下载文档原格式
施工劳务分包合同(示范文本)施工劳务分包合同(示范文本)日期：[合同签署日期]甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方自愿、平等、协商一致，就施工劳务分包事宜达成以下合同：一、工程概况1. 施工项目名称：[工程项目名称]2. 施工地点：[施工地点]3. 工程概况：[工程概况]二、工程费用及支付方式1. 总工程造价为：[金额]2. 支付方式：甲方按以下方式支付给乙方：进场款：[金额]，于合同签订后 [天数] 内支付。
分期款：按照工程实际进度，每完成一定进度，甲方支付相应款项。
竣工结算：工程竣工验收合格后，甲方支付余款。
三、工期及开工条件1. 工程开工日期：[开工日期]2. 工程完工日期：[完工日期]3. 工期要求：乙方应在工期要求内完成工程，并保质保量交付。
四、质量标准及验收1. 施工标准：乙方应按照相关规范、标准进行施工，确保工程质量符合国家和行业标准。
2. 竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工报告，并协助甲方进行验收。
五、履行保证1. 乙方应选派符合相关资质要求的技术人员进行施工，确保施工质量和安全。
2. 乙方应购买相应的施工责任险，确保因施工过程中发生的人身伤害或财产损失得到适当赔偿。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
2. 若乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
七、争议解决1. 合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商无果的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 未尽事宜，可由双方协商补充，补充内容与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，自双方签字盖章之日起生效。
山西劳务分包示范合同6篇篇1甲方（总承包人）：_________________________地址：_____________________________________联系方式：_______________________________乙方（劳务分包人）：_______________________地址：___________________________________联系方式：_______________________________鉴于甲乙双方同意，本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，就甲方在山西省内涉及的劳务分包事项，达成如下协议：一、合同宗旨双方本着诚实信用原则，通过友好协商，明确各自权利和义务，确保工程顺利进行，实现互利共赢。
二、工程概况1. 工程名称：_____________________________________。
2. 工程地点：_____________________________________。
3. 工程内容：_____________________________________。
三、劳务分包范围及内容1. 劳务分包范围：_____________________________。
2. 劳务分包内容：（详细描述分包的具体工作事项）。
四、合同工期及进度要求1. 劳务分包开始日期：_____________________________。
2. 劳务分包结束日期：_____________________________。
3. 进度要求：（根据工程需要具体描述进度安排）。
五、质量标准和保证1. 工程质量标准：符合国家现行相关施工验收规范及设计要求。
2. 质量保证措施：（双方约定的质量保证措施）。
六、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币_____________________________元整。
分包劳务合同分包劳务合同模板（精选5篇）随着法律知识的普及，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的分包劳务合同模板（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
分包劳务合同1发包方：_____（以下简称甲方）承包方：_____（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括：1、基础及主体结构的所有钢筋下料、作、绑扎、焊接、安装等工作：以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。
2、辅料由甲方提供，乙方后在结算工程款时扣留。
3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。
4、无偿负责任区内的标准化管理工作。
做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。
5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。
四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。
若出现一起安全、质量责任事故，由乙方全部白行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。
五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。
操作时不准嬉戏打闹。
六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。
钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。
否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。
