完整版)智能化工程合同范本
化工程的标准和规范。
3.2.2如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。
智能化工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）就本工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
二、工程内容
本工程包括以下各子系统：
三、工程承包范围
乙方承担本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。验收合格后乙方承担两年免费维保。
四、合同工期
乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。
五、质量标准
1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装
完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用；
2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。
六、合同价款
金额（大写）：（人民币）
小写）：¥:（人民币）
合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）。
七、组成合同的文件
本合同文件包括以下文件：
1.1本合同协议书；
1.2招标书及其补充说明；
1.3投标书及其附件；
1.4标准、规范及有关技术文件；
1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）；
1.6工程报价汇总表和分项报价清单；
1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件；
1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、合同解释顺序
本合同文件解释顺序如下：
1、本合同协议书；
2、招标书和投标书及其附件；
3、标准、规范及其有关技术文件；
4、图纸（同1.5所述）；
5、工程报价单。
九、语言文字和适用法律、标准及规范
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，不使用其他语言文字。
3.1适用法律和法规
本合同文件适用《合同法》及国家其他法律规定、地方性法规及政策文件以及关于强化文明施工的措施及建设工程造价管理办法等。
3.2适用标准、规范
适用标准、规范的名称为中华人民共和国国家及省相关主管部门有关建筑智能化工程的标准和规范。如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。
次以上，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
本合同规定了甲乙双方在工程建设过程中的权利和义务。甲方无需提供标准和规范，如果国内没有相应标准和规范，乙方可以编制相关标准和规范，并经监理和甲方审核批准后执行。甲方还可以要求使用国外标准和规范，乙方应免费提供中文译本。
乙方应在合同签订后15天内提供施工图陆套，竣工后15
天内提供竣工图肆套。如果甲方需要增加图纸套数，乙方可以代为复制，费用由甲方承担。甲方要求保密，乙方不得擅自移至其他地点、其他项目使用或套用。
甲方委托监理代表负责全过程监理控制，监理签发任何涉及资金、工程量计量及变更、停工通知、复工通知均需得到甲方批准。甲方代表代表甲方行使一切权利，乙方项目经理代表乙方履行本工程的各项权利和义务。
甲方应按约定的时间和要求提供施工条件，协助乙方处理与监理方、业主等第三方的关系，有权要求乙方提交工程月度报告及工程范围内有关问题的专题报告，督促及检查乙方对整个弱电系统工程的半成品及成品进行保护及做好现场安保工作。如果发现乙方在整个系统项目的施工过程中有不符合国家法规和合同约定的事宜，甲方有权要求乙方进行修整，并由乙方承担费用及所延误的工期责任。
甲方应在收到乙方的竣工验收申请后，七个工作日内组织相关部门进行工程验收；工程验收合格后，为乙方签发工程验收合格证书和完工交接证书。如果乙方项目管理班子人员在执行合同中玩忽职守、不能胜任或做出了严重违反现场管理规定的行为，监理或甲方有权要求乙方立即更换人员。如果甲方发现施工质量不符合合同要求和国家法规要求，甲方有权对乙方进行处罚，每发生一次扣除违约金1000.00元，累积三次以上，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
9.2.7 乙方应承担部分弱电工程的申报审批和验收检测工作，需在合同竣工日期前完成。期间产生的费用应包含在合同价款内，乙方不得向甲方追加任何费用。甲方只负责相关协助工作。
10、乙方工作
10.1 乙方应按照约定的时间完成以下工作：
10.1.1 在签订合同后7日内，乙方应提交合格的深化设计
图纸。
10.1.2 在乙方进场施工前7天内，与总包土建、水电安装、装饰等单位共同协商解决现场技术交底和现场施工界面划分。甲方负责组织协调工作。
10.1.3 每月25日提供下月的月进度计划。
10.1.4 施工所需的水、电、电讯线路费用，或使用现场塔吊、脚手架等产生的费用由乙方和总包单位协商解决，发生费用由乙方承担。
10.1.5 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担由乙方负
责保护。交付甲方后，如甲方要求乙方继续保护，其费用由乙方提供预算，经甲方同意后支付。
10.1.6 符合有关工程施工现场的安全文明要求，符合现场
总包工程施工现场的安全文明要求。
10.1.7 乙方负责施工现场内所有乙方的人员、设备、物资
的安全工作。若由于乙方管理不力或措施不到位而造成损失，由乙方承担全部责任。
10.1.8 乙方进场后要服从现场总包的管理，配合总包的施
工进度。
11、双方约定乙方应做的其他工作：
11.1 必须严格保守各系统设计及施工的机密。
11.2 管理、组织、协调系统工程的进度和工程质量，并对整个系统及设备的技术、施工、集成、验收、保修等承担责任。
11.3 应负责整个系统工程初验收，并配合甲方、监理进行整个系统工程验收。
11.4 乙方在进场后依据提供的施工图纸，负责对预埋管线的技术检查。预埋管线工作可委托现场安装公司承担。
12、施工组织设计和工期
12.1 在设计交底及图纸会审后7日历天内，乙方应提供施工组织设计（施工方案、质量保证体系、项目人员配备）和进度计划。
12.2 在乙方提供后2天内，监理和甲方确认。
12.3 按甲方提供的工程总进度计划，乙方编制具体施工进度计划并全力配合工作。
在工程具备隐蔽条件的中间验收部位，乙方需要进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知监理和甲方验收。通知内容包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方需要准备验收记录，如果验收合格，监理和甲方在验收记录上签字后，乙方可以进行隐蔽和继续施工。如果验收不合格，乙方需要在监理和甲方限定的时间内进行修改后重新验收。
双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程均需报监理验收，重点部位会同甲方现场管理人员共同验收，涉及工程造价变动的由甲方造价人员一起验收。经甲方、监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方不在
验收记录上签字，又未提出异议的，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
