施工合同示范文本2013版施工合同示范文本
甲方：（委托人）
地址：
联系人：
电话：
传真：
邮编：
乙方：（承建人）
地址：
联系人：
电话：
传真：
邮编：
鉴于甲方有在所属项目地进行施工的需求，乙方有承担施工任务的能力，双方本着平等、自愿和互利的原则，经友好协商，达成如下合同：
第一条合同目的
本合同旨在明确乙方对甲方项目的施工任务，并确定双方在合作过
程中的权利、义务及责任。
第二条项目名称及地点
（具体填写项目名称及详细地址）
第三条任务范围
乙方应按照甲方的要求，承担包括但不限于以下工程任务的施工：
1. 工程任务1：
（描述具体工程任务，包括施工内容、工期等）
2. 工程任务2：
（描述具体工程任务，包括施工内容、工期等）
（继续按需要列出更多工程任务）
第四条工期安排
1. 双方约定的工程任务施工开始日期为：________年____月____日。
2. 双方约定的工程任务完成日期为：________年____月____日。
第五条价格与支付方式
1. 总工程造价为：__________万元（人民币）。
2. 工程款项支付方式：
（根据实际情况填写具体的支付方式，如分期支付、阶段性支付等）
第六条质量要求
1. 乙方应确保施工质量符合相关法律、法规及相关标准要求。
2. 如发现施工质量问题，乙方应及时进行整改，保证工程质量达到合同约定的标准。
第七条违约责任
1. 乙方未按时完成工程任务的，按日计算应承担违约金，违约金的比例为总工程款项的____%。
2. 乙方在施工过程中发生严重违约行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此产生的一切损失。
第八条保密条款
除非得到甲方书面同意，乙方不得将项目信息、技术资料、商业机密等泄露给任何第三方。
第九条争议解决
本合同的履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国的法律法规。
对于因履行本合同所产生的争议，双方应友好协商，协商不成的，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼解决。
第十条其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工验收合格之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。附件作为本合同的有效组成部分，在履行过程中具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：______________ 日期：______________
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
13版建筑施工合同（通用14篇） 13版建筑篇1 13版建筑施工合同示范文本如下： 发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_________________工程批准、核准或备案文号：_________________工程内容及规模：_________________工程所在省市详细地址：_________________工程承包范围：_________________ 二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)：_________________施工开工日期(绝对日期或相对日期)：_________________ 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：_________________ 四、工程质量标准 工程设计质量标准：_________________工程施工质量标准：_________________ 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写)：_________________元(小写金额：_________________元)。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效：_________________发包人：_________________承包人：_________________ (公章或合同专用章)(公章或合同专用章)
工程编号： 合同编号： 河北省建设工程施工合同 （示范文本） 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 河北省住房和城乡建设厅 制订 河北省工商行政管理局 二〇一三年十二月
目录 第一部分协议书 (8) 一、工程概况 (8) 二、工程承包范围 (8) 三、合同工期 (8) 四、质量标准 (9) 五、合同价款 (9) 六、项目经理 (9) 七、组成合同的文件 (9) 八、词语含义 (9) 九、承诺 (10) 十、签订时间 (10) 十一、签订地点 (10) 十二、补充协议 (10) 十三、合同生效 (10) 十四、合同份数 (10) 第二部分通用条款 (12) 1.总则 1.1定义 (12) 1.2合同文件及解释 (15) 1.3语言文字 (16) 1.4适用的法律、标准与规范 (16) 1.5通讯联络 (16) 1.6工程分包 (17) 1.7发包人提供资料 (17) 1.8图纸和承包人文件 (17) 1.9投标文件的完备性 (18) 1.10文物和地下障碍物 (19) 1.11事故处理 (19) 1.12专利权 (19) 1.13联合的责任 (20)
1.14保障 (20) 1.15财产 (20) 1.16交通运输 (21) 2.发包人 2.1发包人工作 (22) 2.2发包人代表 (22) 2.3发包人人员 (23) 2.4材料设备的提供 (23) 2.5资金来源证明及支付担保 (23) 2.6发包人支付合同款 (23) 2.7组织竣工验收 (23) 2.8现场统一管理协议 (24) 2.9发包人未尽义务的责任 (24) 3.承包人 3.1承包人工作 (24) 3.2项目经理 (25) 3.3承包人人员 (26) 3.4承包人劳务 (26) 3.5承包人现场查勘 (28) 3.6承包人实施工作 (28) 3.7承包人实施施工组织设计和工作安排 (28) 3.8承包人对设计图纸的使用和要求 (28) 3.9承包人提供设计图纸及其责任 (28) 3.10承包人为发包人的人员提供配合 (29) 3.11履约担保 (29) 3.12承包人未尽义务的责任 (29) 4.监理工程师 4.1发包人对监理工程师授权 (29) 4.2监理工程师职权 (30) 4.3监理工程师职权限制 (30) 4.4监理工程师指令 (30) 4.5承包人执行监理工程师指令 (31) 4.6监理工程师代表任命和撤回 (31) 4.7监理工程师职权委托 (31) 4.8监理工程师未尽义务或失误的责任 (31)
2013建设工程施工合同示范文本 以下是2013年建设工程施工合同的示范文本。请注意，这只是一个示范文本，实际合同的具体条款和内容可能因具体情况而有所不同。 建设工程施工合同 合同编号： 甲方（建设单位）： 地址： 法定代表人： 联系人： 电话： 传真： 乙方（承包商）： 地址： 法定代表人： 联系人： 电话： 传真： 鉴于甲方拟委托乙方作为承包商，负责执行以下建设工程：
工程名称： 工程地点： 工程规模： 工程总价： 合同工期： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲、乙双方本着平等、自愿、公平合理的原则，经友好协商达成以下合同： 第一条合同目的 本合同的目的是确保建设工程的按时、按质、按量完成，并明确双方的权利和义务。 第二条合同内容 2.1 工程范围：详细描述工程的规模、位置、用途等相关内容。 2.2 工程价格：合同总价为人民币（大写）。 2.3 工程工期：合同工期为自（起始日期）起至（完成日期）止。 2.4 付款方式：详细描述各阶段的付款方式和时间。 第三条合同履行 3.1 甲方的责任：
