2013合同范本
1.协议书怎么写
1、标题。
可以写“协议书”三字，也可以写明协议书的具体名称“XXXX 协议书”。2、订协议双方的基本信息。
在标题下，正文之前，写明订协议双方的信息，并在双方单位名称之后注明一方是甲方，一方是乙方，便于在正文中称呼。3、正文。
正文包括开头、主体两部分。开头是交待签订协议的目的、原因、依据，紧接着可用程式化语言转入主体，如“现对有关事项达成协议如下”。
主体要求就协议有关事宜作出明确的、全面的说明，尤其要着力写好协议双方的权利和义务。正文条款内容：（1）协商目的（2）协商目的责任（3）协议的时间和期限（4）协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类}（5）履行条款期限（6）违反条款的责任处理4、落款应写明订协议双方单位的名称，并加盖公章。
必要时还得写上鉴证单位和公证单位的名称，并加盖公章。最后写上签订协议的日期。
2.2013清单规范与2013合同示范文本的冲突
一、错误分析：软件冲突或者关联程序出错。
原因1：用了精简版的非官方ROM，文件缺失或者软件冲突所致。原因2：手机内没用的软件过多，自己就ROOT后用豌豆荚等工具删
掉一些个人觉得没用的软件，估计是不小心删掉了哪个系统关键程序“googleapps.apk”。
二、解决办法1、方法一：重启手机进入recovery模式。（手机都会自带的recovery程序，不熟悉如何进入的朋友请搜索你所用机型的进入方法；）进入recovery模式后，进行双wipe操作。
完成后重启即可。2、方法二：（针对估计你是精简系统精简过头了，删除了googleApps.apk）上面的方法，如果还是不能解决“android.process.acore意外停止”不问题的话，只能采用如下的方法：先下载“googleApps.apk”(404KB)，可以自行搜索这个文件进行下载。
打开手机的“USB调试”，连接电脑。在电脑上用 APK安装器或者其它的安卓助手（91、豌豆荚等）安装“googleapps.apk”。
安装完成后，选择手机的“恢复出厂设置”，即可解决“android.process.acore意外停止”的问题。三、注意：如果手机不能直接安装googleapps.apk，那就只能用电脑装。
两种都不行的话，进入手机安全模式进行安装。
合同范本大全模板范文(6篇) 第1篇: 合同范本大全模板 供方：需方： 开户行：开户行： 帐号：帐号： 在平等互利原则基础上，双方友好协商，同意按照适用《合同法》签订并执行本合同。 1. 产品名称、数量、金额： 2. 质量标准及交货检验：质量符合国际(GB1353-2009)二等玉米标准。容重≥680g∕1，水分≤15%，杂质≤1%，焦糊粒≤1%，不完善粒≤8%，无发热、虫蛀现象，色泽气味正常。 3. 交货地点：大连北良港平仓交货。 4. 交货时间：2013年11月30日前，如遇不可抗拒力时间顺延。 5. 计重、包装：以双方实际交货数量为合同结算数量，散装。 6. 付款及期限：双方根据合同执行进度在合同生效之日起两个工作日内预付800万货款并于交货时间前把货装完后三日内结清余款。 7. 供货方供货分三批次，第一批次应于2012年12月31日
前，供货不低于总数量的50%，第二批次应于2012年12月31日至2013年10月1日间，供货不低于余量的15%，第三批次应于2013年10月1日至2013年11月30日间，提供余量货品。 8. 合同有效期：至货款两清为止。 9. 合同责任：按《中华人民共和国合同法》办理。本合同执行过程中适用不可抗拒力以及有关法律规定的免责条款;执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。如协商不成提交原告所在地人民法院诉讼。 10. 本合同一式两份，双方签字生效;未尽事宜，双方协商解决。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日第2篇: 合同范本大全模板 出租方(以下称甲方)：_____________身份证号：_______________________ 承租方(以下称乙方)：_____________身份证号：_______________________
施工合同通用条款2013 【篇一：施工合同通用条款】 筑伯乐招聘网--（https://www.doczj.com/doc/4919205318.html,） （gf—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律
2013合同范本 1.协议书怎么写 1、标题。 可以写“协议书”三字，也可以写明协议书的具体名称“XXXX 协议书”。2、订协议双方的基本信息。 在标题下，正文之前，写明订协议双方的信息，并在双方单位名称之后注明一方是甲方，一方是乙方，便于在正文中称呼。3、正文。 正文包括开头、主体两部分。开头是交待签订协议的目的、原因、依据，紧接着可用程式化语言转入主体，如“现对有关事项达成协议如下”。 主体要求就协议有关事宜作出明确的、全面的说明，尤其要着力写好协议双方的权利和义务。正文条款内容：（1）协商目的（2）协商目的责任（3）协议的时间和期限（4）协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类}（5）履行条款期限（6）违反条款的责任处理4、落款应写明订协议双方单位的名称，并加盖公章。 必要时还得写上鉴证单位和公证单位的名称，并加盖公章。最后写上签订协议的日期。 2.2013清单规范与2013合同示范文本的冲突 一、错误分析：软件冲突或者关联程序出错。 原因1：用了精简版的非官方ROM，文件缺失或者软件冲突所致。原因2：手机内没用的软件过多，自己就ROOT后用豌豆荚等工具删
