下载文档原格式
建筑工程钢筋劳务承包合同甲方：公司乙方：__________ 身份证号：__________经双方友好协商，甲方将____工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。
一、工程概况：工程名称：工程地点：工程情况：二、承包范围及方式：1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等;2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3.钢筋的材料水平运输(从成型场地至绑扎点)、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。
)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。
5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。
钢筋工劳务承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：身份证号码：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程钢筋分项由乙方实行劳务承包。
为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，明确工程质量、安全、进度，经甲乙双方协商达成以下条款，双方共同遵守。
第一条承包要求及方式1 、工程名称：2 、工程地址：3、承包形式：本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、焊条、扎钩等辅料和钢筋所需机械工具、施工电缆由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。
4、工作内容：除屋顶钢结构而外，其余所有钢筋内容，乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。
（1）钢筋的翻样、制作、绑扎、安装、植筋胶二次结构、植筋等工程量，包括钢筋焊接，需要焊接的钢筋搬运至焊接部位旁。
（2）包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。
（3）所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品运输；（4）合理利用钢筋、废钢材及时清理；（5）预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作；（6）浇捣混凝土时看钢筋；（7）施工过程中所发生的杂工；（8）对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失；（9）乙方必须保证制作，安装的钢筋通过业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收；4、承包工作要求（1）乙方必须有具备强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方进场必须首先熟悉图纸必须严格执行按照设计图纸结构要求规范、规定及说明要求进行配筋、制作、成型、就位安装，保证设计要求的规格、型号及数量。
杜绝违章操作。
钢筋分包合同12篇钢筋分包合同1甲方：______________乙方：______________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程钢筋分项由乙方实行劳务承包。
为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，明确工程质量、安全、进度，经甲乙双方协商达成以下钢筋绑扎分包劳务合同样本内容，双方共同遵守。
1、工程名称：_________________2、工程地址：_________________3、承包形式：_________________本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、焊条、扎钩等辅料和钢筋所需机械工具、施工电缆由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。
4、工作内容：_________________除屋顶钢结构而外，其余所有钢筋内容，乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。
甲方：______________乙方：______________日期：______________日期：______________钢筋分包合同2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为保证本工程的质量、安全、施工进度，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务用工合同，甲、乙双方共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程工期：日（其中主体砼结构工程断水日期最迟为 20某某年月 1 日），过程施工进度按甲方的施工进度计划为准。
