QF—2010—1合同编号：
青岛市建设工程施工合同
发包方：
承包方：青岛XXXX电控设备有限公司
青岛市建设委员会
制定
青岛市工商行政管理局
2008修订版
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：青岛XXXX电控设备有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工
事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模及结构特征： 35KV变电站1座及35KV高压线路
工程立项批准文号： / 资金来源：企业自筹
二、工程承包范围
承包人应完成以下工程内容：
√1.设计工程：由青岛XXX设计院完成（另立设计合同）
□
√2.主体工程：土建部分
□
√3.电气工程： 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路
□
□4.其他：
三、合同工期
开工日期：（实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：一次性验收合格。
五、合同价款
币种：人民币
合同总价（大写）:
（小写）￥: 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
√1.本合同协议书；
□
√2.本合同专用条款和补充条款；
□
√3.本合同通用条款；
□
√4.标准、规范及有关技术文件；
□
√5.图纸；
□
√6.工程量清单及编制说明；
□
√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
□
√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；
□
√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子□
数据交换和电子邮件）。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：年月日
订立地点：
发包人和承包人约定双方签字盖章后合同生效，由发包人送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
通用条款同《建筑工程施工合同（QF-2005-14）》（2008修订版）
（以下空白）
二、合同文件
2 合同文件组成及解释顺序
2.1 合同文件组成及解释顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）工程量清单及编制说明；
（3）本合同专用条款和补充条款；
（4）本合同通用条款；
（5）标准、规范及有关技术文件；
（6）发包人和（或）工程师有关通知及工程会议纪要；
（7）图纸；
（8）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
（9）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
3 语言文字和适用法律、法规
3.1 本合同除使用汉语外，还使用 \ 语言文字。
3.2 需要明示的法律、法规、规章：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、山东省及青岛市的法规及其他有关法律、法规。
4 适用标准、规范
4.1 国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，
则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出线矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按本合同约定的标准、规范执行。
发包人提供选用标准、规范的时间：收到承包人书面申请并经批准后5个工作日内
4.2 国内没有相应标准、规范时的约定（可另附）：以青岛市建设局及设计
要求为准或采用经发包人、监理方批准的国外技术标准或规范或采用发包人聘请专家论证组指导意见。
5 图纸和技术资料
5.1 发包人向承包人提供图纸套数：套，其中用于竣工图初稿套。
发包人向承包人提供图纸日期：开工前
5.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：承包人应严格保密，不得泄露给第三方使用。
6 通知
6.1 承包人的地址：
6.2发包人的地址：
三、发包人和承包人
7 发包人
7.1 发包人代表的姓名
7.2 施工场地内施工所需水的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需电的接驳地点由发包人负责接入。
施工场地内施工所需通讯的接驳地点由施工单位自行解决。
图纸会审和设计交底的时间：开工前。
约定发包人应做的其他工作和要求：执行通用条款。
7.3 发包人委托承包人办理的工作： \
8 承包人
8.1由承包人完成设计的永久工程或临时工程的名称及设计文件的提交时间：\
向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度工程用款计划的时
间和要求： \ 承担施工场地安全保卫工作及提供和维修非夜间施工使用的照明、围护
设施的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中全部
人员的安全和非夜间施工照明、围护设施，警示标志，负责安全保卫，除因
发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不
承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：无
需承包人按规定办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全
文明施工等手续的名称：由承包人按照规定办理相关手续，并承担相关费用。
已完工程成品保护的特殊要求：负责已完工程的保护工作，保护期间发
生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程
部位的特殊措施保护费发生时协商确定。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树
名木等的保护要求和费用承担：负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、
构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，保护费用及因承包人造成的全部损失由承包人承担；
交工前清洁施工现场的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理及青
岛市施工现场卫生管理的有关规定。
约定承包人应做的其他工作及费用承担：负责办理好工程开工、竣工验收等工程建筑中有关报验、报检手续；对施工现场及周围属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护；确保两型五化及青岛市标准化示范工地。
四、工程管理人员
9 工程师
9.1发包人指定的工程师姓名：
职权：代表发包人对工程承包人、监理单位的工作全面监督、管理（包括质量、进度、投资控制、安全生产、文明施工、合同管理、组织协调等）监理单位委派的工程师姓名：
