合同外项目工程量确认单

合同外工程确认单【合同外工程确认单】项目名称：_____________________________合同编号：_____________________________甲方（业主）：___________________________乙方（承包商）：___________________________根据甲乙双方签订的合同编号为________的建设工程合同，现因实际工程需要，经双方协商一致，同意进行以下合同外的工程项目：一、合同外工程内容描述：1. 工程名称：_____________________________2. 工程位置：_____________________________3. 工程规模及要求：_________________________4. 施工图纸及相关说明：（如有）附件____5. 材料规格及品牌要求：（如有）附件____6. 预计工程量：（详细列出增减工程量）7. 其他特殊要求：（如有）二、合同外工程原因：（详细说明导致合同外工程的原因，如设计变更、现场条件变化等）三、合同外工程费用：1. 合同外工程总费用：______________________2. 费用计算方式：（如按实结算、固定价格等）3. 支付方式及期限：（如分期支付、一次性支付等）4. 发票开具及税务处理：（如增值税专用发票等）四、工期调整：1. 合同外工程开始日期：____________________2. 预计完工日期：__________________________3. 对原合同工期的影响：（如有延期等情况需说明）五、质量保证及验收标准：（明确合同外工程的质量标准和验收流程）六、违约责任：（双方应遵守的责任条款，如迟延完成、质量不合格等情况下的责任承担）七、其他约定事项：（如有其他需要双方共同遵守的事项，请在此列明）八、签字盖章：甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日请注意，以上合同外工程确认单范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。

合同外工程量确认单
---
项目名称：[填写项目名称]
合同编号：[填写原合同编号]
甲方（业主）：[填写甲方全称]
乙方（承包商）：[填写乙方全称]
确认单编号：[填写确认单编号]
日期：[填写签署日期]
一、工程内容及说明
1. 工程名称：[具体描述增加的工程内容]
2. 工程位置：[详细说明工程的具体位置]
3. 工程量：[详细列出增加的工程量，包括数量、单位等]
4. 工程原因：[解释为何出现合同外的工程量，如设计变更、现场条件变化等]
5. 工程影响：[分析该额外工程量对项目进度、成本等可能产生的影响]
二、价格及付款方式
1. 单价：[列出增加的工程量的单价]
2. 总价：[计算增加的工程量的总价]
3. 付款方式：[描述付款的时间、方式等，如分期支付、一次性支付等]
三、工期调整
1. 开始日期：[列出增加的工程量的开始日期]
2. 结束日期：[列出增加的工程量的预计结束日期]
3. 对原工期的影响：[分析增加的工程量对原合同工期的影响，以及是否需要调整工期]
四、其他条款
1. [列出与增加的工程量相关的其他条款，如质量保证、违约责任等]
五、签字确认
甲方（业主）代表签字：__________ 日期：_______ 乙方（承包商）代表签字：__________ 日期：_______ ---。

工程量超过合同量确认单【项目名称】：__________【合同编号】：__________【甲方】（业主）：__________【乙方】（承包商）：__________根据甲乙双方签订的合同（合同编号：__________），经过甲乙双方共同核实，确认以下工程项目的实际完成工程量超过了原合同约定的工程量。

现就超出部分达成如下确认：1. 工程项目名称及超出工程量描述：- 工程项目一：- 合同约定工程量：__________- 实际完成工程量：__________- 超出工程量：__________- 超出原因说明：__________- 工程项目二：- 合同约定工程量：__________- 实际完成工程量：__________- 超出工程量：__________- 超出原因说明：__________（注：以上格式可根据实际项目情况增减或调整）2. 超出工程量的确认程序：- 甲方应在发现工程量超出合同约定时及时通知乙方；- 乙方应在接到通知后___天内提供超出工程量的详细资料和原因分析；- 甲乙双方应在接到乙方资料后的___天内进行核实并达成一致意见；- 如双方无法达成一致，可委托第三方进行鉴定，并以鉴定结果为准。

3. 超出工程量的计价方式：- 根据合同约定，超出工程量的计价应按照下述方式执行：- 按照合同约定单价计算超出部分的费用；- 或者按照市场行情重新协商确定超出部分的单价；- 或者采用其他双方认可的计价方式。

4. 费用支付：- 甲方应在确认单签署后的___天内支付超出工程量的费用；- 如有分期支付需求，具体分期支付计划为：__________。

5. 法律责任：- 若甲方未按约定时间支付超出工程量的费用，应按照合同约定支付违约金； - 若乙方未按约定时间提供超出工程量的详细资料，应承担相应的违约责任。

6. 其他约定：- 本确认单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；- 本确认单自双方签字盖章之日起生效；- 本确认单未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

