建设安装工程项目监理合同示范文本
- 格式:doc
- 大小:61.00 KB
- 文档页数:17
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
工程监合同书合同范本专家的合同范本。
工程监合同书。
甲方,(委托方)。
地址:
联系人:
电话:
乙方,(监理方)。
地址:
联系人:
电话:
鉴于甲方拟进行工程项目,为确保工程质量和合法性,特委托
乙方进行工程监理,并达成如下协议:
第一条项目概况。
甲方拟进行的工程项目为(工程名称),地点位于(工程地点),工程内容包括(工程内容),工程预算为(工程预算)。
第二条监理内容。
乙方应对工程项目进行全程监理,包括但不限于:
1. 监督工程施工过程,确保施工符合相关法律法规和工程标准;
2. 对工程质量进行检查和评估,提出改进建议;
3. 对工程进度进行监控,及时发现和解决工程延期等问题;
4. 协助甲方处理工程纠纷和投诉事项。
第三条监理报告。
乙方应每(时间周期)向甲方提交一次监理报告,报告内容应包括但不限于工程进度、质量检查、安全情况等内容。
第四条费用及支付方式。
甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为(监理费用),支付方式为(支付方式)。
第五条违约责任。
若任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。
第六条法律适用。
本合同的签订、解释和执行均适用于(国家/地区)法律。
第七条争议解决。
因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交(仲裁/法院)解决。
第八条其他。
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收之日。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:。
工程建设监理合同集锦15篇工程建设监理合同1委托人:监理人:合同编号:合同名称:简称委托人),委托(以下简称监理人)提供工程监理服务,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程等别(级):4.工程总投资(人民币,下同):5.工二、监理范围1、监理项目名称:2、监理项目内容及主要特性参数:3、监理项目投资:4三、监理内容、期限1、监理服务内容:按专用合同条款约定。
2、监理服务期限:自年月日至年月日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为(大写)______元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书(含补充协议);2、专用合同条款;3、通用合同条款;4、监理大纲;5、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本两份,委托人执壹份,监理人执壹份。
委托人:_______(盖章)监理人:___法定代表人:_____(签名)法定代表人:__(签名)委托代理人:_____(签名)委托代理人:__(签名)单位邮政编码:__电话:_电子信箱:传真:____开户银行:______账号:________签订地点:签订时间:年月日单位拉萨市江苏路11号附1号邮政编码:850000__电话:电子信箱:传真:_开户银行:账号:工程建设监理合同2目录说明水电工程建设监理合同标准条件水电工程建设监理合同专用条件水电工程建设监理合同附件附件a:监理工程项目简述附件b:监理服务的范围与内容附件c:提供设备与设施附件d:监理费用与支付附件e:监理机构及人员计划附件f:监理规划说明本合同示范文本内容分四个部分。
第一部分为建设监理合同书,第二部分为建设监理合同标准条件,第三部分为建设监理合同专用条件,第四部分为建设监理合同附件。
有限公司建筑工程监理合同补充协议甲方:乙方:合同编号:签订日期:年月日(合同中的红色字体请在拟定时全部删除,请根据实际谈判情况修改本合同模板后报审)1 / 15甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,在原年月日签订的《建设工程委托监理合同》的基础上,结合项目建设的具体情况,达成如下补充协议条款,以便双方遵照执行。
监理内容: 1.监理期限: 2.监理人员: 3.监理工作的相关要求: 4.乙方的监理工作必须满足工程施工的需要,应保证任何时间段的施工4.1.均应有相关的监理工程师在工地现场,随时对工程施工进行监督管理(包括节假日)。
乙方编制的《监理规划》、《监理实施细则》必须报甲方确认批准。
乙4.2.方监理人员须按甲方确认的《监理规划》、《监理实施细则》以及按甲方要求的工作标准严格进行本工程项目的监理工作,具体的工作内容、标准及时限详见附件《项目监理工作标准》。
乙方须及时回复、确认相关文件(含记录、材质证明、合格证明、请4.3.款报告等),承担由于检查、批准不及时而造成工期进度的延误而造成的损失。
乙方应及时书面告知甲方须回复的有关内容,及向甲方通告有关工程进度、质量的信息。
如每周工程进度计划的关键工序及形象进度延误可能会导致影响总控4.4.计划执行时,乙方须将检查情况及采取的措施以书面形式通知甲方。
工程施工中如发生工程质量、安全的事故,须在事故发生的小时内书4.5.面通知甲方,并进行现场取证。
监理费用: 5.经甲乙双方友好协商,本工程监理费调整为元㎡,该包干单价为5.1. 2 / 15乙方在本协议约定的监理期限内从事本工程监理工作所发生的全部费用及所有风险、责任,包括但不限于人工费、加班费(含节假日加班费)、现场监理设备费、交通费、管理费、利润、税金等。
暂定建筑面积㎡,暂定总价元(大写:整)5.2.结算以经审核批准后的建筑施工图建筑面积计算。
5.3.监理期间,乙方监理工程师食宿自理,并承担相关费用。