四、承包的工作内容：甲方将承接工程的钢筋分项工程定额包含的全部作业内容交由乙方完成，其分项劳务工程的承包工作范围和内容如下：1、按施工图纸设计要求（含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单）、现行标准规范和甲方有关安全技术交底、作业指导书的要求进行钢筋分项工程的施工。
目录第一条：工程概况第二条：合同工期第三条：合同价款第四条：工程款支付办法第五条：甲乙双方为本工程提供的生产资源第六条：甲方代表第七条：甲方工作第八条：乙方代表第九条：乙方工作第十条：乙方工作人员第十一条：工程质量第十二条：工期延误第十三条：文明施工第十四条：安全施工第十五条：材料供应第十六条：竣工结算第十七条：变更及签证第十八条：保修第十九条：退场第二十条：其它第二十一条：争议第二十二条：对《分包合同条件》的确认第二十三条：合同生效与终止第二十四条：合同份数钢筋工程分包合同甲方：中国建筑一局（集团）有限公司深圳分公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》规定原则，鉴于乙方已完全了解甲方与本工程业主签订的主合同中有关于本清包工程的内容，双方经过友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，达成以下协议。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建筑面积：35000m21.4结构/层数：框架剪力墙结构1.5承包范围：地上部份钢筋工程1.6 承包工作内容：所有钢筋下料、制作、焊接、绑扎以及场内运输等。
1.7 承包方式：由甲方负责项目管理，钢筋由甲方负责材料采购，乙方提供成建制劳务第二条：合同工期2.1开工日期：2002年12月1日2.2完工日期：2003年3月15日2.3合同工期总日历天数 105 天（包括星期六、日、法定节假日及恶劣天气）2.4按甲方制定的施工作业计划要求，按小时计算，施工现场随时有施工段面随时上人（特别晚10：00至次日晨6：00）施工，工程实际进度与计划进度不符时，乙方应按甲方的要求提出整改措施，报甲方批准后实施。
第三条：合同价款3.1合同单价：285元/吨。
3.2工程量计算按深圳市2000年建筑工程定额计算规则计算。
3.3 以上单价已包含第1.6条承包工作内容中所有工作及材料运输费用、采保费用，劳保用品、生产工具、自身队伍人员的劳动保险、医疗费等费用。
钢筋工程劳务承包合同总包单位：江苏____项目部(甲方)分包单位：(乙方)甲方将____花园十号小区钢筋制作安装工程。
按照劳务费方式包干给乙方施工。
为确保合同工期、质量，强化管理，提高效益，经双方共同协商，本着公平公正的原则达成如下条款：一、工程名称：__________花园小区：栋建筑工程及附属市政工程。
二、承包内容：承包范围为甲方与建设单位签订承包合同范围内所有图纸设计的钢筋制安工程(含墙体拉结筋以及本工程所需的其它钢筋)。
三、承包形式：包工包质量、包安全、包文明施工、包工伤、包劳保福利、包工期、包主要材料消耗、小型机具及零星材料，扎丝由乙方自购。
四、承包价格：制安按钢筋____元/吨包干，文明施工用工、劳保福利、节假日工资等已包含在单价中，不另行计算。
因变更造成返工的工程量，以变更通知经现场施工员签证，技术负责人复核认可，项目经理审批，按广东省现行定额计算。
未造成返工的变更，不另行增加费用，若属质量或工序做法不合格造成的返工，由乙方承担材料、人工费、误工费，承包单价中包含钢筋场内运输、垫块制作、钢筋电焊、对焊、接桩的费用，筋转场的费用由乙方负担。
承包价格中8mm 以下的线材需用卷扬机拉直，承包价格中钢筋的翻样由甲方负责，垫铁不另计工程量，拉结筋同样执行上述价格。
(如果甲方板筋采用冷轧扭钢筋不需乙方制作，只扣除乙方实际板筋制作人工费____元/T)五、结算方式：1、结合施工图纸及国家有关规范，按实际施工料单结算钢筋数量。
2、工人工资由甲方代乙方发放,每次预付工资及生活费用乙方必须按甲方要求，分班组按照工牌卡编号递交工资册，工资册由乙方(班组)签名，经施工员、分管经理及项目总指挥签字，办公室财务部审核，由甲方财务凭劳务工人的工作牌卡直接发给工人本人，无工作卡的劳务人员甲方可拒付其工资或生活费用，发放工资中已含有加班加点工资，节假日加班工资，社会养老保险费、医疗保险费，社保、医疗保险的相关手续由劳务工人自行到有关部门办理。
钢筋工分包合同钢筋工程是钢筋混凝土结构的重要组成部分,那么钢筋工分包合同怎么写呢?以下是在店铺为大家整理的钢筋工分包合同范文，感谢您的欣赏。
钢筋工分包合同范文一甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲方将黄家花园工程土建钢筋制作、绑扎工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：黄家花园2、建筑面积：平方米3、工程工期：按现场施工进度计划二、工程承包范围1、承包范围：黄家花园工程图纸中全部钢筋内容2、具体工作内容：① 材料场内运输、装卸。
② 成型钢筋的焊接③ 与其他工种的配合施工。
④ 施工规范及常规要求。
⑤ 因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥ 施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。
⑦ 文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