七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调20%。
i附件二GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
住建部建设工程施工劳务分包合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1住建部建设工程施工劳务分包合同一、合同的缔结甲方（承包方）_____________________住所：_____________________________法定代表人(授权代表)：_______________电话：_____________________ 传真：____________________乙方（分包方）_____________________住所：_____________________________法定代表人(授权代表)：_________________电话：_____________________ 传真：_________________经双方友好协商，就乙方承揽甲方_____________________（项目名称）、分包_______________（项目名称）施工工程，采用分包方式，按照合同规定进行下列约定：二、工程范围及定额工时1.工程范围：按照《建筑工程施工合同》规定的材料、设备和技术标准要求安排施工人员参与施工工作。
2.定额工时：工程施工工时为______________小时，根据工程进度可以适当调整。
三、劳务合同的变更1.在工程施工中，劳务人员的合同变动（增减）的，应当由乙方提前向甲方报告。
2.变更合同的方式：书面通知。
3.变更合同的具体内容：人员数量、工时、工作范围等。
四、工程款项1.工程款项包括：工资、社会保险、职工福利、安全生产费用等。
2.工程款项支付方式：发票结算。
3.工程款项支付期限：按照劳务合同约定的期限支付。
五、工程保证1.甲、乙双方约定按照《建设工程质量管理》相应规定要求质量保证。
2.工程保修期限：六个月。
3.工程质量问题的解决方式：根据协商。
六、其他约定1.劳务人员的职业培训：乙方应按照国家相关规定进行劳工培训，提升施工技能。
2.甲、乙双方应当建立定期沟通交流机制，保障工程施工的顺利进行。
建设工程施工劳务分包合同（示范文本）全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：建设工程施工劳务分包合同甲方：（全称）鉴于甲方拟在（项目名称）工程中委托乙方承担建设工程劳务分包任务，双方经友好协商一致，就相关事宜达成如下合同：一、合同工程名称：（项目名称）二、合同工程内容：1.工程地址：（具体地址）2.工程范围：（工程范围描述）3.工程内容：（施工内容描述）三、乙方承包的劳务内容及费用：1.劳务内容：乙方承担（具体劳务内容描述）2.劳务费用：（劳务费用明细）四、工作期限：1.本合同工期为（具体工期时限）。
2.如因特殊原因需要变更工期，双方须经协商一致后签署书面变更协议。
五、质量标准：1.本合同工程应符合国家有关法律法规和工程质量标准要求，达到设计要求和技术规范。
2.甲方享有对乙方工作过程和成果的监督和检验权利，乙方应积极配合，并对甲方提出的整改要求予以认真处理。
六、支付劳务费用：1.甲方应按约定的劳务分包费用及验收合格后的工程支付乙方劳务费用。
2.支付劳务费用的进度和方式：（按合同约定的支付方式）3.如工程质量验收不合格，应按照实际承包情况进行对应扣款或者补偿。
七、违约责任：1.甲方如未按期支付劳务费用，应按未支付劳务费用金额的（日／月）支付相应的违约金给乙方。
2.乙方不按约定工期及质量要求完成工程的，应按损失及违约金给予赔偿。
八、保密条款：双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其它保密信息均应保密。
九、争议解决：1.本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至（争议解决机构）进行调解或仲裁。
2.争议解决地点：（具体地点）十、其他事项：（其他事项的约定）十一、合同生效及变更：1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.如需变更本合同，双方应经协商一致后签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。
十二、合同解除：1.本合同如需解除，应经双方协商一致后签订解除协议。
GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局年月日建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：中煤建工集团有限公司劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）国家推行的强制和现行的有关标准和规范（2 河北省及张家口市地方现行的有关标准和规范7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
附件二：建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF－2003－0214）工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7、总（分）包合同7.1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
10、工程承包人义务10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：。
建设工程劳务分包合同示范文本甲方（发包方）：姓名：______________________联系方式：________________地址：____________________乙方（承包方）：姓名：______________________联系方式：________________地址：____________________一、工程概况。
