合同编号:
临时道路施工合同
发包人：中城建十八工程局第一工程有限公司（下称甲方）
承包人：__________ 身份证号码：______________ （下称乙方）
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经过友好协商，就本工程临时道路施工达成一致，为明确双方的责权利，签订以下条款，并严格执行。
第一条工程概况
1.1工程名称：_____________
1.2工程地点：__________
1.3临时道路面积：__________
第二条承包范围和方式
2.1承包范围：普通施工便道。技术要求：素土夯实、mm 厚碎砖压实、
整平。具体部位以甲方交底的实际施工部位为准。
2.2承包方式：包工包料、包机械。
第三条施工工期
3.1合同施工工期：201年月日至201年月日。
第四条承包单价、结算方式与付款方式
4.1承包单价：综合单价元/ m20
综合单价含：基础素土夯实，碎砖采购、运输、机械压实、整平，人员工资、养老金、医疗保险金等各项社会保险与个人所得税；乙方施工机械与车辆使用费等所需一切费用及由此引起的其他费用，含安全文明施工费。
4.2结算方式：乙方全部施工完毕后，双方在三个月内办理完结算手续，结算价以甲方审计核定并加盖公司印章的金额为准。
4.3付款方式：工程审计完付至结算价的40% 201_年底前付至结算价的70% 余款两年内付清。支付工程款时，乙方须开具全额柴油或材料正式发票。
4.4因乙方工程安全、质量、进度问题及影响整体工程文明施工，甲方或上级主管部门对乙方的各项罚款，一并在工程款中扣除。
4.5承包工程范围以内不存在任何签证，不再发生任何费用。
第五条安全生产、安全事故处理及文明施工
5.1甲、乙双方必须认真遵守国家及本市有关安全生产的法律、法规和对施工
现场各项管理制度的要求。乙方与甲方签订安全施工生产协议书，甲方负责对乙方进场的全部人员进行安全教育，监督乙方施工人员在施工生产中必须遵守现行操作规程，在甲方负责人的统一领导下，相互密切配合、合理安排，保证工程施工的顺利进行。
5.2乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有
关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，甲方不负责经济和法律责任，甲方应积极协助乙方做好善后工作；属甲方责任造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理和进行经济补偿外，甲方不直接对乙方及家属, 善后工作由乙方负责，相应费用由甲方承担。
5.3乙方应根据劳动合同法的有关规定，在本企业所在地为己方职工办理相应
保险，其费用由乙方自行解决。
5.4甲方安全人员有权按现行规章制度对乙方违反规定的施工人员实施罚款；
在日常安全生产和文明施工检查中，因乙方责任受到上级主管部门、总包单位或其他职能部门的罚款，将由乙方承担此项经济支出。
5.5乙方必须严格执行甲方有关施工现场环境卫生管理的有关规定，每日完工
后，工完场清。如因乙方原因造成现场及周围环境污染的，乙方将承担由此造成的一切损失；乙方文明施工水平必须满足业主、甲方的要求，否则甲方有权要求整改，并对乙方进行处罚。
5.6本工程施工现场必须达到______ 文明工地的标准。
第六条双方责任与权限
6.1甲方的责任和权限：
6.1.1乙方工人进驻施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业
内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查；
6.1.2甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方交底施工技术、
质量、安全、文明施工等要求；
6.1.3甲方应为乙方提供便利条件，满足乙方施工需要；
6.1.4甲方应按合同规定按时办理承包费用的结算、付款；
6.1.5因乙方不服从管理，造成严重损失时，甲方有权让乙方限期退场，并
_________________ 工程施工合同
赔偿甲方的相应经济损失，已完成工作量按半价结算，如乙方便道未达到要求，扣5元/ m20
6.2 乙方的责任和权限：
6.2.1积极做好施工机械与车辆进出场及施工的调配、组织工作。负责交通道路上的市容环卫和交通安全及城管的一切外围费用，由于乙方原因造成市容环卫和交通安全及城管对甲方的罚款均由乙方负责。
6.2.2 乙方对于其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员政治素质、身
体素质和技术水平，工人年龄不能低于18周岁，不得超过50周岁；
6.2.3乙方保证人员的相对稳定，保证完成甲方要求的生产任务，保证施工现场清洁，文明施工，符合国家、市府的有关规定，服从甲方的统筹安排；
6.2.4乙方对工人进行安全生产、交通安全等方面的教育。乙方人员必须遵守
甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料；
6.2.5乙方对甲方管理人员的指令应予服从执行。
第七条争议
甲、乙双方发生争议时，友好协商解决。
第八条其他
8.1其他未尽事宜，双方协商解决。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8.2有关本合同内容的修改，经双方协商一致后，签订补充协议，双方签字盖章方为有效。任何个人的签字和项目部盖章的文件不作为本合同的修改文件。
8.3甲方经办人无合同解释权；合同解释权在公司法定代表人。
8.4本合同经双方代表签字盖章后生效，在乙方完整履行完本合同义务、甲方支付完乙方工程款后本合同即告失效。
8.5本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方：中城建十八工程局第一工程有限公司乙方：（签字）
（盖章）
经办人：（签字）联系电话：
签订日期：201年月日
签订地点：____________________________________________________ 项目部
道路施工合同范本五篇 施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是小编搜集的道路施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 道路施工合同范本(一) 甲方： 乙方： 为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：第一条：工程概况 1、工程名称：道路维修 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 第二条：工程期限、合同金额、付款方式 1、本合同工期为三十天 2、工程总造价：元整，大写。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件) 3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。 第三条：双方责任及义务 1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。 2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。 3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条：违约责任 1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。 2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。 本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 道路施工合同范本(二) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》和《陕西省工程招标管理办法》及新校区建设内部招标管理办法的规定，结合本工程的实际情况，现就新校区建设“5号道路6-8点工程”有关具体事宜双方达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称：新校区5号道路6-8点工程 1.2工程地点：新校区2号学生公寓与学生食堂 1.3承包范围：工程量清单全部内容。 1.4工程质量：合格 1.5承包方式：乙方按照甲方提供的由北京中翰国际建筑设计有限公司设计的“5号道路施工图”及该工程的“最高限价”工程量清单进行施工，如变更项目以甲方书面通知为准，杜绝口头变更并视为无效。工程造价按照工程量清单内容一次性包死(即竣工后，原工程造价不变，只对新增、减工程量做决算)直接进入财务结算。 1.6工程工期：合同签订2015年1月9日至2015年 2月 24日，合同工期为 45 天，必须按时完工。 1.7合同价款：工程造价为：402456.98元,施工完毕验收合格按实际完成的工程量进行结算。如出现下列情况，合同总价作相应调整。①重大的设计变更;