⑧ 钢筋分类、分规格上架堆放整齐，材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。
3、承包方式：包清工三、材料及工具1、材料：①材料进场后需上报使用数量，在得到施工技术人员的书面准许后方可使用② 乙方所领用材料必须如实填写“材料领(退)料单” 。
③ 钢筋损耗不得超过1.5%，超出部分由承包班组负责材料费用。
④ 附材：扎丝由承包人自购2、工具：① 甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、对焊机、卷扬机(成套)。
② 乙方自备扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀(套)、切断机刀片(副)标记笔，个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。
③ 负责本工种机械的维修。
四、双方职责与权限(一)甲方1、甲方委派仇兆军同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。
2、甲方按照《建筑安装工程施工验收规范》、市有关质量文件规定、甲方ISO9001质量体系及EHS管理体系要求对乙方施工进行全过程质量检验管理与验收、环境安全和职工健康的监督与检查。
3、做好材料供应工作，切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程的顺利施工。
4、在施工过程中，甲方检查发现乙方未按安全、质量、文明施工等要求施工或违返有关规定施工，甲方给乙方一次性50-500元罚款，并限期整改，整改无效，甲方有权单方面中止合同。
钢筋工劳务分包合同
第一条合同主体
本合同由乙方（盖章）（以下简称“分包方”）与甲方（盖章）（以下简称“总包方”）共同签订，本合同总包方由甲方担任，分包方由乙方担任。
第二条合同标的及服务内容
甲方委托乙方施工本工程（XXX）中的钢筋劳务，具体如下：
购买钢筋，安装钢筋，拆卸钢筋，进行钢筋施工等，详见附件。
本工程施工（XXX）期限为XXX起至XXX止，分包方完成工程施工期内按照总包方要
求的施工标准完成施工；在进行工程施工的过程中，分包方及总包方要互相协调，保证项
目进度；
第三条经济条款
1、分包方应按时完成施工任务，总包方将支付分包方壹叁叁仟元整（￥xxx）人民币，结算支付方式及时间：甲方于乙方完工后5天内按本合同规定，将款项拨付乙方指定银行
账号。
2、在经济条款中，本合同的金额即表示乙方的收款金额；
第四条遵章履行及纠纷解决
1、双方应依法遵章履行本合同，本合同的所有有效条款约束双方的法律关系；
2、因本合同的履行而产生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，通过法律程
序解决，有关纠纷归由发生所在地人民法院诉讼解决；
第五条合同终止
1、在本合同有效期内，若双方一方未履行本合同有关义务，并已经发生损失，另一
方仍然可以诉诸法律，要求违约方赔偿损失；
2、甲乙双方均有权在本合同有效期内，协商一致解除本合同，但解除合同时，乙方
提供的工程钱物都必须归还甲方；
以上为本合同的全部条款，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等效力。
双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
联系人：联系人：
合同签订地点：合同签订日期：。
钢筋工班组劳务分包合同甲方：四川省长源建筑工程有限责任公司川东XX改扩建工程项目部乙方：甲方承建的川东XX改扩建工程中的3、4#楼主体工程中的钢筋制作、安装工程分包给乙方，依据中华人民共和国《合同法》及相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成一致特定本合同，以资双方共同遵守：一、工程名称：四川省川XX改扩建工程二、项目地址：四川省川东XX三、承包的工期：以建设单位约定的工期为准四、工程质量：钢筋工程必须达到优良五、具体承包内容：1、承包范围：川东XX改扩建工程3、4#楼，附属管理用房2、 3、4工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。
2、具体内容：①钢筋料表的编制。
②图纸变更和改动部分未在主体工程部分中的甲、乙双方自行协商后，由乙方按国家的现行规范.甲方要求工序施工完成（乙方未施工前的设计变更与现场临时改动，已包含在合同内容中）。
③材料场内运输、装卸（原材料到场下车）。
④钢筋的下料、制作、加工成型、绑扎、标识、标牌制安。
⑤钢筋除锈，绑扎后楼面的杂物、垫块的清理。
⑥成型钢筋的焊接（包括：闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、双面焊、单面焊等）。
⑦二次结构：如框架结构的二次构造柱、圈梁、过梁、后浇带、现浇带、预制件等。
⑧钢筋分类：原材料成型钢筋必须分类，分规格堆放整齐，废材料的集中堆放到甲方指定的地方（施工现场内某处）。
⑨辅材：铁丝、绑扎丝、垫块、马凳、粉笔、手持工具、手套、雨衣、雨靴等。
六：合同单价：1、乙方在签订本合同时必须向甲方缴纳工程保证金整；保证金在主体工程验收合格后，1月内无息返还。
2、川东监狱改扩建工程中的钢筋工程（地梁）以上按建筑面积元/m²计算，地梁以下按钢筋元/T计算。
建筑面积按国家现行的计算规则执行。
