第6章工程合同
一、单选题
勘察设计合同
1．建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（ B ）。
A．不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B．完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费
C．完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费
D．不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费
2．因发包人的原因要求解除设计合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。
A．不退定金 B．按设计费一半支付 C．按全部设计费支付 D．不支付设计费
3.为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是（C ）。
A.负责青苗树木的损坏赔偿
B.拆除地区障碍物
C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D.提供水上勘察作业用船
4.根据《建设工程设计合同》示范文本，关于设计成果的说法，错误的是（D）。
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准
5.某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的2 0 %。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为（C）万元。
A. 20
B. 40
C.50
D. 100
（注：设计不足一半时，按该阶段设计费的一半支付）
6、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C ）对修改后的设计文件负责。
A、发包人
B、原设计人
C、修改单位
D、承包人
7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( D)。
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
8.设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同(C )。
A、退还发包人已付的定金
B、退还发包人已付的设计费
C、不退还发包人已付的定金
D、不退还发包人已付的设计费
施工合同
1．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（ B ）共同清点。
A．发包人与监理人B．监理人与承包人C．发包人与承包人D．监理人与供货人
2．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（ D ）。
A．发包人负责试验，费用由发包人承担B．发包人负责试验，费用由承包人承担
C．承包人负责试验，费用由发包人承担D．承包人负责试验，费用由承包人承担
3．某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验，经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（A ）。
A．给承包人顺延工期并追加合同价款B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期D．工期延误和费用损失均由承包人承担
4．某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经监理人检查认可后承包人继续施工，后监理人又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（A ）。
A．工期和经济损失由承包人承担B．给予经济损失补偿，不顺延合同工期
C．顺延合同工期，不补偿经济损失D．补偿经济损失并顺延合同工期
5．发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（D ）。
A．发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延
B．发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
C．承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款
D．承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期
6．某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，监理人认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（B）。
A．提前工期1个月给予承包人奖励B．延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C．对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D．因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
7.施工合同中通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是( B )。
A.担保发包人能够按期支付工程进度款
B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C.表明发包人与承包人合作的诚意
D.防止承包人擅自变更、终止施工合同
8．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ D ）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款
B．中标通知书、专用条款、合同协议书
C．中标通知书、专用条款、投标书
D．中标通知书、专用条款、工程量清单
9．下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（B ）。
A．承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B．监理人无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C．监理人对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任
D．经监理人认可的施工进度计划将作为工程的施工进度控制的依据
10.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是( D )。
A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验
B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验
C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验
D.承包人应在设备到货时与监理人共同核验
11．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。
A．使施工场地具备施工条件 B．提供施工场地的地下管线资料
C．已完工程照管D．组织竣工验收
12．承包商按照监理人的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理监理人的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）。
A．费用和工期损失全部由业主承担 B．费用和工期损失全部由承包商承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
13．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）。
A．由承包人负责，费用由承包人承担B．由发包人负责，费用由发包人承担
C．由承包人负责，费用由发包人承担D．由发包人负责，费用由承包人承担
14．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D ）。
A．承包商承担保护费用，工期不予顺延 B．承包商承担保护费用，工期予以顺延
C．发包人承担保护措施费用，工期不予顺延D．发包人承担保护措施费用，工期予以顺延
15．已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（B ）。
A．建设单位 B．施工单位C．监理单位 D．协商解决单位
16．因不可抗力发生，承担工程所需清理修复费用的是（A ）。
A．发包方 B．承包方C．发包方和承包方协商D．发包方和承包方共同
17．负责组织施工竣工验收的是( A )。
A．发包人 B．监理人 C．承包人 D．监理单位
18．下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（ A ）。
A．承包人的人员伤亡由发包人负责 B．工程修复费用由发包人承担
C．承包人的停工损失由承包人承担 D．发包人的人员伤亡由发包人负责
19．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人机械设备损失，承担该损失应由（ B ）。
A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人分别
20．组织单机无负荷试车的是( D )。
A.发包人
B.监理单位
C.设备供应商
D.承包人
21．某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理人都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，承担钢材损失应由( D )。
A. 承包人
B. 钢材供应商
C. 监理人
D. 发包人
22．施工合同规定，组织联动无负荷试车由( A )。
A．甲方 B．乙方 C．甲乙双方共同 D．第三方
23．某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理人以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( C )。
A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B. 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C. 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D. 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
24. 在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力
B、承包方的设备损坏
C、设计变更
D、工程量变化
25.当监理人提出对已经隐蔽的工程进行重新检验时，承包人应按要求进行剥露，如检验不合格，（D ）承担发生的全部费用，工期（D ）。
A. 承包人，顺延
B. 发包人，顺延
C. 发包人，不顺延
D. 承包人，不顺延
26.分包商履行合同时的协调管理工作应由( B )。
A．业主负责 B．总包商负责C．监理人负责 D．分包商自行负责
27.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（D）。
A、有权要求赔偿
B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿
C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题
D、无权要求赔偿
28.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以
(C )。
A、立即发出解除合同通知
B、立即停工并发出通知要求支付预付款
C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工
D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工
29.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对(B )的保修期限应为5年。
A、地基基础工程
B、屋面防水工程
C、设备安装工程
D、排水管道工程
30.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( C)。
A、追加合同价款但工期不予顺延
B、由承包人承担费用和工期的损失
C、追加合同价款并相应顺延合同工期
D、工期相应顺延但不补偿承包人的费用
31.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( B)。
A、所需费用和延误工期由承包人负责
B、所需费用和延误工期由发包人负责
C、所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责
D、延误工期应予顺延，费用由承包人承担
监理合同
1. 实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( C )以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监代表
2．建设工程监理合同的标的是( C )。
A．货物 B．货币 C．服务 D．工程项目
3.《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括( C )
A.对委托人和承包人提出的意见和要求时提出处置意见
B.当委托人与承包人之间发生合同争议时，协助委托人、承包人协商解决
C.委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定
D.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁或人民法院审理时，提供必要的证明资料
4.施工过程中，委托人对承包人的要求应( C )
A.直接指令承包人执行
B.与承包人协商后，书面指令承包人执行
C.通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令
D.与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行
5.下列关于监理人向委托人索赔的说法中，表述正确的是( C )。
A.监理人的索赔不成立时，不应针对此事件再提索赔
B.监理人是委托人的代理人，因此不应提任何索赔要求
C.监理人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此发生的费用
D.监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组
6. 当委托人将工程设计阶段的合同管理委托给监理人时，该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的( C )中。
A. 专用条件
B. 通用条件
C. 附录A
D. 附录B
7.《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是( D ) 。
A.协议书→通用条件→专用条件
B. 协议书→投标文件→专用条件
C.投标文件→通用条件→附录B
D.中标通知书→专用条件→投标文件
8. 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理监理人，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是( A )。
