2.3劳务分包合同证据清单及说明
- 格式:doc
- 大小:162.50 KB
- 文档页数:9
一、合同双方基本信息甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________二、合同签订依据1. 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
2. 依据甲方与施工总承包人签订的施工总承包合同或专业承包合同。
三、劳务分包工作对象及提供劳务内容1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 分包范围:________________________4. 提供分包劳务内容:(1)施工劳务:________________________(2)材料供应:________________________(3)设备租赁:________________________四、分包工作期限1. 开始工作日期:____年____月____日2. 结束工作日期:____年____月____日3. 总日历工作天数为:____天五、质量标准1. 工程质量:按照总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑工程施工质量验收规范》等标准规范执行。
2. 乙方应确保施工过程中,各项工程质量符合国家标准,确保工程质量优良。
六、合同文件及解释顺序1. 本合同2. 本合同附件3. 本工程施工图纸及设计文件4. 其他相关文件七、合同价款及支付方式1. 合同总价款:人民币____元整。
2. 付款方式:(1)合同签订后,乙方提交相关资质证明材料,甲方支付合同总价款的____%作为预付款。
(2)工程进度达到约定节点时,乙方提交相关进度证明材料,甲方支付合同总价款的____%。
(3)工程竣工验收合格后,乙方提交相关验收证明材料,甲方支付合同总价款的____%。
(4)保修期满后,甲方支付合同总价款的____%作为保修金。
八、甲乙双方的权利和义务1. 甲方权利:(1)对乙方施工过程进行监督、检查,确保工程质量。
劳务分包合同施工的证据
劳务分包合同施工的证据主要包括以下几类:
1.证明合同履行情况的证据:包括施工计划、施工日志、工程进度报告、质量检测报告等,这些证据可以证明合同的履行情况,如是否按计划完成工作,工作质量是否符合要求等。
2.证明劳务关系的存在的证据:包括施工队伍的名单、成员的身份证、劳务合同等,这些证据可以证明施工队伍与承包方之间存在合法的劳务关系。
3.证明已经进行了劳务的证据:包括施工记录、验收报告、支付凭证等,这些证据可以证明承包方已经按照合同约定完成了劳务工作,并已经支付了相应的费用。
4.证明需要支付多少数额的证据:包括工程量清单、单价表、验收报告等,这些证据可以证明承包方所完成的工程量以及对应的费用。
5.其他证据:包括照片、录音、录像等,这些证据可以作为辅助证据,证明合同履行的情况和争议的事实。
以上内容仅供参考,具体的证据材料要求还需要结合具体的法律规定和司法实践来确定。
甲方(发包方):________________________乙方(承包方):________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将其工程项目的劳务分包给乙方实施,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程规模:________________________4. 工程类别:________________________5. 工程合同总价:人民币________________________元整。
二、劳务分包内容1. 乙方负责甲方工程项目的劳务施工,包括但不限于以下工作内容:(1)土建工程:土方开挖、基础施工、主体结构施工等;(2)装饰装修工程:抹灰、涂料、石材、瓷砖等材料施工;(3)安装工程:给排水、电气、通风空调、消防等设施安装;(4)其他相关劳务工作。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工组织设计和有关技术规范进行施工,确保工程质量符合国家及行业相关标准。
三、合同工期1. 本合同工期自甲方通知乙方进场施工之日起计算,工期为________________________天。
2. 乙方应按照合同工期要求,按时完成施工任务。
如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为人民币________________________元整。
2. 劳务费用支付方式:(1)开工前支付:合同签订后,乙方应向甲方提交相关资质、证件等材料,甲方在收到乙方提交的材料后,支付劳务费用的________________________%;(2)施工过程中支付:根据工程进度,甲方按月支付劳务费用的________________________%;(3)工程竣工验收合格后支付:甲方在收到乙方提交的竣工验收报告及相关材料后,支付劳务费用的________________________%。
一、引言劳务合同是劳动者与用人单位之间确立劳动关系,明确双方权利义务的协议。