工程量确认单docx（二）引言概述：在工程施工过程中，工程量确认单扮演着重要的角色。

它是一种用于记录和确认工程项目的实际完成情况的文件。

本文将详细阐述工程量确认单的使用方法和注意事项，旨在帮助读者更好地应对工程量确认方面的问题。

正文内容：1. 工程量确认单的目的和作用1.1 确认工程情况：工程量确认单可以记录工程项目的具体完成情况，方便各方对工程进度进行评估和确认。

1.2 保障合同执行：通过工程量确认单，可确保工程执行方和客户对工程量的理解和认可一致，避免后期纠纷。

1.3 审计依据：工程量确认单也是审核工程项目的依据之一，为后续审计提供重要的参考材料。

2. 工程量确认单的填写要点2.1 详细细化工程量：工程量确认单要求将工程项目划分为具体的施工单元，避免在确认过程中造成模糊和遗漏。

2.2 准确表述工作内容：在填写工程量确认单时，务必清晰、准确地描述工程项目所涉及的工作内容，以方便对完成情况的判断和确认。

2.3 标注计量单位和数量：在工程量确认单上，应准确标注每个施工单元的计量单位和数量，以便计算工程量，并确保双方对同一工作内容有相同的理解。

3. 工程量确认单的审核和签署3.1 内部审核：在填写工程量确认单后，执行方应进行内部审核，核对填写的内容准确无误。

3.2 多方确认：工程量确认单需要由执行方和客户双方确认，确保双方对工程项目的完成情况达成一致。

3.3 签署与备份：确认完工程量后，双方应签署工程量确认单，并保留备份以备后续使用。

4. 工程量确认单的注意事项4.1 及时更新：工程量确认单应及时更新，以反映工程项目的最新完成情况。

4.2 全面准确：在填写工程量确认单时，需要全面、准确地记录所有工程项目的完成情况，避免遗漏和差错。

4.3 注意签署时间：工程量确认单上的签署时间应准确反映实际确认完成的时间，以便后续跟踪和管理。

5. 工程量确认单的管理和运用5.1 建立档案：工程量确认单应妥善保存，并建立相应的档案管理制度，确保确认单的完整性和可追溯性。

工程量确认单分现场草签单和正式确认单
摘要：
1.工程量确认单的概述
2.现场草签单与正式确认单的区别
3.如何正确使用工程量确认单
4.工程量确认单的重要性
正文：
【工程量确认单的概述】
工程量确认单是建筑工程中必不可少的一个环节，主要是为了确认工程的实际完成量和工程质量，以确保工程按照设计要求和合同约定进行。

工程量确认单分为现场草签单和正式确认单两种，它们各自有着不同的作用和意义。

【现场草签单与正式确认单的区别】
现场草签单主要是在施工过程中，对于已完成的工程量进行初步确认，由现场施工人员和监理人员签字，以保证工程量的准确性。

而正式确认单则是在工程全部完成后，由建设单位、施工单位和监理单位三方共同签字确认的文件，具有法律效力。

【如何正确使用工程量确认单】
正确使用工程量确认单，首先需要理解其作用，明确其意义。

其次，要注意保持工程量确认单的完整性和准确性，防止出现漏洞和错误。

最后，要确保工程量确认单的签字和盖章等手续完备，以保证其法律效力。

【工程量确认单的重要性】
工程量确认单的重要性不言而喻，它是工程质量和工程量的重要保障，是
施工过程中的重要依据，也是工程结算的重要依据。

只有通过工程量确认单，才能确保工程按照设计要求和合同约定进行，保证工程的质量和进度。

同时，工程量确认单也是解决工程纠纷的重要证据，具有重要的法律效力。

工程量确认单合同纠纷某建筑公司（以下简称甲方）与某施工单位（以下简称乙方）签订了一份建筑工程合同，约定由乙方负责某工程项目的施工。

在工程进行过程中，双方根据合同约定，定期对已完成的工程量进行确认，并签署工程量确认单。

在工程竣工结算时，双方对于部分工程量的计算产生了分歧，导致合同纠纷。

乙方认为，根据现场实际情况和设计变更，其所完成的工程量超出了初步合同约定的范围，应当按照实际完成的工程量进行结算。

而甲方则认为，乙方未按照合同约定的程序提出变更请求，且部分工程量的增加是由于乙方施工不当造成的，因此不同意按照乙方提出的工程量进行结算。

在双方无法达成一致的情况下，乙方将此事提交至法院。

法院审理后认为，首先需要确定的是工程量确认单的法律效力。

根据《中华人民共和国民法典》的规定，工程量确认单作为合同的一部分，具有法律效力。

除非能够证明确认单的签订存在欺诈、胁迫等情形，否则双方都应遵守确认单的内容。

法院对双方争议的工程量进行了详细的审查。

法院要求双方提供相关的施工记录、设计变更文件、工程量计算依据等证据。

经过对比分析，法院发现乙方确实存在未按程序提出变更请求的情况，但同时也认定甲方未能提供充分证据证明乙方施工不当导致的工程量增加。

在此基础上，法院依法作出判决：对于乙方未按程序提出变更请求的部分，不予支持其按照实际完成的工程量进行结算；对于无法确定责任归属的工程量增加部分，按照合同约定的风险分担原则进行处理。