当甲方要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。如果检验合格，甲方承担由此发生的费用。如果检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用并组织整改，工期不予顺延。
所有弱电子项工程需要试车，试车内容应与乙方承包的施工安装范围相一致。设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方需要组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知甲方、监理。通知内容包括试车内容、时间、地点。乙方需要准备试车记录，甲方根据乙方要求为试车提供必要条件。试车结束后，甲方、监理在试车记录上签字。如果甲方不能按时参加试车，需要在开始试车前24小时向乙方说明，并由专业监理工程师
参加试车，甲方应承认试车记录。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受总包、监理和甲方安全检查人员的监督检查，采取必要的安全保护措施，消除事故隐患。由于乙方造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。
工程设计变更
双方在工程设计变更方面有以下约定：
1.乙方不得随意修改或变更已确定的设计方案。如果因特殊情况需要变更或修改设计方案，必须经过甲方和监理的书面同意。
2.所有设计变更都需要由乙方进行评估，以确定变更对工期和质量的影响。乙方需向监理和甲方报告评估结果，并等待变更指令。
3.如果乙方施工质量问题导致修改或变更设计方案，乙方需承担所有费用，且工期不予顺延。
如果在施工过程中需要对原工程设计进行变更，双方应提前相互发出变更通知。如果变更超过原设计标准或批准的建设规模，乙方需要报告有关部门重新审查批准，并提供变更的相应图纸和说明。乙方需要进行以下变更：
1.更改工程相关图纸。
2.增减合同中约定的工程量。
3.改变有关工程的施工时间和顺序。
4.其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的损失，由责任方承担相应责任。因甲方原因引致的变更，甲方承担乙方的相应损失；因乙方原因引致的变更，乙方自己承担相应费用。
乙方在施工中提出的合理化建议，如果涉及对设计图纸和施工组织设计的更改，或对材料、设备的换用，必须经甲方同意。如果未经同意擅自更改或换用，乙方需承担由此发生的费
用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。如果甲方同意采用乙方合理化建议，所发生的费用由甲方承担。
确定变更价款
乙方在工程变更确定后7个工作日内，需提出变更工程价款的报告。经监理和甲方确认后，合同价款将进行调整。变更合同价款按以下方法进行：
1.如果合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
2.如果合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
3.如果合同中没有适用或类似于变更工程的价格，乙方需要提出适当的变更价格，并经甲方确认后执行。
如果乙方在双方确定变更后7个工作日内未向甲方提出变更工程价款报告，则视为该项变更不涉及合同价款的变更。但
是，如果变更工程价款低于合同工程价款，甲方有权调整合同价款。
甲方应在收到变更工程价款报告后7天内予以答复。如果甲方指令或经甲方同意的设计变更不能套用报价清单，变更内容造价需按工、料、机分析后报监理、甲方审核，甲方和乙方协商决定。
确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，决算时一并支付。
本工程的验收包括验收费用和验收标准。乙方承担竣工验收过程中的所有费用，并与监理和甲方共同确定检测手段和方式。验收的标准包括制造商的产品验收标准、国家和行业规定的专业质量验收要求、投标文件中列明的各类标准规范、投标者提供的所有产品的质量保证书、有关职能部门对系统项目的验收证书、国家主管部门有关建筑智能化系统验收标准和相关规范、国家有关规范规定以及参照国际通用标准。
本工程的验收分为三步。乙方在工程完工后向甲方提交完工报告，由乙方组织甲方和监理方参加初验收，验收乙方是否
完成设计图纸规定的工作内容。在此之前，乙方应根据有关法令的要求通过有关职能部门对项目进行验收并取得相应证书。如甲方和监理方提出整改意见，乙方应根据整改意见进行整改，再次组织验收，最后整改的日期为实际的竣工日期。
在工程试运行期间发现的工程存在质量问题或不符合合同的要求，乙方应根据甲方或使用人的要求进行整改至完善，所发生的费用均由乙方承担。合同弱电系统完工后，经试运行后，由甲方组织乙方、监理方和有关职能部门对工程进行最终验收，通过验收后，甲方签发验收合格证明给乙方。
乙方应负责整个系统工程资料的整理和档案工作，资料文件与施工同步。工程完工后，按省工程技术资料归档要求编辑、并按要求装帧交于甲方，作为工程竣工资料和工程质量评定资料。如果甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工，双方需另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。
工程未经竣工验收或竣工验收未通过，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。同时视为该部分工程通过竣工验收。在工程竣工验收合
格后30天内，乙方向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同条款进行工程竣工结算。
2.中标后，乙方需在监理甲方指定的日期内配备项目管理班子，以保证项目管理机构有效运转。项目经理、技术负责人不得私自更换，必须常驻工地现场。节假日不作硬性规定，但项目班子成员的变更必须得到甲方的同意。在合同实施中，甲方有权要求乙方充实调整不称职的项目班子成员。
3.在工程施工期间，乙方的施工管理人员缺员30%以上，未经监理甲方批准。在甲方发出3次书面警告后的5天内，甲方将终止合同，乙方不得异议。
4.如果工程施工质量未达到合同规定的质量标准，乙方应负责返工，直至重新通过验收。乙方应承担返工所产生的所有费用，所延误的工期不得顺延。如果多次返修仍未通过验收，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方由此引起的所有损失。
5.如果乙方不能按照合同规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，乙方应向甲方支付500元的违约金。
6.除了根据上述条款支付的违约金外，如果乙方未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之内完成其他工作事项，乙方还应对给甲方造成的任何损失或损害负责。
7.如果乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。
41.3 如果一方违约，另一方要求违约方继续履行合同，则违约方承担上述违约责任后仍需继续履行合同。
42.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应尽可能通过协商调解。如果协商不成，可向XXX提起仲裁解决。仲裁结果是终局的，对双方都具有法律效力。
42.2 如果发生争议，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且双方接受；（3）法院要求停止施工。
21.工程施工过程中，乙方必须服从总包单位的统一调度
