当前位置：文档之家 › 消防安装工程分包合同范本

消防安装工程分包合同范本

  • 格式：doc
  • 大小：20.50 KB
  • 文档页数：7

消防安装工程分包合同范本 安装工程分包合同 总包方:浙江明珠建设工程有限公司 以下简称甲方 分包方: 以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 一、工程项目: 1、工程名称:义乌市人力资源市场迁建工程 2、工程地点:义乌新科路与西城路交叉口 3、分包内容及范围:总包范围内的消防安装工程 4、分包工程期限:自2014年 5月16日开工至 2015年11月7日竣工。 二、工程结算: 工程款支付以月为单位，按当月完成并验收合格的工程量预结70%，余款待工程竣工验收后扣除5%保修金后付清。保修金按照甲方与建设方的约定执行，期满后退还(不计利息)。 三、工程质量: 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 四、安全生产、文明施工: 1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。 3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。 4、乙方应按照甲方的文明施工要求组织施工。 五、现场管理: 、甲、乙方人员要严格遵守现场事项管理制度，在甲方现场负责人统一领1 导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行 2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。 3、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。 六、违约责任 1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家 验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 3、甲乙双方不得借姑拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。 七、其它 1、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。 2、本合同一式份。甲乙双方各执一份。 3、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包方(盖章): 分包方(盖章): 代表(签字盖章): 代表(签字盖章): 2014年7月10日 安装工程分包合同 总包方:浙江小九天建设集团有限公司 以下简称甲方 分包方:晟元集团有限公司 以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 一、工程项目: 1、工程名称:义乌市文化广场 2、工程地点:新科路与西江路交叉口 3、分包内容及范围:总包范围内的消防安装工程 4、分包工程期限:自2014年 1月20日开工至 2015年12月21日竣工。 二、工程结算: 工程款支付以月为单位，按当月完成并验收合格的工程量预结70%，余款待工程竣工验收后扣除5%保修金后付清。保修金按照甲方与建设方的约定执行，期满后退还(不计利息)。 三、工程质量: 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 四、安全生产、文明施工: 1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。 3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。 4、乙方应按照甲方的文明施工要求组织施工。 五、现场管理: 、甲、乙方人员要严格遵守现场事项管理制度，在甲方现场负责人统一领1 导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行 2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。 3、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。 六、违约责任 1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家 验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 3、甲乙双方不得借姑拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。 七、其它 1、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。 2、本合同一式份。甲乙双方各执一份。 3、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包方(盖章): 分包方(盖章): 代表(签字盖章): 代表(签字盖章): 2014年2月18日 安装工程分包合同 总包方:义乌市城东建筑工程有限公司 以下简称甲方 分包方:晟元集团有限公司 以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 一、工程项目: 1、工程名称:义乌市稠城街道东傅宅村旧村改造高层住宅工程 2、工程地点:义乌市稠城街道东傅宅村 3、分包内容及范围:总包范围内的消防安装工程 4、分包工程期限:自2013年 11月7日开工至 2015年10月8日竣工。 二、工程结算: 工程款支付以月为单位，按当月完成并验收合格的工程量预结70%，余款待工程竣工验收后扣除5%保修金后付清。保修金按照甲方与建设方的约定执行，期满后退还(不计利息)。 三、工程质量: 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 四、安全生产、文明施工: 1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。 3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。 4、乙方应按照甲方的文明施工要求组织施工。 五、现场管理: 、甲、乙方人员要严格遵守现场事项管理制度，在甲方现场负责人统一领1 导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行 2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。 3、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。 六、违约责任 1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家 验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 3、甲乙双方不得借姑拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。 七、其它 1、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。 2、本合同一式份。甲乙双方各执一份。 3、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包方(盖章): 分包方(盖章): 代表(签字盖章): 代表(签字盖章): 2013年11月18日

合集下载

消防劳务分包合同范本

消防劳务分包合同范本

施工企业大量使用劳务分包队伍是大势所趋。

那末消防劳务分包合同又是怎样写的呢?以下是在 WTT 小雅为大家整理的消防劳务分包合同范文，感谢您的阅读。

消防劳务分包合同范文一发包人(全称) (以下简称甲方)承包人(全称) (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工商议一致，订立本合同。

第一条：工程概况工程名称： ______________________________________ 工程地点：______________________________________工程内容： ______________________________________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目：1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、自动报警系统;4、通风排烟系统;5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。

施工范围包括以下项目：1、管道穿墙穿板补洞;2、消火栓箱洞口补洞;3、室外管沟土方开挖回填;4、高空搭设脚手架;5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;6、积极做好工程过程中的工程签证;5、做好消防竣工资料的采集、整理、编排。

提供标准版面的消防验收资料。

第二条：合同工期20xx 年 03 月 10 日--20xx 年___月___ 日 (具体以现场甲方定的工期为准)。

第三条：工程质量1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。

2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。

第四条：工程价款1、本工程人工费报价如下：①消防喷淋管道②消火栓箱③自动报警系统④自动报警预埋⑤桥架⑥消防水泵房⑦风管制作安装⑧通风设备吊装⑨换气扇安装以上①-⑨项人工费总价为大写：2、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的_____ ℅计取。

3、工程人工费预付款为合同总价的_____%第五条：付款方式1、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后_____个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写： _______________ 元)，乙方收到甲方的工程预付款后_____个工作日内进场施工工作。

安装消防合同范本

安装消防合同范本

安装消防合同范本安装消防合同范本篇1发包方（以下简称甲方）：_____________承包方（以下简称乙方）：_____________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：一、工程名称：______工程。

二、承包范围：施工图纸中所包含的所有消防系统设备。

以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。

本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

三、承包方式：按中标价四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。

总工期60个工作日。

六、合同价款：（人民币）_____________________七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

八、工程质量：1、工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

2、乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

九、工程验收：（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：1、设备合格证2、系统工程竣工图3、按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料4、竣工报告及竣工通知书（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

承包消防安装合同范本(集合5篇)

承包消防安装合同范本(集合5篇)

承包消防安装合同范本（集合5篇）承包消防安装合同范本第1篇甲方：_________乙方：_________甲方将_________住宅新区（_________区）、__________________、室外消防系统和泵房整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

一、工程项目及承包方式1、工程项目：_________住宅新区（_________区）、__________________、室外消防、泵房及防排烟工程，具体项目详见工程预算书。

2、承包方式：以包工包料一次性承包。

3、税金费用：_________。

二、工程工期1、紧随土建、装修工程进度进行管线敷设，待装修施工队伍完全退场后，于_________月内安装好消防设备和完成设备的调试开通。

2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签定确认后，工期顺延。

（1）因受水、电原因影响安装及调试的；（2）遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。

三、甲方职责1、对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程办理中间交工验收手续，负责及时签证和有关隐蔽实验记录签字以及其他事宜，解决有关事宜并协助乙方搞好施工现场保卫工作。

2、负责安排工作间、施工场所，并提供施工所需之水、电、协调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。

3、本工程竣工通知三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。

四、乙方职责1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。

2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。

3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。

4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部分备案。

5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。

消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】

消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】

消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、工作计划、策划方案、合同协议、条据文书、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, work plans, planning plans, contract agreements, documentary evidence, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】消防安装工程劳务合同范本篇1甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程住址：工程名称：工程内容：二、承包价格1、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。