市政道路施工合同范本 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程设置履约保证金元整。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算：
8.1.1 按河南省市政工程预算定额(2008版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车( 吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用型挖机，挖土机费用按元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
道路施工合同新(合同示范文 本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-068892
道路施工合同新(合同示范文本) 发包人：*****置业有限公司 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1工程名称：*****道路工程 1.2工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯
实、碎石压实、路基排水沟） 1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干） 大写元 1.8质量标准：合格。 1.9工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1图纸 2.1发包人提供： 2.2技术标准： 2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范； 2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
( 施工合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-083925 道路工程施工合同范本通用版Model contract for road engineering construction
道路工程施工合同范本通用版 道路工程施工合同范本(一) 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1 工程名称：*****道路工程 1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元单价(综合单价包干) 大写元 1.8 质量标准：合格。 1.9 工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1 图纸 2.1发包人提供： 2.2 技术标准： 2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三.双方权利和义务 3.1 发包人的权利和义务 3.1.1 发包人委派的业主代表： 姓名：职务： 3.1.2 监理单位及委派的工程师： 监理单位： 姓名：职务： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 规范道路施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 —、工程项目 1工程名称：xx花园施工道路混凝土路面施工工程 2工程地点：xx花园项目内 3承包范围：混凝土路面工程施工（包括粉石灰、拌土、压 实、混凝土路面、切缝等）4承包方式：清包工（带所有工具）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5合同价款：每平方 13元，（长约230m宽8m厚度cm 约1840m2据实结算）， 总价款约计239元6质量标准：合格 7工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天 二、路面施工工艺 1路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平； 2 3 : 7灰土摊铺分两步施工，每步15公分摊铺灰土：推土机摊
铺3: 7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土； 3碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实； 4养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天; 5混凝土路面：道路两侧cm高槽钢支护，用C混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍； 6养护：用薄膜覆盖养护，不少于6天； 7切缝：待混凝土强度达到80响，进行切缝，缝深5cm 间距6m 三、.双方权利和义务 甲方主要工作 1负责场地三通一平，水电接入； 2进行工程协调、管理、验收； 3按合同约定支付工程款。 乙方主要工作 1本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。 2负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格
市政工程施工合同 发包方（甲方）：富源县墨红镇人民政府 承包方（乙方）：云南泰航建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：富源县墨红镇集镇市政工程。 1.2 工程地点：富源县墨红镇集市。 1.3 承包范围：市政道路。 1.4 承包内容：市政道路。 1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲
方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于2013年5月22 日开工，至2013年 7月22日竣工，共60个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的2% 计算，按天累计。 2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。 2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。 2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。 第三条质量 3.1 本工程质量等级为一次性验收合格,并交付使用。
公路工程施工合同标准版3篇 Standard version of highway engineering construction contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
公路工程施工合同标准版3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公路工程施工合同文档 2、篇章2：公路工程施工合同文档 3、篇章3：公路工程施工合同例文 篇章1:公路工程施工合同文档 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方承包甲方大灵线岳门湾段路面大修工程，总承包金甲、乙双方共同签署本合同，并履行各方的权利和义务。 一、合同内容、工程质量和工期要求