掉一些个人觉得没用的软件，估计是不小心删掉了哪个系统关键程序“googleapps.apk”。 二、解决办法1、方法一：重启手机进入recovery模式。（手机都会自带的recovery程序，不熟悉如何进入的朋友请搜索你所用机型的进入方法；）进入recovery模式后，进行双wipe操作。 完成后重启即可。2、方法二：（针对估计你是精简系统精简过头了，删除了googleApps.apk）上面的方法，如果还是不能解决“android.process.acore意外停止”不问题的话，只能采用如下的方法：先下载“googleApps.apk”(404KB)，可以自行搜索这个文件进行下载。 打开手机的“USB调试”，连接电脑。在电脑上用 APK安装器或者其它的安卓助手（91、豌豆荚等）安装“googleapps.apk”。 安装完成后，选择手机的“恢复出厂设置”，即可解决“android.process.acore意外停止”的问题。三、注意：如果手机不能直接安装googleapps.apk，那就只能用电脑装。 两种都不行的话，进入手机安全模式进行安装。
2013建设工程施工合同示范文本 以下是2013年建设工程施工合同的示范文本。请注意，这只是一个示范文本，实际合同的具体条款和内容可能因具体情况而有所不同。 建设工程施工合同 合同编号： 甲方（建设单位）： 地址： 法定代表人： 联系人： 电话： 传真： 乙方（承包商）： 地址： 法定代表人： 联系人： 电话： 传真： 鉴于甲方拟委托乙方作为承包商，负责执行以下建设工程：
工程名称： 工程地点： 工程规模： 工程总价： 合同工期： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲、乙双方本着平等、自愿、公平合理的原则，经友好协商达成以下合同： 第一条合同目的 本合同的目的是确保建设工程的按时、按质、按量完成，并明确双方的权利和义务。 第二条合同内容 2.1 工程范围：详细描述工程的规模、位置、用途等相关内容。 2.2 工程价格：合同总价为人民币（大写）。 2.3 工程工期：合同工期为自（起始日期）起至（完成日期）止。 2.4 付款方式：详细描述各阶段的付款方式和时间。 第三条合同履行 3.1 甲方的责任：
（1）提供工程相关的资料和文件； （2）提供相对稳定的工程设计； （3）支付工程款项。 3.2 乙方的责任： （1）负责组织施工，确保按照合同规定的工期、质量要求进行施工； （2）提供合格的材料和设备； （3）保证工程质量，并承担相关责任。 第四条变更和索赔 4.1 双方同意，在施工过程中，由于设计变更、工程条件变化或其他原因，可能需要进行变更。变更必须由双方书面协商一致后进行。 4.2 如果工程发生索赔事件，引起了时间和费用的增加，索赔方应向对方提供详细的索赔材料，并由双方协商解决。 第五条完工验收和质保期 5.1 在合同工期届满后，乙方应向甲方提出竣工验收申请。甲方进行验收，验收合格后，支付最后一笔工程款项。 5.2 工程竣工验收合格后，工程进入质保期。乙方应在质保期内负责修理和维护工程。 第六条违约责任
重庆劳动合同范本（2013） 甲方：____________________ 乙方：_____________________ 签订日期：年月日 劳动合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本劳动合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本劳动合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方本人签字或盖章。 四、除约定服务期和竞业限制条款两种情形之外，甲方不得与乙方约定由乙方承担违约金。 五、甲乙双方约定的其他内容，劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 六、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。 甲方名称：_________________ 法定代表人（主要负责人）_____________________ 联系电话 ______________________ 注册地址__________________
经营地址邮政编码 _______________________ 乙方性别联系电话 ______________________ 户籍类型（城镇、农村） ________________________ 身份证号码 ______________________________ 在甲方工作起始时间______________年____________月___________日 家庭住址__________________________邮政编码__________________ 户口所在地__________省（市）______________区（县）______________街道（乡镇）____________社区（村组） 根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，订立本劳动合同（以下简称合同）,共同遵守。 第一条本合同期限经双方协商一致，采取下列第项形式： （一）固定期限：自_年_月_日起至_年月日止。其中，试用期自年月日至年月日。 （二）无固定期限：自年月日起。其中，试用期自年月日至年月日。 （三）以完成一定工作任务为期限：自年月日起至时止。 第二条乙方的工作区域或工作地点为 __________ 第三条乙方同意根据甲方工作需要，担任 岗位（工种）工作，具体工作内容和要求是：________________________