A.自行更换后通知委托人
B.自行更换，无需通知委托人
C.需报告委托人，未经同意不得更换D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换9按照对解除监理合同的规定，下列情况中不包括（ D ）
A．监理人无正当理由不履行监理义务
B．非监理人原因致使监理工作暂停超过182天
C．由于不可抗力事件的损害导致合同继续履行已无意义
D．虽然工程尚未竣工但协议书中约定的监理服务期限已到期
10.监理合同通用条件中对监理人义务的规定包括( A )
A.主持召开第一次工地例会
B.审查承包人的施工组织设计
C.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况
D.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料
E.主持工程竣工验收
A.BCD
B.ABCD
C.ABCE
D.BCE
11.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括（D ）。
A、开工令
B、停工令
C、复工令
D、验收令
二、多选题
勘察设计合同
1．根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（ ABE ）。
A.按时提供设计基础资料与文件
B.负责设计成果的报批手续
C.负责审查各阶段设计文件
D.保证设计质量
E.为设计人提供施工现场工作条件
2．按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括
（ BCE ）。
A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金
B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金
C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费
D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费
E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费
3.设计人配合施工的义务包括（ABC）。
A.设计交底
B.解决施工中出现的设计问题
C.工程验收
D.编制商务标
E.编制技术标
4.下列对设计人员设计错误的处理，正确的是（ACD）。
A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费
B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变
C.根据损失程度，应向发包人支付赔偿金
D.赔偿数额按工程实际损失的百分比计算
E.赔偿金累计总额应不超过设计费用
5.根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规范，下列关于违约责任的表述中，正确的是（ADE）。
A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金
B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额2‰的
逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延
C.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金
D.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决
E.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部
分的设计费
6.建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括（ BCE）。
A.项目建议书
B.初步设计
C.方案设计
D.产品设计
E.施工图设计
7.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（ACDE）。
A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.修改单位对修改的设计文件承担责任
8.根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（ACDE）条件。
A.建筑物的设计稳定、安全、可靠
B.提出技术设计计划
C.设计的施工图达到规定的设计深度
D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范
E.不存在有可能损害公共利益的其他影响
9.根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（ABE）。
A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件
B.负责组织设计成果鉴定
C.负责审查各阶段设计文件
D.对外商的设计资料的审查
E.保护设计人的知识产权
10.依据设计合同规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有（ABCE）。
A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充
B.由于发包人原因对设计进行较大修改，应另签订合同
C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的设计单位修改
D.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用
E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费
11.根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有（BCE）。
A.组织设计成果鉴定
B.参加竣工验收
C.对外商提供的设计图纸进行审查
D.向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案
E.组织并主持有关方面参加的设计交底会
施工合同
1．建设工程施工分包合同的当事人是（ CE）。
A．发包人 B．监理单位 C．承包人 D．监理人E．分包单位
2．施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ACD ）。
A．已完工程的保护工作 B．开通施工场地与城乡公共道路的通道
C．因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D．施工现场古树名木的保护工作
E．办理施工许可证
3．施工合同文本规定，因不可抗力事件导致的费用中，应由发包人承担的有（ACDE ）。
A．工程本身的损害B．承包人的人员伤亡
C．停工期间，应监理人要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用
D．工程所需清理费用E．工程所需修复费用
4. 对于发包人供应的材料设备，( ABDE)等工作应当由发包人承担。
A.到货后，通知清点参加清点 C.清点后负责保管 D.支付保管费用
E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
5．《建设工程施工合同文本》的三个组成部分包括(ABD )。
A.协议书
B.通用条款
C.工程质量保修书
D.专用条款
E.发包人供应材料设备一览表
6．属于可以顺延的工期延误有（ ACDE ）。
A．发包方不能按合同约定支付预付款，使工程不能正常进行B．承包商机械设备损坏 C．工程量增加D．发包方不能按专用条款约定提供施工图E．设计变更
7．按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括(ABC )。
A. 工程本身的损害
B. 由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.第三人财产损失
D. 承包方人员伤亡
E. 承包人财产损失
8．根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（BCD ）。
A.中标通知书-合同协议书-合同专用条款
B.中标通知书-投标书-合同通用条款
C.履行过程中的书面洽商-合同专用条款-工程量清单
D.投标书-合同专用条款-标准规范
E.图纸-合同专用条款-工程量清单
9.根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行监理
人暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（ BCE ）。
A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全
B.施工中遇到了有考古价值的文物
C.发包人订购的设备不能按时到货
D.施工作业危及人身安全
E.发包人未能按时移交后续施工的现场
10．根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括（AB ）。
A.工程质量保修范围
B.质量保修期限
C.保修金数额
D.发包人的保修通知书格式
E.施工质量责任的保修金扣留方式
11．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有（ AD ）。
A．从施工现场外部接通施工用电线路 B．施工现场的安全保卫C．已完工程的保护
D．办理爆破作业行政许可手续E．施工现场邻近建筑物的保护
12．下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（ ABC ）。
A．地震B．洪水C．社会动乱D．发包人责任造成的火灾E．承包人责任造成的爆炸
13．根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（ CDE ）。
A．基础设施工程B．防水工程C．设备安装工程D．电气管线工程E．给水管道工程
14.按施工合同内不可能抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（ ABE ）。
A.龙卷风导致吊车倒塌
B.地震导致已施工主体建筑物的开裂
C.承包人管理不善导致的仓库爆炸
D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱
E.战争
15.承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（ AC ）。
A.完成了合同约定的各项工程任务
B.质量监督机构确认了工程质量
C.竣工资料备齐
D.圆满地通过了试车检验
E.有完整的现场同期记录
16. 施工合同文件中的说法中，正确的有（ BDE ）。
A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
17.按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，(ACE )。
A、发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点
B、清点后承包人承担材料质量和保管责任
C、材料保管费应由发包人承担
D、材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E、材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任
监理合同
1．工程建设监理合同的当事人有（ AB ）。
A．发包人 B．监理单位 C．监理人 D．施工企业E．质量监督站
2. 工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照监理人的要求提出改进措施（ AB ）。
A、需经监理人确认后才能执行
B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C、因承包人自身原因造成的，监理人只对改进措施的效果负责
D、采用改进措施后，必须顺延工期
E、改进措施后，进度仍然不符的，监理人可以要求承包人修改进度计划，并经监理人确认，这种确认是监
理人对工程延期的批准
3.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括（ABCD）文件。
A、监理委托函或中标函
B、建设工程监理合同通用条件
C、建设工程监理合同专用条件
D、在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件
E、双方来往的信件和书面文件
三、简答题
1.工程变更的范围
1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作。
2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外。
3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。
4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸。
5）改变工程的时间安排或实施顺序。
2.工程质量保修期是如何规定的
1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年，
5）其他项目的保修期限由发包方和承包方约定。
3.不合格工程如何处理
因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准（1分），由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。（1分）
因发包人原因造成工程不合格的，（1分）由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。（1分）
4. 工期可以顺延的几种情况
1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的。
2）发包人未能按合同约定提供开工条件的。
3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的。
4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的。
5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的。
6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的。
四、案例分析
某监理公司承担了一体育馆施工阶段(包括施工招标)的监理任务。经过施工招标，业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：施工招标过程中共有6家公司竞标。其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G工程公司的投标文件未密封。
问题：
（1）评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审?为什么?
（2）桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理人对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理人要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝。 A公司的做法妥当否?为什么?
（3）业主采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理人提交因此增加的保管费支付申请。保管费由谁支付?为什么?