指挥，在安全文明生产、质量、进度、资料管理、工程配合、现场管理等方面统一管理，协调一致，抓好工程质量、安全、资料管理和工程进度，确保本工程质量目标的实现。乙方自行承担有关管理费用。
监理单位代表甲方实施工程的现场管理，对工程施工质量、安全、进度进行监督、检查和管理。监理工程师有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。乙方必须为监理工作提供一切方便并提供必要的数据。
工程分包是指乙方按合同约定承包本工程的弱电智能化系统设计、施工及调试工程。未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。经甲方同意的分包工程不得解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担全部责任。分包工程价款由乙方与分包单位结算，甲方只向乙方支付本合同的工程款项。
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及其他的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。不可抗力发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损
失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔1天向甲方报告一次受害情况。不可抗力结束后
14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关
资料。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列方法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；工程所需清理、修复费用，由甲方承担；延误的工期相应顺延。
乙方须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
51.在保险事故发生时，甲方和乙方有责任采取必要措施来防止或减少损失。
52.乙方需要向甲方提供合同总价值5%的履约保证金，并按照合同的约定履行其各项义务。该保证金需要在签订合同后的三天内支付。在项目竣工验收合格并且乙方没有违约的情况下，履约保证金将在5个工作日内一次性退还给乙方。
53.双方约定合同违约金最高额为合同价款的5%。
54.如果本工程需要使用专利技术或特殊工艺，乙方需要获得甲方的认可，并负责办理申报手续并承担有关费用。
55.如果乙方未经甲方认可擅自使用专利技术侵犯他人专利权，乙方将依法承担相应的法律责任。
56.甲方和乙方可以协商一致解除合同。
57.如果停止施工超过60天，甲方仍未支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。
58.如果乙方违反了合同约定的违约情况（详见有关违约
部分），甲方有权解除合同。
59.如果出现以下情况之一，甲方和乙方可以解除合同：
59.1 因不可抗力导致合同无法履行；
59.2 因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建），导致合同无法履行；
59.3 合同解除后，乙方需要妥善保护和移交已完工程，并按照甲方的要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按照合同约定支付已完工程的价款。
智能化工程合同范本 1.什么是小区智能化系统工程合同书 甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一部分工程概况1、工程概况1.1工程名称：_________小区智能化系统工程1.2工程地点：_________1.3工程内容1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智
能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。 可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、WWW/E-Mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。 建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围2、工程承包范围2.1承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成3、合同总额及承包方式3.1合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设 _________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_________万元（_________元整）。 3.2承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。3.3特别说明1）在本次智能化系
完整版)智能化工程合同范本 化工程的标准和规范。 3.2.2如有新的标准、规范出台，按照新标准、规范执行，或者双方协商确定。 智能化工程施工合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由发包人（以下简称甲方）和承包人（以下简称乙方）就本工程事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 二、工程内容 本工程包括以下各子系统： 三、工程承包范围
乙方承担本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等全部工作，以招标书和发包人确认的新增加项目为准。验收合格后乙方承担两年免费维保。 四、合同工期 乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。如因土建安装装修施工影响工程进度，经监理及甲方代表确认后，工期顺延。 五、质量标准 1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况；如果安装 完毕，有光源不足的点，承包人无条件补充光源，发包人不增加费用； 2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行业标准》。 六、合同价款 金额（大写）：（人民币） 小写）：¥:（人民币） 合同总价包含的内容详见报价汇总表（见合同附件）。
七、组成合同的文件 本合同文件包括以下文件： 1.1本合同协议书； 1.2招标书及其补充说明； 1.3投标书及其附件； 1.4标准、规范及有关技术文件； 1.5图纸（甲方提供的楼层平面图作为合同附件）； 1.6工程报价汇总表和分项报价清单； 1.7构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件； 1.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同解释顺序 本合同文件解释顺序如下： 1、本合同协议书； 2、招标书和投标书及其附件； 3、标准、规范及其有关技术文件； 4、图纸（同1.5所述）； 5、工程报价单。