职权：按照委托建设监理合同约定实施施工及保修阶段监理。
9.2其他需要取得发包人批准的权力：无
10 项目经理
10.1项目经理的姓名：资格：
在合同履行过程中，未有发包人及监理工程师的书面批准，项目经理不得擅自更换、不得兼任其他工程如发现擅自更换。
10.2项目经理、技术负责人必须常驻施工现场组织工程的实施，未获得发包人批准不得擅自离场，否则将视为承包人违约。相应处罚详见补充条款。10.3发包人有权提出更换认为不称职的项目经理以及其他专业人员，但承包人的履约责任不可免除
五、分包
11承包人分包
11.1 分包工程及分包人名称：
（1）分包工程： \ 分包人： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 12发包人分包
12.1分包工程及分包人名称：
（1）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容： \ （2）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容： \ （3）分包工程： \ 分包人： \ 承包人向分包人提供的服务内容：无
六、施工准备
13 施工组织设计和进度计划
13.1单项工程名称：
13.2承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：在开工日期前
向发包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后 3 日内批复。
14 施工准备工作
14.1发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：执行招标文件相关
规定。
14.2红线外临时占地租用费用承担约定： \
七、开工、暂时停工、工期及延误
15 工期及延误
15.1开工日期：年月日（实际开工日期以用户下达的开工令为
准）
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数：天
单项工程工期约定： \
15.2除不可抗力的因素及发包人原因，工期一律不得顺延，季节性施工应包
括在工期内，不予顺延。
15.3 工期提前奖励方式： \ 15.4延期损失赔偿费及限额约定：因承包人原因造成的工程延误，每延误一
天，承包人承担工程总造价1‰的违约金。
八、材料、设备供应
16 发包人供应材料设备
16.1发包人供应材料设备清单(可另附): \
16.24发包人供应材料设备的结算方式： \_______________ _____
采购保管费分摊办法：\
17 承包人采购材料设备
17.1 承包人采购材料设备的约定：
17.1.1本工程采用包工包料的方式进行材料设备供应。
17.1.2 本工程主要材料及设备采购应提前十五日报发包人批准,经发包人书
面确认厂家、规格、型号、品牌等级及价格并封样后方可采购，质量责任应
由承包人负责。承包人采购供应的材料、设备应保证质量，符合招标文件及
设计的要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的材料检验报
告等产品证明。材料进场后须经监理、发包人验收后方可使用。但发包人、
监理的验收许可并不免除承包人对所采购的材料设备质量所负的责任，发包
人有权利审查承包人与材料供应商签订的有关合同，承包人必须积极配合。
本工程主要元器件及设备承包人必须按招标文件中要求的品牌进行采购施
工，若材料设备未符合招标文件中的要求，监理单位及发包人有权拒绝其进
场，并更换符合要求的材料设备。
17.1.3材料进场后，对规定送检的材料，应送具有资质的检测（试验）机构
检验，材料检验合格，经监理确认后方可使用，检验不合格的，承包人应在
监理见证下进行封存，并报发包人按规定进行处理。
18 材料设备的检验
18.1 检验实验费用的约定:
（1）承包人承担检验实验费用的材料、设备：由承包人自行负责。
（2）发包人承担检验试验费用的材料、设备： \
九、质量、安全和文明施工
19 工程质量和检验
19.1本工程质量标准：一次性验收合格。
19.2工程试车内容和费用承担：承包人承担
20 安全文明施工
20.1安全文明施工目标：青岛市标准化示范工地，承包人要做好安全生产、
文明施工，严格按照省市有关规定执行并接受发包人、监理及相关主管部门
的检查及监督，发现问题及时整改并承担所有费用。
十、合同价款、工程量确认和工程款支付
21 合同价款及调整
21.1本工程合同价款：
币种：人民币
合同总价（大写）：
（小写）￥: 元
项目综合单价及费率：详见经确认的工程报价单或预算书
其中人工单价：
（大写）： \
（小写）￥： \
21.2确定合同价款的方式：变电站外网部分、室内设备制作与安装固定总价
（元），含验收费用，为验收配套的附件、费用，电力设计院设计图
纸内包括但清单未包括项目的费用等一切其他费用，一次性包死，除因发包
人原因造成的变更外，不做调整。
21.3.1采用固定单价合同时，发包人承包人约定的综合单价调整方法如下：\ （1）人工单价调整方式： \
（2）其他：
21.3.2采用固定总价合同时，发包人承包人约定的包干范围： \
合同价款调整因素及调整方法：
（1）因工程变更引起的工程价款增减超出合同总价的 \ %时，工程总价款
可按下列方法予以调整： \
（2）因材料、设备价格异常变动导致合同总价变化幅度超出 \ %以上时，
超出部分应予以调整。具体调整方法： \
（3）其他： \ 。
采用可调价格合同时，发包人承包人约定的合同价款调整因素及调整方法：
\
21.4暂定价材料、设备名称及暂定价： \ 21.5暂定价的最后确定方法：由发包人确定。
21.6暂定金额工程名称及暂定金额：
21.7施工用水电费由承包人与总包单位协商解决，费用由承包人承担
22 工程量确认
22.1本工程采用的工程量计算规则：
√《建设工程工程量清单计价规范》及《山东省建设工程工程量清单计价办
□
法》；
□《山东省建设工程消耗量定额》及工程量计算规则；
□其他：
23 工程款支付
23.1发包人向承包人支付工程预付款的时间、比例及数额：
安全文明施工费的比例及数额：执行专用条款27.1条。
23.2工程预付款扣回的起扣点： \
工程款(进度款)支付的方式和时间：合同签订七个工作日内，付合同总值（不
含暂定价款）50%的预付款，工程竣工送电前付至合同总值（不含暂定价款）
的95%，余款作为质量保修金，待工程保修期满后付清。
十一、工程变更
24 施工中如发生设计变更，按如下方法办理：按设计院出具的设计变更，经
发包人批准。
25 变更价款的确定
25.1因发包人原因造成的变更，变更价款按以下原则确定：变更项目的报价
有与原报价相同或类似的，按原报价或类似报价结算，类似报价指：施工方
法相同可以进行主材规格及价格换算的项目。无相同或类似的项目，变更后
的单价按变更图纸由承包人重新组价，并报发包人审核批准后，作为结算单
价，组价执行2003年《山东省建筑工程消耗量定额》及（2007年青岛市价目
表）、2003年《山东省安装工程消耗量定额》及（2007年青岛市价目表）、
2009年《青岛市工程结算资料汇编》的有关规定，人工费按公布的人工浮动
单价的平均价执行。
25.2因发包人原因造成的变更及红线内高压电缆线路部分的主要材料价格的
确定：变电站安装部分有相关材料价格的，按以上价格确定；变电站安装部
分没有相关材料价格的，由承包人报价并经发包人批准后执行。
25.3其他原因造成的变更不做调整
十二、竣工验收和结算
26 竣工验收
26.1承包人提供竣工资料的约定：承包人在竣工15天内提交竣工资料和竣工