在实际工作中,由于种种原因,劳务合同的存在可能会受到质疑。
为了维护双方的合法权益,有必要提供充足的证据来证明劳务合同的存在。
本文将从以下几个方面分析证明劳务合同存在的证据。
二、证据种类1. 劳务合同文本劳务合同文本是证明劳务合同存在的最直接、最可靠的证据。
合同文本应包括以下内容:合同编号、签订日期、双方当事人信息、工作内容、工作时间、劳动报酬、社会保险、争议解决方式等。
2. 工资支付凭证工资支付凭证是证明双方存在劳动关系的重要证据。
工资支付凭证应包括以下内容:支付日期、支付金额、付款方式、收款人信息等。
3. 工作记录工作记录是证明劳动者在用人单位工作过的重要证据。
工作记录可以包括考勤记录、工作日志、工作总结等。
这些记录应反映出劳动者在用人单位的工作情况。
4. 工作证或工作证明工作证或工作证明是用人单位对劳动者工作情况的官方证明。
工作证或工作证明应包括以下内容:劳动者姓名、身份证号码、工作单位、工作时间、工作内容、离职日期等。
5. 证人证言证人证言是指与劳动关系相关的第三人对双方存在劳动关系所作的陈述。
证人证言应具有可信度,且应与其他证据相互印证。
6. 录音、录像等视听资料录音、录像等视听资料可以直观地证明双方存在劳动关系。
这些资料应确保真实、完整,且未经篡改。
三、证据收集与整理1. 收集证据在收集证据时,应全面、客观地收集与劳务合同相关的各类证据。
对于已遗失的合同文本,可向原签订单位申请补办。
2. 整理证据整理证据时,应将各类证据按照时间顺序排列,以便于查阅。
同时,应对证据进行分类,如合同文本、工资支付凭证、工作记录等。
四、结论综上所述,证明劳务合同存在的证据主要包括劳务合同文本、工资支付凭证、工作记录、工作证或工作证明、证人证言、录音、录像等视听资料。
在收集和整理证据的过程中,应注意证据的真实性、完整性、可信度。
通过提供充足的证据,可以有效地证明劳务合同的存在,维护双方的合法权益。
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方工程的相关事宜,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_______2. 工程地点:_______3. 工程规模:_______4. 工程内容:_______5. 工程工期:_______二、承包方式1. 乙方同意承包甲方上述工程,承包方式为劳务承包。
2. 乙方负责组织施工,承担施工过程中的全部责任。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款:_______元(大写:_______元整)。
2. 支付方式:(1)合同签订后,乙方应向甲方支付合同总价款的_______%作为履约保证金。
(2)工程开工后,甲方每月向乙方支付合同总价款的_______%,直至工程完工。
(3)工程完工并验收合格后,甲方在收到乙方提交的竣工结算资料后_______日内,支付剩余合同价款。
四、质量要求1. 乙方应严格按照国家有关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工,确保工程质量达到国家标准。
2. 因乙方施工质量问题导致工程返工、停工或损坏,由乙方承担全部责任。
3. 甲方有权对施工过程进行监督检查,对不符合质量要求的工程,乙方应立即整改。
五、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和甲方要求,加强施工现场安全管理,确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施,确保施工过程中不发生安全事故。
3. 发生安全事故,乙方应立即上报甲方,并承担相应的责任。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程或施工质量不符合要求的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定支付履约保证金的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
3. 甲方未按合同约定支付工程款的,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
建筑工程分包合同证据目录
一、合同文件
1.1 建筑工程分包合同协议书
1.2 工程图纸和技术资料
1.3 分包工程量清单
1.4 工程质量标准和要求
1.5 工程进度计划和竣工要求
1.6 合同价款及支付方式
1.7 违约责任及争议解决方式
二、中标通知书或竞争性谈判文件
2.1 中标通知书
2.2 竞争性谈判文件
2.3 评标报告或评审意见
三、招投标文件或采购文件
3.1 招标公告或采购公告
3.2 投标书或报价书
3.3 招标文件或采购文件
3.4 投标保证金或采购保证金
3.5 中标通知书或成交确认书
四、施工许可证和相关批准文件
4.1 施工许可证
4.2 相关批准文件
五、工程验收文件
5.1 工程竣工验收报告
5.2 工程质量验收记录
5.3 工程安全验收记录
5.4 工程环保验收记录
六、工程款项支付凭证
6.1 工程预付款支付凭证