（4）业主负责采购的设备到场后与承包商共同清点后入库，使用前发现丢失，谁负责赔偿，为什么？
答案：
（1）对G、F不评定（2分），F公司逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。（2分） G公司投标文件未密封的视为废标。（2分)
（2）A公司的做法不妥（1分），因A公司与D公司是总分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理人的检验要求。（2分)
（3）业主应承担（1分）。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，由业主承担因此发生的保管费用。（2分)
（4）承包方负责赔偿（1分），业主供应的材料设备经清点移交，承包方负责保管。（2分)
案例2
某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。
合同规定2003年3月1日开工，2004年4月1日竣工，工程造价3000万元。
（1）总包单位于2月25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。
问：此项要求是否成立？根据是什么？
（2）土方公司（分包人）在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？
（3）某隐蔽工程监理已经检验完毕，但事后其对质量仍有怀疑，要求重新检验，承包商以已经检验合格为由，拒绝重新检验。
问题1）承包商不同意重新检验对吗？为什么？
问题2）监理人重新检验后发现质量不合格所发生的费用损失和工期延误如何处理？
答案：
（1)成立(2分)，因为此责任属于业主责任，并非承包商的责任 (2分)
（2)不恰当(2分 ),因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只能向总包商索赔。(3分 ) （3）
问题1）承包商不同意重新检验不对，（2分）无论监理人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离，并在检验后重新覆盖或修复。（2分）
问题2）监理人重新检验后发现质量不合格，由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。（2分）
电炉炉前安全考试题 单位：工种：姓名：分数： 一、填空题：（每空2分、共60分） 1、新入、调转入、岗位变动的职工都要进行（），即公司级、工段级、班组级（）。并经过（），方准进行操作。 2、进入工作岗位要认真检查所属工具、吊具、设备是否（）。 3、在炉内或地沟工作时，外面要（），要及时了解作业人员的（）。 4、用大锤打击物体时禁止（），要检查（ )是否牢固，并注意与周围的人或设施要有( )。 5、工作现场实行定置管理。场地要（），安全通道要（），平台吊桥要设（）。 6、工作前要穿戴好（），女工发辫要卷入帽内。 7、在岗期间禁止脱离（）或在工作时间（），以及做一些与工作（）事情。 8、禁止把液态金属、矿渣倒在（）或把冷却潮湿的物品投入炙热的金属液体中，以防（）。 9、电气设备和油类发生火灾时要立即（），报告火警，禁止用（），要用四氯化碳灭火器进行灭火。 10、到危险场所工作时，负责人必须向作业人员交代清楚并采取（）的防范措施。 11、各岗位操作前必须严格执行（），对所属设备、操作环境、使用工具等进行（），确认无误后，方可（）。 12、炉子送电前，冶炼班长必须与（）有关人员联系好，请示值班主任，经值班主任同意后方可发出送电信号，使人员离开（），方可送电。 13、炉上推料作业时禁止( )接触两相电极. 14、在需要向炉内手锹加料时，加料人员应该站在侧板（）往炉内加料。 15、推料时，应注意观察盖板、梁架、料管、保护屏、底部环是否有（），如果发现炉内有异常及时通知（），并做相应防护。 二、判断题（正确的在括号呢画√，错误的的在括号呢画× 每题6分，共30分） 1、气瓶不能靠近火源，可燃、助燃气体气瓶与明火距离不小于8 米。（） 2、工作场所黑暗的地方要配置足够的照明，检查用的照明灯(行灯)其电压禁止超过48 伏。在金属容器内或潮湿的地方工作所使用的照明灯其电压禁止超过24伏。（）
2006年高考历史试卷（江苏卷） 一、选择题：本大题共23小题，每小题3分，共计69分。在每小题列出的四个选项中，只 有一项是符合题目要求的。 1．下列历史事件发生在右边示意图中阴影部分的是 A．盘庚迁殷 B．牧野之战 C．吴越争霸 D．葵丘会盟 2．下列历史事件发生在东汉时期的是 A．张骞出使西域B．倭奴国奉贡朝贺： C．昭君远嫁呼韩邪单于D．卫青、霍去病大败匈奴 3．下列不属于魏晋南北朝时期江南手工业发展表现的是 A．吴、蜀的丝织业闻名全国B．建业、扬州是有名的造纸中心 C．能造使用推进器的战舰D．青瓷制作技术日臻成熟 4．下列有关我国古代四大发明的表述，正确的是 A．西汉时期蔡伦改进了造纸术B．隋唐时期已经有了活字印刷的书籍 C．唐朝时发明了管形火器“突火枪”。D．宋代在航海交通上已普遍使用指南针5．明朝的科举取士制度发生了某些变化。主要表现为 A．开始采用分科考试的方式选拔官员 B．科举试卷仅从信家的四书、五经中命题 C．首创了武举和殿试 D．在考试方法上开始旁行糊名法 6．近代中国一些进步思想家主张进行政治制度的改革。第一次提出。设投票箱，由公众选举官吏”的思想家及其论著是 A．魏源的《海国图志》B．洪仁歼的《资豉新篇》 C．梁启超的《变法通议》 D．孙中山的《民报·发刊词》 7．戊戌变法期间，一位西方外交官来到中国。此时。他能够 ①到北京拜访中国外务部 ②在上海看到外国商人租赁土地开设工厂 ③在南京去外国传教士建立的教堂祈祷 ④在北京至山海关铁路沿线要地发现有外国军队驻守 A．①②③B．⑦③C．⑦③④D．③④ 8．19世纪末中国民族资本主义有了初步发展．其原因之一是 A．一清政府放宽了对民间设厂的限制 B．中华实业团等各种发展实业的团体纷纷涌现 C．抵制日货、提倡国货运动的推动 D．欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略 9．下列民国初期的重要历史事件。按时同腰序捧列正确的是 ①护国运动⑦“二次革命”③袁世凯称帝④宋教仁遇制 A．①②③④B．④②③①C．③①④②D．②④①③ 10．在新文化运动中，首先提出“民主”与“科学”口号的是
《文书学》习题集 第一章文书基础理论 一、填空题 1．文书是人们在社会实践活动中，为了凭证、记载、公布、传递的需要，在一定载体材料上表达思想意图的一种（信息记录）。 2．公务文书简称为（公文）。 3．文件是档案的前身，档案是文件的（变体）。 4．文件的本质属性是（现实执行性）。 5．法定的作者即指依法成立的，并能以自己名义行使职权和负担义务的组织和（组织的代表人）。 6．从文件的来源上可将其分为收来文件和（本机关制成文件）。 7．机关之间文件往来所构成的关系称为（行文关系）。 8．文件的作用，概括地说就是管理政务的工具和（手段）。 9．个人、家庭或宗族在与他人交往和处理私人事务中形成和使用的信息记录称为（私人文书）。 10．文件是国家管理政务的（工具）。 11．档案是是经过系统化整理的文件（集合体）。 12．文书工作的终结程序是（立卷归档工作）。 13．档案工作的起始环节是（收集工作）。 14．文件是由（法定的作者）制成和发布的。 二、单选题 1．文件是档案的（A）。 A前身B归宿C变体D集合体 2．文书工作的终结程序是（D）。 A注办B注发C传递D立卷归档 3．档案工作的起始环节是（C）。 A整理B立卷C收集D鉴定 4．下列属于私人文书的是（A）。 A日记B报告C指示D请示 5．下列属于公务文书的是（D）。 A日记B手稿C遗嘱D请示 6．文件的本质属性是（C）。 A政治性B机密性C现实执行性 D 原始记录性 7．文件是国家管理政务的工具和（B）。 A目的B手段C方法D措施