图初稿肆套，同时提交工程决算资料两套。
26.2单项工程竣工验收的约定： \
27 竣工结算
27.1工程竣工验收合格后 15 天内承包人向发包人递交竣工结算书及完整
的结算资料。
27.2工程结算审核时限约定：
27.3本工程如发生发包人在收到催告后14天内仍不支付结算价款情况，则发
包人承包人同意选择（4）方式进行处理：
（1）承包人按照双方另外签订合同对留置的标的物进行处理
（2）向保证人提出支付担保索赔
（3）发包人协议将该工程折价或拍卖
（4）其他：双方协调
十三、违约、索赔和争议
28 违约
28.1通用条款17.4款所指发包人暂停工程施工持续63天以上发包人违约责任约定：双方协商。
通用条款27.1款所指发包人不按时支付工程预付款发包人违约责任约定：无。通用条款27.3款所指发包人不按时办理期中结算发包人违约责任约定：无。通用条款27.6款所指发包人不按时支付工程进度款发包人违约责任约定：无。通用条款31.4款所指发包人拖延、影响竣工结算办理或要求承包人对同一工程进行二次结算审核发包人违约责任约定：无。
发包人违约的其他约定：无。
28.2通用条款18.5款所指承包人未按时竣工承包人违约责任约定：
承包人应严格按照合同工期进行施工，保证工程按期完成。工程竣工后按合同中有关规定及要求进行验收，因承包人原因造成的工程延误，每延误一天，承包人承担工程总造价1‰的违约金。
通用条款22.1款所指工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：工程质量如未达到“合格”的质量等级或未达到招标文件或设计图纸技术要求的，发包人将扣罚承包人合同价款5‰的款额作为违约金，并限定承包人在规定期限内返修至合格。在质量上，因承包人原因，致使发包人被第三方追偿的，所有损失由承包人承担，承包人将从工程款内直接扣除所有损失。
29 争议
29.1解决争议的约定：
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由 \ 调解，调解不成时，采用下列第 (1)方式解决（在选中的项目前□里面打ⅴ，并书写仲裁委员会或者人民法院的具体名称，两项同时选择无效）：
□（1）向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会名称是：
√青岛仲裁委员会；
□
□其他仲裁委员会。
□（2）向 \ 人民法院提起诉讼。
十五、不可抗力
30 不可抗力
30.1发包人承包人约定的其他不可抗力：
(1)烈度6度以上（不含6度）的地震；
(2)受强热带风暴影响，引起工地附近发生持续10小时10级和10级以上的大风；
(3)持续降水24小时且降雨量为100毫米以上；
⑷其它：国家相关部门认定的不可抗力范围。
十六、保险和担保
31 工程保险
31.1发包人承包人约定工程保险事项：
(1)发包人投保内容：执行通用条款
(2)发包人委托承包人办理的保险事项：执行通用条款
(3)承包人投保内容：执行通用条款
十九、合同的生效、终止和解除
32 合同份数
32.1合同正本份数：正本二份，发包人、承包人各执一份。
33.2合同副本份数：副本六份，发包人执五份；承包人执一份。
十九、补充条款
1.本工程约定保修期为壹年.保修范围是指因工程质量形成的质量缺陷,不包括人为破坏的因素。
2对承包人的管理
2.1
（1）承包人在接到发包人通知后未立即进场，1个周内未根据招标要求及投标相关承诺组建本工程项目部、搭建临时设施、做好施工用水电等施工前准备工作，项目经理、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、工程造价员）及项目部其它技术人员、管理人员、施工人员等人员、施工设备及办公设施等不齐备，不满足本工程的需求；工期延误超过一个月的；
（2）具体开工日期以发包人的开工通知为准，未在接到开工通知后3日内开始工作的；
（3）对建设单位每次所拨的工程款没有专款专用造成拖延或出现质量问题的（承包人须专款专用，严禁内部挪用，必要时建设单位有权检查其工程款使用明细）。
2.2承包人交付的竣工资料必须按照国家档案管理的有关规定及《山东省建筑安装工程施工技术资料汇编》的要求执行。
2.3承包人在施工现场周围，安设一切必要的标志牌、防护栏等确保施工安全。对施工现场人员、公众及其他财产的安全事故和由此引起的纠纷全部由承包人负责；
2.4承包人必须负责协调好施工现场周围村庄及村民和相关单位的关系,若因承包人协调不力导致工期延误或不能正常开工,承包人将承担一切责任,并按
合同条款约定接受处罚。
2.5发包人追加的与本工程有关联的工作，承包人应积极与发包人配合并予以实施，如承包人在接到发包人通知后未提出书面异议，须按要求执行。
3发包人责任
3.1负责提供相关施工所需资料；
3.2发包人组织承包人、设计单位、监理单位进行设计交底；会同监理审批承包人的施工组织设计。
3.3发包人和监理单位负责对工程进度、工程质量和合同执行进行监督检查，负责设计问题的协调处理，现场签证等；
3.4组织竣工验收和办理结算审计；
3.5发包人可发出指示，要求把任何不符合本文件规定的回填材料机械运出工地；
3.6发包人可以授权监理单位撤换受雇于工地上的任何人；（但不能无理或恶意的撤换）；
3.7承包人不按合同规定履行合同责任，发包人将追究承包人的责任，必要时发包人有权解除合同，并向承包人追究经济责任。
4承包人责任
4.1签订施工合同一周内，承包人应向发包人提供完整具体的施工组织设计，供发包人和监理单位审批；没有施工方案或者施工方案技术措施不落实，不得开工。
4.2开工前必须提供详细的施工组织设计及施工计划表一份，施工中必须按进度进行检查调整，此外须配合相关其他工程的施工计划。上述文件必须经发包人、监理单位批准；
4.3工程开工前，承包人应熟悉施工现场环境及做好其他各项施工准备工作；
4.4承包人应及时向发包人及监理单位提供工程自检记录、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表及工程事项报告；
4.5承包人在工程开工前，要按投标文件中的承诺做好人、材、物的各项准备工作并向发包人提供本工程的施工管理各项规章制度及项目主要负责人名单。承包人不得随意抽调变更项目经理及管理人员，若承包人未经发包人同意，随意抽调变更现场的管理力量或不按发包人要求和现场工程需要及时充实力量时，可视为违约。
4.6承包人除组织好自己的施工任务外，还要积极做好与其他相关工程的协调工作，包括：现场施工场地安排、水电的供应与计费、相互协调配合、施工质量、施工安全、现场治安保卫、文明管理等。施工中用水、电由承包人自行协调。
4.7合同实施中，承包人应实现投标文件中的承诺。若承包人施工队伍素质、力量、机械设备等不符合投标文件中的承诺，或现场管理、施工质量、进度、文明施工等明显达不到投标文件中的承诺时，发包人有权要其调整充实力量，加强管理，限期改正。上述措施仍无效时，将视为承包人违约，发包人有权解除合同并对造成的损失进行索赔。当工程实际进度比总进度计划拖后 10天时，应提交追回进度的计划供发包人和监理单位审批。发包人及监理单位工程师对进度计划的批准不免除承包人对工期安排缺陷及工期拖延的任何责任。
4.8承包人对一切现场作业和施工方法的稳定性、安全性及工程质量负责。4.9施工中涉及市政、市容、环保、环境、卫生和交通以及社会治安等问题应由承包人负责处理，如因此造成工期延误，承包人应承担相应的责任。
4.10发包人未按合同规定履行自己应负的责任，承包人有权向发包人追索其造成的经济损失。
5发包人代表