6.2 工程进度款支付凭证
6.3 工程尾款支付凭证
七、变更和索赔文件
7.1 工程变更通知单
7.2 工程变更协议
7.3 工程索赔申请
7.4 工程索赔处理决定
八、其他重要文件和资料
8.1 双方之间的往来函件
8.2 工程现场照片和视频资料
8.3 工程安全事故报告和处理记录
8.4 工程质量问题和处理记录
8.5 工程进度和验收会议记录
8.6 相关法律法规和政策文件
以上证据目录仅供参考,具体合同证据目录应根据实际合同内容和情况进行制定。
在合同履行过程中,双方应严格按照合同约定提供相应的证据和资料,以保障合同的顺利实施和双方合法权益的维护。
一、合同文本1. 劳务合同原件2. 合同签订过程中的书面确认函3. 合同签订后的补充协议二、主体身份证明1. 甲方营业执照副本复印件2. 乙方身份证复印件3. 法定代表人或授权委托人身份证明三、合同履行相关证据1. 工程量清单及报价单2. 施工进度计划及完成情况3. 材料采购单、验收报告、入库单等4. 付款凭证及发票5. 工程验收报告6. 工程保修单四、合同变更及解除相关证据1. 合同变更协议2. 合同解除协议3. 通知函、函件等证明文件五、争议解决相关证据1. 争议调解协议2. 争议仲裁裁决书3. 诉讼判决书六、其他相关证据1. 甲方提供的场地、设备等使用证明2. 乙方提供的劳务人员名单、工资发放记录等3. 甲方提供的工程款支付凭证4. 乙方提供的劳务人员考勤记录5. 甲方提供的工程进度款支付计划6. 乙方提供的工程进度款收款凭证具体证据目录如下:一、合同文本1. 劳务合同原件2. 合同签订过程中的书面确认函3. 合同签订后的补充协议二、主体身份证明1. 甲方营业执照副本复印件2. 乙方身份证复印件3. 法定代表人或授权委托人身份证明三、合同履行相关证据1. 工程量清单及报价单2. 施工进度计划及完成情况3. 材料采购单、验收报告、入库单等4. 付款凭证及发票5. 工程验收报告6. 工程保修单四、合同变更及解除相关证据1. 合同变更协议2. 合同解除协议3. 通知函、函件等证明文件五、争议解决相关证据1. 争议调解协议2. 争议仲裁裁决书3. 诉讼判决书六、其他相关证据1. 甲方提供的场地、设备等使用证明2. 乙方提供的劳务人员名单、工资发放记录等3. 甲方提供的工程款支付凭证4. 乙方提供的劳务人员考勤记录5. 甲方提供的工程进度款支付计划6. 乙方提供的工程进度款收款凭证以上证据目录仅供参考,具体证据应根据实际情况进行收集和整理。
在处理劳务合同纠纷时,以上证据将有助于维护双方的合法权益。
1. 劳务合同文本- 合同双方的身份证明(身份证、户口簿等);- 劳务内容、期限、报酬、工作地点等具体条款;- 合同签订日期及双方签字盖章。
2. 劳务人员信息- 劳务人员的身份证明(身份证、户口簿等);- 劳务人员的健康证明、职业资格证书等。
3. 工作任务及完成情况- 工作任务清单;- 完成工作情况的证明(如验收报告、验收记录等)。
4. 报酬及支付凭证- 报酬支付方式(现金、转账等);- 报酬支付凭证(工资条、银行转账记录等)。
5. 工作时间及考勤记录- 工作时间安排表;- 考勤记录(如打卡记录、请假条等)。
6. 保险及福利待遇- 社会保险缴纳凭证;- 福利待遇证明(如年终奖、加班费等)。
7. 劳动争议解决证明- 劳动争议调解协议;- 劳动仲裁或诉讼判决书。
1. 劳务合同文本是证明劳务关系成立的基础,必须具备合法性、真实性、完整性。
2. 劳务人员信息是保障劳动者合法权益的重要依据,雇主需核实劳务人员的身份信息。
3. 工作任务及完成情况是评估劳务质量、确定报酬的依据,双方应明确约定工作内容、完成标准及验收程序。
4. 报酬及支付凭证是保障劳动者获得合理报酬的重要证据,双方应按照约定方式支付报酬。
5. 工作时间及考勤记录是保障劳动者合法权益的重要依据,双方应如实记录工作时间。
6. 保险及福利待遇是劳动者权益的重要组成部分,雇主应按照国家规定和合同约定为劳动者缴纳社会保险,提供福利待遇。
7. 劳动争议解决证明是解决劳务关系纠纷的重要依据,双方应积极协商解决争议,如协商不成,可依法申请调解、仲裁或诉讼。
总之,劳务合同证据的收集和保存对于保障双方合法权益具有重要意义。
双方在签订劳务合同时,应严格按照法律规定和合同约定,确保相关证据的完整性和有效性。
一、主体及经营资格情况1. 甲方(雇主)营业执照副本、法定代表人身份证明;2. 乙方(劳动者)身份证、户口簿等身份证明资料;3. 乙方如有委托代理人,需提供代理人身份证明及授权委托书。
二、合同关系设立情况1. 劳务合同(协议)书;2. 合同签订时间、地点及双方签字盖章证明;3. 合同内容的补充、变更、废除条款;4. 合同解除的协议、通知及双方签字盖章证明;5. 口头合同的录音、录像等证据材料。
三、合同的履行情况1. 乙方提供劳动的起始时间、结束时间、工作地点、工作内容等证明;2. 乙方工作成果的验收报告、质量评定表等;3. 乙方工作期间的考勤记录、请假记录等;4. 甲方支付劳务报酬的凭证,如转账记录、收据等;5. 甲方提供的生活、工作条件证明,如住宿证明、餐费证明等。
