牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程施工合同
甲方：
乙方：
经双方友好协商达成如下协议：甲方承接的牡丹江市生活垃圾防渗工程由甲方提供防渗材
料，由乙方进行施工土方开挖、防水毯铺设、土方回填等。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工
程协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程
2、工程地点：牡丹江市爱民区八达村西部家沟环清垃圾填埋场
二、工程范围及内容：
乙方根据施工要求进行土方挖掘、防渗材料（防水毯等）铺设、土方回填等
三、合同标的
1、甲方向乙方供应纳基膨润土防水毯，其规格和技术指标如下：
规格尺寸：幅宽：6m长苏：30m
技术指标：膨润土膨胀系数：＞=24ml/2g （纳基膨润土需保证为天然矿土）
透水系数：＜=5.0*10 -9m/s
吸蓝量：＞=30g/100g
膨润土防水毯单位面积膨润土质量：＞=4800g/m2
抗拉强度：＞=600N/100mm
最大负荷下伸长率：＞=65N
剥离强度：＞=65N
2
上层无纺布（丙纶）克重：＞=200g/m
2
下层织质布克重：＞=120g/m
穿刺强度：＞=800N
膨润土水分流失：＜=18ml
2、如需要，甲方可派人到现场进行施工指导。
3、甲方负责将货物运送到乙方施工现场，运费、保费由甲方承担。在货物交付乙方前，货物的损毁风险由甲方承担。
4、甲方向乙方提供产品说明书及相关证件，乙方应严格按照产品使用说明进行施工，以确保工程质量。
5、产品包装及回收：本产品采用防水包装，包装物不回收。
2 2
6、每500 m防水毯配送给甲方100kg膨润土供缝接使用，共80000 m。
四、工期：
1、开工日期：2008年6月15日_
2、竣工日期：2008年9月12日
3、合同总工期为90 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
五、质量标准：
符合国家验收标准：合格
六、合同价款及付款方式
本合同工程价1250万；
付款方式：
（1）本工程无预付款；
（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的
50 %;
(3 )总工程款5%乍为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，2年后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
七、质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第五条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证
期2 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式
向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
3、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门
及人员查阅，不合格资料及时修正。
4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
5、甲方及监理应在收到乙方请验报告后48 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时
甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违
约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后3天内提供符合规范性要求
的竣工图及全部竣工资料，并应一式2份。
8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
八、施工组织与工期
1乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、
检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的
要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。
2、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决
九、安全及文明施工与管理
1乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的
一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影
响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十、甲方责任
1按约定提供防水毯等防渗材料?
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不
同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责。
十一、乙方责任
1按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，
如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至
终止合同。
3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 3 日内进场维修，
日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。
十二、违约责任
1双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的0.3% 承担违约金，或每天按1000元向
甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失
外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10嫁担违约金。
十三、附则
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）年月日乙方（签章）：
法定代表人：
授权代表（签字）年月日