word格式 〔GF—2013—0201 建设工程施工合同 〔示范文本 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民XX国合同法》、《中华人民XX国建筑法》、《中华人民XX国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同〔示范文本》〔GF-1999-0201进行了修订,制定了《建设工程施工合同〔示范文本》〔GF-2013-0201〔以下简称《示范文本》。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 〔一合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事
人基本的合同权利义务。 〔二通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民XX国建筑法》、《中华人民XX国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 〔三专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范）
住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期
和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法
2013版建筑合同范本通用条款 一、签约双方及背景介绍 本合同由以下双方签订： 甲方：（详细描述甲方的身份背景信息） 乙方：（详细描述乙方的身份背景信息） 本合同旨在明确双方在建筑工程项目中的权利和义务，以确保项目的按时、高质量完成。甲、乙双方应互相诚信合作，共同遵守以下合同条款。 二、工程概况 本工程的概况如下： 1. 项目名称：（填写项目的名称） 2. 施工地点：（填写施工地点的详细地址） 3. 工程范围：（详细描述工程包括的具体内容和规模） 4. 工期要求：（规定项目的开始和结束日期） 5. 施工费用：（约定工程的总费用） 三、合同条款 1. 合同变更
1.1 双方达成一致后，可以对合同进行变更。任何变更都应以书面 形式确认，并由双方签字。 1.2 双方变更合同后，支付事项、工期及其他相关内容也将相应调整。 2. 工程款支付 2.1 工程款应按以下方式支付：（详细描述支付方式，如分期支付、完成节点支付等） 2.2 工程款支付的时间和金额应在合同中明确规定，并遵守支付周期。 3. 违约责任 3.1 乙方履行合同义务不到位或存在重大违约行为时，甲方有权要 求乙方承担相应责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。 3.2 若甲方履行合同义务不到位或存在重大违约行为时，乙方有权 要求甲方承担相应责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。 4. 材料供应 4.1 所有建筑材料、设备及其他供应品应符合合同规定的质量标准。 4.2 乙方应根据工程的需要及时供应合格的材料和设备，并确保其 质量。 5. 安全责任
5.1 甲、乙双方在工程施工过程中应严格遵守国家和地方的安全生 产法律法规，并承担相应的安全责任。 5.2 工程施工中如发生安全事故，双方应及时做出应对措施并按照 法律法规履行报告、调查和赔偿义务。 6. 保修期限 工程竣工后，乙方应对其完成的工程承担一定期限的质量保修责任。具体的保修期限以合同约定为准。 7. 法律适用和争议解决 本合同适用中华人民共和国法律。若甲、乙双方在合同履行过程中 发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，双方可以根据中华人 民共和国法律进行仲裁或诉讼。 四、附则 1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。 2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。 3. 本合同的任何修改和补充都应以书面形式进行，并经双方签字确认。 4. 本合同未尽事宜双方可另行协商确定。 以上为《2013版建筑合同范本通用条款》的内容，甲、乙双方应遵 守本合同的规定，并按约定履行各自的法律责任。合同双方应保持良 好的沟通与合作，共同推进工程项目的顺利进行。
2013版施工合同范本 一、合同简介 本合同由甲方（以下简称施工方）和乙方（以下简称业主方）共同订立，旨在明确双方在工程施工中的权利和义务，确保工程质量和进度的顺利进行。 二、合同条款 1. 合同双方及联系方式 甲方：[施工方名称] 地址：[施工方地址] 联系人：[施工方联系人] 手机：[施工方联系电话] 乙方：[业主方名称] 地址：[业主方地址] 联系人：[业主方联系人] 手机：[业主方联系电话] 2. 工程概述 本工程名称：[工程名称] 工程地址：[工程地址]
工程规模：[工程规模] 工程标段：[工程标段（如有）] 工期：[工期] 3. 工程价款 3.1 总价款：[总价款]（大写：[总价款大写]） 3.2 付款方式：[付款方式] 3.3 预付款：[预付款金额]（大写：[预付款金额大写]）应在合同签订后 [预付款付款时间] 内支付； 3.4 进度款：按工程进度支付，每次支付的款项包括但不限于：[进度款支付具体细则] 3.5 竣工结算款：工程完工后 [竣工结算款支付时间] 内支付，支付金额为 [竣工结算款金额]（大写：[竣工结算款金额大写]）。 4. 施工期限 4.1 工程开工：合同生效后 [工程开工时间] 内开工。 4.2 工程竣工：按照合同规定的工期，在[工程竣工时间]前完成工程竣工。 5. 质量保证 5.1 施工方承诺按照国家有关标准和规范进行工程施工，确保工程质量符合合同要求。