1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：[简单描述劳务分包涵盖的具体工作内容，例如“包括但不限于建筑物基础的土方挖掘、模板安装、钢筋绑扎等劳务工作”]二、劳务分包范围及工作内容。
1. 乙方负责的劳务分包范围为：[明确界限，比如“本工程1 5号楼的室内外装修劳务作业”][详细列举各项工作内容，像“根据施工图纸进行墙面抹灰，保证抹灰面平整光滑，误差不超过[X]毫米”][再如“按照要求进行地面瓷砖铺贴，瓷砖之间的缝隙均匀一致，且严格遵守施工规范”]三、劳务分包工期。
1. 本劳务分包工程的工期为：自[开始日期]起至[结束日期]止。
2. 如遇下列情况，工期可相应顺延：不可抗力因素（如地震、洪水、台风等自然灾害）导致无法正常施工的；甲方未按照合同约定及时提供施工所需的材料、设备或场地的；甲方变更设计或增加工程量，且该变更或增加的工作量影响到乙方正常施工进度的。
四、劳务报酬及支付方式。
1. 劳务报酬。
本劳务分包工程的总报酬为人民币：[大写金额]元（小写：￥[具体数字]元）。
此报酬为乙方完成本合同约定的全部劳务工作内容的综合费用，包含但不限于乙方人员的工资、奖金、津贴、福利、保险费、劳动保护用品费、工具使用费、管理费等一切费用。
2. 支付方式。
预付款：在本合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付劳务报酬总额的[X]%作为预付款，即人民币：[大写金额]元（小写：￥[具体数字]元）。
进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完成工作量的报告，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付当月劳务报酬的[X]%。
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
建设工程施工劳务分包合同8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲乙双方共同遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，根据平等互利原则，经友好协商，就甲方将部分建设工程劳务分包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：_________________________；地点：_________________________；工程规模及内容：_________________________。
二、分包范围及内容乙方承接甲方以下工程的劳务施工任务：基础工程、主体结构工程、装修工程等施工图纸所示全部内容。
具体包括但不限于以下内容：混凝土浇筑、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、脚手架搭建、墙面装修等。
三、合同工期开工日期：_______年______月______日；竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方必须设立专职质量检查员，负责检查施工质量并接受甲方的监督检查。
3. 工程竣工验收按照国家规定及合同约定的质量标准执行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）_________________________元整（小写）￥______元。
2024最新住建部劳务分包合同示范文本甲方(承包商):_________________乙方(劳务分包商):_________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息1. 工程名称：__________________。
2. 工程地点：__________________。
3. 工程内容：主要包括但不限于施工图纸所示的土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等。
4. 工程规模：总建筑面积为________平方米，总造价为人民币________元。
5. 工程进度：自本合同签订之日起，预计施工周期为________个月。
6. 工程设计单位：__________________。
7. 工程施工单位：__________________。
8. 监理单位：__________________。
9. 本合同签订后，如因设计变更、施工原因或其他不可抗力因素导致工程量或工程质量发生变化，甲乙双方应按照实际发生的情况重新协商确定合同价款。
二、劳务分包范围及标准1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计，完成本合同约定的劳务分包工作。
2. 乙方应按照国家有关规定和行业标准，保证施工质量和安全，确保工程顺利进行。
3. 乙方应按照甲方的要求，提供相应的劳务人员和技术管理人员，并对其进行培训和考核。
4. 乙方应按照甲方的要求，及时报送施工进度、质量、安全等方面的资料和信息。
5. 乙方应按照甲方的要求，参加有关会议和验收活动，配合甲方做好协调工作。
6. 乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行管理，保持施工现场整洁、有序。
7. 乙方应按照甲方的要求，对施工材料进行保管和管理，防止损坏和浪费。
8. 乙方应按照甲方的要求，对施工设备进行维护和管理，确保设备正常运行。
9. 乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行管理和培训，提高施工人员的技能水平和安全生产意识。
建筑工程劳务分包简单版的合同范本建筑工程劳务分包简单版的合同范本随着时间的推移，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的建筑工程劳务分包简单版的合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
