建筑工程施工解除合同通知书 简版
- 格式:docx
- 大小:17.41 KB
- 文档页数:2
解除建设工程合同通知书范本
解除建设工程合同通知书
委托人:(以下简称乙方)
承包人:(以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》和双方签订的《建设工程合同》,双方经协商一致,决定解除本合同,具体事项通知如下:
一、合同双方基本信息
甲方名称:
甲方地址:
甲方法定代表人:
甲方法定代表人授权代表人:
甲方联系电话:
乙方名称:
乙方地址:
乙方法定代表人:
乙方法定代表人授权代表人:
乙方联系电话:
二、合同解除
双方经协商一致,决定于本通知书发出之日起立即解除《建设工程合同》。
三、各方权利、义务
1.甲方应立即停止所有施工活动,保护好工地并及时退还
所有乙方提供的保证金。
2.乙方应立即支付到期应付的工程款项,并退回已拨付的
所有工程款。
3.乙方保证交付甲方所有已经完成的工程,并按照双方约
定的期限,返回所有甲方发放的保证金和担保文件。
4.本解除通知书自双方签署之日起生效,若发生任何争议,双方应协商解决。
若无法协商解决,则应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、法律效力和可执行性
本通知书自双方签署并加盖公章之日起生效,具有法律效力和可执行性。
五、其他
本通知书未尽事宜,依照《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定处理。
特此通知。
甲方(盖章):乙方(盖章):
年月日年月日
附注:本通知书一式两份,甲、乙双方各执一份。
建筑工程合同解除通知书
尊敬的合作单位:
经过双方协商,我方决定解除与贵公司签订的建筑工程合同,特此致函通知。
根据双方签订的《建筑工程合同》,合同号为XXX,工程名称为XXX,合同生效日期为XXXX年XX月XX日,合同约定工程进度、质量、款项支付等相关事宜。
然而,由于XXXX原因,我方认为无法继续合作,因此决定解除该合同。
根据合同第X条的解除条款,双方必须提前X天书面通知对方,解除后双方应按照约定处理未完工程的结算和责任问题。
我方会全力配合完成未完工程的交接工作,以确保双方的合法权益不受影响。
解除合同后,我方将根据实际情况支付相应的违约金,并协商处理未完工程结算问题。
望贵公司能够理解我方的决定,并配合顺利完成此次合同的解除工作。
特此通知。
敬启
XXX建筑工程公司
日期:XXXX年XX月XX日。
建设工程施工合同解除及协商通知书尊敬的女士根据我方对于现有建设工程合同的评估和考虑,我方决定解除与贵公司之间的建设工程施工合同,现函通知贵公司。
为了能够确保在解除合同过程中的顺利进行,我方提议在此解除合同的同时开展协商,以达成双方的一致意见。
1. 时间延误根据合同规定,贵公司应该按照合同约定的时间节点完成建设工程。
然而,迄今为止工程已经延误了多个月,且贵公司未能提供合理的解释或计划来弥补这一延误。
2. 质量不符合要求我方对建设工程进行了严格的检查和评估,发现贵公司所完成的部分工作不符合合同规定的质量要求。
这对于整个工程的进展和最终结果都会产生不可忽视的影响。
3. 施工安全问题我方在近期对工地进行了安全检查,发现贵公司未能采取有效的安全措施来保障施工人员的安全。
这样的情况不仅违反了相关的法律法规,也对工程的进展产生了不良影响。
1. 资金问题解除合同后,贵公司将无权要求我方支付除已完成工程款项之外的任何费用。
双方应协商并确定解决尚未支付的款项以及其他相关的经济问题的方式。
2. 工程交接贵公司需要按照我方的指导和要求,对已完成的工程进行清理和交接。
贵公司应确保工程的交接符合合同规定的要求,并提供相关的交接文件。
3. 法律责任贵公司应对因工程施工延误、质量不符合要求和施工安全问题所引发的任何法律责任承担相应的责任。
我方希望双方能够在解除合同之后保持合作关系,并就今后的合作展开积极的讨论和洽谈。
我方相信,在双方的共同努力下,我们可以找到更好的解决方案来满足我们的需求。
请贵公司务必在收到本通知书后的三个工作日内回复,以确认您对我们的通知已经接收到,并表达对协商解决的意愿。
如果您对本通知书中所述的问题有任何异议,也请在回复中提出,并提供相关证据和解释。
请注意,本通知书并不意味着任何一方放弃对另一方因建设工程施工合同解除所产生的损失和责任的追究。
谢谢您的合作与理解。
此致敬礼[您的名字。