四、违约事实及损失情况1. 甲方违约事实的证据,如未按时支付劳务报酬、未提供合同约定的工作条件等;2. 乙方违约事实的证据,如未按合同约定完成工作、质量不合格等;3. 因违约造成的损失计算依据及证据,如乙方未完成工作导致的工期延误、质量不合格导致的返工费用等;4. 乙方因甲方违约遭受的损失计算依据及证据,如因甲方未按时支付劳务报酬导致的资金周转困难等。
五、争议解决情况1. 双方协商解决争议的证明材料;2. 仲裁委员会或人民法院受理案件的证明材料;3. 仲裁裁决书或人民法院判决书。
六、其他相关证据1. 双方往来函件、短信、微信聊天记录等;2. 证人证言、鉴定意见、专家意见等;3. 其他与劳务合同纠纷有关的证据材料。
注:以上证据清单仅供参考,具体案件证据清单应根据实际情况进行调整。
在撰写证据清单时,应确保证据的完整性、真实性和合法性,以便在诉讼过程中充分维护自身合法权益。
如有需要,可咨询专业律师,以获取更详细的指导。
劳务分包合同含材料甲方(总承包商): [总承包商名称]乙方(劳务分包商): [劳务分包商名称]签订日期: [签订日期]签订地点: [签订地点]鉴于条款: [简要说明双方签订合同的背景和目的]第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程内容简述]第二条分包工作内容2.1 乙方应按照甲方的要求,完成以下劳务工作:[具体劳务工作内容] 第三条材料供应3.1 甲方负责提供以下材料:[列出甲方提供的材料清单]3.2 乙方负责提供以下辅助材料:[列出乙方提供的材料清单]3.3 材料的质量标准应符合国家/行业相关标准。
第四条材料交接4.1 甲方应提前[具体天数]通知乙方材料到达时间,以便乙方做好接收准备。
4.2 乙方应在材料到达后[具体时间]内完成验收,并通知甲方。
第五条劳务费用及支付5.1 劳务费用总额为[金额],包含乙方提供的所有劳务及辅助材料费用。
5.2 支付方式:[支付方式说明,如进度付款、完工后一次性付款等] 第六条工程质量与验收6.1 工程质量应达到[具体标准或规范]。
6.2 验收程序按照[相关验收程序说明]进行。
第七条违约责任7.1 如因甲方原因导致材料供应不及时,甲方应承担相应责任。
7.2 如乙方未能按合同要求提供劳务或材料,乙方应承担相应责任。
第八条争议解决8.1 双方因合同履行发生争议,应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时,可提交至[约定的仲裁机构或法院]。
第九条其他9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字): [甲方代表签字]乙方代表(签字): [乙方代表签字]签订日期: [签订日期]请注意,以上内容仅为示例,具体的合同条款需要根据实际情况和双方协商的结果来确定。
在签订任何合同之前,建议咨询法律专业人士,以确保合同的合法性和有效性。
劳务分包合同证据清单及说明合同编号:XXX-2022-LWF签订日期:2022年8月1日甲方:(详细甲方信息)乙方:(详细乙方信息)一、合同背景劳务分包合同是甲乙双方就特定工程、项目或任务而订立的合同,乙方作为劳务分包方,负责提供人力资源和相应劳务,甲方作为委托方,提供必要的条件和报酬。
为了确保双方权益的落实和保障,特制定本证据清单及说明,作为合同履行中的关键文件。
二、证据清单1. 合同正本合同正本是劳务分包合同的权威文件,包含甲乙双方基本信息、工程项目或任务的描述、合同有效期、合同金额以及双方权责、违约责任等内容。
双方应保存各自一份正本,用于解决可能出现的争议。
2. 附件附件可以是工作任务书、工作计划、交付物要求、联络人员名单、资质证明文件等,是对合同正本的补充和细化。
附件在提供具体劳务或履行工作时起关键作用,对于确保工作准确、高效进行具有重要意义。
甲乙双方应根据具体情况协商确定附件内容,确保合同履行的目标明确可行。
3. 签收单据签收单据是指甲方对乙方提交的劳务成果或交付物进行确认的证明文件,如交付物清单、验收单等。
签收单据的签署是对乙方工作的验收以及甲方接受相应成果的确认,具有不可忽视的法律效力。
4. 费用支付凭证费用支付凭证是乙方履行劳务分包合同后,甲方支付费用的依据,如发票、收据或结算单等。
甲方应根据合同约定及时支付相应款项,并保留相应凭证,以供后续核对。
5. 公函、邮件及其他书面沟通公函、邮件及其他书面沟通是甲乙双方合同履行过程中沟通、确认和记录的重要形式。
双方应妥善保存相关书面沟通,以作为争议解决的依据。
三、证据说明以上证据清单是劳务分包合同履行中应当保留的重要文件,旨在充分展示双方权益的决定性证据。
甲乙双方在合同履行过程中应相互配合,保护好相关文件的完整性和真实性。
双方应遵守文件的妥善保存要求,保证证据的完整性、顺序性和准确性。
在需要证明合同履行情况或解决争议时,可以根据合同约定和实际履行情况提供相应文件作为证据,以支持其主张。
(1)农民工工资收款账户
开户银行:
银行帐号:
(2)其他工程款收款账户
开户银行:
银行帐号:
2、乙方管理人员
2.1 乙方指定的项目现场负责人:身份证号:,享有权限详见《授权委托书》(见附件1),乙方应在合同签订后3日内提供其他管理人员信息。
五、材料管理
1、乙方指定专职材料员(身份证号:),
乙方有效电子邮箱:
附件1
授权委托书
致:(承包人全称)