甲方：______________________乙方：______________________为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的.总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1、工程名称：_______________________2、工程地点：_______________________3、工程数量：_______________________4、工程数量及内容：_________________第二条工期1、开工日期：________年_______月_______日开工。
2、竣工日期：________年_______月_______日竣工。
3、总工期为：日历天________天。
4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
第三条承包方式与工程造价1、承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2、工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。
包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________鉴于甲方拟委托乙方承揽工程劳务分包合同，并且双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、工程名称及内容1. 甲方委托乙方承担的工程名称为_______，具体内容为_______。
工程地点为_______。
2. 本合同所涉及的工程劳务分包范围和标准，以及工程进度和质量要求，应当符合国家有关法律法规、工程标准和甲乙双方签订的委托合同。
二、工程劳务分包价格1. 本次工程劳务分包价格为_______（大写）___元整。
2. 工程款的支付方式为_______，具体款项及时间如下：_______第一期款___%在签订合同之日起___天内支付_______第二期款___%在工程完工后___天内支付。
3. 工程款的支付方式不得随意更改，如有变更须双方一致同意。
三、工程进度及质量要求1. 乙方应严格按照工程进度表进行施工，并在规定时间内完成工程。
2. 乙方应保证工程质量符合相关法规和标准，对施工过程和施工质量负全部责任，并保证工程质保期内的质量问题及时整改。
四、工程施工安全1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，保证施工过程中无事故发生。
2. 乙方应配备足够的安全生产人员，并对施工人员进行安全教育和培训。
五、合同变更与解除1. 本合同的任何变更均需经过双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 若双方一方未履行本合同义务，造成另一方损失的，有权要求履行或赔偿损失，并可以解除该合同。
建设工程施工劳务分包合同范本示范文本建设工程施工劳务分包合同范本示范文本本合同由甲方（以下简称“总包方”）和乙方（以下简称“分包方”）共同订立，双方本着平等互利的原则，经友好协商，现就工程施工劳务分包事宜达成如下合同：第一章总则1\1 合同目的本合同的目的是明确总包方与分包方之间在建设工程施工劳务方面的权责，并约定双方在合作过程中的权益和义务。
1\2 合同标的本合同的合同标的为甲方承包的建设项目中所涉及的施工劳务分包事项。
1\3 合同期限本合同的期限为自双方签订之日起，至工程竣工验收合格之日止。
第二章分包范围2\1 分包工作内容乙方应按照甲方的要求，完成合同标的中所约定的工作内容。
具体包括但不限于:（1）施工图纸的编制。
（2）施工现场的搭建与拆除。
（3）材料的采购及运输。
（4）施工组织与协调。
（5）施工筹备工作。
（6）其他与工程施工劳务相关的工作。
2\2 分包工期乙方在合同期限内按照项目进度计划完成分包工作，并保证工程质量。
2\3 分包价格与付款方式具体的分包价格和付款方式由双方另行协商确定，并在合同附件中载明。
第三章乙方的权利与义务3\1 乙方的权利（1）按照合同约定的工作内容进行施工劳务。
（2）合理要求提供所需施工材料和设备。
（3）按照约定工期要求，获得相应的工程款支付。
（4）其他与分包工作相关的权利。
3\2 乙方的义务（1）按照约定的工作内容、质量要求和工期，完成分包工作。
（2）保证所提供的信息和资料的真实性和准确性。
（3）遵守国家法律法规和工程施工相关的规定。
（4）保护工地环境和卫生，并妥善保管施工现场材料和设备。
（5）其他与乙方在分包过程中应承担的义务。
第四章甲方的权利与义务4\1 甲方的权利（1）要求乙方按照合同约定完成分包工作。
（2）按照合同约定支付工程款。
（3）验收分包工作，并要求乙方做出合格工作。
（4）要求乙方提供所需的施工材料和设备。
（5）其他与甲方在合作过程中应享有的权利。
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工劳务合同1发包单位：劳务承包单位：第一条工程概况1、工程名称：大石桥市中心医院内装饰工程（第八标段）2、施工地点：大石桥市中心医院15层—17层（第八标段）3、施工内容：根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准：按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为：合格5、开、竣工日期：自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。
第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书；2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。
3、按合同规定提供装饰材料及辅料。
4、做好施工交底，并用书面材料安排好技术、安全、质量。
5、做好内外各单位之间的协调工作。
6、建立技术、质量、工期控制保证体系，协调好劳务关系。
第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员，听从指挥按期保质保量完成施工任务。