灵泉寺大雄宝殿仿古建筑工程 施 工 合 同 工程地点： 委托单位： 承包单位： 合同编号： 签订时间： 目录 第一节定义 第二节合同文件内容及解释次序 第三节工程内容与承包范围 第四节合同价款、支付与结算 第五节双方得人员、设备 第六节甲方责任 第七节乙方责任 第八节工程监理 第九节工期 第十节质量与检验 第十一节现场管理 第十二节工程指令
第十三节工程竣工验收与工程移交 第十四节农民工权益保护 第十五节工程保修 第十六节转让与分包 第十七节专利技术及特殊工艺 第十八节不可抗力 第十九节保险 第二十节违约及争议解决 第二十一节合同解除 第二十二节合同生效与终止 第二十三节合同份数 第二十四节合同附件 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律法规得规定，遵循平等、自愿、公平、诚信得原则，根据本工程得具体情况，在甲乙双方自愿并完全清楚理解本合同得基础上，经甲乙双方友好协商一致，订立本合同。 第一节定义 下列定义除本合同中另有约定外，应具有以下所赋予得含义： 一、工程：指甲乙双方在本合同中约定得承包范围内得工程，包括永久工程与临时工程。 二、工期：指甲乙双方在本合同中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算得承包天 数。 三、合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照本合同约定完成承包范 围内全部工程并承担质量保修责任得款项。 四、图纸：指由甲方按本合同约定向乙方提供得全部设计图纸，或乙方提交并经甲方批准得 所有图纸（包括配套说明与有关技术资料）。 五、书面形式：指合同书、信件与数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换与电子 邮件）等可以有形地表现所载内容得形式。 六、小时或天：本合同中规定按小时计算时间得，从事件有效开始时计算（不扣除休息时
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 垃圾填埋场合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设合同 建设单位： 施工单位： 二0——年月日 垃圾填埋场工程建设合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、行政法规的规定，遵循“平等、自愿、公平和诚实信用”的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第_条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：垃圾填埋场的平整地基、修建垃圾坑及道路。 1.4 工程期限：2011年月日至2011年月日 1.5 合同造价：贰拾肆万元（￥240000元）。 第二条工程标准及要求 1）乙方必须在开工前提供合理的施工组织设计和进度计划，未经甲方同意，不得随意更改工程方案。 2）乙方必须按照施工图纸和国家现行施工规范及质虽检验标准要求进行施工，材料必须符合质虽要求和设计要求。 第三条文明安全施工 乙方必须严格执行国家有关安全施工的规定，教育职工不在施工现场内抛掷石块、材料等，造成的后果自负，严禁闲杂人员进入施工现场，落实施工现场安全管理措施，在施工过程发生的任何事故甲方概不负责。 第四条付款及结算方法
工程合同鉴定后，甲方预付乙方一定的工程预付款，以后根据工程进度支付。 第五条甲乙双方均不得违约，任何一方违约给对方造成经济损失必须给对方以经济补偿。 第六条未尽事宜，甲乙双方协商达成共识后可作为本合同的补充条款。 第七条本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 第八条本合同一式六份，双方各执三份。 第九条本合同自签定之日起生效。 甲方：乙方： 代表：代表： [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注 ]
石材供应安装合同范本 石材供应安装合同一甲方(需方)：____________________________________ 代表人： 乙方(供方)：____________________________________ 代表人： 牡丹江财政干部培训中心(镜泊湖)综合楼停车场、中心餐厅至总台路面及停车场等地面铺装工程，需要石材，经甲乙双方协商订立如下条款： 第一条石材规格 以上板材合计：规格板总面积平方米， 规格板总面积平方米， 规格板总面积平方米。 第二条石材质量以甲方封样样板为准，厚度误差小于2mm,对角误差小于2mm，无疵点。 第三条甲乙双方商定规格板材每平米单价元人民币。 规格板材每平米单价元人民币。 合计总价款元人民币。 第四条付款方式：签订合同当天甲方向乙方支付元做订金，结算时订金抵作材料款，乙方按照甲方要求规定的时间将石材运至工地现场，经甲方现场员检验合格即支付所到材料款。 第五条交货时间：乙方的石材加工总时间为天即到日之前必须分批次全部运至工地现场。首批石材运到工地现场时间为日之前，第二批到场时间日之前。第六条违约责任：甲方必须在石材到场检验合格当日支付所到石材款，如因甲方未及时付清石材款而导致加工周期延误由甲方负责，乙方必须按照合同规定的质量和数量按照规定的时间将石材运至工地现场，如因乙方的原因导致工地施工延误，乙方须双倍返还甲方所交订金作为赔偿。 第七条运输方式：乙方负责石材包装及联系运送车辆，石材运至工地现场甲方负责卸车并支付车辆运费，甲乙双方商定石材运送单价元/吨，如有变动乙方须提前电话联系甲方商定此事。 第八条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不
(GF---2016---0201) 建设工程施工合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人(全称)： 承包人(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程立项批准文号： 4．资金来源： 5．工程内容： 6．工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。 三、质量标准
