二级建造师试题与答案详解-建设工程法规及相关知识模拟129

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合提升模拟卷附有答案详解单选题（共20题）1. 工程项目质量安全第一责任人是（）。

A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【答案】 D2. 下列发生在工程实施中的事项，构成不当得利之债的是（）。

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项D.建设单位因合同无效拒付竣工验收合格的实际施工人工程款【答案】 D3. 以下关于企业资质证书的说法中正确的是（）。

A.企业首次申请资质，应当申请最低等级资质，增项申请则不受限制B.企业资质证书的有效期为3年，期满3个月前可以提出延期申请C.企业发生合并、分立、重组以及改制的，可以直接承继原资质D.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做岀是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续【答案】 D4. 被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地（）。

A.最低工资标准B.最高工资标准C.平均工资标准D.劳务派遣企业最低工资标准【答案】 A5. 工伤保险基金可以用于（）。

A.劳动能力鉴定B.投资运营C.兴建或者改建办公场所D.发放奖金【答案】 A6. 关于施工合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，受不利影响的当事人只能与对方重新协商B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致【答案】 B7. 关于施工许可证的申领，下列说法正确的有（）A.由施工单位向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申领B.需要征收房屋的，其进度应达到70%以上C.按照规定应该委托监理的工程已委托监理D.只有全国人大及常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件【答案】 D8. （2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是( )。

二建《建立工程法规》真题及答案二建《建立工程法规》真题及答案二级建造师法律法规真题及答案解析选择题1.施工企业工程经理部经营活动的法律后果由( )。

A.工程经理承当B.企业法人承当C.企业法定代表人承当D.工程经理部与企业法人共同承当【标准答案】B【答案解析】此题考察的是企业法人与工程经理部的法律关系。

工程经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承当，而不是工程经理本人承当，也不是由工程经理部承当;工程经理签字的材料款，假如不按时支付，供给商应当以施工企业作为被告，而不能直接告工程经理个人，也不能告工程经理部。

参见教材P9。

2.关于委托代理终止情形的说法，正确的选项是( )。

A.被代理人恢复了民事行为的才能B.被代理人获得了民事行为的才能C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【标准答案】D【答案解析】此题考察的是建立工程代理行为的终止。

建立工程代理行为的终止： (1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为才能;(5)作为代理人或者代理人的法人终止。

参加教材P11。

3.甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建立15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建立用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的选项是( )。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司给定的权利自合同公正后获得D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【标准答案】A【答案解析】此题考察的是与土地相关的物权。

地役权：为使用自己不动产的便利或进步其效益而按照合同约定利用别人不动产的权利。

选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。

最新二级建造师考试法规及相关知识模拟试题及答案生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。

-----无名二级建造师考试《法规及相关知识》模拟试题及答案单选题：1、下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。

A．中华人民共和国建筑法B．建设工程安全生产管理条例C．建造师执业资格制度暂行规定D．建筑业企业资质等级标准标准答案：B解析：行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件2、按照《建造师执业资格制度暂行规定》，二级建造师可担任（）。

A．二级及以下资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理B．二级及以上资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理C．建设工程项目的项目经理D．建设工程项目施工的项目经理标准答案：A解析：人事部和建设部 12月5日联合发布《建造师执业资格制度暂行规定》（人发[ ]111号）第29条规定：按照建设部颁布的《建筑业企业资质等级标准》，二级建造师能够担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。

3、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是（）。

A．按规定注册B．按规定备案C．受聘单位验证D．主管部门审批标准答案：A解析：建造师执业前提取得建造师执业资格证书的人员，必须经过注册登记，方能够建造师名义执业。

取得建造师执业资格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。

4、二级建造师注册证在（）内有效。

A．所在企业的市场分布范围B．发证机构辖区C．备案机构辖D．全国范围标准答案：B解析：二级建造师执业资格的注册办法，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定，颁发辖区内有效的《中华人民共和国二级建造师注册证》，并报建设部或其授权的注册管理机构备案。

5、建造师执业资格注册有效期一般为（）年。

期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。

二级建造师《法规知识》模拟试题及答案(新版)1、[选择题]行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。