2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工，保持现场清洁，材料堆放整洁，有序合理。
3、准确提供施工所用材料计划，做到材料不积、不压。
4、劳务人员严禁违章操作，所造成的后果自负。
5、主动办理暂住证、上岗证，费用自理。
6、接受有关部门的质量检查和监督。
第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检，发现问题自行改正。
2、发包方负责分项专检，按专检要求改正与返工，并做好记录，所有责任责任方自负。
第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收，并填报记录。
2、竣工前公司组织验收，对不合格品，劳务方要无偿给予整改，并加倍赔偿造成的材料损失。
第六条合同价款与调整2、价款调整：项目增加，数量变更价款超出本合同项目范围时。
（填写全称）项目工程施工劳务分包合同(示范性文本)承包人：*****股份有限公司XX项目经理部分包人：签订地点：***省**市日期：年月日合同编号：ZTSDGFHT-201X-0XX工程施工劳务分包合同(提示:在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。
文中提示性用语应在使用时删除。
)工程承包人：*****股份有限公司XX项目经理部（以下简称“甲方”）劳务分包人：（以下简称“乙方”） (提示: 为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称；乙方属于增值税一般纳税人/小规模纳税人的法人，且应优先选择一般纳税人，乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条乙方资质、注册情况及纳税身份情况1.1 企业法人营业执照营业执照注册号：社会统一信用代码:（提示：自2015年10月1日起，新办企业统一使用加印社会统一信用代码的营业执照。
）法定代表人姓名：1.2企业资质证书资质证书编号：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：1.3 安全生产许可证安全生产许可证编号：许可范围：有效期：（提示：以上三项内容的信息必须真实、准确、齐全，并将上述证书复印加盖公章后作为合同组成部份）1.4准入证号及年检记录：（提示：根据公司要求，应选择在我单位登记备案的劳务分包人）1.5 乙方为：纳税人。
（提示：填写一般纳税人或小规模纳税人，原则上我们选择一般纳税人企业。
）第二条工程概况2.1工程名称：；（提示：必须表述准确）2.2劳务作业地点：；(提示:必须注明确切施工地点或施工里程)2.3劳务分包内容：。
(提示:参照下例将实际作业内容详细列明，注意分包内容中需包含分包辖区的文明施工，测量、安全防护以及分包项目需上报业主验工计价资料编写等事项)以上工作内容仅为暂定，甲方有权根据乙方的机械设备配置、施工进度、质量、安全、履约能力、现场管理水平等情况是否满足分包工作需要做出调整，乙方承诺无条件服从。
第三条分包工作期限3.1总日历工作天数为：天。
3.2开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日。
乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。
因乙方原因造成的工期延误（包括但不限于乙方以亏损为由要求赔偿未得到满足进行的阻工、停工；乙方要求甲方承担或补偿的非由甲方原因引起的各种事故责任）,甲方的损失由乙方承担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延, 不赔偿因工期延误造成的损失费用。
(提示;合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定）3.3甲方应根据发包人（业主）总工期及分项工期要求下达详细施工计划（含节点计划），乙方必须严格执行。
3.4本合同执行过程中，如因发包人（业主）、不可抗力等非乙方原因造成的工期调整，须经甲方书面确认，因工期调整可能产生的相关费用已包含在合同价款中，不再另行考虑，乙方不得因此向甲方提出索赔。
第四条双方驻工地代表4.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。
4.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，身份证号：，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。
双方有关通知方式包括但不限于书面形式、电传、短信等方式。
4.3 甲乙双方若需更换驻工地代表，应及时通知另一方。
甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻工地代表和其他人员，乙方应予以撤换。
4.4双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。
甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力，乙方如持有此类文件，甲方不予认可。
第五条合同价款5.1合同总价：本合同暂定总价（含增值税）元（大写：人民币元）。
其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为 %，增值税元（大写：人民币元）。
此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。
5.2合同单价：详见附件一《工程量清单》。
5.2.1本合同为综合固定单价合同。
在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。