工程质量符合佥整标准。 四、签约合同价与合同价格形式 签约合同价暂定为： 人民币(大写)： 小写：( )；最终价格以审计决算为准。 五、项目经理 承包人项目经理： 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1)中标通知书； (2)投标函及其附录； (3)专用合同条款及其附件； (4)通用合同条款； (5)技术标准和要求； (6)图纸； (7)已标价工程量清单或预算书； (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，． 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。‘ 七、承诺 1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、承包人承诺所施工的项目按总造价％对发包人进行优惠。 4．发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含 义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自签室盖童当旦生效。 十三、合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 发包人(公章)：承包人(公章)： 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：(签字) (签字)
编号：_____________公园建设工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：________________________________（简称甲方） 施工单位：________________________________（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工，本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。 2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方，工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。 3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。 4、工期：自甲方通知进场之日起________天完工。如遇下列情况，工期顺延。 （1）、施工图未及时交给乙方，乙方按图纸交接时间计算工期。 （2）、工程量增加。 （3）、非承建方原因，施工期间一周内累计停水、电达8小时以上，工期顺延。 （4）、甲方资金到位，未按合同约定拨付工程进度款。 二、工程造价及结算： 1、工程量均按实计算，工程按新园林定额结算。 2、工程取费按二级园林施工企业执行，乙方适当让利，综合费、利润按70%计取。 3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。 4、工程造价暂定为人民币________元。 三、结算及付款方式： 1、全额垫资付款方式：甲乙双方签订合同后，乙方垫资工程建设，自完工日起甲方三年内付清工程款，工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%，第二年同月支付总工程款的30%，第三
垃圾填埋场工程建设合同 建设单位： 施工单位： 二0一六年六月一日
垃圾填埋场工程建设合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、行政法规的规定，遵循“平等、自愿、公平和诚实信用”的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：垃圾填埋场的平整地基、绿化植被、修建垃圾坑及道路。 1.4 工程期限：2016年6月7日至2016年8月6日 1.5 合同造价：壹佰肆拾伍万元（￥1450000元）。 第二条工程标准及要求 1)乙方必须在开工前提供合理的施工组织设计和进度计划，未经甲方同意，不得随意更改工程方案。 2)乙方必须按照施工图纸和国家现行施工规范及质量检验标准要求进行施工，材料必须符合质量要求和设计要
求。 第三条文明安全施工 乙方必须严格执行国家有关安全施工的规定，教育职工不在施工现场内抛掷石块、材料等，造成的后果自负，严禁闲杂人员进入施工现场，落实施工现场安全管理措施，在施工过程发生的任何事故甲方概不负责。 第四条付款及结算方法 工程合同鉴定后，甲方预付乙方一定的工程预付款，以后根据工程进度支付。 第五条甲乙双方均不得违约，任何一方违约给对方造成经济损失必须给对方以经济补偿。 第六条未尽事宜，甲乙双方协商达成共识后可作为本合同的补充条款。 第七条本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。 第八条本合同一式六份，双方各执三份。 第九条本合同自签定之日起生效。 甲方：乙方： 代表：代表：
牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程施工合同 甲方： 乙方： 经双方友好协商达成如下协议：甲方承接的牡丹江市生活垃圾防渗工程由甲方提供防渗材料，由乙方进行施工土方开挖、防水毯铺设、土方回填等。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：牡丹江市生活垃圾填埋场防渗工程 2、工程地点：牡丹江市爱民区八达村西部家沟环清垃圾填埋场 二、工程范围及内容： 乙方根据施工要求进行土方挖掘、防渗材料（防水毯等）铺设、土方回填等 三、合同标的 1、甲方向乙方供应纳基膨润土防水毯，其规格和技术指标如下： 规格尺寸：幅宽：6m；长苏：30m 技术指标：膨润土膨胀系数：>=24ml/2g（纳基膨润土需保证为天然矿土） 透水系数：<=5.0*10-9 m/s 吸蓝量：>=30g/100g 膨润土防水毯单位面积膨润土质量：>=4800g/m2 抗拉强度：>=600N/100mm 最大负荷下伸长率：>=65N 剥离强度：>=65N 上层无纺布（丙纶）克重：>=200g/m2
下层织质布克重：>=120g/m2 穿刺强度：>=800N 膨润土水分流失：<=18ml 2、如需要，甲方可派人到现场进行施工指导。 3、甲方负责将货物运送到乙方施工现场，运费、保费由甲方承担。在货物交付乙方前，货物的损毁风险由甲方承担。 4、甲方向乙方提供产品说明书及相关证件，乙方应严格按照产品使用说明进行施工，以确保工程质量。 5、产品包装及回收：本产品采用防水包装，包装物不回收。 6、每500 m2防水毯配送给甲方100kg膨润土供缝接使用，共80000 m2。 四、工期： 1、开工日期：2008年6月15日 2、竣工日期：2008年9月12日 3、合同总工期为90 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 五、质量标准： 符合国家验收标准：合格 六、合同价款及付款方式 本合同工程价1250万； 付款方式： （1）本工程无预付款； （2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的