七：付款方式：①主体工程2层楼面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %支付。
②主体工程屋面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %二次付款。
③余款在工程竣工验收后60个工作日后支付结清。
七、甲方责任和义务：1、甲方为乙方在主体和附属工程钢筋制作、安装时提供塔吊，临时设施：如钢筋制作和堆码场地，二级配电箱等。
合同编号:项目钢筋作业劳务分包合同发包方：（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙方”）签约地点：签订日期：年月日依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及国家、湖南省有关工程建设的法律、法规，本着公平、公正、合理、自愿、诚信的原则，甲、乙双方就钢筋作业工程承包事宜，为明确施工过程中双方的责任、权利和义务，经共同协商，达成如下合同条款，双方共同遵守执行。
第一条工程概况1、工程名称：钢筋作业工程2、工程地点：第二条承发包范围、工作内容、承发包方式、施工工期一、承包范围：所有本工程的施工图及设计变更、联系单、图纸会审纪要、每周例会纪要或规范要求的构造配置等所有现浇及与预制构件所包含和发生的钢筋工作内容。
具体为钢筋下料（含材料计划申报）、制作及绑扎安装和施工图反映的所有预埋铁件、临建工程（机械设备基础、加工及防护棚、化粪池、样板展示区等与本项目有关的钢筋工程）施工范围内墙、柱预埋测量定位放线及钢筋的机械连接（16-22柱采用电渣压力焊、25及以上直螺纹连接；梁20-22电弧焊、25及以上直螺纹连接、板14-20双面搭接电弧焊）。
构造柱、圈梁、飘板、现浇板、女儿墙压顶、窗台压顶、反坎、外墙及屋面造型构件等二次结构及施工图纸反应的预埋铁件制作及绑扎，屋面及地下室顶板刚性层，室外化粪池，木工吊模用马凳制作、板凳筋制作、安装绑扎、墙体拉结筋和构造筋制作；桩头钢筋调直；后浇带浇灌前钢筋除锈、调整、焊接、绑扎，配合所有安装工程的洞口留设；水电完成后的水电井封堵；原材料和半成品场内转运及二次转运、机械设备不能覆盖到位施工范围材料运输。
1、含从基础放样挖土开始至工程竣工的所有钢筋制作、安装工程，包括但不限于：(1)桩基上部锚固钢筋的校正及箍筋绑扎。
(2)全部钢筋翻样、制作、安装、连接（绑扎、电弧焊、机械连接等）；(3)保护层垫块的搬运、安装；(4)预留钢筋的插筋；(5)零星工程及预制构件的钢筋下料、制作（如：墙体预留拉结筋下料、制作、预制过梁钢筋、构造柱钢筋下料、制作及绑扎）；(6)钢筋到工地的卸料、堆放；(7)所有落手清工作（钢筋清理、回收利用、废料收集、堆放工作）；(8)浇捣混凝土的钢筋工维护、值班工作；(9)本工种施工过程中所需临时操作架的搭设、拆卸、堆放工作；(10)后浇带钢筋的处理等工作；(11)止水钢板焊接及钢丝网片制作。
钢筋工劳务分包合同为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。
一、工程概况：工程名称：工程地点：工程情况：二、劳务承包范围乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下:1、钢筋的上、下车及堆码工作，自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。
2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。
3、工程中所有钢筋的工作内容：报价范围内的钢筋工程，地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容（包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作)。
4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。
（生活区清洁工作项目部安排专人清扫，班组每月在工程款中扣500元／月清洁费）。
三、劳务承包方式:1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围。
2。
1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、钢筋、预埋铁件材料）由甲方提供。
其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括钢筋弯曲机、断钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及其耗材。
钢 筋 工 程 劳 务 分 包 合 同
发包人： 江苏鸿泰通盐城电力机械厂生产楼工程项目部
承包人：
工程名称： 盐城市北蒋电力机械厂生产楼工程
年 月 日
钢筋分项工程承包合同书
盐城市北蒋电力机械厂生产楼
工程钢筋分项承包合同书：
经公司研究指派 项目经理为本单位工程负责人
（以下简称甲方），钢筋分项工程交由 （以下简称乙方）
承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。
一、 分包范围：
１、钢筋翻样、进场钢筋的卸车、场内运输、成型、绑扎、焊接；
２、钢筋垫块制作、安装，钢筋支架制作、安装，钢筋工绑扎所
需操作架的搭设、拆除、配合等，塑料马凳、保护层安设；
３、d≥１4梁、板钢筋接头采用电弧焊接；d≥１２mm柱钢筋采
用电渣压力焊.