xxxx智能化工程施工合同 甲方：xxxx限公司（以下简称甲方） 乙方：xxxx有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺当进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及xxxx有关规定，依据本工程的详细状况，签订本施工合同。 1. 工程名称：xxxx智能化工程 2. 工程地点：xxxx 3.承包方式：建筑智能化安装工程接受综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的状况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。 5．3合同暂定总价中已包含结构主体工程的管槽预留预埋费用，此部分内容已包含在深圳泛华工程集团有限公司（以下简称总包方）合同范围内，由总包方施工，结算时应扣除此部分费用；施工时，乙方必需对总包方预留预埋的管槽进行检查，如检查合格，不得重复预埋；如检查不合格，经监理公司及甲方确认后，属总包方缘由的，可由总包方另行预埋安装，如由乙方进行预埋安装，按现场签证处理，结算时按实际预埋安装的工程量进行结算，单价执行合同单价。此部分工程量不得重复计算。 样板房、大堂、电梯前厅部分已结算，本工程完工后结算时扣除此部分费用。 指纹锁、电动窗帘、空调限制器、室外园林背景音乐系统等部分不由乙方施工，结算时应扣除此部分费用。 其它未提及部分如不由乙方施工，结算时按竣工图按实结算。施工前乙方应对和总包公司、消防公司、园林公司、装饰公司等单位有关联的工程进行澄清，经甲方及监理单位确认后再行施工，不得重复施工。 5．4施工措施费：施工措施费接受包干形式，措施费已包含在本合同总价中，并包干运用，结算时不做任何调整。施工组织中的措施费包含但不限于：临时设施、临时搬迁（施工场地变更及因甲方销售须要等所引起）、材料二次搬运、场外租地及交通费、合同工期措施、成品爱惜、施工场地清理、施工噪音环保处理、销售协作、赶工措施、停水停电措施、政府检查以及其他施工技术措施等可能发生的各种风险因素及发生的费用。设计变更及签证工程中发生的以上措施费由乙方实惠，乙方不再另外计取。水电费、乙方施工人员出入证工本费和搭伙费（如有）由乙方自行向总包方交纳。 5．5总包管理及协作费未包含在合同总价中，按结算总价(扣除设备费)的3%计取,由甲方干脆向总包单位支付。 5．6按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用已包含在本合同总价内，由乙方向税收等部门缴纳（合同签订时xxxx未规定但合同履行过程中可能发生的凹凸压配电设备检测费不计在内，如有，由甲方缴纳）。 5.7合同造价的调整： 5.7.1本合同综合单价不随物价、汇率、利率变动、国家政策变动或市场变动等而做任何调整。 5.7.2承包范围内增减项目及设计变更、签证的造价按实际完成的工程量调整。 5.7.3因非承包人缘由造成合同承包范围内设计变更及现场签证综合单价的确认方法： （1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定； （2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； （3）合同中没有适用或类似的综合单价，由乙方提出综合单价，经甲方确认后执行。
弱电智能化施工合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：____小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算，单价___元（含税） 金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额（小写）：___元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、 3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张___元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任： 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。 3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。 4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。 5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。 十一、乙方责任 1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。
智能化工程合同（通用5篇） 智能化工程合同篇1 甲方： 乙方： 一、项目名称： 1、安防系统：视频监控，红外报警，电子巡更 2、楼宇对讲系统： 3、合同项目范围包括了所有合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。 4、合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不可预见因素导致所发生的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。 二、合同期限： 1、自20xx年6月5日至20xx年6月4日 2、乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在合同期限内完工，由甲乙双方监理工程师共同进行验收。
三、合同价格： 1、本合同工程总造价为：人民币元整(RMB)。大写：。 2、工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的为完成本工程所需的所有设计、人工、设备材料的采购及供应费用。本工程设备详见合同附件《欣苑小区智能化工程清单》; 3、本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的所有费用。 四、付款及结算： 1、本合同使用货币种类为：人民币。 2、付款方式：汇款。 3、进度款支付：甲方按每半年施工形象进度70%支付工程款给乙方。 4、竣工结算办法：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。剩余5%作为保修款，待保修期满后一次性付清。 5、结算：固定单价合同，工程量以实际发生为准。设计变更，现场签证中的材料综合 五、设备与材料进场协调： 1、本合同标的项目实施应满足甲方工程建设进度和顺序的要求，应保证及时和完整性。
标准的智能化工程合同（通用5篇）标准的智能化工程合同1 委托方: 承接方: 甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方，为保证工程顺利完成，现签订合同如下。 一、工程项目 1．工程名称：一标段弱电智能化系统工程 2．工程地点： 3．工程范围和内容：周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话（电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装）、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。 （1）深化设计内容包括： ①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图，在不改变设备、品牌、型号的基础上，完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计（如需更改设备位置和数量，须经甲方认可）。在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章，作为项目报建、施工、验收的依据。深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。 ②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图，完善智能化系统的深化设计方案。方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等，并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核（提供纸质文件一套、电子档一套）。 ③乙方的深化设计不得超过合同总价。优化过程中工程量如有减