建筑工程承包合同模板一 甲方：×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方：×××(同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容) 第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的) 第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等) 第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务) 第五条甲乙双方的基础工作 第六条工程进度计划 第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等) 第八条人事同价款及其调整 第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条工程验收 第十一条决算 第十二条保修 第十三条争议处理 第十四条违约责任 第十五条双方约定的其他内容 第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 发包方承包方 单位名称(章)： ? 单位名称(章)：
单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 电报挂号：电报挂号： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 年月日年月日 建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的： (1)作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。 (2)作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。 (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。
仿古建筑施工合同书 甲方:河北省魏县文物保护管理所 (以下简称:甲方) 乙方:湖北黄石红枫叶园林景观有限公司 (以下简称:乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确甲、乙双方职责，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，现将有关事项达成条款如下: 一、工程名称:魏县观音寺 二、工程地址:魏池公园景区内东南角，占地面积60亩。(宽150m，长270m) 三、工程项目:1、山门，2、天王殿，3、大雄宝殿，4、财神殿，5、观音殿， 6、藏经楼， 7、方丈楼， 8、钟、鼓楼， 9、两边配殿、斋堂、僧房及各项配套工程等。 四、工程总造价:陆仟万元人民币(约) 五、计算方式:按河北省2009年仿古建筑定额，结合邯郸市场现行三材价额和人工调差计取，做出预算，执行预、决算计取工程总款。(因临时变更或增加及基础隐蔽工程等) 六、付款方式:通知乙方人员进场，甲方即付乙方承包工程总造价的5%工程款为进场费，乙方正式动工10天即付总造价的15%工程款为备料款，其余均按月进度支付完成工程量的80%工程款，做完经验收10天内一次性付完工程总款的97%，留下3%为工程质量保修金，一年满后无质量问题，一次性返还乙方。 七、工期及时间:定为二0一三年八月底前，以甲方通知为准，工期为二年，即24个月，合720个工作日(除雨、雪天等不可抗力外) 八:双方责任:1、甲方责任: (1)、按合同条款执行，并配合乙方安排好施工人员的食宿等工作。
(2)、完成好“三通一平”等工作，给乙方提供便利。 (3)、安排工作人员配合乙方工作，负责工程地点的周边关系。 (4)、按规定时间支付乙方工程款，若因资金短缺或上级手续及周边关系等原因而影响乙方不能正常施工导致乙方连续停工三天或三天以上的，甲方无条件赔偿乙方停工期间的经济损失。 (5)、本工程中的税费由甲方负责。 (6)、要求乙方交纳合同保证金20万元，在甲、乙双方签订合同之日起一个月内即第一次预付工程款时退还乙方，若一个月满还不能动工，甲方必须无条件退还乙方交纳的20万元合同保证金。 2、乙方责任: (1)、按合同条款执行，严格按图施工。如因变更或增加及隐蔽工程等，必须经甲方在场管理人员同意，方可施工。 (2)、严格按仿古建筑操作规程进行施工，做到文明施工，安全施工。 (3)、不得偷工减料，确保工程质量，争创优良工程。 (4)、本工程中的大小事故，由乙方负责承担。 (5)、保护好工程周边苗木，服从甲方现场管理人员合理化管理及建设。 (6)、同意甲方要求，交纳合同保证金20万元，在双方规定的时间内有权收回。同时确保乙方施工人员每月工资的发放，不得拖欠。 九、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，同时产生法律效力。 十、以上如有未定事宜，甲、乙双方再行协商，增补协议有效。望双方共同遵守，本合同一式六份，双方各执三份为凭。甲方:负责人(签章) 乙方:负责人(签章) 二O一三年七月三十日订
编号： _______________ 供热项目建设合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方:
与有限公司经友好协商，双方本着平等互利，共同发展的 原则，就址供热工程组织施工及运营管理达成如下协议: 一、项目概况 1、供热选址：按照环保部门选址意见，热源站计划座落于，占地面积约2万平方米（以 实际测量为准），主厂房占地面积约平方米，用水采用地下深水井自补。 2、供热面积：供热面积预计达到万平方米（含已供热面积万平方米），备用供 热面积预计万平方米，计算供热面积预计达到万平方，计算热负荷 MW/h由于以采暖热负荷为主，所以本合同暂不考虑工业蒸汽负荷。 3、锅炉选用型号：选用负荷调整幅度大的往复式热水锅炉，锅炉型号：SHW-1.1/1.5/70-A II，单台供热量20t/h （14MW/H）,数量2台。最大供热能力达到48万平方米。热源站用电容量500KW 选用锅炉及附属设备需符合国家环保标准。 4、管网敷设：热力外网采用直埋式预制保温管敷设，布管原则依据海南乡工程管线综合规划图， 尽量减少管线穿越交通道路，沿规划道路中心线西侧（或北侧）敷设，外网主干线累计长度1387米，管径D N125—D N500。