建筑工程解除合同通知书尊敬的合同对方:我方在此通知您,根据我国《合同法》等相关法律法规的规定,我方决定解除与我方签订的《建筑工程合同》(以下简称“本合同”)。
本合同的解除事宜如下:一、解除合同的原因1. 合同履行过程中,合同对方未能按照约定的时间、质量和标准完成工程,严重影响了工程进度和质量。
2. 合同对方在施工过程中,存在严重的违法行为,包括但不限于偷工减料、以次充好等,使我方遭受了巨大的经济损失。
3. 合同对方未能按照约定的期限支付合同价款,严重违约。
4. 合同对方在合同履行过程中,存在严重的管理混乱,导致工程安全事故频发,给我方造成了严重的安全隐患。
二、解除合同的依据1. 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定,因不可抗力致使不能实现合同目的,合同双方可以解除合同。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,对方可以解除合同。
3. 根据《中华人民共和国建筑法》第六十三条的规定,建筑施工企业有违法行为的,业主有权解除合同。
三、解除合同的生效时间本通知自发送之日起生效,双方应立即停止履行合同,合同双方互不承担违约责任。
四、解除合同后的处理事项1. 合同解除后,合同对方应立即停止施工,向合同相对方支付合同解除后的违约金。
2. 合同解除后,合同对方应按照合同约定,承担因解除合同而产生的相关费用,包括但不限于工程清理、设备搬离等。
3. 合同解除后,合同双方应按照约定,妥善处理合同解除后的相关事宜,包括但不限于工程质量保修、工程款结算等。
4. 合同解除后,合同双方应互相配合,做好相关资料的交接工作,确保工程顺利进行。
五、其他事项1. 本通知未尽事宜,双方应本着公平、公正、诚实、信用的原则,协商解决。
2. 本通知一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本通知发送之日起,合同双方应立即履行本通知约定的义务,否则应承担相应的法律责任。
施工合同解除通知书尊敬的XXX公司:我方在此通知您,根据双方签订的施工合同第XX条的规定,我方正式向您方提出解除双方签订的施工合同,合同编号为XXXXXX。
我方解除合同的决定并非轻率之举,实在是基于以下原因:一、合同履行过程中出现了不可抗力因素。
自合同履行以来,我国部分地区出现了罕见的自然灾害,如洪涝、地震等,对施工进度造成了严重影响。
同时,全球范围内的疫情爆发,也对施工人员流动和材料运输带来了极大不便。
这些因素均导致了施工进度的严重滞后,使我方无法按照合同约定的时间完成工程。
二、合同约定的工程质量标准无法得到保证。
在施工过程中,我方发现您方提供的部分材料质量不符合国家相关标准,且在多次提醒后仍未得到改进。
这使得工程质量存在重大隐患,如果我方继续施工,将可能导致工程质量问题,从而给我方带来巨大的经济损失和法律风险。
三、合同履行过程中,您方未能按照约定履行合同义务。
根据合同约定,您方应负责提供施工场地、基础设施和施工图纸等,但至今仍有部分设施未到位,严重影响了施工进度。
此外,您方在合同履行过程中,未能按照约定支付工程进度款,使我方施工资金出现紧张,影响了施工的正常进行。
基于以上原因,我方依据合同约定,正式向您方提出解除合同。
请您方在收到本通知书后,尽快与我方联系,商讨合同解除后的相关事宜。
我们将按照合同约定,承担相应的责任。
特此通知。
敬请予以关注。
顺祝商祺!解除方:(盖章)解除日期:XXXX年XX月XX日附件:1. 施工合同副本2. 相关证据材料---------------------------------------尊敬的XXX公司:您好!我方在此对您提出解除施工合同的事宜表示遗憾。
在合同履行过程中,我方始终致力于保证工程质量和进度,但遗憾的是,由于上述不可抗力因素和您方未能履行合同义务,使得合同无法继续履行。
根据合同约定,我方同意解除双方签订的施工合同。
同时,我方将积极与您方商讨合同解除后的相关事宜,包括工程结算、赔偿等相关问题。
尊敬的合同对方:您好!我方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,现将与我方签订的《建筑施工合同》(以下简称“本合同”)解除事宜告知如下:一、合同解除原因1. 合同履行过程中,贵方未能按照合同约定的时间、质量、安全等标准完成施工任务,严重影响了工程进度和质量。
我方多次催促贵方整改,但贵方仍未采取有效措施改进,致使合同无法继续履行。
2. 贵方在施工过程中,未经我方同意,私自更换施工队伍和材料供应商,导致工程质量不稳定,给我方造成了重大损失。