（1）提供工程相关的资料和文件； （2）提供相对稳定的工程设计； （3）支付工程款项。 3.2 乙方的责任： （1）负责组织施工，确保按照合同规定的工期、质量要求进行施工； （2）提供合格的材料和设备； （3）保证工程质量，并承担相关责任。 第四条变更和索赔 4.1 双方同意，在施工过程中，由于设计变更、工程条件变化或其他原因，可能需要进行变更。变更必须由双方书面协商一致后进行。 4.2 如果工程发生索赔事件，引起了时间和费用的增加，索赔方应向对方提供详细的索赔材料，并由双方协商解决。 第五条完工验收和质保期 5.1 在合同工期届满后，乙方应向甲方提出竣工验收申请。甲方进行验收，验收合格后，支付最后一笔工程款项。 5.2 工程竣工验收合格后，工程进入质保期。乙方应在质保期内负责修理和维护工程。 第六条违约责任
(GF-2013-0201 ) 建设工程施工合同 （示范文本）
制定住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称）：______________________________________________ 承包人（全称）：______________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__________________________ 工程施工及有关事项协商一致，共同 达成如下协议： 、工程概况 6.工程承包范围: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ O 二、合同工期 计划开工日期：____________ 年 ______ 月_______ 日。 计划竣工日期：____________ 年 ______ 月_______ 日。 工期总日历天数：___________ 天。工期总日历天数与根据前述
计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合_______________________________________ 标准 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）____________________ （Y ____________ 元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）________________ （Y _________ 元）； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）________________ （Y _________ 元）； （3 ）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）________________ （Y _________ 元）； （4）暂列金额： 人民币（大写）________________ （Y _________ 元）。 2.______________________________________________ 合同价格形式：___________________________________________________ 五、项目经理 承包人项目经理：____________________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) （GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范）
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
(GF—2013 —0201 ) 建设工程施工合同 （示范文本）
住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事 人的合法权益，依据〈中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房 城乡建设部、国家工商行政管理总局对〈建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201 ）进行了修订，制定了〈建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201 ）（以下简称〈示范文本》）。为了便于合同当事人使用〈示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、〈示范文本》的组成 〈示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 〈示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当 事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据〈中华人民共和国建筑法》、冲 华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包
人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的 特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一 致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建 设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写无”或划“”。 二、〈示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据〈示
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201) 建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201) 一、合同的目的和背景 本建设工程施工合同（下称“本合同”），由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同签订。本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权责关系，规范双方的义务和权益，确保项目的顺利进行。 二、合同的约定内容 本合同约定以下内容： 1. 工程概况 双方在本合同中对工程概况进行了简要描述，包括项目名称、位置、规模、工期等基本信息。 2. 合同价款 2.1 业主将根据合同约定，按照工程进度向承包商支付合同价款。 2.2 如果在施工过程中发生变更或额外工作，双方将协商确定相应的价款调整。 3. 工程质量和安全
3.1 承包商应确保施工质量符合相关法律法规和技术标准的要求。 3.2 业主有权对施工质量进行检查和验收，如发现质量问题，承包商应及时整改并承担相应责任。 3.3 双方应共同落实施工安全措施，确保工程施工过程中的安全。 4. 施工进度和变更 4.1 双方约定工程的施工进度，并在合同中详细列出各阶段的工作内容和完成时间。 4.2 如需变更施工进度或工程范围，双方应及时协商并签订变更协议。 5. 材料和设备 5.1 承包商应按照合同约定提供符合质量标准的施工材料和设备。 5.2 业主有权对提供的材料和设备进行检查和验收，如发现质量问题，承包商应承担相应责任。 6. 建设工程的移交和验收 6.1 工程竣工后，承包商应通知业主进行验收。