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 35KV变电站设备预防性试验合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实的原则，乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程，与甲方 达成如下协议： 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作，按规范完成XX35K咬电站电气设备预防性试验等工作（详见附件一：《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》）。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门：机电科负责制定岗位职责和安全规程，对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备，对违反操作规程 的行为有权制止，对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表：乙方须按当地政府或管理部门的规定要求，办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制
度，杜绝死亡事故，出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人，与其工作人员签订书面劳动合同，并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用，若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议，由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告，否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因，造成的伤、残、亡等事故，由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的，对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15利依据，以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后，乙方向甲方提供完整的试验报告，经甲方确认无误后，乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许，乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则，按本合同
变电站施工合同书
合同书 项目名称：35kV变电站扩容改造 甲方：汉中江源水电开发有限公司 乙方：陕西恒通电气工程有限公司 签订日期：
建设工程施工合同 发包方：（以下简称甲方）陕西汉中江源水电开发有限公司 承包方：（以下简称乙方）陕西恒通电气工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，并结 合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商达成以下协议。 第一条工程概况 1-1 工程名称：35kV变电站扩容改造。 1-2 工程地点：南郑县福成乡。 1-3 工程内容：新增福成变出现开关一套，福成变至变电站35kV高压进线电缆一条，10000KV A主变一台及35kV高压开关柜8面，直流屏一套，后台系统一套及其安装、调试、供电等。 第二条取费依据及合同金额 2-1 定额依据：中国电力企业联合会《电力建设概预算定额》（2006年版）第 三册电气设备安装工程：《电力建设预算定额》（2006年版）第六册调试工程。 2-2取费依据：《电力建设工程预算定额》，《电力工程建设预算编制与计算标准》（2007年版），依据陕西省电力公司陕电基建【2008】56号文，陕电定字 【2011】06号文调整。
2-3 承包方式： 此合同为总包合同，除10000KVA主变甲供外，其余部分包工、包料，无分包。 2-4 承包总价： 除供电局行政收费、计量表计、负控装置、配电室土建外，本工程金额为大写：陆佰叁拾陆万壹仟叁佰元整（小写：6361300.00元）一次性包死。 第三条工程工期 3-1 开竣工日期2012年2月6日至2012年3月21日 3-2 总日历工期：共计：54日历天。 3-3 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。 3-3-1工程量变化和设计变更； 3-3-2不可抗力（指战争、动乱。空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方造成的爆炸，火灾，以及协议条款约定的等级以上风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然天气） 3-3-3 基建施工中遇到不可预见障碍物如古墓、文物流砂需处理时； 3-3-4 甲方材料供应不及时，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。 3-4 乙方在以上情况发生后5天内向甲方提出报告。甲方代表在收到报告5天内给予以确认、答复、逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。 第四条工程质量与监督
35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案
说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。
编制/日期：审核/日期：会审/日期：
批准/日期： 1 概况：为了进一步保护证电网的安全运行，提高供电可靠性，根据上级的工作安排，我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为： 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工，室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组，更换10VPT。
1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱，新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措：屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程，特编制本方案。 2组织措施： 2.1 工作负责人：xxx。 负责该项工程施工的组织、协调，根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量，保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施，确保安全生产。 2.2 现场负责人：别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候，履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人：王卫华。 职责：督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规，及企业制定的安全规章制度；深入现场每道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护措施，纠正违章指挥，违章作业，并建立违章作业登记；参加项目经理组织的定期安全检查，查出的问题要督促在限期内整改完成；发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患，有权力制止作业，并组织施工人员撤离危险区域；负责检查现场所做的安全措施是否符合实际，并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人：田刚。