我方多次与贵方沟通,要求贵方恢复原合同约定的施工队伍和材料供应商,但贵方拒不履行。
3. 由于不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等,导致本合同无法继续履行。
二、合同解除时间根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定,我方现通知贵方,自即日起解除双方签订的《建筑施工合同》。
三、合同解除后的处理事项1. 贵方应立即停止施工,向我国有关政府部门办理施工许可等相关手续的注销手续。
2. 贵方应在合同解除后十日内,向我国有关部门申请撤销工程造价临时占用土地。
3. 贵方应按照合同约定,承担因违约产生的赔偿责任。
具体赔偿金额双方可协商解决,如协商不成,我方将依法向人民法院提起诉讼。
4. 合同解除后,双方对彼此在合同履行过程中所造成的损失,互不承担责任。
5. 合同解除后,双方应积极配合有关部门进行善后处理,包括工程质量、安全、环保等方面的问题。
四、其他事项1. 合同解除不影响双方其他合同的履行,双方应继续履行其他合同项下的义务。
2. 合同解除后,双方应遵守国家法律法规,不得采取任何损害对方利益的行为。
3. 合同解除后,双方对于本合同的秘密信息,仍应承担保密义务。
五、法律适用及争议解决1. 本合同解除事宜,适用中华人民共和国法律法规。
2. 双方因本合同解除事宜发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。
特此通知。
敬请予以关注。
建设工程合同解除通知书尊敬的[对方公司名称]:根据双方于[签订合同日期]签订的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为[合同编号]。
鉴于目前工程项目[具体项目名称](以下简称“工程”)的实施情况,我方在仔细审查和评估后,认为存在如下问题:1. [详细列出导致合同解除的原因,如工程质量问题、进度严重滞后、违反合同条款等]2. [具体说明问题的严重性及其对工程的影响]3. [如果有的话,提供相应的证明材料,如第三方鉴定报告、监理报告等]基于以上情况,我方提出解除合同的要求,并依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,通知如下:一、合同解除自[解除合同的生效日期]起,上述合同自动解除,双方不再承担合同中约定的权利和义务。
二、后续处理1. 我方要求贵方立即停止一切与该工程相关的施工活动,并对现场进行保护,确保已建工程的安全和完整。
2. 双方应协商确定已完成工程量的结算方式和时间,以及未完成部分的处理办法。
3. 关于违约责任及赔偿事宜,双方应根据合同约定和实际情况进行协商解决。
如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 贵方应在收到本通知后[具体时间]内,与我方联系并确认后续事宜的处理方案。
三、其他事项1. 本通知书一经发出,即视为送达贵方。
2. 贵方收到本通知后,应妥善保管所有与该工程相关的文件和资料,以备后续处理使用。
3. 如有任何疑问或需要进一步沟通,请及时与我方联系。
请贵方认真对待本通知书的内容,并按照上述要求执行。
希望双方能够本着诚信和合作的原则,妥善解决本次合同解除所涉及的各项事宜。
此致敬礼![贵方公司名称][贵方公司地址][贵方公司联系电话][贵方公司法定代表人或授权代表签字] [日期]。
解除合同通知书(建筑工程合同)一、背景介绍根据《合同法》及《建筑工程合同法》,甲方(命名公司名称)与乙方(命名公司名称)于(合同签订日期)签订了一份建筑工程合同(合同编号),约定甲方委托乙方进行(工程项目名称)的建设工作。
然而,由于(列出导致解除合同的原因,如:施工进展缓慢、工程质量不达标、严重违约等),甲方已经无法继续与乙方履行合同。
鉴于合同的情况,甲方决定解除该建筑工程合同,并向乙方发送此通知书。
二、解除理由甲方决定解除本次建筑工程合同的理由如下:1.(列出具体解除理由1)2.(列出具体解除理由2)3.(列出具体解除理由3)三、解除合同的权利和义务基于本合同的解除,双方应履行权利和义务,如下:甲方的权利和义务:1.甲方有权解除本次建筑工程合同,并有权要求乙方返还已支付的合同款项。
2.甲方有权要求乙方赔偿因解除合同造成的损失,包括但不限于采取补救措施所产生的费用。
乙方的权利和义务:1.乙方必须接受甲方解除本次建筑工程合同的决定,并立即停止继续进行该工程项目。