少，甲方可按合同单价在总价中减少。 （2）各子系统所必须实现的功能及措施： ①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能，一旦周界有非法入侵，在报警系统得到报警信号的同时，视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面，以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。周界防越系统、视频监控系统的室外设备的防雷设备和措施费用已经包括在合同价内。乙方需按照国家标准进行实施而不作其他费用增补。 ②中心机房弱电核心设备的防雷接地须单独配置，不接入楼宇的接地系统，所需的包括室外接地系统，以及各凡接入中心机房的线缆、设备所需配备的防雷器等均由承揽方提供。 （3）乙方可委托具有二级以上设计与施工资质的单位进行本工程的设计与施工。 4．工程造价：工程固定总造价人民币元（含税），大写：。合同总价明细及弱电各系统价格明细分析见附件一～九（乙方投标报价清单）。 (以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”) （1）智能化工程总价包括施工图设计、供货、安装、调试、验收、保修期内维保、税金、风险费等全部费用。 （2）合同价是按照甲方提供的设备清单和完成该部分设备安装、系统调试所需的材料费、人工费和税及利润。 （3）各子系统中需由建设工程当地主管部门审批，从系统设计、施工至竣工验收均须由当地相关的政府管理部门审核、批准，乙方应按甲方要求负责办理一切手续、按时投入使用，并承担所有费用。 5．合同文件组成及解释顺序： （1）本合同协议书。 （2）招标文件。 （3）本合同专用条款。 （4）本合同通用条款。
智能化工程合同样板8篇 第1篇示例： 智能化工程合同样板 一、合同双方 甲方：（委托方名称） 统一社会信用代码： 地址：联系人： 电话：传真： 二、合同项目 甲方委托乙方承建智能化工程项目（以下简称“本项目”），具体工程内容包括但不限于： 1. 工程名称： 3. 工程范围及内容： 4. 工程总投资额： 5. 工程进度要求： 6. 其他约定事项： 三、合同约定
1. 乙方应按照甲方要求，合理、高效地完成本项目的设计、施工、测试等工作，确保工程质量和进度。 2. 乙方应按照国家相关法律法规和规范要求，设计、施工本项目，保障项目安全和环保。 3. 乙方应按照双方协商一致的支付方式，收取相应的工程款项， 并保证不违反相关法规。 4. 乙方应按照合同约定的时间节点，交付工程成果物，并提供必 要的技术支持和培训。 5. 如发生合同纠纷，双方应协商解决，如果不能协商解决，则按 照中国法律规定的程序解决。 6. 本合同有效期自双方签署之日起，至工程验收合格之日止。 四、违约责任 1. 若乙方未按时交付工程成果物，甲方有权要求赔偿相应的损失。 2. 若乙方在设计、施工过程中存在质量问题，导致工程无法按时 完成或达到要求，乙方应承担相应的责任，并承担修复费用。 3. 若乙方违反法规，导致工程被相关部门立案调查或停工，乙方 应承担相应的法律责任。 五、其他条款
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。 2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 3. 本合同的附件为不可分割的组成部分，与主体内容具有相同法律效力。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 日期：日期： 以上为智能化工程合同样板，双方应严格按照合同内容执行，确保工程质量和进度达到预期效果。 第2篇示例： 智能化工程合同样板是指在进行智能化工程业务合作时，双方需要签署的一份具有法律效力的文件。在这份合同中，详细规定了双方的权利和义务、合作内容、工程进度、质量要求、结算方式等方面的内容，以确保合作双方的合法权益。 智能化工程合同样板通常包括以下几个方面的内容： 一、合同基本信息 1. 合同标题：明确为智能化工程合同 2. 合同双方：合同甲方（即工程承包方）和合同乙方（即委托方）的姓名/名称、地址、法定代表人或授权代表
智能化工程合同样板通用版引言： 随着科技的不断发展和应用，智能化工程在各个领域得到了广泛应用。智能化工程的实施需要合同的支持和规范，以确保各方的权益得到保护。本文将介绍一份智能化工程合同样板通用版，旨在为相关合同的订立提供参考。 一、合同背景 智能化工程合同样板通用版是为了规范智能化工程项目的实施而制定的。该合同适用于各类智能化工程项目，包括但不限于智能建筑、智能交通、智能制造等领域。 二、合同主体 智能化工程合同样板通用版的主体包括甲方和乙方。甲方一般为项目的业主或委托方，乙方一般为承包商或供应商。 三、合同内容 1. 合同目的和范围 合同应明确智能化工程的目的和范围，包括工程的具体内容、实施方式、时间进度等。同时，合同还应明确各方的权责和义务，以及项目的验收标准和支付方式等。 2. 合同价款和支付方式 合同应明确工程的价款和支付方式。一般情况下，智能化工程的价款可以根据工程量、工程进度或固定金额等方式确定。支付方式可以分期支付、按进度支付或一次性支付等。
3. 合同变更和索赔 合同应规定变更和索赔的程序和条件。当工程发生变更或甲方需要索赔时，应按照合同约定的程序进行申请和审批，并在变更或索赔后及时进行合同的修订和支付调整。 4. 合同履行和验收 合同应规定工程的履行和验收程序。乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程，并向甲方提交验收报告。甲方应在合理时间内对工程进行验收，并按照合同约定的方式支付尾款。 5. 合同违约和争议解决 合同应规定违约责任和争议解决的方式。当一方违约时，应按照合同约定的方式进行违约责任的承担和补救。当双方发生争议时，应首先通过友好协商解决，如协商不成，可以提交仲裁或诉讼解决。 四、合同附件 智能化工程合同样板通用版的附件包括但不限于以下内容： 1. 工程设计文件 2. 工程施工方案 3. 工程进度计划 4. 工程质量验收标准 5. 工程支付计划 6. 工程变更和索赔申请表 7. 工程验收报告
智能化系统建设工程合同6篇 第1篇示例： 智能化系统建设工程合同 一、合同双方 甲方（承包商）： 公司名称：XXX公司 注册地址：XXXXXX 法定代表人：XXX 乙方（用户）： 二、合同背景 为了更好地提高工作效率、降低成本，甲方与乙方就智能化系统 建设工程相关事宜达成一致，特签订本合同，共同推动智能化系统建 设工程的顺利进行。 三、项目描述 2. 项目内容：包括但不限于智能化系统规划、设计、建设、测试、调试、交付等全部工程内容。 3. 项目周期：从合同签署之日起，XXX个工作日内完成。