6.2 业主有权对工程进行验收，如发现问题，承包商应及时修复。 6.3 工程验收合格后，业主将支付尾款并办理竣工手续。 7. 违约责任 7.1 如一方违约，应承担相应的违约责任。 7.2 如双方均违约，应按照法律的规定处理。 8. 争议解决 本合同的争议解决将遵循相关法律法规的规定，并协商解决。 9. 其他约定 双方可根据实际情况约定其他事项。 三、合同的履行和变更 本合同一经双方签字盖章后生效，双方应按照合同的约定进行履行。如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订变更协议。 四、合同的解除和终止 4.1 双方协商一致，可以解除本合同。 4.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方可以协商解除合同或暂停履行，并及时通知对方。
《建设工程施工合同示范文本》gf-2013-0201
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住 制定房和城乡建设部 国家 工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
2013施工总承包合同 【篇一：施工总承包范本合同(2013年新版)】 （gf—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工和环境保护、工期和进 度、材料和设备、试验和检验、变更、价格调整、合同价格、计量和支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任和保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应和相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
（GF-2013-0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、
工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担
精选考试类应用文档，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 精选范文、公文、论文、和其他应用文档，希望能帮助到你们！ （GF-2013-0201） 建设工程施工合同 （示范文本）
住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201 （GF—2013-0201) 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-1999—0201）进行了修订,制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013-0201)（以下简称《示范文本》）.为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成. （一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决.前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时，应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/"。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
13版建设工程施工合同示范文本 〔标准合同word版本〕 甲方：X X 公司或X X 个人 乙方：X X 公司或X X 个人 签订日期： 签订地点：
13版建设工程施工合同示范文本 第一局部合同协议书 发包人(全称)：_________________ 承包人(全称)：_________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下2018版建设工程施工合同示范文本：_________________ 一、工程概况 1.工程名称：________________。 2.工程地点：________________。 3.工程立项批准文号：_________________。 4.资金来源：________________。
5.工程内容：________________。 群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》(附件1)。 6.工程承包范围：_________________ ________________。 二、合同工期 方案开工日期：_________________年_____________月_____________日。 方案竣工日期：_________________年_____________月_____________日。 工期总日历天数：_________________天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准
工程质量符合_____________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：_________________ 人民币(大写________________)(￥_____________元); 其中：_________________ (1)平安文明施工费：_________________ 人民币(大写________________)(￥_____________元); (2)材料和工程设备暂估价金额：_________________
《广州市建设工程施工合同》2013示范文本
SF-2013-0204 合同编号： 广州市建设工程施工合同 （示范文本） 工程名称： 工程编号： 工程地点： 发包人： 承包人： 广州市城乡建设委员会 制定 广州市工商行政管理局 二〇一三年四月
目录 第一部分协议书 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、质量标准 (2) 五、合同价款 (2) 六、组成合同的文件 (2) 七、词语含义 (2) 八、承包人承诺 (2) 九、发包人承诺........................................................................................................（2）十、合同生效.. (3) 第二部分通用条款 一、总则 (4) 1. 定义 (4)
2. 合同文件及解释 (9) 3. 阅读、理解与接受 (9) 4. 语言及适用的法律、标准与规范 (10) 5. 施工设计图纸 (10) 6. 通讯联络 (11) 7. 工程分包 (12) 8. 现场查勘 (13) 9. 招标错失的修正 (13) 10. 投标文件的完备性 (14) 11. 文物和地下障碍物 (14) 12. 事故处理 (15) 13. 交通运输 (16) 14. 专项批准事件的签认 (16) 15. 专利技术 (17) 16. 联合的责任 (18) 17. 保障 (18) 18. 财产 (18) 二、合同主体……………………………………………………………………………………….…….