5.2 业主方有权对工程进行监督和检验，如发现任何质量问题， 施工方应立即进行整改，直至符合合同要求为止。 6. 违约责任 6.1 若甲方未能如期履行合同义务，乙方有权要求违约金，并保 留通过法律途径解决争议的权利。 6.2 若乙方未能如期支付工程款项，甲方有权要求乙方支付利息，并保留通过法律途径解决争议的权利。 7. 其他条款 7.1 本合同一式[合同份数]份，双方各持一份，并在签字盖章后生效。 7.2 对于未尽事宜，双方可协商补充协议，补充协议与本合同具 有同等效力。 7.3 本合同的解释和执行受中华人民共和国法律的管辖。 三、合同生效 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之 日止。 四、争议解决 凡因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的， 提交合同签署地人民法院解决。
2013工程施工合同范本 在建筑工程中，合同是建立起建筑师、工程师、建设公司和业主之 间的法律约束关系的基本文件。它规定了工程的进展、质量、工期、 费用等方面的条款和条件。本文将对2013年的工程施工合同范本进行 探讨，并重点关注其中的一些重要条款。 第一部分：合同的定义和目的 工程施工合同是指以合同方式约定工程施工项目的相关内容和条件。它旨在确保合同各方在建设过程中的权益得到保护，同时也为项目的 顺利进行提供了法律依据。 第二部分：合同的主要条款 1. 建设项目的描述和规定 合同中通常会详细描述建设项目的性质、规模、地点、起始日期以 及预计完工日期等。这些信息是确保各方对工程项目有清晰的了解， 并能够在计划和预算上进行有效管理的基础。 2. 形成合同的过程和条件 合同必须由双方当事人在完全自愿、平等和公正的基础上达成。通常，合同的成立需要符合相关法律法规，并且双方应加盖公章或签字 确认。 3. 合同的履行和违约责任
在合同中，应明确双方的权益和责任。工程施工合同的履行需要符合合同的规定，如果未能按时履行，它将被视为违约行为。违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因违约产生的经济损失。 4. 付款方式和条件 工程施工合同必然涉及到费用问题。因此，合同中通常会约定付款方式和条件。这包括合同价款的支付方式、比例和时间等。双方应根据工程进展情况，按合同约定进行及时的付款。 5. 工程质量和验收标准 合同中应明确规定工程质量要求和验收标准。这是确保工程施工质量的关键。当工程达到约定的质量要求时，业主有权进行验收，并支付尾款。 6. 变更和索赔管理 工程施工过程中，由于各种原因，可能需要对合同进行变更。合同中应规定变更的程序和条件。同时，工程方或业主遭受损失时，应通过索赔机制进行补偿。合同中应规定索赔的条件、程序和限制。 7. 争议解决 合同中通常会约定相关争议的解决方式。这些解决方式可能包括协商、调解或诉讼等。合同的双方应遵守约定的解决方式，以有效地解决争议，并维护各方的合法权益。 第三部分：合同的重要性和应用
建设工程合同范本2013年版 建设工程合同 合同编号： 甲方（建设单位）： 地址： 法定代表人： 联系人： 电话： 乙方（施工单位）： 地址： 法定代表人： 联系人： 电话： 本合同由甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法规，经友好协商签订，具有法律效力。 第一条项目基本信息 1、建设项目名称： 2、建设地点：
3、工程内容： 4、工程规模： 5、计划工期： 6、合同价款： 第二条双方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任 甲方的权利与义务： 1、按照国家和地方有关规定申请工程规划许可证、土地使用许可证、施工许可证等所有必要证照。 2、提供工程设计和验收的基础资料，保障施工单位施工的需要，在工程设计、施工、验收、竣工交付等各个阶段中给予协助和配合。 3、按照合同规定支付合同价款，并且保证及时支付进度款。 4、对施工单位在工程建设中提出的技术和质量问题以及相关合同事宜应及时作出回应。 5、保证施工单位施工的权利，并且保证施工单位依法获得工程建设相应权利的法律支持。 6、对于施工单位提出的工程变更要求，应及时作出批准并支付相应的费用。
7、在工程施工中，如发现施工单位存在问题或者存在严重违约行为，可以要求施工单位停止施工并解决问题或者追究其法律责任。 8、按照合同规定接受施工单位的竣工验收，并且在验收合格后支付尾款。 9、保证提供给施工单位的图纸、设计和验收的基础资料等材料真实有效，不存在版本冲突或者错误等问题。 甲方应在合同签订后的三（3）日内向乙方提供合同约定之外的基础资料，包括但不限于项目需求、土地权属、工程设计图纸等，保证资料真实、准确、完整。 甲方的违约责任： 1、如甲方未按照合同或协议支付合同价款、逾期支付进度款等，应支付逾期利息及违约金。 2、如甲方未按合同支付尾款，乙方有权拒绝移交委托的工程范围内所有的固定设备、设施或装修改造，甲方应承担因此产生的一切管理、维修、保管和保险费用，以及因此造成的经济损失。 3、如甲方未按时提供设计、施工技术文件或搭配物料、设备及借用设施的，乙方有权暂缓施工；由此产生的一切费用和损失，由甲方负责。 乙方的权利与义务： 1、依据工程设计方案、许可文件及甲方提供的资料制定施工方案。