四、合同规定 1. 合同金额：本项目的合同金额为XXX万元，其中乙方需支付XXX%的预付款作为启动资金。 2. 建设标准：甲方应按照国家相关规定和标准，确保智能化系统建设工程的质量。 3. 交付责任：甲方应于工程竣工后XXX日内将智能化系统完整且无缺陷地交付给乙方。 4. 风险责任：若因甲方原因导致项目延期或工程质量不达标，甲方应承担相应的罚款责任。 五、合同变更 1. 如需对合同内容进行任何变更，必须经双方协商一致并签署书面协议方可生效。 2. 双方任何一方未经对方同意擅自变更合同内容的，应承担相应的法律责任。 六、合同解除 1. 如因不可抗力等因素导致双方无法继续履行本合同的，可协商解除合同，但需提前XXX天书面通知对方。 2. 如一方违反合同内容导致另一方无法继续履行合同的，违约方应承担赔偿责任。
七、争议解决 本合同因任何争议均应通过友好协商解决，如无法协商一致，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。 八、合同效力 本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。 以上为智能化系统建设工程合同的正文内容，双方经过充分协商并达成一致意见后签署生效。希望双方能够共同努力，顺利完成智能化系统建设工程，共同推动企业发展。 第2篇示例： 智能化系统建设工程合同 一、甲方（专业公司全称或个人姓名）： 住址： 联系方式： 鉴于甲方具有智能化系统建设的技术能力和经验，乙方需要智能化系统建设建筑项目，双方经友好协商一致，达成以下合同： 二、工程概况： 1. 项目地点： 2. 项目范围：
智能化工程施工合同标准版 一、合同背景及目的 本合同旨在明确智能化工程施工的双方权益和责任，保证工程按照合同约定的质量、进度和费用进行顺利施工。 二、项目概况 三、双方权益和责任 1. 甲方权益和责任 1.提供必要的场地和基础设施，使得乙方能够顺利进行工程施工。 2.向乙方提供设计图纸、施工图纸等相关技术资料。 3.协助乙方办理所需的工程施工许可证、验收手续等手续。 4.验收工程质量，按合同约定支付工程款项。 2. 乙方权益和责任 1.按照甲方提供的设计和要求，按时完成工程施工。 2.保证工程质量符合相关国家标准和甲方要求。 3.负责工程期间的安全管理和工地秩序维护。
4.按合同约定向甲方提供技术支持和售后服务。 四、工程质量与验收 1. 工程质量 1.工程材料应符合国家相关标准，并具备相应的质检合格证明。 2.工程施工应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行，保证施工质量。 3.工程完成后，乙方需提供相关的工程验收报告和质量证明文件。 2. 工程验收 1.工程竣工后，甲方有权组织验收，乙方应积极配合。 2.验收期间，如发现工程存在质量问题，乙方应按时修复或调整。 五、工期与违约责任 1. 工期 1.工程施工期限为合同签订后的X个月/周/天，具体根据工程规模确定。
2.工期延误如非不可抗力因素或甲方原因所致，乙方应承担相应的违约责任。 2. 违约责任 1.若乙方未按合同约定工期完成工程施工，甲方有权要求乙方承担每延期一天的违约金。 2.若乙方未按照合同约定完成工程，导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的责任并承担修复费用。 六、工程款支付 1. 工程款支付方式 1.工程款总额为X万元，按进度支付。 2.支付方式：乙方可按工程进度提出支付申请，甲方应在收到申请后的X个工作日内支付对应款项。 2. 延期支付与罚款 1.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求支付相应的延期支付费用。 2.若因乙方原因导致工程进度延误且甲方受到经济损失，乙方应按日计算罚款，直至工程完成。
智能化系统建设工程合同 1. 合同背景 智能化系统建设工程合同（简称“本合同”）由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就智能化系统的设计、开发、构建、测试、交付等事宜达成一致，确立双方的权利和义务。 2. 合同目的 本合同的主要目的是确立双方合作关系，明确智能化系统建设工程的范围、工作进度、支付方式、验收标准等内容，以促进项目的顺利进行和有效管理。 3. 合同条款 3.1 项目描述 3.1.1 甲方向乙方描述智能化系统建设工程的具体要求及功能，包括但不限于系统的硬件设备、软件模块、网络配置等。 3.1.2 乙方据此编制项目计划书，明确工程的时间进度、资源调配等关键要素，并在甲方确认后开始项目实施。
3.2 工程进度 3.2.1 乙方应按照项目计划书和合同约定的工期，按时、优质地完成智能化系统建设工程的各项任务。 3.2.2 如遇特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时向甲方进行沟通，并提出解决方案。延误造成的损失由延误方负责赔偿。 3.3 付款方式 3.3.1 甲方将根据项目进展情况，按合同约定的付款方式及时向乙方支付相应的款项。 3.3.2 乙方应提供相关的发票和付款申请，以便甲方能够按时支付。 3.3.3 如发现乙方提供的发票和付款申请存在问题或不符合合同约定的条件，甲方有权拒绝支付相应的款项，并要求乙方进行修改补正。 3.4 质量保证 3.4.1 乙方应确保智能化系统建设工程的质量符合甲方的要求。 3.4.2 对于乙方提供的软件模块，乙方应提供详细的测试报告，确保软件的功能、稳定性、兼容性等达到甲方的需求。
3.4.3 甲方有权组织对乙方提供的系统进行验收，验收合格后方可进行支付。 3.5 维护与支持 3.5.1 在系统建设工程完成后，乙方应向甲方提供一定期限的免费技术支持和维护服务。 3.5.2 如系统在运行过程中出现问题，乙方应及时响应并提供解决方案。 3.5.3 若系统运行稳定且甲方满意，甲方可以选择与乙方续签维护服务合同，继续享受乙方的维护及支持。 4. 合同的变更和终止 4.1 变更 4.1.1 如双方在履行合同过程中需要变更某一条款，应以书面形式协商一致，并经双方授权的代表签字确认后生效。 4.1.2 变更导致的额外费用或工期延误由双方共同商定。
弱电智能化施工合同范本 建筑弱电系统一般可分为通信自动化系统、办公自动化系统、楼宇自动化系统等3大类，统称为3A系统。但由于火灾自动化系统和保安自动化系统在行业管理上有许多特殊的规定，所以有时将FA和SA系统从BA系统中独立出来，把建筑弱电系统分为CA、OA、BA、FA、SA等5大类，统称为5A系统。下面是为您整理的“弱电智能化施工合同范本”，希望您喜欢！更多详细内容请点击查看。 弱电智能化施工合同范本1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：xx小区 二、合同承包范围 对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计
图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期 按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12个月。 九、合同价款 按444户计算，单价380.00元（含税） 金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整 金额（小写）：168720.00元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款
智能化工程合同（集锦8篇） 智能化工程合同第1篇甲方(用工单位)名称：_____________性质：_____________ 地址：_____________电话：_____________ 法人代表：_____________ 乙方(工人)姓名：_____________性别：_____________年龄：_____________ 籍贯：_____________现住址：_____________ 乙方属性：(在□打上√号) 原固定工□ 合同制工□ 临时工□ 商品粮或农村粮：_____________身份证号码：_____________ 甲方因生产(工作)需要，按照用工有关规定，考核后、同意招、聘、雇____为本公司员工。双方根据《广东省经济特区劳动条例》及《深圳经济特区外商投资企业劳动管理暂行规定》，同意签订本合同，并达成协议条款如下： 一、工作任务及工种： 乙方同意按甲方生产(工作)需要在____岗位，承担____工作