8．下列属于内部文件的是（C）。 A指示B决定C会议记录D请示9．下列文件中属于上行文的是（B）。 A指示B请示C批示D决定 10．下列文件中属于上行文的是（B）。 A指示B报告C批示D决定 11．下列文件中不属于下行文的是（B）。A指示B请示C批示D决定 12．下列文件中不属于下行文的是（B）。A指示B报告C批示D决定 13．下列文件中属于下行文的是（A）。A指示B报告C请示D函 14．下列文件中属于下行文的是（D）。A报告B请示C函D决定 15．下列文件中不属于上行文的是（D）。A报告B请示C议案D决定 16．下列文件中不属于上行文的是（A）。 A 指示B请示C议案D报告 17．下列属于专用文件的是（D）。 A计划B决定C简报D国书 18．下列属于通用文件的是（B）。 A计划B决定C简报D国书 19．下列属于事务文书的是（A）。 A计划B决定C鉴定证书D国书20．下列不属于事务文书的是（D）。 A计划B总结C简报D国书 21．下列不属于专用文件的是（B）。 A判决书B决定C鉴定证书D国书22．下列不属于外交文书的是（C）。 A照会B国书C鉴定证书D备忘录23．下列不属于司法文件的是（A）。 A国书B起诉书C判决书D公证书24．下列属于科技类文件的是（B）。 A经济合同B鉴定证书C国书D照会三、多选题 1．下列属于私人文书的有（ABC）。
2007年注安考试试题__安全生产管理知识（含答案） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．根据系统安全工程的观点，危险是指系统中存在发生不期望后聚的可能性超过了人们的承受程度。一般用危险度来表示危险的程度。在安全生产管理中，危险度通常由( )决定。 A．事故发生的可能性和事故的类别 B．事故严重性和影响范围 C．事故发生的可能性和事故后果的严重性 D．事故的严重性和事故发生后的应急救援能力 2．《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)将企业工伤事故分为20类。下列事故中，不属于该20类工伤事故的是()。 A．物体打击 B．淹溺 C．尘肺病 D．瓦斯爆炸 3．某建筑工人经过安全教育培训后，仍然未戴安全帽就进入现场作业施工。从事故隐患的角度来说，这种情况属于()。 A．人的不安全行为 B．物的不安全状态 C．管理上的缺陷 D．环境的缺陷 4．我国安全生产方针中的“预防为主”，是指按照事故发生的规律和特点，千方百计地防止事故的发生。下列措施中，最能体现“预防为主”的是()。 A．追究事故责任，加大事故处罚力度 B．筹备应急资源，提高救援能力 C．提高事故的经济赔偿金额 D．建设项目“三同时” 5．海因里希事故因果连锁理论认为，中断事故连锁的进程，就可避免事故的发生。根据这一原理，企业安全生产工作应以()为中心。 A．形成注重安全的良好环境 B．使用无缺点的人 C．由机器代替人进行操作 D．防止人的不安全行为、消除物的不安全状态 6．安全生产管理工作应做到预防为主。下列对安全生产预防原理应用的说法，正确的是()。 A．安全生产的预防应以事故财产损失为衡量标准，对那些损失小的事故可投入较少资源
2017-2018学年度第一学期期末教学质量检查九年级历史试卷2018.1) （分。50全卷考试时间为分钟，满分100说明：1. 本次考试分试卷和答题卡两个部分，考生只须在答题卡上作答。 2.) 分。3分，共75一、单项选择题(本题共25小题，每小题他生活在巨人辈出的时代，他的祖国曾宣称：我们宁愿失去一百个印度，也不愿缺少一个他。他1. 的代表作《罗密欧与朱丽叶》被称为西方的“梁山伯与祝英台”。他的代表作品是A.《蒙娜丽莎》 B.《俄底浦斯王》 C.《哈姆雷特》 D.《天方夜谭》 2. “它扩展了人类活动的范围，海洋在人类文明中的地位迅速上升，世界的人种地理分布、宗教与文化格局开始发生重大变化。”造成这种重大影响的历史事件是 A．亚历山大东征B．郑和下西洋C．丝绸之路开通D．新航路的开辟 3.“这是一个前所未有的变化，君权从‘神授'变成了‘民授'，它根本性地改变了在英国已经存在了千年之久的王权性质。”下列对这一“变化”产生关键影响的法律文献是 A.《权利法案》 B.《独立宣言》 C.《人权宣言》 D.《解放黑人奴隶宣言》 4.“他此时正在运送大批外国雇佣兵，来从事其制造死亡、荒凉和暴政的勾当……他已完全不配当一个文明国家的元首。”这句话节选自美国的《独立宣言》，这里的“一个文明国家”指的是A．英国B．法国C．意大利D．西班牙 5.《大国崛起?美国》中的一段解说词：“在美国首都华盛顿，林肯纪念堂和华盛顿纪念碑遥遥相望。有人说，是华盛顿创立了美国，是林肯拯救了美国。”他们分别领导了美国的 A．独立战争、南北战争B．独立战争、第一次世界大战 C．南北战争、第二次世界大战D．第一次世界大战、第二次世界大战 6.英国资产阶级革命、美国独立战争、法国大革命的共同点是 A.处死了国王 B.推翻了封建专制制度 C.打败了外国的武装干涉 D.促进了本国资本主义的发展 7.拿破仑是法国历史上著名的资产阶级政治家。他为巩固资产阶级统治作出的贡献有 ①颁布《民法典》②领导法国赢得独立 ③打击欧洲封建势力④建立法兰西第一共和国 A．①②B．③④C．①③D．①④ 8.英国到处都建立起大工厂。庞大的厂房，发出隆隆的轰鸣，打破了原来中世纪田园生活的恬静，历史已经跨入了一个新的时代”。这里“新的时代”是指 A．蒸汽时代B．文艺复兴时代C．殖民时代D．火车时代 9. 1963年美国黑人运动的领袖马丁·路德·金在演讲中说到：“一百年前，一位伟大的美国人签署了《解放黑人奴隶宣言》。”“……就像一束巨大灯塔所放射出来的希望之光，就像结束漫漫长夜禁锢的欢畅的黎明。”马丁·路德·金所说的这位伟大的美国人是 A．华盛顿B．拿破仑C．林肯D．亚历山大二世10.“社会主义由空想到科学，由理论到实践，由理想到现实”是一位学者对国际共产主义运动在20世纪20年代前发展特点的概括。下列能体现“由空想到科学”尝试的史实是 A．欧洲工人运动的兴起B．《共产党宣言》的发表C．巴黎公社的建立D．十月革命的胜利九年级历史第1 页（共5 页）
