款：按照工程进度，施工方可向甲方提出分期付款请求，并提供相应的工程进度报告。甲方应在收到分期付款请求后的7天内支付相应费用。 3.4 质量保证 •施工方保证按照甲方的要求和相关法律法规进行合理施工，并确保工程质量符合相关标准和规定。 •对于由设计、原材料和施工方自身导致的质量问题，施工方负责修复和承担相应费用，并延长质量保修期。 3.5 变更和索赔 •双方在施工过程中如需进行变更，应书面协商并签订变更协议。 •如甲方要求变更，须支付额外费用，并重新协商工期。 •如施工方因不可抗力导致工期延误或经济损失，可向甲方提出索赔请求。 3.6 合同解除 •如一方违反本合同约定，且在收到书面通知后仍未改正，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的责任。 •双方经协商一致，可以解除本合同。
建筑智能化分包合同(定稿) 1. 合同背景与目的 本分包合同旨在明确建筑智能化项目中的分包工作，确保各方在合同履行过程中的权益，并达到合同约定的目标。 2. 项目概述 3. 合同条款 3.1 项目范围和工作量 设计与集成智能化系统 •根据项目需求，设计智能化系统，并按照相关标准进行集成。 •负责智能化系统与建筑物其他系统的联接与协调。 安装、调试和维护智能化设备 •负责智能化设备的安装和调试工作，保证设备正常运行。 •提供设备维护和故障排除服务，并及时响应遇到的问题。 技术支持与培训 •提供技术支持，解答项目相关问题。
•对项目相关人员进行培训，确保他们能够正确地操作和使用智能化系统。 3.2 项目时间和进度 本分包合同的项目时间和进度如下所示：开始日期：【填写具体日期】完成日期：【填写具体日期】 3.3 付款方式 根据项目进度和合同约定，支付方式如下：首付款：合同签订后【X】个工作日内支付【金额】。进度付款：根据合同约定的工作阶段完成情况支付相应金额的【X】%。最终付款：合同结束后【X】个工作日内支付剩余款项。 3.4 质量保证 •分包商应确保所提供的设备和系统符合合同约定的质量标准，并承担相应的质量责任。 •如发生设备故障或系统不符合约定要求的情况，分包商应及时修复或调整，以确保项目按时完成，并满足合同的质量要求。 3.5 保密条款 •项目双方应对所了解到的对方商业和技术信息保密。
•未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或使用对方的机密信息。 4. 争议解决 对于因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好磋商解决。如果无法达成一致意见，则应提交至有管辖权的仲裁机构进行调解。 5. 合同生效与终止 本合同自双方签字之日起生效，并持续有效直至项目完成。除非双方达成一致意见，否则合同不可中途终止。 6. 其他事项 本合同中未涉及的事项，由双方协商确定并适时进行补充协议。 7. 合同签署 本合同经双方确认无误后，由双方授权代表在下面签字，以昭示合同的有效性。 【填写甲方名称】【填写乙方名称】签字：签字：日期：日期：