管网材料及敷设施工必须符合国家规定的标准。 5、投资金额：热源站供热建设项目总投资人民币约万元。 6、建设工期：年供热期前完成供热站锅炉及附属设备安装调试，达到供热状 态，保证现有用户按期供热。 二、甲乙双方权利和义务 （一）甲方的权利和义务： 1、甲方负责落实热源站规划建设地理位置，为乙方有偿提供万平方米集体建设用地， 使用年限为__________ 年，收取乙方土地补偿款人民币_____________ 万元，乙方在签订合同后15日内向甲方一次性缴清土地补偿款。待条件成熟后，土地转为国有土地性质使用时，该地块不再缴纳土地区片地价，涉及办理土地手续的其他费用全部由乙方承担。 2、甲方负责拆迁及安置热源站及外网施工范围内的地上地下原有建筑物（或障碍物），并承担其 发生费用。同时负责向乙方提供rr 平面详规图、管网综合图及供热工程施工图设计所需基础资料。 3、甲方承诺在管理权限范围内给予乙方供热工程优惠政策，协助乙方办理热源站电源（容量按 500KW考虑）等各类手续。涉及市直部门的收费项目甲方协助乙方积极争取优惠政策（如破道费、规划测量费
垃圾场建设施工合同 如今是法制社会，无论什么事情都得讲究一个法字，合同法也是一名在日常生活中经常会用到的一种重要法律，为了提高合同意识，我们需要关注更多有关合同的信息。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。/hetongfanben/。（本文为你提供合同范本两篇。） 垃圾场建设施工合同(一) 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况。 1.1工程名称：_____________________ 工程地点：_____________________ 工程内容：_____________________ 承包范围：_____________________ 1.2开工日期：_____________________ 竣工日期：_____________________ 总日历日期：___________________ 1.3质量等级：_____________________ 1.4合同价款：_____________________ 第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言：_____________________ 3.2适用法律法规：_________________ 3.3适用标准、规范：_______________ 第4条图纸。 4.1图纸提供日期 4.2图纸提供套数：____________________ 4.3图纸特殊保密要求和费用：__________ 第5条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单：______________________ 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：__________________________ 第6条乙方驻工地代表 第7条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求：____________________________________ 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：________________ 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：________________ 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间：
古建筑修缮工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面；给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘（达到墨线小点金的效果、但不贴金）、更换损坏的木质构件。3、文庙散水增加阶条石与陡板；4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺；5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等； 以上所用材料参照工程预算书。 承包方式：包工包料 二、合同价款（固定价格）
金额（人民币大写）：；￥元； 三、工期： 合同工期：天 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五（5‰），但总数不超过合同价款的百分之五（5%）罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。 四.工程质量标准 本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。 五.安全生产 乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。 六、工程款支付： 合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款；工程大部分项目完成后支付合同价款的40%；工程全部完成后再支付合同价款的35%；本工程质保金为5%。 七、质保期：三年 保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用
凤庆县鲁史镇垃圾填埋场PPP项目 施 工 合 同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 二零一六年四月制
第一部分协议书 发包人（全称）：凤庆深蓝市政设施投资有限责任公司 承包人（全称）：四川深蓝环保科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：红格镇垃圾填埋场建设项目工程 工程内容： 工程地点：盐边县红格镇金河村 工程立项批准文号： 资金来源：争取上级补助及县财政配套解决 二、工程承包范围 承包范围：工程量清单及图纸范围内的全部内容 三、合同工期 开工日期：2012年1月1日 竣工日期：2012年4月1日 合同工期总日历天数 90 天。 四、质量标准 工程质量标准：符合国家强制性标准及验收规范. 五、合同价款 金额（大写）：壹佰零叁万肆仟贰佰肆拾元（人民币） ￥：1034240 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书