文书学名词解释题 2.1．公文的现行效用：又称现实执行效用或时效，是指公文直接形成于其内容所针对的现行公务活动中并直接发挥实际效用。具体来说，是指公文在一定的时间、空间、机构和人员范围内，对机构或个人行文产生的约束力、强制执行力和其他强制性影响。 2.2．公文的历史效用：是指其对印证历史事实、反映历史发展过程所产生的权威性影响，是其转化为档案的内在依据。 2.3．正式通用公文：根据有关规定在各类社会组织共同使用的正式公文，具有法定性、规范性和通用性特点。 2.4．内部通用公文：简称内部文书，即在社会组织内部通用的公文，具有复杂性、内部性和灵活性的特点。 2.5．专用公文：亦称专门文书，是某一业务系统、某一行业根据专门工作的特殊需要而使用的，具有该业务系统或该行业特定内容和体式的公务文书，使用范围具有极强的专门性和限制性。 2.6．纸质文书：以纸张为物质载体的文件。纸质文书是目前公文处理工作中使用最为普遍、使用频率最高的。 2.7．感光介质文件：以感光胶片、相纸等感光材料为物质载体的文件。 2.8．规范类文书：由各类社会组织在其职权范围内制定的公开发布并反复适用，用以规范行为，具有普遍约束力的文件。 2.9．领导指导类文书：由各级领导、指导机关及其领导人制发的用于颁布政令、部署工作、批复事项的文件。如命令、决定、指示批复等。 2.10．报请类文书：由被领导、指导机关向有关上级机关汇报工作、反映情况、答复询问、提出建议、清求指示或批准时使用的文件。如请示、报告等。 2.11．知照类文书：面向社会或特定范围(各类社会组织之间或在其内部范围内)为公布、通知有关事项、通报情况、联系工作、商洽事宜、交流信息而制发的文件。如通告、公告、通知、通报、公函等。 2.12．契约类文书：由双方或数方为实现一定目的、明确双方权利、责任、义务而签订的作为工作依据或法律凭证的文件。如合同、协议书等。 2.13．会议文书：是各类社会组织在其职权范围内制定的公开发布并反复适用，用以规范行为、具有普遍约束力的文件。 2.14．秘密级文件：又称秘密件，指涉及党和国家一般机密的文件，一旦泄露会使国家的安全和利益遭受一定损害。 2.15．特急件：内容至关重要且特别紧急，必须在最短的时间内以最快的速度优先传递、处理的文件。 2.16．定稿：又称原稿、底稿，是经领导人审阅签发或经会议讨论通过的最后完成稿，是缮印正本的依据。 2.17．正本：根据定稿缮印的、供受文者使用的具有法定效用的正式文本。 2.18。试行本：指发文机关认为规范类文书的内容尚不成熟，日后需根据实践的检验情况予以修订时，先行发布的试行文本，在试行期内具有法定效力。 2.19．暂行本：指发文机关未及制定供长期执行的内容完善的规范类文书时，暂且制发的文本，在暂行期内具有法定效力。 2.20．修订本：指对已发布生效的规范类文书，经实践检验重新予以修改补充后再行发布的文本。 2.21．副本：指再现公文正本内容及全部或部分外形特征的复份或复制本，代替正本和定稿供制作、抄送、传阅、参考和存档之用。 2.22．行政规范性文件(狭义)：是指除行政法规、政府规章外，国家行政机关为执行法律法规和规章，对社会实施管理，在其职权范围内依照法定程序制定、公开发布的具有普遍约束力、可反复适用的决定、命令和行政措施等行政文件。
1、炉料在炉内的停留时间称为冶炼周期。 2、炉缸燃烧是在空气量一定而焦碳过剩的条件下进行的。 3、燃烧带是炉缸煤气的发源地。 4、燃烧带过分向中心发展会造成中心过吹，边缘气流不足。 5、鼓风动能就是鼓风所具有的机械能。 6、风口前焦碳燃烧所能达到的最高温度，叫做风口前理论燃烧温度。 7、高炉炉型具体分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹和炉缸五部分。 8、炉喉是炉料的加入口，也是煤气的导入口。 9、炉喉主要受炉料的机械撞击作用，要求砌体机械强度好。 10、炉顶装料设备主要起布料和密封作用。 11、装料设备有料钟料斗和无钟顶式两类，我厂采用的是后一种。 12、上料设备包括称量配料和向装料设备上料等。 13、热风炉种类有换热式热风炉和蓄热式热风炉。 14、焦、矿混装是在矿批中混入适量数量的小块焦。 15、高炉布置有并列式、一列式、岛式等。 16、长期休风后复风的关键是热量与顺行。 17、矿石中的脉石、溶剂和焦碳灰分是炉渣的主要来源。 18、高炉精料的进步主要体现在高品位、成分稳定、严格整粒等方面。 19、炉外脱硫是在铁水流出高炉进入炼钢炉以前，加入脱硫剂实现降低生铁含硫的目的。 20、提高炉衬材质，严格筑炉质量，可以延长高炉寿命。 21、高炉内的碳消耗包括还原剂碳和发热剂碳两方面。 22、高炉副产品是炉渣、高炉煤气和炉灰。 23、铁矿石包括天然矿和人造富矿。 24、测定焦碳机械强度的方法是转鼓试验。 25、选矿的目的是提高矿石品位，去除部分有害杂质。 26、炉料中的结晶水主要存在于水化物矿石和高岭土中间。 27、粘土的主要成分是高岭土。 28、还原剂从铁氧化物中夺取氧。 29、风口燃烧带高温条件下SiO2气化产生SiO 气体。 30、炉渣的稳定性分为热稳定性和化学稳定性。 31、温度是影响炉渣粘度的主要因素。 32、含氟炉渣的熔化温度低。 33、高炉生产常用萤石作洗炉剂。 34、保持适宜的铁口角度，可使炉缸内存有适当的残铁，起保护炉底的作用。 35、铁口泥套是利用泥炮的压炮装置压制而成的。 36、炮泥要有好的导热性和透气性，能在两次出铁的间隔完全干燥。 37、每次出铁前开口机都要试运转，检查是否符合出铁要求。 38、高炉生产的主要原料是铁矿石及其代用品、锰矿石、燃料和熔剂。 39、用CO还原铁氧化物的反应叫间接还原，用C还原铁氧化物的反应叫直接还原 40、炉渣按成分可分为碱性炉渣和酸性炉渣两类。
1、资本—帝国主义的入侵，给中国带来了什么？ 坏处：给中华民族带来主要的是发展进步的障碍： 1、发动一系列侵略战争，屠杀中国人民，侵占中国领土，划分势力范围，了索赔款，抢掠 财富，使中国的经济和社会发展受到了严重的阻碍。 2、控制中国的内政、外交，镇压中国人民反抗，使中国在政治上不再拥有完整的主权。 3、通过不平等条约的特权，控制中国的通商口岸，剥夺中国的关税自主权，实行商品倾销 和资本输出，操纵中国的经济命脉，使中国在经济上形成了对它们的依附而丧失了自己的独立性，中国被纳入资本主义的世界经济体系，成了西方大国的经济附庸。 4、在传教的名义下，对中国进行文化渗透，为侵略中国制造舆论，宣扬殖民主义奴化思想， 麻醉中国人民的精神，摧毁中国人的民族自尊心和自信心。 好处：客观上也给中国资本主义的发展创造了一定的条件，在一定程度上促进了中国资本资本主义的发展。 1、新思想到来。（启蒙思想、资本主义民主思想、西方政法思想、马克思主义思想等等） 2、民族觉醒与民族爱国主义（国家重新回到以汉族为主体的中华民族的格局，共同为民族解放努力） 3、新的科学技术 2、简述遵义会议的主要内容和历史意义。 【主要内容】 1、会议集中全力纠正了博古等人在军事上和组织上的…左?倾错误； 2、肯定了毛泽东的正确军事主张；选举毛泽东为中央政治局常委； 3、取消博古、李德的军事最高指挥权。 【历史意义】 1、结束了王明…左?倾错误在中央的统治； 2、在事实上确立了以毛泽东为核心的新的党中央的正确领导； 3、这是中国共产党第一次独立自主地运用马克思主义原理解决自己的路线、方针和政策问题，妥善处理了党内长期存在的分歧和矛盾，是中国共产党由幼稚走向成熟的标志； 4、这次会议在极危险的情况下，挽救了党，挽救了红军，挽救了革命，成为党的历史上一个生死攸关的转折点。 3、为什么说中国人民抗日战争是弱国战胜强国的范例？（跟第10题一样） 4、简述洋务运动的主要内容及其作用。 内容： ①以“自强”为口号创办军事工业；②以“求富”为口号，创办民用工业；③创办近代海军； ④创力新式学校，选送留学生。 作用： 积极：1、虽然没有使中国走向富强的道路，但在客观上刺激了中国资本主义的发展，对外国经济势力的扩张，起到了一定的抵制作用；2、开始了中国近代化的历程。 消极：1、有清朝官府举办，为维护反动统治服务； 2、经营管理腐败
文书学试题答案
文书学试题 一、单项选择题 1、我国最早的公务文书出现于三千多年前的殷商时期 2、公务文书产生的根本原因是文字的出现和国家的产生 3、通报的类型有批评性、表扬性、情况动态性 4、任免人员时适用的文件名称是通知 5、公文标题结构一般应包括发文机关（作者）、事由、公文名称 6、发送机关是指主送机关和抄送机关 7、文书整理工作的集中形式，就是整理工作集中在综合部门统一进行 8、各机关的内部机构，可分类为业务职能机构、综合职能机构 9、遇有检举、控告直接上级领导机关时的行文可以越级行文 10、天津市政府给上海市国际商场的行文属于平行文 11、发文处理程序的环节中包括有核稿、校对