任务，为____工种，因生产情况变化，甲方有权调整乙方岗位工种，如乙方认为难于适应甲方调整的岗位、工种、可申请离职。 二、合同期和试用(熟练)期： 合同期从一九__年__月__日起至__年__月__日止，其中：试用(熟练)期从一九__年__月__日至__年__月__日，试用(熟练)期满，甲方应及时对乙方进行考核，合格者定级定薪，不合格可延期或辞退(延期不得超过三个月)。如过期不考核，视为合格，履行合同。合同期届满，经双方同意，可以续订合同。 三、劳动时间、报酬、保险、福利和政治待遇： 1.劳动时间：每周实行____日工作制，每日为____小时制，每月预计加班____小时，月加班时间超过48小时，必须经双方同意，不得强制。 2.劳动报酬： (1)按规定甲方结汇后的职工工资部分、由甲方依照政府现行有关规定办法和单位的实际，根据乙方的岗位、责任、技术水平、工作(业务)性质，暂定为每日工资____元×25.5天=月工资____元。普级加薪每年的月工资增__元至____元不等。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算，具体办法可在本合同双方约订栏中约定，甲方因故停工连续____天以上，或月累计____天以上，每天发给乙方____元作为基本生活费。甲方每月至少发放一次工资，每月____日为发薪日，超过规定日期的从第六日起每日按拖欠工资的1%赔偿乙方损失。
智能化工程合同范本 一、合同背景 智能化工程合同是指甲方与乙方就智能化工程项目的设计、施工、设备采购、技术支持、维护等方面达成的协议。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保项目的顺利实施。 二、合同主体 甲方：[甲方公司全称] 地址：[甲方公司地址] 法定代表人：[甲方法定代表人姓名] 联系电话：[甲方联系电话] 乙方：[乙方公司全称] 地址：[乙方公司地址] 法定代表人：[乙方法定代表人姓名] 联系电话：[乙方联系电话] 三、合同内容 1. 工程范围：本合同的工程范围包括但不限于智能化系统设计、设备采购、安装调试、技术支持和维护等。 2. 工程进度：双方应根据项目需求制定详细的工程进度计划，并在合同签订后的五个工作日内提交给对方。双方应按照工程进度计划进行工作，并及时沟通解决工程进度上的问题。
3. 设计与施工：乙方应根据甲方提供的需求和要求，进行智能化系统的设计和施工。设计应满足相关标准和法规要求，并提供详细的设计文件和图纸。施工应按照设计文件和图纸进行，确保施工质量和安全。 4. 设备采购：乙方应根据项目需求和甲方提供的设备清单进行设备采购。采购的设备应符合相关标准和规定，并提供设备的质量证明和保修文件。 5. 技术支持：乙方应提供智能化系统的技术支持，包括安装调试、培训、问题解决等。乙方应派遣专业的技术人员到现场进行安装调试，并对甲方的操作人员进行培训，确保系统正常运行。 6. 维护服务：乙方应提供智能化系统的维护服务，包括定期巡检、故障排除、维修等。乙方应提供维护服务的时间表，并在合同履行期间保证系统的正常运行。 7. 付款方式：甲方应按照合同约定的进度和金额进行付款。付款方式可以采用分期付款或一次性付款，具体细则由双方协商确定并写入合同。 8. 合同变更：如需对合同内容进行变更，双方应书面协商并签订变更协议。变更协议应明确变更的内容、时间和费用等，并作为本合同的附件。 9. 违约责任：任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿对方因此而产生的损失，并承担违约金。 10. 争议解决：本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，双方同意提交至合同签订地的人民法院进行诉讼解决。 四、合同生效与终止 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至合同约定的工程完成并经验收合格。 2. 本合同在下列情况下终止：
智能化工程合同(合同范本) 【智能化工程合同(合同范本)】 合同编号：X 甲方：（以下简称“甲方”） 地址： 法定代表人（负责人）： 乙方：（以下简称“乙方”） 地址： 法定代表人（负责人）： 鉴于甲方拥有相应的资质，并需要实施智能化工程项目，乙方具有相应的技术和经验，双方经友好协商，达成以下合作事项，特订立本合同。 第一章合同目的及范围 1.1 合同目的 本合同的目的是规定双方在智能化工程项目中的权利和义务，明确合同实施的范围和要求。 1.2 合同范围
甲方授权乙方负责智能化工程项目的设计、施工、调试和维护等工作。具体合同范围详见附件一《智能化工程项目范围及工作任务》。 第二章合同价格及支付方式 2.1 合同价格 根据项目范围和工作任务，甲方向乙方支付金额为万元（大写：）。 2.2 支付方式 甲方按照工程进展和乙方提供的工作报告进行阶段性支付。支付方式包括预付款、进度款及尾款。 第三章合同工期及延期处理 3.1 合同工期 本合同工期为个工作日，自合同生效之日起计算。 3.2 延期处理 若因不可抗力或甲方原因导致合同工期无法按时交付，乙方应在延期发生之日起日内书面通知甲方，并双方商议延期时间和补偿措施。 第四章质量保证和维护责任
4.1 质量保证 乙方应确保智能化工程项目的质量符合相关技术标准和法律法 规要求。 4.2 维护责任 合同生效后，乙方将提供智能化工程项目的维护服务。维护期 限为个月，自项目竣工验收之日起计算。 第五章合同变更和终止 5.1 合同变更 若发生合同范围、工作任务等重大变动，双方应通过书面协议 进行变更。 5.2 合同终止 根据合同约定，以下情况可导致合同提前终止： 5.2.1 乙方严重违反合同约定； 5.2.2 甲方因不可抗力等原因无法继续履行合同。 第六章争议解决 6.1 解决方式 本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构解决。
智能化工程合同范本 化工程的标准和规范。 3.2.2如需参照其他标准、规范，应在合同中明确列明， 并经双方协商一致后确定使用。 十、违约责任 4、如因乙方原因造成工程质量不符合本合同规定的，应 承担返工、修补、更换等费用。 如造成甲方损失的，应承担赔偿责任。 5、如因甲方原因造成工程质量不符合本合同规定的，乙 方有权要求甲方赔偿相应的损失。 十一、争议解决 6、因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不 成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。 以上是智能化工程施工合同的主要内容，双方应严格按照合同执行，确保工程质量和工期。如有任何问题，应及时沟通解决，避免出现争议。 次及以上，甲方有权解除合同并追究乙方的法律责任。 本合同规定的双方权利和义务，应在合同签订后立即生效。甲乙双方应本着平等互利、诚实守信、合作共赢的原则，共同