35KV变电站开关柜技术协议 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方就开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV 变电站6KV高压开关柜设计的有关技术问题，经双方友好协商，达成如下协议： 一、供货范围： 1、KYN28A-12型高压开关柜（包括母线桥）35台 2、GGD型低压固定开关柜9台 二、高压开关柜技术要求 1、系统特征 （1）、额定电压：6kV； （2）、最大电压：7.2kV； （3）、频率：50Hz （4）、系统中性点接地方式：不接地 2、开关柜技术参数 （1）、开关柜型号：KYN，铠装中置式交流金属封闭开关设备。柜后接线。 （2 ）、户内或户外装置：户内 （3）、额定电压：7.2kV （4）、相数：三相； （5）、母线组数：一组； （6）、母线和馈线的额定电流：1250A
（7）、额定绝缘水平：达到标准要求 （8）、额定短路开断电流：25kA； 额定短路关合电流(峰值)：63kA； （9）、额定短时耐受电流：25kA/4s； 3、柜内主要元器件技术要求及参数 （1）、柜内元器件技术要求 a．二次走线必须合理，捆扎牢固，按照设计院图纸经二次设计（经审查通过后）加工制作。 B．柜内元件标注清晰，所有接线端子（菲尼克斯端子）须使用计算机打印，必须有20%空端子，电流空端子至少6个。 C．柜上正反面标牌必须采用激光刻字标牌，并采用螺栓连接或鉚接。 （2）、断路器技术参数 a.断路器类型：真空断路器BV1-7.2。 b.极数：3极 c.每相断口数：1 d.额定电压：7.2kV e.额定电流：1250A 额定绝缘水平：达到标准要求 f.额定短路开断电流：25kA；额定短路关合电流(峰值)： 63kA； g.额定短时耐受电流：25kA /4s；额定峰值耐受电流：63kA； h.操动机构形式：与断路器为一体式,配弹簧操动机构； i.操动机构及控制回路电压：DC 220V
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
35KV变电站及开闭站运行维修维护外包协议 一.序言 本文旨在向符合条件的投标方提供用于投标设施维修服务的信息。 。 二.项目信息 城计划针对35KV变电站及开闭站的设施维修服务对外招标。 本文件描述包含所有设施服务项目，城保留整体招标或单独招标的权利。 投标方在估算和报价过程中应考虑实际情况。其投标文件中应考虑及说明服务、质量和成本优势之间的关系。 包括但不限于下列服务： 1.从试运行、测试至技术验收阶段，给予技术支持并保障设备 功能完整交付与运行。 2.在建设/未来改扩建阶段为公司提供其所需的服务。 3.35KV变电站及开闭站的运行与维护 1.信息需求的保密性 承包商必须保证与此项目相关的所有信息保密并签署保密协议。 2.健康与安全 承包商应按照所有适用的规定、实施规范、行业标准、ISO—9001/14001、城现场流程和指导方针来实施与项目相关的所有工作。所有合理记录均应由承包商创建、存档、维护和完成。承包商应按
照国家法律规定的要求为员工提供保险及其他（且提供依据文件），该费用需要含在总报价中。 3.变电站及开闭站的现场布局 （此处附加平面图及位置说明） 4.主要建筑结构 建筑图 5．未来事项 在合同期内，变电站可能会进行增容、改造、扩大，服务区域有可能会增加。价格将与原有报价相同。 6．承包商在变电站及执行正常班和倒班原则 三.工作范围 承包商负责35KV变电站及开闭站设备的运行维修维护管理。 35KV变电站为整个城项目（含外场）提供电力。 根据实际情况，35kV 需要特殊的专业知识及资质。35kV变电所及开闭站的运维项目包括整个高压配电室的运行维修维护管理。 包括但不限于下列服务： 变电站相关设备、设施的运行、维修、维护管理（24 小时/365 天）
35kv变电所主要施工方案
目录 工程概况 (2) 编制说明和依据 (2) 施工方法及技术要求 (2) 配电装置施工 (3) 电缆桥架施工 (5) 电缆敷设 (5) 电缆接线 (6) 试验项目标准 (7)
35kv变电所主要施工方案 工程概况 35kv变电所是江西星火有机硅厂25kt/a离子膜烧碱技改工程的主要施工内容，该变电所投运后，原35/10kv变电所的供配电设施拆除，保留35kv电源为降压站的备用电源。本工程所需的35kv电源将由110kv降压站提供。（110kv降压站已于2002年10月开始建设，下在建设中。）新建的35kv开关所，用于旧隔膜碱及新建离子膜碱的整流装置供电，在原户外35kv开关设备场地新建烧碱低压变电所，用于整个烧碱街区的低压供电。 编制说明和依据 因投标资料提供的设备不完整、不全面，其中对35kv开关所综合自动化系统无任何资料，现参考投标文件25kt/a离子膜烧碱技改工程量清单，根据以往类似工程的施工经验，现编制本方案，仅供参考，待设计图纸和详细设计资料齐全，依具体工程特点再对方案加以详细补充。 供电系统：35kv开关所主接线单母分段，两路进线电源引自厂内110kv降压站；35kv 配电设备采用35kv成套开关柜，与预留的滤波装置布置在一个建筑物内；35kv断路器采用SF6断路器；35kv开关柜控制及保护采用微机监控保护综合模块；35kv开关所为无人值班，断路器的操作及控制在整流控制中心实施，整流控制中心布置在烧碱低变电所上面。 编制依据如下： （1）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）。 （2）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）。 （3）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）。 （4）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）。 施工方法及技术要求 主变压器就位在变压器基础验收移交后，对周边施工场地进行平整和夯实。根据变压器的外形尺寸，预先制作好变压器拖运架。变压器在现场卸车时要有防止倾倒措施，一般倾角不得小于规定的角度，要严禁冲击和严重振动等情况。现场卸车地点应土质坚
竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv变电站施工合同 篇一：35KV变电站安装工程合同 gF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 合同书 第一部分协议书 发包人：xxxx矿业有限责任公司 承包人：xxxx建设（集团）有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：xxxx矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变