23、绝大多数文件的成文时间应以领导人签发或会议通过时间为准 24、发文字号的组成包括有发文机关代字、发文年份、年度发文顺序号 25、秘密文件等级可划分为秘密文件、机密文件、绝密文件 26、会议纪要的类型包括有协议性、决议性、研讨性 27、签发人是指同意文件可以印发的领导人在文稿上的签字 28、公文体式的内容包括有文体要求、基本结构、辅助标记、版式格式安排 29、公文基本结构之一主题词 30、天津市政府与北京市新华中学之间的行文属于平行文 31、归档文件概念的内容之一是办理完毕的 32、通封的种类有粘封、缝封、轧封、针封 33、收文处理程序环节中包括有拆封、传阅 34、初校的侧重是按原稿对校样逐字逐句校对 35、收文登记的方法主要有总的大流水登记、分类流水登记 36、在归卷类目中，给一组文件事先拟写的名称
叫条款 37、归卷类目中，按组织机构设置类别就是直接按照机关现有内部机构名称和数量设类 38、批办工作注意问题之一是批办不能只批意见不签名 39、草稿又称未定稿 40、用于答复机关请示事项的文件名称叫批复 二、多项选择题 1、案卷级文件整理程序中包括有准备立卷、平时归卷、调整和组卷、编目装订 2、与传统的案卷级整理相比，文件级整理的特点是整理简化、选择灵活、机制兼容 3、做好平时归卷必须做到建立健全平时归卷制度、积极做好平时收集工作、加强对归卷工作的检查、年初备好卷夹（盒）按序排入箱柜、文件集中和归卷工作要有计划性 4、按大类划分，全部文书可划分为科技文书、通用文书、专用文书 5、拟稿人弄清发文目的和主题，主要是弄清拟发文件的中心内容、拟发文件要使用的文种、拟发文件要发送的对象、拟发文件的具体要求
1、炉身角适当小些，使靠近炉墙处的炉料疏松，减少炉料与炉料间的磨擦力，同时适当发展边缘炉流，这对高炉顺行是有利的。 (√ ) 2、希望粘土中Al2O3含量高些，SiO2少些，因为SiO2与渣中CaO作用使粘土熔化，经不住渣铁流的冲刷。 (√ ) 3、高炉有效高度是指从铁口中心线到大钟开启位置或溜槽处于垂直位置时的下缘之间距离。( √ ) 4、渣口高度是指铁口中心线到渣口中心线之间的距离。 ( √ ) 5、陶瓷质耐火材料包括：粘土砖、碳化硅、高铝硅、刚玉砖等。 ( × ) 6、粘土砖比高铝砖有更高的耐火度和荷重软化点。 (× ) 7、高铝砖比碳砖具有更高的耐火度和高温下的体积稳定性。 ( × ) 8、碳作为还原剂的还原反应称为直接还原。 (√ ) 9、焦炭冶炼强度I是指每昼夜、每立方高炉有效容积消耗的焦炭量，即一昼夜装入高炉的干焦炭量(Qk)与有效容积(Vu)的比值。 (√ ) 10、衡量炉操作指标好坏的标志就是铁水放净率。 (× ) 11、根据高炉的强化程度，每次最大的可能出铁量不应超过炉缸的安全容铁量。 ( √ ) 12、炼钢生铁和铸造生铁的主要区别是含碳量不同。 (× ) 13、炼铁原料应尽可能做到品位高、强度好、粉末少、成分稳定、有害杂质少、粒度均匀等。( √ ) 14、脉石中的SiO2愈少，加入熔剂和生成渣量也少，冶炼价值愈高。 ( √ ) 15、焦炭在高炉冶炼过程中起到三大作用：即热量的来源，还原剂及料柱的骨架。 (√ ) 16、炉渣碱度高有利于脱硫，所以炉渣碱度越高越好。 (× ) 17、MgO能改善炉渣流动性，故渣中MgO越高越好。 (× ) 18、渣中二氧化硅含量高使渣的流动性变好。 ( √ ) 19、在炉温相同情况下，一般酸性渣流动性好，碱性渣流动性差。 ( √ ) 20、主沟的长度选择是依据渣铁的流动速度。 (√ ) 21、铁水主沟对渣铁分离也有一定作用，因此要求主沟具有较宽较深的沟槽。 (√ ) 22、当渣铁沟流嘴破损时，修补好后，即可使用。 ( × ) 23、熟料的主要优点是可塑性好。 (× ) 24、无水炮泥用在顶压较高，强化程度较高的大、中型高炉上。 ( √ ) 25、沟料由焦粉、粘土、砖末、沥青、煤等原料混合而成。 (× ) 26、在炮泥中增加碳素可提高炮泥的粘结性和可塑性。 ( × ) 27、为了保证熔渣粒化和输送，冲水渣的总用水量应是渣量的2～3倍。 (× ) 28、冲水渣的水温要高，以免产生渣棉和泡沫渣。 ( × ) 29、堵铁口用的有水泥通常是由焦粉、粘土、熟料、沥青按一定的比例加水碾制而成。 ( √ ) 30、高炉渣铁处理系统的作用是定期将炉缸内的渣铁出净，保证高炉连续生产。 ( √ ) 31、通常情况下提高矿石入炉品位1%大约可降焦比2%，增产3%。 ( √ ) 32、在实际生产中常用碱度(即碱性氧化物的含量与酸性氧化物的含量之比)来表示炉渣性能。( √ ) 33、高炉炉体结构是指炉壳、冷却器和耐火内衬三部分组成的整体结构。 (√ ) 34、粘土砖的化学成份与炉渣相近，不易和炉渣起化学反应，不易被炉渣腐蚀。 ( √ ) 35、高炉冶炼加熔剂的目的是调整炉渣碱度，降低矿石中脉石熔点及脱硫。 (√ ) 36、为了加速矿石还原反应过程，希望矿石早软化，早成渣，早滴落。 (× ) 37、原料带入高炉中的硫，在炉内有三条出路，一是随煤气逸出，二是进入炉渣，三是进入生铁。( √ ) 38、炉渣的脱硫效果只取决于炉渣的碱度高低。 ( × ) 39、中小高炉主沟坡度为9%～10%。 (√ ) 40、有的渣沟不设铸铁沟槽，是因为渣液比铁水温度高，以防渣液烧坏沟槽。 (× )
2013年春学期九年级学情调研抽考 历史试题 一、单项选择（请将正确答案填涂在答题卡上，每小题1分，共25分） 1．海外华人常自豪地称自己为“炎黄子孙”是因为 A．华人是黄皮肤的黄种人 B．从中国大陆出去的华人 C．中华民族的主干部分是炎黄两部结成的部落联盟发展而来 D．炎帝黄帝战胜了蚩尤 2．战国时期商鞅变法的措施中，从根本上确立封建制度的是 A．承认土地私有，允许自由买卖B．严刑峻法 C．奖励耕战，废除奴隶主贵族特权D．推行县制 3．某校历史兴趣小组在探究“古代中国的经济发展”课题时，得出以下部分结论。 你认为其中不正确的是 A．汉朝丝绸之路的开辟推动了中外贸易的发展 B．魏晋南北朝时期我国的经济重心已完成南移 C．隋朝大运河的开通大大促进了南北经济交流 D．清朝实行闭关锁国政策阻碍了对外贸易发展 4．明初，国子监祭酒宋讷有一天上朝，朱元璋问他为何昨晚不悦，宋讷大惊。朱元璋拿出一幅画，正是宋讷昨晚生气表情的画像。这件事反映的实质是 A．君权的强化B．君臣关系亲善 C．君臣关系紧张D．大臣昼夜忙于政务 5．科举制在封建社会延续了一千多年，对我国历史有着深远的影响。下列对唐朝科举制度的表述正确的是①在隋朝的基础上得到很大的发展②答卷的文体必须分为八个部分③进士科、明经科是重要的考试科目④解答内容须遵循《四书集注》的观点，不能有自己的见解 A．①②B．①③C．②④D．③④6．“国家统一，民族融合”是中国历史发展的主流，有关这一主题的史实表述不正确的是 A．北魏孝文帝改革加快了北方民族大融合的进程 B．唐朝时，唐太宗将文成公主嫁给吐蕃首领松赞干布 C．元朝时，形成一个新的民族──“回族” D．清朝时，设乌里雅苏台将军加强了对新疆地区的管辖 7．都江堰、秦长城、大运河、赵州桥、明长城、北京故宫都是 A．杰出的水利工程B．木结构和石结构的杰出建筑C．保卫边防的防御工程D．中国古代劳动人民智慧的结晶8．近年在汉堡发现了一本1691年出版的《论语》英译本，该书的前言说：“这位哲学家的道德是无限辉煌的。”请问这位哲学家思想的核心是 A．“仁”B．“无为而治”C．“兼爱”“非攻”D．“法治”9．假如你穿越时空来到宋代，下列情景不可能遇到的是 A．元旦到来时，放烟花、鞭炮 B．工匠使用泥活字印刷书籍 C．说书人在娱乐场所“瓦肆”讲小说《水浒传》 D．人们传诵李清照的词作《如梦令》 10．中国古代文化、科技光彩熠熠，下列人物与称号对应正确的是A．张仲景——诗圣B．王羲之——医圣 C．吴道子——画圣D．杜甫——书圣 11．“她虽然没有形成一个统一的国家……但她在文学、史学、科学、哲学、艺术诸方面都独领风骚，而且还开启了西方民主政治的先河。”“她”是指 A．古代中国B．古代希腊C．古代埃及D．古代印度12．悠悠驼铃，漫漫古道，在古代东西方文明交往中充当了和平使者的是A．亚历山大B．玄奘C．鉴真D．马可·波罗13．公元纪年是现在通行的纪年方式，它的产生与一种宗教有关，这种宗教是A．基督教B．道教C．伊斯兰教D．佛教 14．拿破仑在逝世前说了一段话：“我是一位新普罗米修斯……我曾从天上窃了火种，作为一份礼物，奉献给法兰西。”拿破仑奉献给法兰西的“火种”是 A．赫赫战功B．《拿破仑法典》 C．加冕称帝D．建立法兰西共和国 九年级历史第1 页共4 页