2024年施工监理协议书____年施工监理协议书甲方:[施工单位名称]乙方:[监理单位名称]根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的相关规定,为了保证本次建设工程的质量和进度,乙方作为监理单位,与甲方进行施工监理合作,经双方协商一致,达成以下协议:一、监理范围及任务1. 本次监理合作的范围为:[具体项目名称及位置]。
2. 乙方作为监理单位负责对甲方的施工过程进行全程监理,并按照国家相关规定,进行质量、进度、安全、合同等方面的监督和检查。
3. 乙方应根据工程的实际情况编制监理计划,并定期向甲方报送。
甲方应按照监理计划的要求配合并提供必要的工作条件。
4. 乙方应配备专业的监理人员,根据实际需要对工程进行巡视、抽查和监测,确保施工质量和安全。
二、监理费用及支付方式1. 本次监理合作的费用为:人民币[具体金额]元。
2. 乙方应根据实际监理工作的进展情况,及时向甲方提交监理费用的结算报告。
3. 甲方应在收到乙方监理费用结算报告后的十个工作日内,将费用全额支付至乙方指定的银行账户。
三、工期及延期处理1. 本次工程的计划工期为启动日期至竣工日期,共计[具体工期]工作日。
2. 如甲方因不可抗力等因素导致施工工期无法按时完成,甲方应及时向乙方提出书面申请,说明原因及预计延期时间。
3. 乙方应在收到甲方延期申请后的五个工作日内,进行评估并向甲方书面答复是否批准延期。
4. 若乙方批准甲方的延期申请,甲方应支付相应的延期费用。
四、质量检查与整改1. 乙方有权对甲方施工过程进行任何形式的检查和抽检,并对不符合质量要求的工程进行整改和返工。
2. 乙方应及时向甲方提交发现的问题及整改要求的书面报告,并要求甲方于指定时间进行整改。
3. 甲方应对乙方的整改要求进行配合,并在乙方的监督下完成整改工作。
五、安全管理要求1. 甲方应按照国家相关安全法规执行,并制定施工安全管理方案,并在工地显眼位置公示。
2. 乙方有权对甲方的施工现场进行安全检查,并对存在安全隐患的地方提出整改要求。
《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定,并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同(示范文本)》的要求,结合本工程的具体情况,经双方协商一致后签订。
第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动,包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。
第三条监理合同双方应当遵守合同约定,履行各自的权利和义务,共同维护建设工程的合法性和安全性。
第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则,严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。
第五条监理合同双方应当尊重社会公德,保护环境,确保建设工程的质量和安全。
第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格,依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。
第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质,承担建设工程监理业务的单位。
第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。
第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。
第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场,负责监理工作的人员。
第三章监理合同双方的权利与义务(一)建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等;(二)建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求;(三)建设工程的施工组织设计、施工方案等;(四)其他与建设工程有关的资料。
第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料,制定监理规划和监理实施细则,并报建设单位批准。
第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查,发现问题及时向建设单位报告,并提出处理意见。
第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核,确保其符合法律法规和技术规范的要求。
第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查,确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。
建设工程监理示范合同文本合同编号:________甲方(业主):________乙方(监理单位):________鉴于甲乙双方本着平等自愿的原则,就________工程项目的施工监理工作达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务和责任,确保工程项目按照预定的质量、进度和成本目标顺利完成。
二、监理范围乙方根据国家有关法律法规和技术标准,对甲方的建设工程从开工到竣工验收的全过程进行监督管理,包括但不限于工程质量、安全生产、进度控制、成本管理等方面。
三、监理期限监理期限自____年____月____日起至____年____月____日止,具体以工程实际进度为准。
四、监理费用监理费用根据工程规模、复杂度及监理工作量等因素综合确定,由甲乙双方协商一致后,按照约定的支付方式和时间节点支付。
五、权利与义务1. 甲方应提供必要的工程资料,配合乙方开展监理工作,及时支付监理费用。
2. 乙方应派遣合格的监理人员,按照合同约定执行监理职责,定期向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