完成本工程。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁解决。 第9条：甲方有权对乙方进行经济处罚或终止本合同并追究乙方违约责任。乙方承包部分弱电工程的申报审批、验收检测工作应在合同竣工日期前完成，期间发生的费用应包含在合同价款内，乙方不得向甲方追加任何费用。甲方只负责相关协助工作。 第10条：乙方应按约定的时间完成以下工作：签订合同 后7日内提交合格的深化设计图纸；乙方进场施工前7天内和总包土建、水电安装、装饰等单位共同协商解决现场技术交底和现场施工界面划分；每月25日提供下月的月进度计划；施 工所需的水、电、电讯线路费用或使用现场塔吊、脚手架等发生的费用由乙方和总包单位协商解决，发生费用由乙方承担；已完工程成品保护的特殊要求及费用承担由乙方负责保护，交付甲方后，如甲方要求乙方继续保护，其费用由乙方提供预算，经甲方同意后支付；符合有关工程施工现场的安全文明要求；负责施工现场内所有乙方的人员、设备、物资的安全工作，若由于乙方管理不力或措施不到位而造成损失，由乙方承担全部
智能化工程合同范本 1. 合同概述 本合同旨在明确甲方与乙方之间的智能化工程合作事项，以保证双方的权益和责任。 2. 工程描述 •设计、安装和维护智能化系统； •提供技术支持和培训； •提供设备、软件和硬件配件； •其他相关的技术服务和咨询。 3. 合同的生效和终止 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效期为（合同有效期限）。 双方在合同有效期内都有权终止合同，但必须提前书面通知对方至少30天，并履行相应的解除合同程序。
4. 合同价格和付款条件 甲方将支付给乙方的费用为（合同金额），具体支付方式和进度如下： •预付款：合同金额的（预付款比例）作为预付款，在合同签订后的（预付款周期）内支付； •进度款：合同金额的（进度款比例）作为进度款，根据工程进展分为若干阶段支付； •完工款：工程完工后，甲方应支付合同金额的（完工款比例）作为完工款。 所有支付款项均以人民币支付，并按照双方协商的支付方式进行支付。 5. 保密条款 在合作过程中，双方可能涉及到商业秘密或机密信息。双方都同意在合同有效期内和终止后保持对这些信息的保密，并不得向第三方透露或使用这些信息，除非获得了对方的书面许可。
6. 知识产权 在工程过程中产生的所有原创作品、技术方案、软件等知识产权归属于乙方。甲方不得以任何形式侵犯乙方的知识产权，否则将承担一切法律责任。 7. 法律适用和争议解决 本合同适用于的法律。对于因合同引起的争议，双方应友好协商解决；若经协商无法解决，双方同意将争议提交至甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。 8. 其他条款 •本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力； •本合同的修改和补充必须经双方书面协议； •本合同效力不受任何无效条款的影响，若某一条款无效将不影响本合同其他条款的效力； •本合同未约定的事项，双方可以另行协商。 9. 合同签署 甲方签字：日期：乙方签字：日期：
智能化施工合同范本1 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲方将甲方独立开发的位于＿＿＿＿＿＿＿＿＿智能化系统工程（包括采购、施工、安装、维修）交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同： 第一条工程内容 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿小区的全部智能化系统工程（以下简称“智能化工程”），具体包括下列内容： １．１智能系统管道预埋； １．２小区闭路电视监控系统； １．３可视对讲系统（带ＩＣ卡门禁、带安防）； １．４住户室内安防系统； １．５小区周边防范系统；
１．６公共广播及背景音乐系统； １．７停车场安防系统。 第二条工程款（造价） ２．１甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价： 工程总造价＝每户的平均造价×小区总户数。 ２．２由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同，故乙方向甲方提交设计方案时，须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择，以确定造价。但无论如何，甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，以下货币计算单位均为人民币），不高于＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿元）； ２．３上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价”、“小区总户数”均指小区住宅户数，不包括商铺； ２．４本合同签订后，甲方根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿建设进度，及时将小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后１５日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容，双方签署的相关文件为本合同附件； ２．５施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条２．２款的约定。
智能化系统工程合同书【本文档格式word版——可参考可修改编辑】甲方：**单位或个人 乙方：**单位或个人 签订日期：**年**月**日 签订地点：**省**市**地
智能化系统工程合同书 甲方(发包人)：_________ 乙方(承包人)：_________ 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表)，并在双方研究、讨论最后确认的设计文件(同投标文件)的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包(系统集成)。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿)及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1、工程概况 1.1 工程名称：_________小区智能化系统工程 1.2 工程地点：_________ 1.3 工程内容 1)本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布
系统。 2)本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统(模拟展板)，双方另行协商解决，不包含在本合同中。 3)本次工程建设包括很多可选项目或设备(可建设、可不建设)，可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、WWW/E-Mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 4)还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 5)本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围 2、工程承包范围 2.1 承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。 第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成 3、合同总额及承包方式 3.1 合同总额(或者称为工程总造价)即委托乙方建设_________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_________万元