1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务，其主要工程项 目见工程量清单所列内容。 2、工程质量：工程交工验收应达到合格工程标准。 3、合同期限 （1）、乙方必须于2013 年 9月 5日前开工， 2013 年10 月 1 日前全部完工。合同工期为日历工期，包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方原因，经书面签证，工期可顺延，但不再同意追补投资。 （2）、乙方同意项目的维护期为十二个月。自交工初验 合格，监理工程师签字之日期起计算，工程在一年内发生损害，经分析损害原因，如由施工质量而造成的，乙方应对此承担责任（包括经济责任）。 二、合同造价 ___元整，（其中人工费_________ 元，材料费 __________元，机械费 __________元），此次按单价合同管 理执行。 三、工程施工
编号：FS-HT-05018 道路施工合同新编 The latest model road construction contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
道路施工合同新编 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为_____米。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币_____元整。 6、工期：合同签订并生效后_____天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8．1按以下原则结算： 8．1．1按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率。 8．1．2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8．2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距1000米内）按_____元/车（5吨车）计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8．3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按_____
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 市政道路工程施工合同
编号：FS-DY-30115 市政道路工程施工合同 发包人(全称)：（以下简称甲方） 承包人(全称)：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程 1.2 工程地点：信丰水东 1.3 工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程 1.4 承包范围： 1.5 承包方式：施工图规定以及甲方认定的内容包工
包料 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款; 2.标准、规范及有关技术文件; 3.图纸; 4.工程量清单; 5.工程报价单或预算书; 6.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要; 2.水准点与坐标控制点在签订合同后 2 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验; 3.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底; 4.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监; 5.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。_
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
道路工程施工合同范本 甲方：友好花园开发公司 乙方：齐广云项目部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程 2工程地点：友好花园项目内 3承包范围：混凝土路面工程施工4承包方式：清包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5合同价款：每平方13元，，总价款约计23920元 6质量标准：合格 7工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天 二、路面施工工艺 1路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平; 23:7灰土摊铺分两步施工，每步15公分 摊铺灰土：推土机摊铺3:7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土; 3碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振
实; 4养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天; 5混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用c20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振 捣、提浆、摊平，机抹两遍; 6养护：用薄膜覆盖养护，不少于6天; 7切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m 三、.双方权利和义务 甲方主要工作 1负责场地三通一平，水电接入; 2进行工程协调、管理、验收; 3按合同约定支付工程款。 乙方主要工作 1本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。 2负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担 由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用; 3做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查; 4负责所施工工程的验收通过 四、工程价款的结算与支付
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
进村道路施工合同范本 发包人：xxx（以下简称甲方） 承包人：xxxx建筑安装工程公司（以下简称乙方） 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称：xxx混凝土道路 2、工程地点：xxx村 3、承包范围：350米混凝土道路 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款：合同总价款15万元。 二、技术要求 1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。 2、18cm厚3：7灰土垫层。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。 2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。 四、双方权利和义务
1、发包人主要工作： 负责场地三通一平； 2、承包人主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。 五、工程价款的支付 工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 甲方：乙方： ________年____月____日