2、中选通知书 3、本合同专用条款 4、本合同通用条款 5、标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、工程量清单 8、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它 们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内 承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他 应支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 2012 年 1 月 15 日 合同订立地点：凤庆深蓝市政设施投资有限责任公司 本合同双方约定双方签字盖章后生效。 发包人：（盖公章）承包人：（盖公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 电传：电传： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码
最高人民法院指导案例7号：牡丹江市宏阁建筑安装有限责任公司诉牡丹江市华隆房地产开发有限责任公司、张继增建设工程施工合同纠纷案 （最高人民法院审判委员会讨论通过2012年4月9日发布） 关键词 民事诉讼抗诉申请撤诉终结审查 裁判要点 人民法院接到民事抗诉书后，经审查发现案件纠纷已经解决，当事人申请撤诉，且不损害国家利益、社会公共利益或第三人利益的，应当依法作出对抗诉案终结审查的裁定；如果已裁定再审，应当依法作出终结再审诉讼的裁定。 相关法条 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第（十一）项 基本案情 2009年6月15日，黑龙江省牡丹江市华隆房地产开发有限责任公司（简称华隆公司）因与牡丹江市宏阁建筑安装有限责任公司（简称宏阁公司）、张继增建设工程施工合同纠纷一案，不服黑龙江省高级人民法院同年2月11日作出的(2008)黑民一终字第173号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于同年12月8日作出（2009）民申字第1164号民事裁定，按照审判监督程序提审本案。在最高人民法院民事审判第一庭提审期间，华隆公司鉴于当事人之间已达成和解且已履行完毕，提交了撤回再审申请书。最高人民法院经审查，于2010年12月15日以（2010）民提字第63号民事裁定准许其撤回再审申请。 申诉人华隆公司在向法院申请再审的同时，也向检察院申请抗诉。2010年11月12日，最高人民检察院受理后决定对本案按照审判监督程序提出抗诉。2011年3月9日，最高人民法院立案一庭收到最高人民检察院高检民抗[2010]58号民事抗诉书后进行立案登记，同月11日移送审判监督庭审理。最高人民法院审判监督庭经审查发现，华隆公司曾向本院申请再审，其纠纷已解决，且申请检察院抗诉的理由与申请再审的理由基本相同，遂与最高人民检察院沟通并建议其撤回抗诉，最高人民检察院不同意撤回抗诉。再与华隆公司联系，华隆公司称当事人之间已就抗诉案达成和解且已履行完毕，纠纷已经解决，并于同年4月13日再次向最高人民法院提交了撤诉申请书。
建设工程施工合同（示文本） 第一部分协议书 发包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 承包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容：_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围 承包围：_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期： 开工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天 四、质量标准 工程质量标准：_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款 金额（大写）：_____________________________元（人民币） ￥：_____________________________元 六、组成合同的文件
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容：___________________________ 建筑面积：㎡，建筑高度m或跨度m， 结构类型__________________层数 其它 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批文号： 资金来源： 开工日期： 竣工目期： 合同有效工期总日历天数： 合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元 第二条工程期限与质量标准： 本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月 _________日竣工。合同有效工期总日历_________天。如遇不可抗力的灾害，可顺延工期。 工程质量标准：___________________________。 第三条工程承包范围及承包方式：
承包范围： 承包方式：__________________ 第四条甲乙双方责任： 1、开工前_________个工作日内甲方必须负责搞好开工前施工现场的三通一平、清理地上地下所有障碍物，并办妥一切准建手续。由于甲方原因造成乙方损失，甲方承担乙方的一切经济损失，并顺延工期。 2、开工前_________个工作日内，甲方将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工地点，保证施工期间的需要。 3、开工前_________个工作日内，甲方以书面形式提供建筑物或构筑物的水准点、坐标控制点并现场交验。 4、甲方必须向乙方提供施工现场的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。 5、甲方负责办理施工许可证及其它施工所需证件，由于证件原因造成乙方停工、窝工，甲方应承担乙方经济损失。 6、甲方组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。 7、甲方协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树古墓等保护工作，并承担相应责任和经济损失。 8、甲方负责解决四邻相关的以及外界干涉施工的问题。由于政策性调整造成的乙方损失，应由甲方承担责任。 9、甲方选派施工现场代表__________________同志，负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。 10、甲方必须为本工程安全生产提供必要的作业环境，并且配合施工单位做好施工现场安全的工作 11、甲方应配合乙方立架开光，所产生的费用由甲方负责承担。 12、甲方对某件物有特殊要求，费用由甲方承担。