二、承包方式：
包工不包料，乙方自带钢筋机械及符合要求的端子箱及其电缆、
扎丝、焊条等相关辅材。未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程
转包给他人。
三、承包价格：
按建筑面积 30元/平方米结算（本价格包含焊接、电渣压力
焊等费用）。
四、工期要求：
A、总工期： 100 天；
B、节点工期按甲方每次例会工期要求完成；
五、材料要求：
1、乙方应对材料质量负责，进场的焊条、焊剂、扎丝必须有产品
出厂合格证（提供原件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样。
2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验如有
不合格负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方。
六、质量与施工要求：
1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行
下料、制作和绑扎。
２、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严
格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。
３、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充
密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。
４、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办
理设计变更正式手续。
５、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，
按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。
6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准后方可
使用。
7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或
片状老锈。
８、Ｉ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋
直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。
9、所有（框架和非框架）的柱、梁箍盘的弯钩均应制成135度的
抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。
10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构内
力较小说的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的
10倍。
11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超
过50％，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。
12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为１.３倍搭接长度，该
区段内梁板接头面积不超25％，柱不超50％。
13、钢筋焊接前必须根据施条件进行试焊，合格后方可施焊。焊
工必须持证上岗。
14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合
设计要求。
15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎
接头处应中心和两端扎牢（即绑扎三步）。
16、钢筋保护层，基础应采用预制的水泥砂浆垫块、钢筋制成的
垫椅进行垫置。基础以上砼梁、板、柱采用塑料定位件（包括梁侧和
柱侧均要设垫块）。
17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足
够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。
18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要
求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。
19、每次钢筋的验收，班组长（承包人）均应自觉参加；并对存
在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。
七、安全要求：
1、每个工人都应自觉遵守公司（项目部）的各种规章制度，戴好
安全帽。
2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平
整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域
内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，
不得一次松开。
4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。
5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。
6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。
柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱
筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾
倒。
7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架（马凳）架
起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。
8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不
得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。
9、电焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩
并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导致绝缘良好。
10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊
前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。
11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得
少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。
12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，
操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不
得用手直接送料。
13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳
最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉
开闸刀。
14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，
应挂1.5m高的地方，并有防雨棚。
15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。
18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可
让其正式上岗。
19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生
育证和外来人口暂住证。
20、在施工现场严禁喝酒，打斗，发现一次罚款500元，并责令
违反规定人员退场。
八、奖罚办法：
１、钢筋制作安装超过约定工期罚款 元／天，且承
担由其造成其他工种的务工工资。
２、每个钢筋检验批制安完成后需填写预验收记录交技术负责人、
施工员、质检员、安全员检查验收合格后签字作为结帐、付款结算凭
证。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地
给予罚款 元。如无预验收记录，该检验批不予付款。
3、在省市县组织的大检查中受到通报批评的罚款 元／次。
４、杜绝重大伤亡事故，严格按规范操作，如果乙方员工在施工
中违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生安全、质量事故的一
切后果由乙方负责（包括经济和法律责任）。
九、结算方式：
（１） 甲方支付乙方主楼部分合同总价 的工程款；
（２） 甲方支付乙方主楼部分合同总价 的工程
款；
（３）余款 年 月 日前结清。
( 4 ) 根据政府要求，为确保农民工权益，落实“江苏省建设领域
农民工劳动计酬手册”要求，乙方同意由甲方对工人直接发放工资，
乙方在甲方签定的承包协议结算总价范围内自负盈亏。（以上付款必须
凭项目部预验收记录付款）。
十、 仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民
法院进行调解。
十一、补充事项：
1、大于、等于￠14钢筋接头必须采用焊接；
2、如因乙方多用、乱用钢材，造成钢材亏损由乙方负责赔偿，
每发现一次，罚款 元。
3、本价格包含焊接、电渣压力焊等一切费用。
4、本合同未尽事宜可经双方协商后签订初充协议，补充协议与本
合同具有同等效力。在本合同之外签定的协议，若内容与本合同有关
条款相抵触，所签补充协议以本合同有关条款为准。
本合同一式贰份，双方各执壹份，至工程款结清后自然失效。
工程负责人（甲方）： 承包人（乙方）：
联系电话： 联系电话：
身份证号码： 身份证号码：
年 月 日