A.责令其提交B.维持该具体行政行为C.撤销该具体行政行为D.驳回复议申请【答案】C【解析】本题考查的是集体合同、劳务派遣、非全日制用工。

在劳务派遣中，劳动合同是由劳务派遣单位与劳动者签订的2年以上固定期限合同。

2、[选择题]仲裁的基本特点包括()。

A.自愿性B.专业性C.经济性D.公权性E,保密性【答案】ABE【解析】A项错误，除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。

B项错误，行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。

D错误，申请行政复议，凡行政复议机关巳经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。

3、[单选题]关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是( )。

A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告【答案】C【解析】本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。

国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。

禁止损毁耕地烧砖。

注意上述用词的语气程度。

4、[选择题]对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%?2%但()没有免赔额。

A.人身伤害B.搬运损失C.抢劫受损D.意外损害【答案】A5、[选择题]甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟题库及附答案单选题（共60题）1、关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金的数额.上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】 D2、（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】 A3、（）是具有最高法律效力的根本大法。

A.宪法B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】 A4、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。

发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。

A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.发包人只承担造成损失C.损失由承包人承担，工期可以顺延D.损失由发包人承担，工期不顺延【答案】 A5、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。

此时，丙公司作为当事人属于（）。

A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人【答案】 A6、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。