本授权委托书声明:我 (姓名)系 (分包人全称)的法定代表人,现授权委托 (身份证号: )为我公司委托代理人,权限如下:
代理本单位投标分包工程,并负责合同谈判、合同签订及合同履行全过程一切事宜,包括且不限于负责现场施工组织管理、现场资源调配,代理本单位与贵司签订合同、协议书,进行工程量确认、工程款对账、工程结算办理、工程款申请,负责材料业务联系等。
其在上述过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,均为行使代理权的行为,与本人的行为具有同样的法律效力,本单位承担代理人行为的全部法律后果。
代理权限为特别代理,代理人无转委托权。
代理人签名留样:
代理人联系方式:
代理人身份证复印件:
确保在场施工期间,杜绝发生一般安全事故。
乙方委派为施工现场负责人,为现场专职安全员,
第六条:乙方安全管理网络体系
1、安全管理网络图:)
2、项目管理人员配备情况、进场人员名单:
3、安全生产许可证、项目负责人、安全员安全生产考核合格证,安全员上岗证:(复印件)。
劳务合同证据目录《劳务合同证据目录》一、合同主体证据1. 劳务提供方营业执照副本复印件;2. 劳务接受方营业执照副本复印件;3. 劳务提供方法定代表人身份证明;4. 劳务接受方法定代表人身份证明;5. 双方签订的劳务合同原件。
二、合同内容证据1. 劳务合同条款;2. 工作内容、工作地点、工作时间等相关规定;3. 劳务报酬、支付方式及支付时间;4. 劳动保护、劳动条件及劳动环境;5. 保险福利、休假制度等;6. 违约责任及争议解决方式;7. 合同的变更、解除和终止条件;8. 双方约定的其他事项。
三、合同履行证据1. 劳务提供方的劳务成果;2. 劳务接受方的支付凭证;3. 工作时间、工作地点的证明;4. 劳动保护、劳动条件的证明;5. 保险福利、休假制度的执行情况;6. 合同履行过程中的沟通记录;7. 合同变更、解除和终止的证据;8. 其他证明合同履行情况的材料。
四、合同违约证据1. 劳务提供方违约的证据;2. 劳务接受方违约的证据;3. 违约责任条款的适用;4. 造成的损失及损失计算方法;5. 双方就违约事项的沟通记录;6. 违约方采取的补救措施;7. 违约方支付的违约金或赔偿金;8. 其他与违约相关的证据。
五、其他证据1. 与劳务合同有关的法律法规;2. 司法鉴定、评估报告;3. 双方签订的其他相关协议;4. 证人证言;5. 书信、电子邮件、短信等通讯记录;6. 录音、录像等视听资料;7. 其他支持当事人主张的证据。
本证据目录旨在帮助双方明确合同履行过程中的证据收集和保留,以便在发生争议时,为双方提供有力的证据支持。
请注意,实际证据收集应根据具体案件情况调整。
劳务分包合同纠纷证据目录英文回答:In a labor subcontracting contract dispute, it is essential to have a well-organized evidence directory to support your case. Here is a suggested evidence directory for a labor subcontracting contract dispute:1. Contract Documents:The original labor subcontracting contract signed by both parties.Any amendments or addendums to the contract.Correspondence related to the contract, such as emails or letters.2. Payment Records:Invoices submitted by the subcontractor.Proof of payment made by the contractor, such as bank statements or receipts.Any disputes or discrepancies in payment, including any attempts to resolve them.3. Work Performance:Records of work completed by the subcontractor, such as progress reports or work logs.Any evidence of delays or breach of contract by either party.Communication between the contractor and subcontractor regarding work performance.4. Quality Assurance:Inspection reports or certificates of completion.Any complaints or issues raised by the contractor or third parties regarding the quality of work.Evidence of any rectification or rework required.5. Communication