十、附件本合同的附件包括工程项目的技术资料、施工图纸、监理实施细则等,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):________ 乙方(盖章):________授权代表签字:________ 授权代表签字:________日期:____年____月____日日期:____年____月____日。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程监理合同示范文本(征求意见稿)第一部分建设工程监理合同协议书委托人(全称):监理人(全称):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况委托人委托监理人服务的工程概况如下:.工程名称:.工程地点:.工程规模:.工程总投资:二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成下列文件均为本合同的组成部分:.协议书;.中标函或委托书;.监理投标函;.通用条件;.专用条件;.附录,即:附录——服务范围和内容;附录——委托人提供的人员、设备和设施;附录——收费金额和支付。
.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺.监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录中约定范围内的服务。
.委托人向监理人承诺,按照本合同附录中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员,并按附录中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限本合同附录中约定的服务自年月日开始,至年月日完成。
六、合同的订立及生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
“月”是指按公历从该月中任何一天开始的一个公历月的时间段。
“商定的补偿”是指专用条件中约定的根据本合同应付的附加款额。
“书面形式”是指有形表现所载内容的形式,包括合同文件、信件、电报、传真等。
解释对合同文件的解释本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种(含)以上语言文字时准。
构成合同的文件应被认为是互为说明的。
如果合同文件中的约定之间产生含糊或歧义,合同文件解以双方最后签认的为准。
解释合同文件的优先顺序为:()在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;()协议书;()专用条件及附录、、()通用条件;()中标函或委托书;()投标函。
法律法规及标准规范本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中约定的部门规章或项目所在地地方规章及标准规范。
本合同适用的法律法规及适用于本工程的标准规范。
. 监理人的义务服务范围监理人应按本合同约定提供工程监理及相关服务,服务范围按附录中的约定。
项目监理机构监理人应组建满足工程监理及相关服务工作需要的项目监理机构,向委托人报送委派的总监理工程机构主要人员名单。
2.2.1 在服务期限内,项目监理机构人员应保持相对稳定,以保证服务工作的正常进行。
监理人可根业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。
若更换现场监理人员,应以相当资格与技能的人员替换。
其理工程师须提前日向委托人报告,经委托人同意后方可更换。
如果监理人员存在以下情况之一,监理人应及时更换该监理人员:()严重过失行为;()违法或涉嫌犯罪;()不能胜任所担任的岗位要求;()严重违反职业道德。
认真履行职责监理人履行合同义务期间,应遵循监理职业道德准则和行为规范,严格按法律法规及标准提供服务2.3.1 在委托服务范围内,委托人和承包人提出的任何意见和要求,监理人应及时拟定处置意见,再包人协商确定。
委托人与承包人之间发生争议时,监理人应根据自己的职责与委托人、承包人进行协商。
当委托人与承包人之间的争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应当如实提供有关证明监理人可在授权范围内对委托人与第三方签订合同中规定的第三方义务提出变更。
如果变更超过授种变更须经委托人事先批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所做的变更未能事先报委托人批准时,事后应尽快通知在监理过程中如果发现承包人的人员工作不力,监理人应要求承包人调换有关人员。
工程监理及相关服务报告监理人在履行合同义务期间,应按专用条件中约定的内容、时间和份数向委托人提交工程监理及相关使用委托人的财产监理人使用附录中委托人提供的设备、设施和物品除合同另有约定外,属于委托人的财产,在服务5.6.1 由于非监理人的原因导致工程建设全部或部分暂停,委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分服务。
监理人应立即安排停止服务并将开支减至最小。
委托人应将有关决定以书面形式通知监理人。
由此导致监理人的损失应由委托人予以相应补偿。
监理人暂停部分工程监理及相关服务持续时间超过日,监理人可发出解除合同约定该部分义务的通知;若全部暂停服务的持续时间超过日,监理人可发出解除合同的通知。
合同解除日为发出解除合同的通知之日起第日。
如果因非监理人原因,导致监理人不能全部或部分履行合同约定服务时,监理人应立即通知委托人,要求暂停全部或部分合同约定的服务。
当暂停原因消除后,监理人应尽快恢复履行合同约定的服务。
当监理人无正当理由而未履行其合同约定的义务时,委托人可以书面形式通知监理人要求限期改正。
若委托人在发出通知后日内没有收到监理人书面形式的合理解释,则可在日内发出解除本合同的通知。