A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起【答案】 D7、甲委托某车行修理汽车。

取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。

最新资料,Word版,可自由编辑一．单项选择题每题1分,共60分;每题的备选项中,只有1个最符合题意; 1．二级建造师执业划分为个专业;A．10 B．11 C．12 D．13 2．经注册的建造师的,原注册管理机构将注销其注册资格;A．同时在2个建筑业企业执业B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作C．未取得二级建造师执业资格D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年3．建筑施工过程中发生事故,应成立调查组对事故现场进行勘察,下列选项中不属于勘察的主要内容有;A．制作笔录B．实物拍照C．现场绘图D．相关人员录音4．某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同,合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款,但建设单位一直未按约定支付;那么,施工企业的诉讼有效期限至;A．2001年5月10日B．2001年9月10日C．2002年9月10日D．2003年9月10日5．诉讼时效是指权利人在法定期间内未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭其的制度;A．起诉权B．胜诉权C．上诉权D．抗辩权6．全民所有制企业的经营权属于;A.自物权B．用益物权C．担保物权D．债权7．根据建筑工程施工许可办法的规定,资金已经落实是发放许可证的条件之一;若工期超过1年的,到位资金原则上不得少于总价的;A．20% B．30% C．50% D．60% 8．工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的, ;A.有权要求设计单位改正B．无权要求设计单位改正C．应当报告建设单位要求设计单位改正D．应当通知设计单位改正9．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为;A．是否进行资格预审B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标10．招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,是的体现;A.公开原则B．公平原则C．公正原则D．诚实信用原则11．对于履行地点不明确的,以下为适当履行地点的是;A．给付货币的,给付货币一方所在地B．交付不动产的,则不动产所在地C．交付其他动产的,在接受标的物一方所在地D．债务人选定地12．联合体中标的, 与招标人签订合同;A．联合体B．联合体各方共同C．联合体各方分别D．资质较高的联合方13．当事人采用合同书形式订立合同的,自;A．双方当事人制作合同书时合同成立B．双方当事人表示受合同约束时合同成立C．双方当事人签字或者盖章时合同成立D．双方当事人达成一致意见时合同成立14．根据安全生产法的规定,从业人员的知情权是指;A.掌握本职工作所需的安全生产知识,增强事故预防和应急处理能力B．获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利C．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施D．熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位安全操作技能15．根据我国建筑法规定,建筑项目应当在领取施工许可证后的个月内开工; A．1 B．3 C．6 D．12 16．大中型建设工程项目立项批准后,建设单位应按照顺序办理相应手续;A. 工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证B. 报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同C. 申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记D．报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证17．依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案;A．15 B．20 C．30 D．40 18．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的;A. 注册资本、专业技术人员和技术装备B．流动资金、专业技术人员和突出业绩C．注册资本、专业管理人员并依法设立D．注册资本、专业管理人员和资格证书19．建筑工程一切险的被保险人不包括;A．业主B．勘察或设计单位C．总承包商D．分包商20．伤亡事故处理工作应当在日内结案,特殊情况不得超过日;,90 B．60,120 C．90,180 D．100,200 21．二级建造师注册的办法是由制定的;A.中国建设部B.省部级建设部C.国家标准办公室D．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门22．根据建设工程质量管理条例,建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应向建设单位出具;A. 质量保修书B．质量保证书C．质量维修书D．质量保函23．下列关于建设工程保险不正确的说法是;A．保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司B．投保人是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人C．被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人D．投保人不可以作为被保险人24．工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是;A. 标准的约束性B．标准的内容C．标准的属性D．标准的等级25．合同法第119条规定,当事人一方违约后,对方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就的损失要求赔偿;A.扩大B.全部C.未约定D.采取措施26．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施,必须与主体工程;A. 同时设计,同时施工,同时竣工验收B．同时设计,同时施工,同时投入使用C．同时论证,同时评价,同时投资D．同时投资,同时施工,同时评价27．下列合同履行的说法中正确的是;A．经当事人约定,可由债务人向第三人履行债务,但不能由第三人向债权人履行债务B．经当事人约定,可由第三人向债权人履行债务,但不能由债权人向第三人履行债务C．债权、债务只能由合同当事人亲自履行,不得由第三方履行D．经当事人约定,可由债务人向第三人履行债务,也可由第三人向债权人履行债务28．建设工程安全生产管理条例规定,不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是;A.编制安全技术措施及专项施工方案B．审查安全技术措施及专项施工方案C．报告安全生产事故隐患D．承担建设工程安全生产监理责任29．建设项目施工许可证的申请者是;A．建设单位B．施工单位C．监理单位D．建设项目主管部门30．招标投标法规定,投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的,其法律责任是;A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B．处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C．对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款D．情节严重的,可由工商行政管理机关吊销营业执照31．根据我国法律规定,以下事项中,诉讼时效为4年的是;A．延付或者拒付租金的B．国际货物买卖合同争议提起诉讼的C．身体受到伤害要求赔偿的D．寄存财物被丢失或损毁的32．建设工程质量管理条例规定,装修工程和主体结构工程的最低保修期限为;A. 2年和3年B．5年和合理使用年限C．2年和5年D．2年和合理使用年限33．下列表述错误的一项是;A．代理包括委托代理、法定代理和指定代理B．代理委托书授权不明的,代理人应向第三人承担民事责任,被代理人负连带责任C．