电站安装工程。工程地点：xx矿业有限责任公司。 工程内容：35KV变电站安装工程。 资金来源：自筹。 二、工程承包范围 承包范围：35KV开关柜15台;6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器sF9-10000／3510000KVA3台；变压器scb9-800／6800KVA干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准； 2、竣工工期：收到开工令后40天完工。 总日历天数：40天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。 五、合同价款 金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。￥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书；
2、本合同专用条款； 3、本合同通用条款； 4、标准、规范及有关技术文件； 5、图纸； 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款 项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日。 合同订立地点：河北蔚县 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：xxxx蔚州矿业承包人：xxxx建设（集团）
变、配电工程安装协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程名称： 1、范围：从上级电源主线至商住楼的电能计量装置（含表箱及电表、出线空开），施工至验收送电通过并交付商住用户使用止（不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费）。 2、高压部分：变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分：低压屏、开关柜（箱）、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡，单价元/㎡。 四、付款方式： 该工程总造价（包干价）为人民币（大写）元。在协议签订之日起三日内，甲方应支付乙方工程总造价的50%，计（大写）元整；在该工程主设备（变压器、电力电缆、高、低压配电柜）进场三日内，甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%，计（大写）元；在该工程验收合格、安全送电后，次日起七日内，甲方须支付乙方工程进度款至总造价的95%，计（大写）元；余下工程总造价的5%，计（大写）元，待保修期满一年后付清。
五、工程工期：自工程合同签订后，收到甲乙双方约定之进场日（配电房基建完成具备施工条件后）起算，于年月日前验收送电。 如遇下列情况，工期计日顺延： （1）合同签订20天内，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况，影响进场施工或施工过程受阻； （2）施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响，工期可计日顺延； （3）如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 （一）甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料，乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 （二）乙方职责 1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。 2、施工后到送电前高、低压配电设备及线路概由乙方负责保管。 3、负责高、低压部分工程的施工，并负责该工程的验收、送电。
×× 220kV输变电线路工程总承包合同 合同编号： 甲方： 乙方： 日期：年月日
一、一般条款 1 依照《中华人民共和国合同法》和电力部颁发的《电力建设工程施工合同范本》等有关规定,结合本工程具体情况, 经****公司（以下简称甲方）和****公司（以下简称乙方）协商一致，双方达成如下协议。 2、工程概况 2.1 工程名称: ××220kV输变电工程。 2.2 工程内容及建设规模:××变电站，主变容量××MVA；××220kV变电所至××220kV变电所的线路工程,线路长度××km。 2.3 工程性质: 新建工程。 2.4 承包范围: 乙方按××工程审定的初步设计内容完成施工图设计、征地、三通一平、全部主体和附属生产工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：××220kV 输变电工程承包项目表）。 2.5 初步设计批准单位:*****公司 2.6 批准文号:××号 2.7工期:保证工期为：从××开始至××止； 考核工期为：从××开始至××止。
2.8 质量等级:以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收工程质量合格率为100%;其中优良品率：建筑工程达80%以上，安装工程达85%以上。。 2.9 合同价款：按××工程初步设计审定概算总投资（含基本预备费和建设期贷款利息）××万元，进行包干建设。 上述包干投资包括物价上涨、一般性设计变更、初设概算漏项及量差等所增加的投资，即除第13条所列特殊情况外，承包合同价款概不作调整。 乙方在承包合同价款内可在各单项工程之间调剂使用，余缺互补并实行节约归己，超支不补。 3 合同文件的组成和解释顺序 3.1 本合同协议条款； 3.2承包合同价款附表； 3.3标准、规范、技术文件； 3.4工程图纸； 3.5工程量清单； 3.6工程初步设计审定概算 3.7洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议等文件等。
35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所，两台主变压器容量为 3150KVA，35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线，主 供线引自城东变35KV专用线路，备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线，并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式，配电室为二层半结构，上层为35KV开关室及控制室，底层为 10KV开关室及电容器室，中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台，内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m
接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1）施工图00113DS-5和枝术签证。 2）现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范： 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器，油浸电抗器，互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4．1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直，焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误