全国自考2018年7月文书学试题 课程代码：00524 一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．文书产生的充分条件是（） A．文字的形成B．记录载体的发明 C．社会组织的出现D．社会管理活动的产生 2. 适用于依据有关法律发布行政法规和规章的文种是（） A．决定B．公告 C．通告 D．命令 3. “准确”是对文书工作的（） A．质量要求B．技术要求 C．制度要求D．时效要求 4. 行政公文成文时间的正确标注方法是（） A．2018年3月5日B．2018年3月 C．二零零八年三月D．二00八年三月五日 5. 对文件内容或有关事项予以注解与说明的标识项目是（） A．抄送机关B．主题词 C．附注 D．附件 6. 下列表述规范的公文结尾语是（） A．以上请示当否，请批示。B．以上报告妥否，请批复。 C．以上报告，请迅即转发。D．以上请示，请即函复。 7. 按照《行政法规制定条例》的规定可以制发“条例”的行政机构是（） 1
A．国务院B．××大学 C．××市政府D．××省公安厅 8. 对本单位文书工作负有全面组织责任的是（） A．组织部长B．办公厅（室）主任 C．人事部长D．档案处处长 9. 内部机构和文件数量少的小型机关文件归档整理应选择的组织形式是（）A．集中整理形式B．分散整理形式 C．复合整理形式D．分层整理形式 10. 案卷封面上用以概括揭示卷内文件主要内容与成分的项目是（） A．类目名称B．文件标题 C．案卷题名D．案卷目录 二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 11. 建立于唐宋时期的文书工作制度包括（） A．一文一事制度B．贴黄制度 C．照刷磨勘制度D．引黄制度 E．骑缝、押缝制度 12. 公文眉首的标识项目包括（） A．公文标题B．发文字号 C．秘密等级D．主送机关 E．成文时间 13. 公文的主旨必须（） A．正确B．集中 C．形象 D．鲜明 E．新颖 2
企业安全教育培训考试试题及答案 一、填空题： (每空 1 分，共 10 分。把正确答案填在括号内。) (1)安全是指生产系统中人员免遭不可承受( 危险 )的伤害。 (2)安全生产的管理方针是(安全第一 )，(预防为主 )，(综合治理 )。 (3)高处作业是指凡在坠落高度基准面( 2 米 )以上，有可能坠落的高处进行的作业。 (4)无视规章制度，明知故犯的行为，往往都是导致事故发生的(人为因素 )。 (5)铝的熔点是多少 ?(660℃以上 )铸造时的温度 (720-730℃)要防止铝液对人体 (烫伤 )。 (6)生产经营单位的厂规厂纪是保证安全生产的(重要措施 )。 (7)室内空气中二氧化碳含量达到(10%)时，就能使人不省人事、呼吸停止甚至死亡。 (8)检修设备时，应该挂 (有人工作，禁止合闸 )的安全标志牌，以提醒人们注意。 (9)炉内精炼时时，炉前工必须使用哪类个人防护用具?(答：护眼罩 .、手套、防热罩) (10)安全标志分为哪几类 ?(答：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类) 二、问答题：每题 2 分共 10 分(选答题另加分 ) 1、事故发生的原因概括有那几点 ?答：事故发生的原因概括讲有三点，即人的不安全行为，物的不安全状态，管理上的缺陷。 2.三“违”指的是 ?答：违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 3.“四不伤害”指的是 ?答：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害，保护他人不被伤害。 4.新工人三级安全教育指的是哪三级 ?答：厂级、车间级、班组级。 5、事故处理的“四不放过”原则指的是 ? 答：事故原因未查清不放过 ;事故责任者和群众没有受到教育不放过 ;没有制定出防范措施不放过 ;事故责任者没有受到处理不放过。 选答题：每题另加 2 分 1、设备电器上的“三大保护”指的是 ?答：保护接地、漏电保护、过电流保护。 2、我国安全色常用哪几种颜色?答：红、黄、蓝、绿。
年高考历史试卷及答案（新课标全国Ⅱ卷）黑龙江考题2018．司马迁著《史记》时，文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞，有人据以否定黄帝的真实性。司马迁24游历各地，常常遇到人们传颂黄帝的事迹。有鉴于此，他从文献中“择其言尤雅者”，编成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明．《史记》关于黄帝的记录准确可信A．传说一定程度上可以反映历史真实B．历史文献记录应当与口头传说相印证C．最完整的历史文本记录的历史最真实D．汉唐制定土地法规，限制私有大土地的发展，宋代一改此法，“不抑兼并”。据此可知宋代25．自耕小农衰退．土地兼并缓和D．中央集权弱化B．流民问题严重CA．明朝有人描述在广东大庾岭所见：“盖北货过南者，悉皆金帛轻细之物；南货过北者，悉皆盐铁粗重26之类。过南者月无百驮，过北者日有数千。”这表明当时．岭南是商人活动的主要地区．岭南经济发展程度高于北方BA D．区域差异造成长途贸易兴盛C．以物易物是商贸的主要方式．清代有学者说：“古有儒、释、道三教，自明以来，又多一教，曰小说……士大夫、农、工、商贾，27无不习闻之，以至儿童、妇女不识字者，亦皆闻而如见之，是其教较之儒、释、道而更广也。”这表明B．小说的兴起冲击了封建等级观念A．小说成为一种新的宗教传播载体D．世俗文化整合了社会的价值观念C．市民阶层扩大推动世俗文化发展．“蓝脸的窦尔敦盗御马，红脸的关公战长沙，黄脸的典韦白脸的曹操，黑脸的张飞叫喳喳。”京剧艺28术中人物的脸谱B．固化了大众的历史认知A．真实再现了客观历史．提升了历史人物的价值．正确评断了历史人物C D年，清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议，在新加坡设立领事馆。此后，又在美国旧金山，日本187729．横滨、神户、大阪及南洋华侨聚居的商埠设立了领事馆。这反映了清政府．外交上开始出现制度性变化A．力图摆脱不平等条约的约束B．国际地位得到提高D．逐步向近代外交转变C ．抗日战争期间，湖北省政府曾发布《湖北省减租实施办法》，在农村推行以“减租”为内容的土地改30革并取得一定成效，但未得到国民党中央的肯定。这表明当时国民党中央B．阻止地方政府进行土地政策的调整A．放弃了对农村原有土地制度的保护D．