无行为能力人和限制行为能力人,其监护人因法律的规定而成为被监护人的法定代理人D．指定代理人是指按照人民法院或者有关单位的指定而产生的代理34．在试用期内被证明不符合录用条件的,用人单位;A. 可以随时解除劳动合同B．必须解除劳动合同C．可以解除合同,但应提前30日通知劳动者D．不得解除劳动合同35．投标人相互串通投标或者与招标人串通投标,情节严重的,取消其内参加依法必须进行招标的项目的投标资格;A．5年B．1年C．1～2年D．3年36．建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日;为保证工程如期开工,承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地,一切准备就绪,承包人提前两天正式开工;建筑工程一切险的保险责任开始时间为;A. 2004年3月1日B．2004年3月20日C．2004年3月10日D．2004年3月18日37．招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,中标无效,责令改正,可以处;A．中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款B．5万元以上25万元以下的罚款C．项目合同金额5%以上10%以下的罚款D．项目合同金额10‰以上20‰以下的罚款38．根据合同法第78条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,则;A. 由当事人诉请人民法院裁决B．由当事人申请仲裁委员会裁决C．推定为未变更D．视为已变更39．根据招标投标法的有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;A．10 B．15 C．20D．3040．下列选项中,不属于效力待定合同的是;A. 限制民事行为能力人订立的合同B．企业负责人越权订立的合同C．无权处分财产人订立的合同D．无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同41．涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工造成损失的,应承担责任;A．刑事B．连带赔偿C．违约D．赔偿42．根据我国合同法的规定,下列属于可变更或可撤销合同的是;A. 以欺诈．胁迫的手段订立,损害国家利益的B．以合法形式掩盖非法目的C．因重大误解订立或订立时显失公平D．恶意串通,损害国家、集体或第三人利益43．生产经营单位的主要负责人未履行规定的安全生产管理职责,受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起, 内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;A．1～3年B．5年C．1～2年D．2～5年44．根据我国合同法的规定,违约责任的归责原则实行;A. 过错责任原则B．严格责任原则C．过错推定原则D．合理分担原则45．合同法规定,债权人转让权利的,应当;A. 征得债务人同意B. 变更合同C. 解除合同D. 通知债务46．建设工程安全生产管理条例规定,施工单位应当为办理意外伤害保险;A. 本单位职工B．施工现场人员C．施工现场从事危险作业的人员D．施工现场从事特种作业人员47．甲欲装修其房屋,与乙装修公司签订装修合同;双方约定,甲应于5月1日前负责腾出房屋,但5月1日甲未腾出房屋,则乙可以;A．自行腾出房屋,且腾屋费用由甲承担B．只能请求甲腾出房屋C．直接解除合同D．催告甲在合理期限内腾屋,逾期不腾,可解除合同48．下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是;A. 加强风险预防和管理能力B．加强工程量的计算和审核,避免合同缺项C．加强工程变更管理D．严格按照建设程序进行项目建设49．根据我国合同法的规定,希望和他人订立合同的意思表示是;A.要约邀请B．要约C．新要约D．承诺50．转承责任的承担者为A.与违法者有一定关系的第三人B.与违法行为有一定关系的第三人C.与违法结果有一定关系的第三人D.与实施损害者有一定关系的第三人51．下列关于联合体投标的说法,错误的是;A. 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B．由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级C．联合体内部各方应当订立共同投标协议,但该协议由于不属于投标文件,因此不必提交招标人D．联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任52．下列有关承担违约责任的说法,正确的是;A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后,就免除了履约责任B.当事人既约定了违约金,又约定定金的,一方违约,对方可以选择适用违约金或定金条款,但两种违约责任不能合并使用C.当事人一方履行合同不符合约定,在采取补救措施后,对方还有其他损失的,此时就不应再承担赔偿责任D.合同约定违约金的,因当事人一方违约使对方产生损失,此时不论损失多大,均只应向损失方支付合同约定的违约金53．某企业在一次大型工程项目的招标活动中,根据招标投标法的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告;下列排列顺序正确的是;A. ①－②－③－④B．①－②－④－③C．①－④－③－②D．①－③－④－②54．下列情况下,合同当事人不可以解除合同的是;A．租赁合同的承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同B．分期付款买卖合同的买受人未支付到期价款的金额,经出卖人催告在合理期间内仍未支付的,出卖人可以解除合同C．因作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开,致使技术开发合同的履行没有意义的,当事人可以解除合同D．附解除条件的合同,当事人一方为自己的利益不正当地阻止条件成就的,另一方当事人可以解除合同55．下列各项,不属于建设工程法律责任构成要件的是;A. 有损害事实发生B．违反职业道德C．存在违法或损害行为D．违法行为与损害事实有因果关系56．某公司在其劳动合同中规定：“公伤本公司概不负责;”该公司职工李某为完成工作任务,于某日加班时被机器轧断一条胳膊,花去医疗费数万元;对此,以下说法中正确的是;A．应当李某自己承担,因为劳动合同对此有明确规定B．应当李某自己承担,因为加班时受伤不属工伤C．应由该公司承担,因为该种规定无效D．根据公平原则,该公司应承担适当的赔偿责任57．当事人双方既约定违约金,又约定定金的合同,一方当事人违约时,对违约行为的赔偿处理原则是;A. 只能采用违约金B．由违约一方选择采用违约金或定金C．由非违约一方选择采用违约金或定金D．同时采用违约金和定金58．保证合同的当事人是指;A．合同当事人B．债权人和债务人C．保证人和债权人D．保证人和债务人59．下列选项,属债权合同的是;A. 监护合同B．买卖合同C．行政合同D．劳动合同60．根据我国民法通则的规定,适用2年普通诉讼时效和1年的短期诉讼时效是从起计算;A.权利被侵害之日B.当事人知道或者应当知道权利被侵害时C.当事人主张权利时D.当事人要求义务人履行其义务时二、多项选择题每题2分;每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错误选项;错选,本题不得分；少选,所选的每个选项得分61．以下关于债的发生根据的表述中,正确的有;A.合同B．志愿服务C．侵权行为D．不当得利E．无因管理62．知识产权的基本特征包括;A．具有人身权和财产权的双重性质B．专有性独占性或排他性C．科学性D．地域性E．时间性63．工程建设法律关系的构成要素是指;A. 主体B．形式C．客体D．内容E．目标64．建造师的执业范围包括;A.担任建设工程项目施工的项目经理B.从事其他施工活动的管理工作C.法律行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务D.以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标E.开展建设项目施工管理的培训工作65．专利权的客体包括;A. 发明B．实用新型C．注册商标D．外观设计E．作品66．下列关于建筑法的有关表述正确的是;A．建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程B．