变电站施工合同 篇一：110KV变电站施工合同 110KV变电站施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订日期： 签订日期： 工程施工协议 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况工程名称： 110KV变电站施工 工程地点：： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及
室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 参与工程质量、安全活动； 按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反
GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月
合同书 第一部分协议书 发包人：XXXX矿业有限责任公司 承包人：XXXX建设（集团）有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点：XX矿业有限责任公司。 工程内容：35KV变电站安装工程。 资金来源：自筹。 二、工程承包范围 承包范围：35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器SF9-10000／35 10000KV A 3台；变压器SCB9-800／6 800KV A干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准； 2、竣工工期：收到开工令后40天完工。 总日历天数：40天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。 五、合同价款 金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。￥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、本合同专用条款； 3、本合同通用条款； 4、标准、规范及有关技术文件； 5、图纸； 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书
35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位：
XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1．本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2．需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3．如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求，如有异议，不管是多么微小，都应以书面形式，在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4．本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行，供方应提出该标准并经需方同意。 5．本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。 6．本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准： 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》
变电工程施工安全合同 甲方（全称）：_________________ 乙方（全称）：_________________ 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全责任，提高施工现场安全管理水平，保证施工安全质量，保障现场施工人员的人身安全和健康，确保工程安全、文明、优质、高效地顺利进行，保障客户委托管理变电站设备安全。按照先定合同和安全协议，后开工的原则，根据国家和地方有关法律、法规和国家电网公司、电力企业有关安全文明身产规定，结合本工程特点，双方在签订施工合同的同时，经协商一致签订本协议。 1．工程项目概况：____________ 1.1工程项目名称：____________
1.2工程地址：________________ 1.3工程范围：________________ 1.4合同编号：________________ 2．工程项目期限：自____年____月____日至____年____月____日。3．安全文明施工目标 3.1不发生人身重伤及以上事故。无人身轻伤事故。 3.2不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任重大交通事故。 3.3不发生因工程施工原因造成的电网、设备事故和考核事件。 3.4达到甲方提出的现场安全、文明施工要求。 3.5不发生社会治安事件。 4．施工现场安全管理执行依据（包括但不限于）
4.1中华人民共和国《安全生产法》 4.2中华人民共和国国务院《建设工程安全生产管理条例》 4.3国家发改委《电力建设安全生产工作规定》 4.4国家电监会《承装（修、试）电力实施许可证管理办法》 4.5____市安全生产条例。 4.6____市电力公司相关管理规定。 4.7甲方单位有关安全文明的规章制度。 5．协议内容 5.1.1甲方按有关规定对乙方的资质进行审查，确认乙方专业施工的工程与其资质相符合。 5.1.2甲方对本工程的安全文明施工负有协调、监督、管理责任。施工前，根据工作项目内容特点，组织乙方进行工程安全技术交底，向乙方阐明施工范围内的危险源。乙方如对安全技术交底等工作存在疑问，甲方需联系客户
35千伏输变电工程可行性研究报告 生产技术部 xxxx年十月
批准：审核：校核：编制：
目录1 工程概述 1.1 工程概况 1.2 设计水平年 1.3 主要设计原则 2 地区概况 2.1 **乡经济概况 3 系统一次部分 3.1 **乡电网现状 3.2 2005年**乡供用电情况 3.3 **乡负荷预测 3.4 工程建设的必要性 3.5 工程建设规模 3.6 接入系统方案论证 3.7 无功补偿计算及主变选型 3.8 电气主接线原则意见 4 系统二次 4.1 系统继电保护 4.2 安全自动装置 4.3 系统通信
4.4 系统远动 5 所址选择及工程设想 5.1 所址选择 5.2 水文、气象、地质条件 5.3 工程设想 6 送电线路 6.1 送电线路路径选择 6.2 导线截面选择 7 工程投资估算 7.1 变电部分 7.2 线路部分 7. 3 编制依据 7.4 **变电站部分投资估算7.5 **输变电工程总投资估算8经济评价 8.1 编制依据 8.2 原始数据 8.3 资金及偿还方式 8.4 投资使用计划 8.5 盈利能力分析 8.6 结论