5.2.2清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价,包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外乙方完成合同规定工程劳务内容而发生的全部税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地亩、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、二次或多次材料及设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因甲方、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险。
合同价格除包含完成合同规定分包内容而发生的全部费用外，还包含施工队伍调遣、职工（人身）事故险、未单独计列的生产生活用临时设施等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。
5.2.3本合同单价中含有关税费，且价款结算必须提供增值税发票。
5.2.4洞内通风，洞内高压风、水管，洞内照明及照明器材，洞内照明、动力电线路，洞内施工排水等工作的所有费用均包含在本合同的洞身开挖相关单价内，甲方不再另行计量及支付。
（提示：4.2.4条款仅适用隧道、地铁类工程，其他工程劳务分包合同删除该条款。
）5.2.5 本合同承担的项目，因合理的变更增加了工程数量，首先执行原合同单价；如原合同无清单单价，则计价单价按照甲方内部同样劳务分包方式的分包队伍相同项目的劳务单价结算；如甲方内部无相同单价，双方按本合同单价测算水平协商确认，清算时必须对超额部分签订补充合同后，方能封闭合同。
变更新增项目必须待业主批复后再给予计量或者施工过程中暂计一定的比例，最终结算数量以业主批复且进入甲方验工计价后的工程量为准。
5.2.6因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合劳务单价办理。
劳务单价中未列明的项目，由双方另行签订补充协议；未列明的工作项目乙方未签认的，参照劳务清单中相类似细目进行组价。
第六条计量、结算与支付6.1 计量6.1.1工程数量：详见附件一《工程量清单》。
附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，结算时按实际完成且经甲方驻工地代表签认的合格工程数量为准。
本合同计量规则如下：。
（提示：各单位可根据工程具体情况约定相应的工程量计算规则）6.1.2本合同实行按月计量，乙方在每次计量前应填报已完合格工程数量清单，甲方组织有关人员对乙方上月26日至本月25日完成的工程量进行现场核实。
（提示：计量方式可分月、季、次，各单位可根据实际做法填写）6.1.3双方遵循以下计量程序: 乙方按照合同约定的计量周期，依据合同约定的工程量清单载明的单项内容、计量规则和施工内容签认单等，编制详细工程量计算书（工程量计算书须包含计算过程和施工内容签认单），上报甲方复核；甲方收到乙方工程量计算书后14日内完成复核，由双方工地代表签字确认，作为结算的依据。
6.1.4乙方未按本合同约定的时间向甲方提交已完工程量计算书，或提交的工程量计算书不符合甲方要求且未按甲方要求整改的，甲方有权自行编制工程量计算书作为结算依据。
6.1.5对未经甲方认可、超出技术交底（或变更设计）、合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
6.2 结算6.2.1过程结算：甲方应在日内对乙方所报的验工计价结算资料审核完毕，并返还一份给乙方。
乙方如对该次审核结果有异议，应在接到审核结果后的2 日内向甲方提出书面异议，甲方据此进行书面、现场核实，经甲方核实后的结果为最终结果。
若乙方在本款约定的期限内未提出书面异议，审核结果即视为被乙方确认，并作为当期最终计量结果和结算依据。
6.2.2最终结算：乙方已完成本合同的全部工作任务并经甲方验收合格后7 日内，或者在合同履行过程中因甲乙双方或者单方的原因致使合同解除的，自合同解除之日起 7 日内，乙方应向甲方提交最终验工计价结算资料，同时提交本合同内容工作的原始记录，甲方在 28 日内审核完毕。
若乙方对审核结果无异议，以审核结果为最终验工计价；若有异议，则按第6.2.1条款的程序办理。
（提示：具体期限可根据各单位实际情况填写）6.2.3合同封账：最终结算无异议后，双方办理封账手续，签订封账协议。
若乙方未按约定的期限上报最终结算单及相关资料，则以甲方单方计算或者核定的数量为最终完成的工程数量进行封账。
6.2.4甲方向业主、监理和其它单位报送工程有关的资料，仅视为甲方向业主、监理和其它单位履行《建设工程施工合同》约定内容的必经程序，而不作为甲乙双方结算的依据。
6.2.5乙方的法定代表人或授权代表与甲方办理结算，以合同单价和工程量计算书载明的工程量为结算依据。
对包含在合同价款中，而实际由甲方提供或承担的费用在结算时予以扣除；同时，按合同约定应扣除的超耗材料、返工材料机械费用、违约金、有关处罚等费用，也一并扣除。
6.3 支付6.3.1本合同无预付款。
（提示：是否设预付款，由各单位根据实际情况确定，本款提倡不设预付款）6.3.2双方特别约定，遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 3 日内提交给甲方。
甲方收到乙方发票后经过税务机构认证合格后，按合同约定向乙方付款。
增值税专用发票备注栏需注明建筑服务发生地所在县（市区）和项目名称。
（提示：一般计税项目使用增值税专用发票，简易征收项目使用增值税普通发票）6.3.3除乙方委托甲方代付的农民工工资外，本合同款项以银行转账和承兑汇票方式。
如使用承兑汇票方式支付时，在此合同价格基础上甲方不另外支付承兑贴息。
乙方账户信息如下：开户名称：开户行：账号：6.3.4每期结算后的支付不超过当期结算金额的 %（预留当期结算金额5%的质量保证金、 3％的安全风险金、 7 %的农民工工资保证金）。
合同封账协议签订后 3月内付至90%，甲方项目整体竣工第三方审计无扣款后 2月内付至95 %，甲方项目整体竣工验收效验合格后6个月内付至100 %。
（提示：保证金的种类、比例由各单位根据实际情况约定。
质量保证金、农民工工资保证金不得低于施工总承包合同要求；可根据不同的情况选择业主、政府、第三方审计）6.3.5 乙方委托甲方代付劳务人员工资时，乙方应每月及时提供劳务人员工资发放明细单，内容应包含人员姓名、身份证号、工资金额、银行账号等信息。