陕南移民搬迁 基础工程修建垃圾填埋施工合同 发包方：铁厂镇人民政府 承包方：镇安永久建筑工程有限责任第二分公司 为了保护移民点生态环境、人居环境，保持移民点区域干净卫生，完善移民点基础设施建设，，发展当地经济建设，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关法律法规规定，甲、乙双方本着平等互利原则，甲方决定将移民点垃圾处理填埋场承包给乙方，达成如下协议： 一、工程量 甲方要在镇修建一处垃圾处理场，石方挡墙长80米，底宽2米，面宽1米，高6米，用石方720方，机械平整36小时，总投资13.48万元。占山沟地12亩，总库容量约12万立方米，日处理15吨生活垃圾处理场。 二、质量要求 1.石方档墙必须用大石头，放丁头，填好空间。 2、机械平整好场地，清理护坡 三、工程造价 1、石头挡墙720方*130元，计9.36万元，
2、250#挖机清理护坡和挖根基，36小时/450元，计1.62万元。 3、征地和其他费用2.5万元 总造价13.48万元。 四、双方责任： 1. 乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范围外的工程量，甲方不予以计量，2. 施工完毕后，甲方应及时组织检查验收。3.施工现场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。4. 工程所用材料应符合质量标准。乙方应提供相应材质证明。 五、安全措施：乙方应采取必要的安全保障措施，确保施工现场作业人员及施工路段的行车安全。如发生各种安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。 四、工程结算：本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。工程全部完工验收后七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金，在缺陷责任期一年后，甲方返还给乙方全部质量保证金。 1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，承包方不能按时完成工程建设内容的，承担违约责任。 2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督，他们指出的质量问题承包方必须立即进行整改，如施工方不整改，建
供水管道工程施工合同 发包人：牡丹江温春建设发展有限公司 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围：按照图纸规定选购供热管、阀、保温材料等，管道施工安装、调试，保修期的维护，管道基础土建施工。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 四、质量标准与验收 工程质量标准：按照城市供热管网工程质量检验评定标准，资格GB2级。 1、工程质量 1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 2、检查和返工 2.1承包人应该认真按照标准规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合规时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 2.4工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合规，承办人在工程师限定的时间内修改重新验收。 五、发包方应协调市政园林等相关部门，给予承包方开工的必备条件，并提供该管道施工路线的地质资料。承包方对发现的地下设施应小心施工，加以保护，及时汇报发包方，发生的费用由发包方承担。 六、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备，应按照图纸约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合规证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。 2、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合标准的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 3、承包人采购的材料设备在使用前，承包人提供合规的检验报告，不合规的不得使用，检验费用由承包人承担。材料检验合格再检验试验费由发包人承担。 4、甲方工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 5、承包人需要使用材料时，应经甲方工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
合同编号：YT-FS-5136-79 建设工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人（全称）：_____ 承包人（全称）：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程 施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_____ 工程地点：_____ 工程内容：_____ 工程立项批准文号：_____ 资金来源：_____ 二、工程承包范围 承包范围：_____
三、合同工期： 开工日期：_____ 竣工日期：_____ 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 合格。 五、合同价款 金额（大写）：_____元（人民币）（小写）：_____元（人民币）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、中标通知书 5、招标文件及答疑澄清 6、投标文件 7、工程建设标准、规范及有关技术文件