2013厂房租赁合同范本 的给大家分享的合同，其中包括劳动合同、销售合同等相关内容。想了解更多信息可进入。 出租方：___________ 授权代表：__________ 职务：___________ 地址：____________ 电话：____________ 传真：___________ 承租方：___________ 授权代表：__________ 职务：___________
甲方将位于__________________的厂房或仓库(以下简称租赁物)租赁于乙方使用。租赁物面积经甲乙双方认可确定为_________平方米。 本租赁物的功能为_____________ , 包租给乙方使用。如乙方需转变使用功能，经甲方书面同意后，因转变功能所需办理的全部手续由乙方按政府的有关规定申报，因改变使用功能所应交纳的全部费用由乙方自行承担。 本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。 租赁期限届满前__个月提出，经甲方同意后，甲乙双方将对有关租赁事项重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方有优先权。 第三条免租期及租赁物的交付
3.1租赁物的免租期为五个月，即从_____年___月___日起至_____年___ 月___日止。免租期届满次日为起租日，由起租日开始计收租金。 3.2在本出租合同生效之日起___日内，甲方将租赁物按现状交付乙方使用，且乙方同意按租赁物及设施的现状承租。 第四条租赁费用 本出租合同的租赁保证金为首月租金的两倍，即人民币___________元(大写：___________)。 4.2租金 租金第1年至第2年为每月每平方米人民币，第3年至第5年每年租金将在上年的基础上递增%;第6年起的仓库租金，将以届
2013年吉林省劳动合同范本完整版编号: 号 劳动合同书 吉林省人力资源和社会保障厅 1 甲方(用人单位)名称:____________________________ 注册地址:____________________________ 法定代表人(主要负责人):_____________ 邮政编码:____________________________ 联系电话:____________________________ 乙方(劳动者) 姓名:______________性别:________ 出生日期:_______年_______月______日 居民身份证号码:______________________ 在甲方工作起始时间:____年___月___日 乙方原工作单位:______________________ 户籍所在地:__________________________ 现居住地址:__________________________ 邮政编码:____________________________ 联系电话:____________________________ 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《吉林省劳动合同条例》及有关法律、法规，甲乙双方遵循合法、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同，并共同遵守本合同所列条款。 一、合同类型和期限
第一条甲、乙双方选择以下第__________种类型合同。 (一)固定期限合同:本合同于___年__月__日起至___年__月__日止。 (二)无固定期限合同:本合同于______年_____月_____日起生效。 (三)以完成一定工作任务为期限合同:本合同于______年_____月_____日生效，于_______________________________工作完成时终止。 其中试用期于______年____月____日起至______年_____月_____ 日止。 2 二、工作内容和工作地点 第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任______________________ _________________岗位(工种)工作。 第三条根据甲方的岗位(工种)作业特点，乙方的工作区域或工作地点为 _________________________________________。 第四条乙方工作应达到__________________________________ _____________________标准。 三、工作时间和休息休假 第五条乙方实行__________工时制。 (一)标准工时工作制。 (二)综合计算工时工作制。 (三)实行不定时工作制。 执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40 小时。甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者实行不定时工作制度的，应当事先取得劳动保障行政部门批准后实行。