and Correspondence:Any written communication between the contractor and subcontractor, including emails, letters, or text messages.Meeting minutes or notes discussing the progress or issues related to the subcontracting work.Any verbal agreements or discussions that may have taken place.6. Witnesses:Contact information of any witnesses who can provide testimony or evidence supporting your case.Statements or affidavits from witnesses detailing their observations or experiences.7. Damages and Losses:Documentation of any damages or losses incurred as a result of the subcontractor's actions or negligence.Estimates or invoices for repair or replacement costs.Any insurance claims or settlements related to the damages or losses.8. Legal Proceedings:Any legal documents filed, such as complaints, court orders, or judgments.Correspondence with legal representatives, including letters or emails.Transcripts or recordings of court hearings or arbitration proceedings.中文回答:在劳务分包合同纠纷中,拥有一个井然有序的证据目录对于支持你的案件至关重要。
一、合同签订背景甲方(以下简称“发包方”)与乙方(以下简称“承包方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就建设工程劳务分包事项达成一致意见,签订本合同。
二、合同主要内容1. 工程概况(1)工程名称:____________________(2)工程地点:____________________(3)工程内容:____________________(4)工程性质:____________________(5)工程规模:____________________2. 分包工作内容(1)分包范围:____________________(2)提供劳务内容:____________________(3)工程量清单:____________________3. 合同工期(1)开工日期:____________________(2)完工日期:____________________(3)工期:____________________天4. 工程造价(1)合同总价:____________________(2)结算方式:____________________(3)付款方式:____________________5. 权利义务(1)发包方责任:____________________(2)承包方责任:____________________6. 质量要求(1)质量标准:____________________(2)检验方式:____________________7. 违约责任及争议解决(1)违约责任:____________________(2)争议解决:____________________三、证据材料1. 合同文本:双方签字盖章的《建设工程劳务分包合同》。
2. 甲方提供的工程概况、工程量清单、图纸等相关资料。
3. 承包方提供的资质证明、安全生产许可证、作业人员身份证、上岗证等相关材料。
一、基本信息1. 案件名称:[原告姓名]与[被告姓名]劳务合同纠纷案2. 案号:[法院名称]民初[年份]字第[案件序号]号3. 原告:[原告姓名],性别:[性别],身份证号码:[身份证号码],联系电话:[联系电话]4. 被告:[被告姓名],性别:[性别],身份证号码:[身份证号码],联系电话:[联系电话]二、证据清单1. 当事人身份证明材料:(1)原告身份证复印件;(2)被告身份证复印件;(3)法定代表人或授权委托人的身份证复印件及授权委托书。
2. 劳务合同证据材料:(1)劳务合同原件;(2)合同变更协议(如有);(3)合同解除协议(如有)。
3. 劳务提供证据材料:(1)劳务人员名单及身份证复印件;(2)工作记录、考勤记录、工作照片等证明劳务提供情况的材料;(3)工资支付凭证、加班费支付凭证等证明劳务报酬支付情况的材料;(4)工程验收报告、工程质量评定报告等证明劳务完成情况的材料。