有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程,可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C．建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可D．分包单位可以将其承包的工程再分包E．禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人67．建设工程发承包,建筑法作出禁止规定的有;A. 将建筑工程肢解发包B．承包人将其承包的建筑工程分包他人C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D．分包人将其承包的工程再分包E．两个不同资质等级的单位联合共同承包68.下列关于无效劳动合同,正确的是;A．违反法律、行政法规的劳动合同无效B．采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同无效C．无效的劳动合同,从订立时候起就没有法律约束力D．劳动合同部分无效的,如果不影响其余部分的效力,其余部分仍然有效E．劳动合同的无效,由劳动行政主管部门确认69．施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对进行检验,未经检验或检验不合格的,不得使用;A. 建筑材料B．周转材料C．建筑构配件D．设备E．商品混凝土70．中标人违反规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的, ; A．转让、分包无效B．处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款C．有违法所得的,并处没收违法所得；可以责令停业整顿D．情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照E．处50万元以上100万元以下罚款71．根据合同法的规定,当事人对合同质量约定不明确的, ;A. 按国家标准、行业标准执行B．只要满足使用性能即可C．没有国家标准、行业标准的,按企业标准执行D．没有国家标准、行业标准的,按通常标准执行E．没有国家标准、行业标准的,可以按符合合同目的的特定标准执行72．在工程建设的过程中,应当采取的消防安全措施;A．将生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带B．建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准C．因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理通知手续D．进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员,需经过培训上岗E．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火73．合同法规定,执行政府定价或者政府指导价的合同,应遵守的规定有;A. 在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价B．逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行C．逾期交付标的物的,遇价格下降时,按照原价格执行D．逾期提取标的物的,遇价格上涨时,按照新价格执行E．逾期付款的,遇价格下降时,按照新价格执行74．招标投标活动的公开原则,要求要公开;A. 招标活动的信息B．投标人的情况C．开标的程序、评标的标准和程序D．中标的结果E．评标委员会成员75．下列关于招投标程序的说法,正确的是;A. 开标在投标截止日后进行B．招标人在投标截止日前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读C．评标应当在严格保密的情况下进行D．评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标E．招标人仅向中标人发出中标通知书,不必通知未中标的投标人76．建设工程质量管理条例规定,建设单位不得;A．委托该工程的设计单位进行施工监理B．任意压缩合理工期C．迫使承包方以低于成本的价格竞争D．要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量E．明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量77．根据工程建设项目施工招标投标办法的规定,使用国有资金投资或者国家融资的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人;但是,排名第一的中标候选人的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人;A. 放弃中标项目B．投标报价低于其企业成本价C．因不可抗力提出不能履行合同D．与评标专家成员有利害关系E．未在招标文件规定的期限内提交履约保证金78．安装工程一切险的保险标的一般包括;A．安装的机器及安装费B．安装单位施工人员的人身安全C．附带投保的土木建筑工程项目D．与安装工程相关的第三人的损失E．安装工程使用的承包人的机器、设备79．下列关于违约责任承担形式的说法,正确的是;A. 继续履行与采取补救措施,一般不被同时适用B．继续履行与赔偿损失,可以同时适用C．采取补救措施可以与违约金同时适用D．赔偿损失与违约金可以同时适用E．继续履行与定金罚则不能同时适用80．合同是否无效的确认权归;A.工商行政管理部门B．人民法院C．当事人主管部门D．未违约的当事人一方E．仲裁机构全国二级建造师执业资格考试冲刺试卷建设工程法规及相关知识全国二级建造师执业资格考试命题研究组第二套一．单项选择题共60题,每题1分;每题的备选项中,只有一个最符合题意; 1．建筑业企业项日经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间为年; A．3 B．4 C．5 D．6 2．下列选项中,不属于法律关系要素的是;A．主体B．标的C．客体D．内容3．某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,经承包商催要,业主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半,则对于另一半工程款的收回,承包商的诉讼时效为; A．2年B．1年C．18个月D．6个月4．下列不属于我国知识产权法保护范围之内的是;A．工程设计图纸B．商业秘密C．某公司注册商标D．天气预报5．何某有一栋可以眺望海景的别墅,当他得知有一栋大楼将要建设,从此别墅不能再眺望海景时,就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某;何某的行为违背了民法的原则;A．自愿原则B．等价有偿原则C．保护公民、法人合法民事权益原则D．诚实信用原则6．由于建设工程的设计单位的设计原因造成了该工程的损坏,则由负责维修; A．该工程的施工单位B．该工程的设计单位C．该工程的建设单位D．该工程的物业管理机构7．不属于诉讼时效中断的事由是;A．在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的B．当事人一方提出要求C．一方同意履行义务D．提起诉讼8．根据公司法,有限责任公司的权力机构是A．股东会B．董事会C．股东大会D．工会9．小张单位今年又盖了一批房屋,他估计自己可以分到一套三居室,于是先按房屋面积买了一些家具,准备搬进新居时用;但到时他未能分到三居室房屋,小张购买家具的行为;A．是无效行为,因为他购买家具的动机没有实现,其意思表示是不真实的B．是可撤销行为,因为他对于购买家具的目的存在重大误解C．是有效行为,因为该行为虽有误解但不是重大的D．是无效行为,该行为的效力与单位分房之间没有内在联系10．甲乙双方于2004年2月1日签订某一特种钢材买卖合同,约定执行政府指导价,当时的价格是2000元/吨,约定于2004年4月1日前交付完毕,4月1日的政府指导价是2200元/吨,6月1日的政府指导价是2500元/吨;若甲方6月1日交货,则结算时应按照计算;A．2000元/吨B．2200元/吨C．2500元/吨D．2250元/吨11．养牛专业户蒋某的一头奶牛得了重病,蒋某恐此牛得的是传染病,为防传染给别的牛造成更大损失,特把此牛拉到野外抛弃;农民刘某经过此地发现此牛并拉回家中,经过刘某的精心喂养,此牛竟成为一头高产奶牛;一年后,蒋某听说了此事,要求刘某将牛还给他,刘不允;依照法律蒋某;A．有权请求刘某返还此牛,因为刘某取得此牛是不当得利B．有权请求刘某返还此牛,但应补偿刘某喂养病牛支出的费用及劳务费C．无权请求刘某返还此牛,因为蒋某的所有权已因抛弃消灭。