2.乙方应按照甲方的要求,退还已支付的合同款项,并赔偿因其不能按时完成工程项目而给甲方带来的损失。
四、解除合同的生效根据《合同法》及相关法律法规规定,本合同的解除自通知书签收之日起生效。
如对本次解除有争议的,双方应友好协商解决。
如果无法达成协议,任何一方均有权提交争议给有管辖权的法院进行仲裁。
五、通知方式本通知书采用书面形式发出,通知书的送达方式如下:•发送至乙方公司登记地质;•发送至乙方公司注册的电子地质;•发送至乙方公司注册的号码。
六、通知书签署甲方(命名公司名称):(签字)(日期)乙方(命名公司名称):(签字)(日期)。
尊敬的合同对方:您好!我方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,以及双方签订的《建设工程合同》(以下简称“本合同”)的约定,现就解除本合同事宜通知如下:一、合同解除原因1. 双方签订的本合同自XX年XX月XX日起生效,合同期限为XX年。
根据合同约定,贵方应于XX年XX月XX日前完成工程建设的全部工作。
然而,截至目前,贵方尚未按照合同约定的时间完成工程建设的全部工作。
2. 双方签订的本合同第XX条第XX款明确规定:“如一方未按照约定履行合同义务,另一方有权解除合同。
”由于贵方未能按照合同约定的时间完成工程建设的全部工作,已构成严重违约。
3. 贵方在工程建设过程中,存在严重质量问题,多次整改仍未能达到合同约定的质量标准。
根据本合同第XX条第XX款的规定,我方有权解除合同。
二、合同解除法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第九十四条规定:“当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,另一方当事人可以解除合同。
”2. 《中华人民共和国合同法》第九十六条规定:“当事人一方依照本法第九十四条的规定主张解除合同的,应当通知对方。
合同自通知到达对方时解除。
对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
”三、合同解除通知根据上述法律规定和合同约定,我方现通知贵方解除本合同。
合同自本通知送达贵方时解除。
自合同解除之日起,贵方应立即停止工程建设工作,向我国有关政府部门办理相关手续,确保工程安全。
四、合同解除后的处理1. 贵方应在本合同解除后XX个工作日内,向我方支付合同解除后的违约金,违约金计算方式按照本合同第XX条第XX款的规定执行。
2. 贵方应在本合同解除后XX个工作日内,向我国有关政府部门办理工程验收、竣工等相关手续,并承担由此产生的一切费用。
3. 双方应在本合同解除后XX个工作日内,办理合同解除手续,包括但不限于合同解除备案、工程资料交接等。
4. 本合同解除后,双方对彼此不再享有权利和义务,但本通知中提到的违约金支付、手续办理等事项除外。
第 1 页 共 2 页
建筑工程施工解除合同通知书
致: 分公司
我方公司 (以下简称:甲方)与贵公司 (以下简称:乙方)于 年
_______月
日签订《建筑工程施工合同书》,合同第一部分(第十条)合同第三部分(第
六条)4.1跟4.2规定;
1、按照合同条款的定,乙方应于 年 月 日前向我公司缴纳工程保证
金人民币 元整,及合同但截至发函日,乙方仍未按约定完成,反而贵公司项
目负责人收取施工班组保证金约 元整,实际证明了贵公司,根本就没有能力来履行该
合同;于 年 月 日开始,导致冀南国际商贸港项目停工,多次联系乙
方项目负责人及公司负责人结果是了无音信截止今日。
2、我公司经过多次联系,乙方项目负责人; 、分公司负责人; 、沟通来协商
解决《 》项目事宜,其经多次函告乙方仍无法履行合同义务的违约行为;直
接影响了《 》的项目销售跟招商,给我公司造成项目延期,直接经济损失约
人民币: 万元整。
3、本函送达乙方时解除合同即生效。甲方保留运用法律手段实现及向乙方要求赔偿甲方因上述
原因造成一切损失的权利。
4、该文本解除合同通知书以任何面呈方式提交本通知视为送达;任何以信件、特快专递发出的
通知、自信件或特快专递邮寄至租用同留存地址时视为送达;任何以传真、电话、彩信、短信、
微信、QQ 等方式发出的通知,在实际发出视为送达。
5、若乙方对解除合同通知有异议,乙方可以在收到或该通知书送达3日内向甲方当面递交书面
异议,并同甲方达成书面处理协议。否则,视为乙方自动放弃异议权,同意认可该解除合同通知
书。
第 2 页 共 2 页
特此通知!
解除人:
年 月 日