2013年劳动合同范本 劳动合同 屮、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 甲方：乙方：性别：地址：电话：电话：身份证号： 一、劳动合同期限 甲乙双方约有固定期限的劳动合同：自_______ 年_______ 月_______ 日起至 ______ 年______ 月______ 日止。 二、工作内容及工作地点 （一）_____________________________________________ 乙方根据甲方要求，经过协商，从事 __________________________________________ 工作。甲方可根据工 作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，变动乙方的工作岗位，乙方服从甲方的安排。（二）中方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照中方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。 三、劳动保护和劳动条件 （-）乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对中方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。 （二）执行定时工作制度，甲方安排乙方每日工作小时，甲方由于工作需要经和乙方协商可延长工作时间，一般不得超过小时，每小时按元计算。（三）执行不定时工作制的工作和休息时间ill乙方和甲方协商安排 （四）中方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全、卫生及有关规章制度教育和培训
四、劳动报酬 （-）中方的工资分配应遵循按劳分配原则，实行同工同酬 （二）执行定时工作制或综合计算工时工作制，乙方完成规定的工作任务中方每月日以货币形式支付乙方工资的 ___________ %,每月不低于________ 元，其中试用期工资为 ____ 元 （三）由于甲方生产任务不足，使乙方下岗待工的，甲方保证乙方的月生活费不低于 ____ 元 （四）________________________________________ 合同执行起，乙方不能低于甲方生产劳动 _______________________________________ 月。如提前终止合同，甲 方不在支付乙方剩余工资。 （五）______________ 如果劳动不满月，甲方有权不支付工资。 五、劳动纪律 乙方应遵守中方依照制定的规章制度，严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范，爱护屮方财产，遵守职业道德，积极参加屮方组织的培训。提高思想觉悟和职业技能，乙方违反劳动纪律处分和经济处罚，直至解除本合同 六、公司变更解除终止续订 （一）订立本合同所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化，本合同变更相关内容（二）订立本合同依据的客观情况发生重大变化致使本合同无法履行的经屮乙双方同意可以变更本合同相关内容 （三）中乙双方协商一致，本合同可以解除 （四）乙方有下列情形之一中方可解除本合同 a:试用期间，被证明不符合录用条件的 b:严重违反劳动纪律或甲方规章制度的
2013劳动合同范本
2013劳动合同范本 甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 一、劳动合同期限 （一）甲乙双方约定按下列________种方式确定“劳动合同期限”： a．有固定期限的劳动合同：自________年_______月_______日起至________年______月______日止，其中试用期自________年_____月______日起至________年______月______日止。 b．无固定期限的劳动合同：自________年______月______日起，其中试用期自________年______月_______日起至________年______月______日止。
c．以完成_____________工作任务为劳动合同期限，自______年_____月_____日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。 （二）甲方与用工单位所签订的劳务派遣协议约定的派遣期限先于本条约定的合同期限届满的，则劳务派遣协议约定的派遣期届满之日本合同终止。 二、工作内容及工作地点 （一）乙方根据甲方要求，经过协商，从事________________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，变动乙方的工作岗位，乙方服从甲方的安排。 （二）甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行
劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。 （三）甲乙双方约定劳动合同履行地为：_____________________________ _________。 (四)__________________________ _____________________________ ______________。 三、工作时间和休息休假 （一）甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致选择确定________条款，平均每周工作四十小时： a．甲方实行每天________小时工作制。具体作息时间，甲方安排如下： 每周周________至周________工作，上午________，下午___________。