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟卷附有答案详解单选题（共20题）1. 某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有（）。

A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证【答案】 A2. （2015年真题）关于招标方式的说法，正确的是（）。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】 C3. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。

A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门【答案】 C4. 下列法律责任中，属于刑事责任的是（）。

A.罚款B.没收财产C.没收违法所得D.拘留【答案】 B5. 合同债权人免除对方的债务,可以导致合同（）。

A.解除B.权利义务终止C.被追认D.未成立【答案】 B6. （2020年12月真题）关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的说法，正确的是( )。

A.危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的，专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制B.危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制C.施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证D.分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应当由施工总承包单位技术负责人和分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章【答案】 D7. 建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、以下关于工伤的相关说法中正确的是（）。

A.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工方承担举证责任B.社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在5日内作出工伤认定的决定C.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起10日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请D.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助【答案】 D2、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。

后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。

双方为结算价格产生争议。

下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】 B3、发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。

A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】 A4、（2020年真题）关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。

A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用【答案】 C5、关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.借款合同为有偿合同B.借款合同必须采用书面形式C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】 C6、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（）年内不得再次申请安全生产许可证。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题参考答案及详细解析一、单项选择题【解析】1．答案A在我国法律体系中，法律的效力层级是上位法高于下位法，具体表现为：宪法一法律一行政法规一地方性法规等，其法律地位与效力依次降低，同时，地方性法规之间没有高低上下之分.故选项A 正确。

2．答案A项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。

项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。

项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

故选项A 正确。

3．答案D此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。

故选项D 正确。

4．答案B根据《物权法》的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工企业为了方便通行与化工厂签订合同，取得了地役权。

故选项B 正确。

5．答案D建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。

引起债产生的一走的法律事实，就是债产生的根据。

建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。

故选项D 正确。

6．答案C我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

授予专利权的外观设计，除了新颖性外，还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。

故选项C 正确。

7．答案D建设工程施工常用的担保种类包括：(l)施工投标保证金；(2)施工合同履约保证金；(3)预付款担保。

故选项D 正确。

8．答案C建筑职工意外伤害险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工程之时开始，故选项C 正确D 参见9．答案C《刑法》第22 3 条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。