临时道路施工合同 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》，发包人同意临时道路工程由承包人负责施工，为明确双方权利义务，经协商达成本协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：临时道路包括临时道路的路基平整、压实宽6米，路基及路肩内倒渣土回填压实，2:8灰土夯填300mm厚宽6米，C20砼整体路面200mm厚（商砼）宽5米，具体以现场实际测量计量为准。 第二条合同工期 本合同年月日开工，年月日竣工，施工期间如遇雨天或不可抗拒的自然灾害和特殊情况，工期顺延。 第三条质量要求 质量要求达到标准，按现行施工技术规范和发包人要求施工，满足发包人要求。 第四条合同价款及结算支付方式 合同价款：，以双方最终确认的结算为准。 1、合同综合单价：道路渣土内倒回填单价9.9元/m3；路基整平、压实3.5元/m2；2:8灰土夯填300mm厚28元元/m2；C20砼整体路面200mm83.2元/m2；零星用工42元/工日；石粉70元/m3；上述综合单价包括人工费、机械费、材料费、运输费、管理费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由再额外向发包人要求任何费用。 2、工程量计算：施工前确认施工范围，工程量按发包人要求由发包人、监理、承包人代表现场核实，共同确认。 工程款支付方式： 第五条发包人责任 1、开工前发包人将施工部分及要求向承包人技术交底。 2、发包人由监理和审计负责工程监督、验收和工程量的复核。 3、协调现场障碍物（地下墓穴、建筑物、构筑物、树木等）的拆除工作。 第六条承包人责任 1、承包人必须按济南市有关渣土外运的相关规定办理渣土外运手续，并承担相应费用。 2、承包人服从发包人委托的监理管理。 3、严格按发包人工程量要求进行施工。
编号：TQC/K175道路施工工程合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
道路施工工程合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 以下道路工程施工合同范本由应届毕业生合同范本网站提供，供大家参考使用。更多合同范本，欢迎访问应届毕业生合同范本网站! 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
2021最新道路施工合同范本 承包方：（以下简称乙方） 风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为_____米。
4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币________元整。 风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 6、工期：合同签订并生效后_____天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8．1 按以下原则结算：
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
凤城市工业园区自来水厂院内工程 施工合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、合同工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 3、合同工期：天。 四、甲、乙双方一般权利和义务： 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务： ⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划； ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务：
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任 1、工程合同金额： ￥：，大写：（含税金）。 2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。 3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。 六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 合同订立日期：年月日 工程验收表
道路施工合同（书）范本XX最新 发包方： 承包方： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______道路工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：____________________道路工程，道路总长暂定为______米。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，
但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币____________元整。 6、工期：合同签订并生效后____天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金______元，代工程竣工后甲方如数返还乙方。 8、结算办法 按以下原则结算： ①按_________市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。 ②根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输按______元/车计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按________元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合
市政工程合同范本 市政工程施工合同 发包方(全称): (以下简称甲方)承包方(全称): (以下简称乙方) 依照有关法 律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的南昌 居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量 和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市 政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下: 一、工程概况 1、工程名称: 。 2、工程地点: 。 3(建设单位: 。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的xx居住主题公园香榭丽居市政工程施工， 具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量 为准。 工程承包内容为xx居住主题公园市政工程中的砼垫层、检 1 查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施 工内容。 三、工程工期 1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各 相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因
造成停工，延期施工，则每延误一天按500元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的5%。 2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内 容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。 四、工程质量 甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。 2 五、甲乙双方责任 1、甲方责任 (1)全面履行合同，确保乙方正常施工。 (2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 (3)及时协助乙方做好有关工程量签证工作。 (4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。 (5)督促乙方做好安全管理，文明施工。 (6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。