4. 劳务接受证据材料:(1)工程验收报告、工程质量评定报告等证明劳务接受情况的材料;(2)工程结算书、工程款支付凭证等证明劳务报酬支付情况的材料;(3)其他证明劳务接受情况的证据。
5. 证人证言:(1)证人身份证明材料;(2)证人证言材料。
6. 其他证据材料:(1)双方沟通记录、短信、微信聊天记录等;(2)相关行业规定、政策文件等;(3)其他与案件有关的证据材料。
三、证据材料说明1. 以上证据材料均需提交原件及复印件各一份;2. 如证据材料系复印件,需注明“与原件一致”字样,并由当事人或证人签名或盖章;3. 如证据材料系电子版,需提供电子版及打印版;4. 如证据材料涉及国家秘密、商业秘密等,需注明“涉及国家秘密/商业秘密”字样,并由当事人或证人签名或盖章。
四、证据材料提交时间当事人应在立案之日起[时间]内提交以上证据材料。
五、注意事项1. 当事人提交的证据材料需真实、合法、有效;2. 当事人提交的证据材料应与案件事实相符;3. 当事人提交的证据材料需符合法律规定的要求。
劳务工程合同起诉证据材料一、起诉状1. 原件:民事起诉状一份,按被告人数提供副本。
原告为个人的必须亲笔在具状人一栏中签名,原告为单位的,由法定代表人(或负责人)签名并加盖单位公章。
2. 副本:被告的身份证明、授权委托书、律师事务所接收委托的证明和函件、律师证复印件等。
二、主要证据材料1. 劳务工程合同:合同原件及副本,证明双方签订的合同内容、工程范围、工程量、工程价款、合同履行期限等。
2. 工程进度款支付凭证:如银行转账凭证、现金支付凭证、支付宝、微信等支付方式的凭证,证明原告已按照合同约定支付工程进度款。
3. 工程质量验收材料:如验收报告、验收合格证书、工程整改通知等,证明原告已按照合同约定完成工程质量验收。
4. 工程变更材料:如变更协议、工程量清单变更、工程进度款支付变更等,证明双方就合同内容进行了变更。
5. 履行合同过程中产生的其他材料:如会议纪要、沟通记录、短信、电子邮件等,证明双方在履行合同过程中的沟通和协商情况。
三、原、被告身份证明1. 原告身份证明:居民身份证、户口本、护照等的原件和复印件。
2. 被告身份证明:居民身份证、营业执照、商业登记证明等材料的复印件。
四、授权委托书1. 如委托他人诉讼,须提交授权明确的授权委托书及受托人身份证复印件各1份,并同时提供原件供查验。
2. 如委托律师诉讼的,则须提交授权明确的授权委托书及律师事务所接收委托的证明、函件和律师证复印件。
五、其他证据材料1. 合同履行地的证明:如房屋租赁合同、物业管理费支付凭证等,证明合同履行地的具体位置。
2. 工程现场照片、视频:证明工程实际完成情况及工程质量。
3. 相关证人证言:如施工人员、监理人员、甲方代表等证人的证言,证明合同履行过程中的具体情况。
4. 鉴定意见:如工程质量鉴定、工程量鉴定等,证明工程质量、工程量等具体情况。
5. 的其他证据材料:如施工图纸、设计方案、施工方案等。
以上证据材料须在起诉时提交给法院,并按照被告人数提供副本。
劳务分包合同证据清单及说明
第一部分劳务分包合同证据清单
注:合同履行中包含但不限于以上证据,项目部应在合同履行过程中及时收集与合同有关的证据,并应注意证据的格式、内容、签章和有效性,以上所说签字均是指双方法定代表人和授权委托代理人的签字。
第二部分合同履行中的证据说明
近几年我局发生很多因为合同纠纷导致的法律诉讼,最终法院判决结果都与合同履行中的证据有关。
造成我方损失的均是因为合同证据不全、证据无效等引起的。
如:没有按约定和公司规定制作结算单的、结算证据中签字不全的、签字人没有合法授权的、没有授权委托代付款项的等等。
在此,根据实际履行情况编制合同履行证据清单,对各种证据的格式、主要内容、签字人员的代理权限、收集保存部门和责任人等进行说明。
各单位参照《合同范本》签订的合同履行时,应依据《证据清单》及相关证据说明,及时收集有效证据。
一、劳务分包合同(以下简称为合同)文件是合同履行的主要依据,其格式、主要内容参见劳务分包合同范本使用说明。
其签约人应是双方法定代表人和其授权委托的代理人,所盖公章是双方法人印章或合同专用印章。
合同文本超过两页的应加盖骑缝章并在每页上有合同签字人签名。
项目部预算合同部门和财务部门应保留合同原件,对方法定代表人和其授权委托的代理人的身份证明材料、委托授权书。
二、合同对方主体法人资格资料主要有:营业执照、资质等级、税务登记证、企业法人登记证等必备证件,特殊工程还要审查安全生产许可证、质量认证等有效证件,主要应查证以上证件中所标明的营业范围、资质等级、有效期限、法人代表等内容。
由项目部预算合同部门收集保存,对照原件后将复印件备案留底,作为评定对方主体资格的依据,同时也是合同档案资料的组成部分。
三、《劳务分包合同劳务报酬及其他费用清单》是合同的主要组成部分,格式见合同附件《劳务分包合同劳务报酬及其他费用清单》,其具体内容有劳务分包作业计价细目、单位、单价、费用组成、计量规则、工作内容等。
《劳务分包合同劳务报酬及其他费用清单》作为合同的附件应与合同一起由项目部预算合同部门和财务部门应收集保存,防止散落和丢失。
同时,应注意《劳务分包合同劳务报酬及其他费用清单》与合同文件的相关性,也要有合同双方法定代表人和其授权委托的代理人签字,并与合同一起加盖骑缝章。