最终，法院判决乙方有权获得部分额外工程量的结算款项。

此案例表明，工程量确认单的准确性对于建筑工程合同的履行至关重要。

在实际操作中，双方应当严格按照合同约定的程序进行工程量的确认和变更，以避免不必要的合同纠纷。

同时，一旦发生争议，应当积极收集并提供相关证据，以便法院能够准确判断事实，依法作出公正的裁决。

工程量确认单一、基本信息工程名称：XX市XX区XX路XX号XX楼层XX房间装修工程工程编号：XX-2023-XX-XX施工单位：XX装饰公司监理单位：XX监理公司签署日期：2023年8月6日二、工程量明细计量项目名称计量单位工程量单价金额备注工程量明细如下：1. 分部分项工程：建筑装饰装修工程1.1 单项工程：墙面处理1.1.1 分项工程：墙面刮腻子1.1.1.1 子分项工程：墙面刮腻子（一遍）计量项目名称：墙面刮腻子（一遍）计量单位：平方米工程量：200单价：5元金额：1000元备注：无1.1.1.2 子分项工程：墙面刮腻子（二遍）计量项目名称：墙面刮腻子（二遍）计量单位：平方米工程量：200单价：5元金额：1000元备注：无1.1.2 分项工程：墙面涂料1.1.2.1 子分项工程：墙面涂料（底漆）计量项目名称：墙面涂料（底漆）计量单位：平方米工程量：200单价：10元金额：2000元备注：无1.1.2.2 子分项工程：墙面涂料（面漆）计量项目名称：墙面涂料（面漆）计量单位：平方米工程量：200单价：15元金额：3000元备注：无1.2 单项工程：地面处理1.2.1 分项工程：地面铺设地砖1.2.1.1 子分项工程：地砖材料费计量项目名称：地砖材料费计量单位：平方米工程量：100单价：50元金额：5000元备注：无1.2.1.2 子分项工程：地砖人工费计量项目名称：地砖人工费计量单位：平方米工程量：100单价：20元金额：2000元备注：无1.2.2 分项工程：地面铺设木地板1.2.2.1 子分项工程：木地板材料费计量项目名称：木地板材料费计量单位：平方米工程量：100单价：100元金额：10000元备注：无1.2.2.2 子分项工程：木地板人工费计量项目名称：木地板人工费计量单位：平方米工程量：100单价：30元金额：3000元备注：无2. 分部分项工程：给排水及供暖工程2.1 单项工程：给水管道安装2.1.1 分项工程：给水管道材料费2.1.1.1 子分项工程：给水管道材料费（PPR管）计量项目名称：给水管道材料费（PPR管）计量单位：米工程量：50单价：10元金额：500元备注：无2.1.1.2 子分项工程：给水管道材料费（铜管）计量项目名称：给水管道材料费（铜管）计量单位：米工程量：10单价：50元金额：500元备注：无2.1.2.1 子分项工程：给水管道人工费（PPR管）计量项目名称：给水管道人工费（PPR管）计量单位：米工程量：50单价：5元金额：250元备注：无2.1.2.2 子分项工程：给水管道人工费（铜管）计量项目名称：给水管道人工费（铜管）计量单位：米工程量：10单价：10元金额:100元备注:无2.2 单项工程:排水管道安装2.2.1.1 子分项工程:排水管道材料费(PVC管)计量项目名称:排水管道材料费(PVC管)计量单位:米工程量:30单价:8元金额:240元备注:无2.2.2 分项工程:排水管道人工费2.2.2.1 子分项工程:排水管道人工费(PVC管)计量项目名称:排水管道人工费(PVC管)计量单位:米工程量:30单价:4元金额:120元备注:无2.3 单项工程:供暖设备安装2.3.1 分项工程:供暖设备材料费2.3.1.1 子分项工程:供暖设备材料费(暖气片)计量项目名称:供暖设备材料费(暖气片)计量单位:个工程量:10单价:200元金额:2000元备注:无2.3.1.2 子分项工程:供暖设备材料费(阀门)计量项目名称:供暖设备材料计量单位:个工程量:10单价:20元金额:200元备注:无2.3.2 分项工程:供暖设备人工费2.3.2.1 子分项工程:供暖设备人工费(暖气片)计量项目名称:供暖设备人工费(暖气片)计量单位:个工程量:10单价:50元金额:500元备注:无2.3.2.2 子分项工程:供暖设备人工费(阀门)计量项目名称:供暖设备人工费(阀门)计量单位:个工程量:10单价:10元金额:100元备注:无三、工程量合计合计名称合计金额备注工程量合计如下：1. 分部分项工程合计：建筑装饰装修工程合计合计名称：建筑装饰装修工程合计合计金额：35000元备注：无2. 分部分项工程合计：给排水及供暖工程合计合计名称：给排水及供暖工程合计合计金额：10000元备注：无3. 工程总合计合计名称：工程总合计合计金额：45000元备注：无四、签字确认签字确认如下：---施工方 ---监理方 -------:----: ---:----: -------XX装饰公司 ---XX监理公司 -------负责人/代表签字 ---负责人/代表签字 -------姓名： ---姓名： -------日期： ---日期： ----五、附件1. 工程设计图纸2. 工程施工合同3. 工程验收报告4. 其他相关文件六、名词解释1.PPR管：一种用于给水管道的塑料管材，具有耐高温、耐腐蚀、环保等特点。