发出解除合同通知后的第日合同解除。
监理人应承担相应的违约责任,委托人按专用条件的约定将工程监理及相关服务费用支付至合同解除日。
监理人在本合同约定的支付之日起日后仍未收到服务费用,则监理人可向委托人发出催付通知。
通知发出后日委托人仍未支付或提出监理人可以接受的延后支付安排,监理人可向委托人发出暂停服务的通知并自行暂停全部或部分服务。
暂停服务后日内监理人仍未获得服务费用或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除合同的通知。
合同解除日为应支付服务费用之日起第日。
委托人通知暂停工程监理及相关服务且暂停期超过日,监理人可发出解除合同的通知。
合同解除日为发出解除合同的通知之日起第日。
委托人应承担解除合同的违约责任。
本合同解除后,合同约定的有关的结算、清理、争议条款仍然有效。
. 收费金额及其支付支付委托人应按照附录中约定的时间、方式和数额向监理人支付正常服务费用和附加服务费用。
支付的货币支付服务费用所采用的货币种类、汇率由委托人、监理人在附录中约定。
有争议部分的付款如果委托人对监理人提交的收费金额支付申请单中的任何一项费用或其中一部分费用提出异议时,应当在收到监理人提交的支付申请通知书日内以书面形式向监理人发出异议通知,无异议部分的费用应按期支付。
奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
. 其他法律法规的调整或补充协议书签订后,与工程监理及相关服务有关的法律法规、强制性标准的颁布及修改,双方应遵照执行。
由此引起的服务费用、服务时间的变化,需进行相应调整。
转让监理人不得将本合同转让给第三方。
分包未经委托人的书面同意,监理人不得将合同约定履行的任何部分服务工作进行分包。
外出考察费用经委托人同意的监理人员外出考察发生的额外费用,由委托人审核后支付。
专双方约定报告的种类、时间和份数,包括监理规划、监理月报及专用条件中约定的专项报告。
委托人的代表是。
委托人应当在天内,就受托人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
4.1.2 监理人未履行本合同约定的义务,承担相应的赔偿责任并支付赔偿金为受损失部分的相应收费金额4.2.4 委托人未按时支付项目管理服务费用,应按以下方式支付违约金的数额或计算方法赔偿:本工程保修期间,委托人是否委托监理人承担相关服务义务,双方在此约定。
奖励办法应约定计算奖励金额的比率为。
奖励金额工程费用节省额×约定的奖励比率委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用应由支付。
保密委托人声明的保密信息:受托人声明的保密信息:第三方声明的保密信息:委托人的地址、电子邮箱、传真电话号码;监理人的地址、电子邮箱、传真电话号码。
双方约定合同争议的最终解决方式为。
(方式:向仲裁委员会申请仲裁;方式:向人民法院起诉。
)补充条款:附录服务范围和内容服务范围:服务范围涵盖阶段的服务内容正常服务双方可在下表中打勾选择或补充,或参考下表商定具体的监理和相关服务内容。
进行各种工程信息的收集、整理、存档定期提供各类工程项目管理报表建立工程会议制度督促各施工单位整理工程技术资料施工阶段的组织与协调检查施工许可等手续的办理情况,向委托人提交检查报告审查工程开工条件,检查施工前的各项准备工作复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格组织、协调委托人与施工单位之间的关系施工阶段的风险管理制订风险管理策略在合同中采取有利的反索赔方案制订合理的工程保险投保方案工程变更管理协助处理索赔及反索赔事宜协助处理与保险有关的事宜施工阶段的现场安全文明管理审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系督促施工单位履行施工安全、文明保障义务组织工地安全检查制订项目委托人方的应急措施协助处理安全事故组织工地卫生及文明施工检查协调处理工地的各种纠纷组织落实工地的保卫及产品保护工作、采购监造阶段服务内容依据工程项目的施工总进度计划,协助委托人编制永久工程设备采购招标进度计划协助委托人进行永久工程设备采购招标设计及招标文件的审查工作,并参加招标、评标及合同谈判工作管理采购合同,并对采购计划进度进行监督与控制代表委托人对永久工程设备及主要零部件的生产质量和进度等进行监督、管理、控制和协调代表委托人组织永久工程设备出厂验收核查永久工程设备实际到货进度是否符合采购合同要求和工程进度要求,必要时,应向委托人提出设备到货进度的调整意见记录和整理安装调试中发现的设备制造缺陷和质量问题,提出处理建议,协助委托人与供货单位谈判交涉代表委托人协调设备供货人与承包人之间的关系. 保修阶段服务内容协助委托人与施工单位签订保修协议制订保修阶段工作计划定期检查项目使用和运行情况检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,下达指令要求承包人进行修复审核质量缺陷修复方案,监督修复过程并进行验收审核签署修复费用,并报委托人批准支付整理保修阶段的各项资料.工程技术人员.辅助人员.服务人员委托人提供的资料名称份数时间备注.施工承包合同.设计文件及图纸.水文、地质资料.其他相关文件委托人自备的设备()监理人自备的设备、物品及进场时间。
()监理人自备的、委托人给予补偿的设施及补偿金额的约定。
附录收费金额和支付.正常服务收费计取和支付施工监理服务收费计取及支付1.1.1 施工监理服务收费计取双方商定,本工程的施工监理收费计取按照国家发展改革委、建设部联合颁布的《建设工程监理与收费管理规定》(发改价格〔〕号)执行。
本工程建筑安装工程费为万元,设备购置费为万元,联合试运转费为万元。
本工程的施工监理服务收费按照(工程概算投资额或建筑安装工程费)分费。
工程概算投资额建筑安装工程费设备购置费联合试运转费万元。
施工监理服务收费的计费额本工程设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额的比例为。