2013年劳动合同范本 【篇一：2013年劳动合同书范本】 编号： 劳动合同书 甲方法定代表人注册地址 乙方性别年龄身份证号码家庭地址邮编 根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关劳动法律、法规的规定， 甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，确立劳动关系。 一、合同期限 （一）甲、乙双方商定，劳动合同期从年月日起至年月日止。（二）试用期的约定，试用期为_______个月(天)，从年月日起至 年月日止。 二、工作岗位： 乙方的工作岗位(部门、工种或职务)为: 三、工作时间和休息休假 (一)甲乙双方同意按以下第种方式确定乙方的工作时间： 1、标准工时制，即每日工作8小时，每周工作40小时，每周休息 两天。 2、不定时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行不 定时工作制。 (二)休息日和法定节假日,甲方依法安排乙方休息休假,因工作需要安 排乙方加班的,依法安排补休或支付加班费。 四、劳动报酬 (一)乙方正常工作时间的工资按下列第( )种形式执行，不得低于当 地最低工资标准。 1、乙方试用期工资元／月(日)；试用期满工资元／月(日)。 2、其他形式： (二)甲方可以根据企业的经营状况和乙方的能力表现,及工作岗位的 调整情况,合理调整乙方的工资。 (三)甲方每月日发放乙方上一个月的工资。如遇节假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。 (四)乙方依法享受法定休假日、年休假、探亲假、婚假、丧假、产
假、看护假、计划生育假等假期期间，甲方应当视同其正常劳动并 支付正常工作时间的工资。 五、社会保险和福利待遇 合同期内，甲方应依法为乙方办理参加养老、医疗、工伤、等社会 保险的手续，社会保险费按规定的比例，由甲乙双方负责。 六、劳动纪律 (一)乙方应自觉遵守法律、法规、规章和企业依法制定的各项规章 制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成工作任务。 (二)乙方应保守甲方的商业秘密和与知识产权相关的保密事顶。 七、劳动合同的履行和变更 (一)甲乙双方应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。 (二) 甲乙双方协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动 合同，应当采用书面形式。 八、劳动合同的解除、终止 (一)双方协商一致，可以解除劳动合同。由甲方提出协商解除合同的，应依法支付乙方经济补偿金；由乙方提出协商解除合同的，甲 方无需支付乙方经济补偿。 (二)乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同。乙 方在试用期内提前三日通知甲方，可以解除劳动合同。 九、争议处理 双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决 不服的，可以向人民法院起诉。 十、其他约定 （一）乙方保证与甲方签订本合同时，已与其他用人单位解除或终 止了劳动关系，并提供相关单位的解除或终止劳动关系证明，否则，甲方有权解除本合同。由于乙方的过错，导致甲方被乙方原工作单 位追诉的，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。 （二）乙方因故辞职，应按照甲方的有关规章制度办理完工作交接 手续后方可离职，否则甲方有权不予办理解除劳动合同的有关手续（包括出具解除劳动合同证明、办理档案和社保关系的转移等手续）。 （三）合同未尽事宜或合同条款与劳动法规有抵触的，按现行劳动 法规执行。
2013施工总承包合同 【篇一：施工总承包范本合同(2013年新版)】 （gf—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工和环境保护、工期和进 度、材料和设备、试验和检验、变更、价格调整、合同价格、计量和支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任和保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应和相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
(GF —2012 - 0202) 建设工程监理合同 （示范文本）
住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人（全称）：______________________________________ 监理人（全称）：______________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：__________________________________ ； 2.工程地点：__________________________________ ； 3.工程规模：__________________________________ ； 4.工程概算投资额或建筑安装工程费： ______________ 。
二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1.协议书； 2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议 书（适用于非招标工程）； 4.专用条件； 5.通用条件； 6.附录，即： 附录A相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文 件的组成部分 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：_______________________ ,身份证号