1、工程概况 1.1 工程概况 根据**乡国民经济发展规划，为解决**乡用电需要，进一步完善**乡的电网结构，提高供电可靠性和供电质量，在**乡建设**35KV 输变电工程，**变按照无人值班变电站的要求进行设计，变电站设计规模为： 主变压器：远期2×5000KVA，本期1×5000KVA。 出线回路数：35KV出线远期3回，本期2回；10KV出线远期6回，本期4回。 其他设备：35KV PT间隔1个，本期建设；35KV站变1台，本期建设；10KV PT间隔远期2个，本期1个；10KV电容器间隔远期2个，本期1个。 继电保护和自动装置：采用微机保护。 1.2 设计水平年 设计水平年为2007年，远景水平年为2011年。 1.3 主要设计原则 (1)《35～110KV变电所设计规范》（GB50059-92） (2) 设计深度应能满足开展初步设计的要求 2、地区概况 2.1 **乡经济概况 **乡地处***东南部，北距***县城18公里，南距新余市47公里，
35kV专线及35KV变电站 施工用电工程 施工承包合同 甲方： 乙方：贵州恒源达电力工程建设有限责任公司 合同编号：五标-35KV-001 签订地点： 签订时间：年月日 甲方： 乙方：贵州恒源达电力工程建设有限责任公司
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《电力建设安全施工管理规定》南方电网公司下发的《安全生产工作规定》，为明确双方在电力建设安装过程中的权利、义务及安全生产责任，本着平等互利协商的原则，甲方将罗望高速公路第五合同段临时用电工程（含大观35kV临时变电站新建、35KV专线、望谟110KV 变电站扩建）分包给乙方，并就相关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：罗望高速公路第五合同段临时用电工程 2、工程范围及数量：35KV专线的架设、望谟110KV变电站扩建改造、大观35 kV变电站新建。 3、工程地点：望谟县境内 第二条承包施工内容 1、大观临时变电站内8000 kVA /35kV变压器安装2台、50 kVA /35kV 站内变压器1台，及所有保护系统设备、所有断路器、所有避雷系统设备、接口设备等等及辅材。 2、110kV望谟变电站改造，包括所有保护系统、所有断路器、所有避雷系统、接口设备等等及辅材。 3、35KV专线架设。 第三条承包方式 包工包料，土建部分工作由甲方完成。 第四条 35KV部分工程费用分摊方式 35KV专线架设、大观35 kV变电站新建和110kV望谟变电站改造工程由第五、六合同段共同承建，建设费用由第五、六合同段按各占1/2共同承担。本合同中的“合同总价费用”为按1/2分摊后的合同费用 第五条工程价款及付款方式 1、合同总价为：595万元（大写：伍佰玖拾伍万元整）。见附件1：《合同费用清单》。 2、付款方式： 2.1合同签订后10日内甲方向乙方支付合同总价的20℅工程预付款； 2.2乙方完成合同约定工程量的90%后，甲方向乙方支付合同总价的60%； 2.3乙方完成全部工程量并经供电部门验收合格并通电后，15日内甲方向乙方支付合同总价的15%，剩余5%作为质量保证金，质保期限一年期满后10日内支付。
编号：______________ 变电站施工合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月______ 日 甲方: 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变 及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备 安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV） 及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另 包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。，本期工程通讯设备费，综合电缆费另计，不包括照明 工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，
实用文档 110KV变电站施工合同编制日期：二〇一三年月
输变电工程建设施工合同 项目单位（全称）： (以下简称甲方) 施工单位（全称）： (以下简称乙方) 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收； 2.2组织工程送电后的工程质保期因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建围的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日，年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间提出延期开工要求，工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工，并
XXX工程 变电站施工方案 2015年3月
批准审核编制
目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标 8 第一部分 35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容 8 ⒉工期安排和保证措施 9 ⒊工期质量指标 12 ⒋质量保证措施 12 ⒌设备安装及调试工序 14 ⒌1高压变压器安装、调试 14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检 23 7．高压盘柜安装 24 7．1盘柜安装工艺流程 24 7．2盘柜安装主要技术要求 25 8. 系统受电 25
第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况 26 ⒉工作内容 26 3.盘、箱柜安装 26 4.电缆支架制作 31 5.电缆支架安装 31 6.电气配管 31 ⒎电缆敷设及接线 33 8.照明系统安装 37 ⒐接地系统安装 38 ⒑防火工程 40 11.供配电调试 41 12.保护继电器单体试验 42 13.低压配电盘调试 43 14.低压试送电检查 43 15.受电运行 43 16.电气传动部分调试 44 17．硬件检查测试 45 18．应用软件调试 46 19．综自设备调试 46 工期及施工进度安排 49 21.安全措施 49
22.质量管理措施 51 23.质量程序及检验项目 52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施 53 25.重点专业的安全控制措施 55 26.环境保护及文明施工 56 27.文明施工目标及实施方案 57 28.文明施工考核、管理办法 58 附表：浚县光明35KV变电站电气安装人员安排
编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 （4）《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》（DL/T 5161.1～17-2002） (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 （8）《工程建设标准强制性条文》（2006版）（电力工程部分）（建设部建标【2006】102号） 工程概况 浚县光明站35KV输变电工程（电气部分）由：35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。