无意改变农村的生产关系C．无力控制地方政府的行为．新中国成立之初，全国各高校遵照中央政府要求开设公共必修课，恩格斯所著《劳动在从猿到人转变31过程中的作用》成为指定教科书，文化部还举办了以“从猿到人”等为宣传主题的大型科学知识展览会。其主要目的是．确立马克思主义在全党的指导地位A．构建与国家政权相适应的意识形态B．探索引导宣传舆论工作的全新形式．用科学文化知识破除封建迷信思想DC 年，雅典一下层女子因亵渎神灵被控犯罪，按法律当处死。辩护人用动情的言辞质问：．公元前32340“难道你们忍心让这位阿芙罗狄特（古希腊美丽女神）的弟子香消玉殒吗？”这打动了陪审团。经投票，陪审法庭判其无罪。这反映出在古代雅典．妇女享有广泛政治权利BA．民主原则贯穿司法过程．司法审判缺乏严格程序C．法律注重保护平民权益D月致麦迪逊的信中说：“凡是有判断能力的人，都不会否认对现行制度进行彻底年333．华盛顿在1787这里所说的“彻底变革”是指变革是必需的。我迫切希望这一问题能在全体会议上加以讨论。”BA．革除联邦体制的弊端．建立三权分立的共和体制1 / 8 ．改变松散的邦联体制C．废除君主立宪制D世纪晚期德国的现代化进程中，经济突飞猛进与政治民主发展滞后形成巨大反差。出现这种现象1934．的原因在于．国家分裂阻碍政治民主化A．皇权与贵族结盟掌握政权B．对外战争影响国内民主进程．经济发展消解政治改革诉求DC年内跑完这段距离。”这10100年，我们应当在．1931年，斯大林说：“我们比先进国家落后了50—35一思想B．推动了苏联经济模式的形成A．完全符合当时的苏联国情D．延续了新经济政策的精神C．与战时共产主义政策一致 分）阅读材料，完成下列要求。40．（25材料一 年，英国科学家爱丁顿对日全1919第一次世界大战前，有不少学者对爱因斯坦的学说持怀疑态度。食的观测结果证实了爱因斯坦的理论，引起巨大轰动，世界范围的爱因斯坦热接踵而至。荷兰、捷克斯洛伐克、奥地利、美国、英国、法国、日本等国先后邀请他前往讲学。在中国，梁启超发起成立的讲学社曾拟邀请爱因斯坦来华讲学。北京大学校长蔡元培亦发出邀请，并得到其本人应允。虽然爱因斯坦因故未能年，各种报刊登载相对论的论著、译文、通讯、年到19171923成行，但相对论却在中国广泛传播。从15种左右。报告和文献不下百篇，出版译著——摘编自阿尔布雷希特·弗尔辛《爱因斯坦传》等 材料二
文书学试题参考答案 一、填空题(每空1分，共15分) 1.公务文书； 2.宗庙； 3.平行文； 4.报告； 5.公文种类(或答文种)； 6.公文主题(或事)； 7.会签； 8.记帐凭证(亦可称记帐凭单)； 9.技术性(或答事务性、技术性)； 10.文件的处理； 11. 纽带(或答联系纽带)；12.提高文件质量；13.另一个上级；14.事实关；15.内容(问题) 二、单项选择题(每小题1分，共23分) 1.D 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.A 9.D 10.C 11.C 12.B 13.D 14.C 15.A 16.B 17.B 18.C 19.C 20.B 21.A 22.C 23.D 三、双项选择题(每小题1分，共8分) 1.BC 2.CE 3.CD 4.DE 5.AD 6.AE 7.AD 8.CE 四、名词解释(每小题4分，共8分) 1.文书学是研究文书和文书工作的理论、原则和方法及其产生、演变和发展规律的学科。 2.各个领域的机关和部门普遍使用的，反映领导和管理活动的文件材料。 五、应用题(每小题6分，共12分) 1.(1)发文机关标识域中未用发文机关全称； (2)发文字号中的发文年度应当用方括弧； (3)抄报单位应放到公文末页； (4)会议纪要不单独行文，应当用通知转发。 2.案卷标题：《滨海市化工局与市劳动局关于商洽职工×××、×××工作调动的来往文书》。文件特征：通讯者、问题 六、简答题(每小题7分，共14分) 1.(1)文件的名称、用途、格式作了严格规定； (2)文书工作组织已相当完备； (3)形成了一套统一系统的文书处理制度； (4)公文投递网已发展到相当的规模。 2.文书工作组织形式指的机关单位内部对文书工作的分工方式。有集中的方式，即机关单位的文书工作除承办、批办外，集中由办公室承担的形式；分散的方式，即机关单位的文书工作分别由办公室和其他业务部门分工承担的形式。 七、论述题(每小题10分，共20分) 1.(1)它们都是上行文，对于同级、下级机关，以及不相隶属的机关不能使用这两个文种；(2)它们是两个不同的文种，不能写成"请示报告"混淆为一个文种；(3)要求上级批复和批准的事项必须用请示；只是反映情况、汇报工作、提出意见和建议，不要求上级批复的必须用报告；(4)请示必须一文一事，并且只能主送给一个上级机关；报告可以有综合性的，并且不限制主送机关的数量。 2.(1)特殊紧急的情况； (2)上级交办并指定越级上报的事项； (3)对直接上级检举
炉前工安全、环保教育试题 单位: 姓名: 成绩: 一、填空题：（每题2分，共20分） 1、电炉正常运行时，不得打开设备前后门进行观察和测量，不得接触逆变输出铜排； 2、电炉炉体感应圈部位所有这些部位带有危险直流高压达1000V以上，交流高压3000V。 3、电炉开启前，必须先启动内循环水泵并检查水箱水位高低，并检查各水路接头是否有漏水情况，发现异常及时处理。电炉设备外循环水温度不得超过35℃。 4、电炉不能空载启动，炉前工必须带绝缘手套穿电工绝缘鞋，钢水二次感应电压高，人员操作时会受到电击。因此在工人操作范围内绝缘胶皮，电炉正确接地。 5、电炉维修时，切断主电源开关后，应至少等待直流电压表指针回零之后，也就是指电炉的滤波电容器放电完毕后再进行工作。 6、停水的处理无芯感应电炉在10min内，必须接通冷却水。若停水时间过长，冷却水管内冷却水汽化将造成冷却水管破裂。 二、选择题（每题3分，共18分） 1、下列哪些物质不可以放入电炉内进行熔炼（ABC） A、压力容器 B、含油（漆）铁块 C、含水或潮湿生锈的铁块 D、面包铁 2、感应电炉作业时，对其操作疏忽或不当，易造成等事故。（ABC） A、铁液飞溅 B、炉气爆炸 C、电路起火 3、浇包内金属液不得超过浇包总重量的(C)%,以防抬运时飞溅伤人。 A.30% B.60% C.80% D.90% 4、电炉作业必备劳保用品包括（ABCD） A.电炉绝缘鞋 B.防护眼镜 C.绝缘手套 D.安全帽 5、下列属于防止电炉作业触电伤害措施包括（ABCD\） A.电炉绝缘鞋 B.耐压5000V胶皮 C.倒火杆绝缘套管 D.设备正确接地 6、铁水熔炼完成后，出金属液时，的安全注意事项包括（ABCD） A炉体台面有无落下物B吊车工作位置是否妥当C炉盖是否锁紧D熔炼电源是否关闭 三、判断题（每题2分，共20分） 1、管状炉料存在于铁液中会形成“烟囱效应”，造成铁液喷出。（对） 2、在铁液表面加入金属炉料时，应关闭电源后再进行加料操作。（对） 3、为了防止无芯感应电炉绝缘材料和轭铁的劣化，不许用撒水的办法冷却炉衬，也不许用湿的耐火材料进行筑炉。（对） 4、电炉配电室与铸造车间应进行隔离，不能使车间的尘埃、石墨粉和腐蚀性气体进入室内。（对） 5、电炉作业绝缘胶板和电炉绝缘鞋耐高压等级必须达5000V以上。（对） 6、因铁液外漏而发生火灾，应使用金属火灾消防器材，并同时覆盖干燥砂灭火，绝对禁止用注水方法灭火。（对） 7、因油缸漏油而起火，可用泡沫性消防器或型砂将火扑灭。（对） 8、在整个熔炼操作过程中，应时时注意警报信号，以防事故发生：警报设定值严禁肆意改动；熔炼作业时，冷却水检测警报开关应设置在“开”的位置，以保证熔炼炉安全