四、图纸是劳务分包人进行工程是施工的依据,也是合同文件组成部分,图纸的收发要有收发图纸登记台账,其中应包括图纸编号和名称、份数、签收人等内容。
这里所说的《交底书》专指承包人为落实施工措施、明确施工质量标准、细化设计意图、规范工程施工,就某个具体事项,由承包人相关责任人编制、审核并向劳务分包方签发的书面资料,其一般格式见附件1。
图纸和交底书应由对方有组织现场施工权限的代理人的签收,由项目部施工技术部、安质部负责收集保存。
五、收方单是承包人工程技术部门不少于两名的工程技术人员,经过现场收方,计算乙方实际完
成的、可以予以计量的合格工程数量的单据。
收方单应包括详细的计算断面、示意图、计算公式等记录资料,并经收方人员、项目总工、质量部门负责人签字确认方为有效。
收方单是进行工程结算的依据,项目预算合同部门进行结算、财务部门以结算单向劳务分包单位办理结算支付时,必须有技术部门出据的收方单为附件。
具体可参见中铁七预〔2007〕85号《关于验工计价管理办法的补充通知》,一般格式见附件2。
六、劳务报酬结算单:经双方签字盖章的结算单是向劳务方包人办理结算支付的依据,对方签字人员必须是对方法定代表人或其授权委托有办理结算权限的代理人签字盖章方为有效,签字人的委托授权书、身份证明、签字和印鉴要在财务部门备案留底。
结算单的具体格式和内容可参见中铁七预〔2007〕85号《关于验工计价管理办法的补充通知》,一般格式见附件3。
七、授权委托书的主要内容包括授权委托人和代理人的名称、授权范围和期限等。
是确认某人在某段时期(如:工程施工期间)有权签订合同或行使合同中约定的具体权利(如:进行工程结算)的依据。
由公司或项目部财务部门、预算合同部门收集备案,收集时还应查证、收集保存委托人和代理人的身份证。
授权委托书一般格式见后附件4。
八、对在合同履行过程中有权限办理有关结算、领料、确认、领款的人员的签字样本和对方使用的印鉴样本,应由财务、预算合同、材料、机械等相关部门核对后予以保存留底。
同时各单位应按照公司印章管理办法指定项目部(指挥部)印章管理办法,加强项目部(指挥部)的公章、合同专用章、财务专用章、试验室印章等的管理和使用。
九、领(收)料单:对合同中约定了由承包人供应材料设备的,在材料送达施工现场卸车时,应由对方有权限的人员点验后予以签收,各单位应制作统一格式的《领(收)料单》,其中应包含领料单位名称、发料单位名称、材料名称、规格、数量、供料单价、发料人、领料人、日期、运输车辆编号等内容,一般格式见附件5。
在进行试验检测、供应电力、使用机械等工作时,应在这些事项发生时及时办理签证,签证中应包含签证项目名称、数量、价格、签证人、经办人、负责人等内容,以此作为劳务分包人限额使用,超额自己承担费用,并在给劳务分包人结算劳务分包报酬时我方扣款的依据。
十、我方给对方支付的任何款项均应由对方有权限的人员办理签收,并向我方财务人员出具签字盖章的收款凭证(收据),我方财务部门应以此为依据支付款项,并将收款凭证(收据)作为做帐的依据。
十一、在工程施工过程中,对方可能会因不完全履行合同中规定的义务或违反业主、监理、发包人等相关方的规定,我方相关部门和人员可以依据合同规定予以处罚。
进行处罚时应制作《罚款通知单》,《罚款通知单》应包括处罚单位或部门名称、被处罚单位名称、处罚依据、被处罚事由、处罚款额、日期、被处罚单位责任人(签字)等内容。
十二、在合同履行过程中,合同双方依据合同规定或因某一事项向对方发送文件时,各单位应在《收发文登记簿》中就收发文名称、日期、签收人、经办人等内容予以登记,并将经对方签收人签字后的原件一份保存归档。
对方发来的文件我单位应及时研究予以解决。
这些文件包括但不限于:
1、《材料计划》;
2、《月度(季度)施工计划与安排》;
3、《施工组织设计》;
4、《整改通知》;
5、《开工令》;
6、《承包人应供应材料设备计划》
7、为完成工程施工和履行合同制作、下发的其它文件。
十三、合同签订中的证据如:《工程承包人供应材料、设备、构配件计划》、《工程承包人提供的材料、设备、构配件》、《劳务分包合同劳务报酬及其他费用清单》、《工程承包人提供施工机具、设备一览表》、《工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表》等,其格式见《工程施工劳务分包合同范本》附件。
十四、各单位在具体签订和履行劳务分包中发生的证据,应尽量制定统一的格式,并及时收集。
交底书中铁七局
收方单
分包方单位:年月日
第一收方人:第二收方人:
质量负责人:总工程师:
分包单位负责人:
备注:本表是工程结算表的附件,与结算表同时保存。
结算单
分包方单位:截止日期:第期
项目经理:项目总工:填表人:分包人签字:备注:工程收方单作为本表的附件,与收方单同时保存。
授权委托书
委托单位:×××××公司
地址:×××××
委托人:×××职务:×××
受托人:×××职务:×××
工作单位:×××××
现委托上列受托人作为我单位的委托代理人,就××××事宜代表×××××公司办理规定手续后,与×××公司签订××合同。
代理人×××的代理权限为:×××。
本授权委托书自签发之日起至××日内有效。
委托人:×××(签字)
委托单位:×××公司
×年×月×日
附件:5
领(收)料单
领料单位:发料单位:
发料人:年月日领料人:年月日。