总包与分包用电协议

建筑施工总包单位与分包单位安全用电协议书总包单位：_______________________________________分包单位：_______________________________________工程名称：_______________________________________分包期限：_______________________________________为贯彻执行《**市劳动保护条例》和《建设部施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)进一步明确在工程施工供电、用电过程中，双方各自的安全责任，加强施工用电的安全管理，保证作业人员的安全。

经总包、分包单位同意，签订本协议，并认真履行。

1、总包、分包单位应共同遵守《建设部施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《**市电气安全技术管理规定》。

2、分包单位根据用电要求，应指定专门闸箱为分包单位接线电源。

闸箱要编号，线路、闸具要匹配合理。

3、分包单位要配备足够数量经过专业培训合格，并持有效操作证的电工。

4、分包单位在工程开工前，应根据使用设备的数量，向供电单位提供线路的负荷和容量。

5、分包单位要按照闸箱的负荷合理匹配设备，不得超负荷使用。

宿舍采用安全电压(36V)照明，严禁使用电热褥、热得快、电炉等。

6、分包单位现场应按指定范围安装使用设备，必须实行“一机、一箱、一闸、一漏”。

因工程情况需要临时扩大供电使用范围时，必须通知供电单位电气负责人。

由供电单位电气负责人指定临时电源。

长期使用时，应做合同补充。

7、分包单位要严格按建设部规定要求，采用TN-S系统供电，系统实施“三级配电，三级保护”。

8、动力线路与生活区、办公区照明线路分路敷设。

动力和照明电箱不得混用。

9、分包单位闸箱、闸具，线路安装要符合国家规定。

施工现场所有配电箱、开关箱均应标明其用途和分路标记，设专人负责，箱内保持整洁，周围有足够二人同时工作的空间和通道。

总包单位与分包单位临时用电管理协议书甲方：项目部乙方：为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）以及省、市建筑施工安全管理相关规定，签订本协议：一、甲方责任：1.贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系。

2.负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。

3.负责监督乙方管理人员和施工人员的安全用电教育。

负责对乙方的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监管。

4.负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

有权要求乙方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。

5.甲方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。

6.参与乙方临时用电工程的验收，验收合格后方可使用。

7.施工现场临电总配电箱、二级箱应由甲方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。

8.严格执行检查标准，有权对乙方电箱实施检查，对不符合规范的电箱提出整改措施。

9.监督检查乙方所使用的手工电动设备的安全性是否达标。

二、乙方责任：1.负责建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。

2.负责对职工进行临时用电方面的安全教育，并提供合格的临时用电操作人员，并持证上岗。

3.乙方应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。

乙方在使用临时用电过程中发生安全事故的，由乙方承担责任。

4.负责对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。

电力总包分包协议书模板甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方作为电力工程的总承包方，乙方作为具备相应资质的分包方，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将部分电力工程分包给乙方施工事宜，经协商一致，订立本协议书。

第一条工程概况1.1 工程名称：___________________。

1.2 工程地点：___________________。

1.3 工程内容：___________________。

1.4 工程规模：___________________。

1.5 工程期限：自___年___月___日起至___年___月___日止。

第二条分包范围及工作内容2.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求，完成以下分包工作：___________________。

2.2 乙方应确保分包工程的质量、进度和安全符合甲方的要求。

第三条工程质量与验收3.1 乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业标准。

3.2 工程验收按照甲方和业主方的验收标准和程序进行。

第四条工程进度4.1 乙方应按照甲方的工程进度计划组织施工。

4.2 因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。

第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全。

5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全教育和防护措施。

第六条工程款支付6.1 甲方应按照本协议约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。

6.2 工程款支付的具体方式和时间如下：___________________。

第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

7.2 违约责任的具体承担方式按照本协议的约定执行。

第八条争议解决8.1 双方因履行本协议所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决。

8.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

总包、分包单位临时用电管理协议一、协议背景为了保证工地建设的电力供应和用电安全，确保施工工序的顺利进行，特制定本协议，明确总包单位和分包单位在临时用电管理方面的责任和义务。

二、协议内容1. 临时用电申请和审批1.1 分包单位需要在项目启动前向总包单位提出临时用电申请，并提供详细的用电需求和预计用电负荷。

1.2 总包单位对申请的临时用电进行审批，确认能否满足分包单位的用电需求，并确定分包单位的用电容量限制。

1.3 审批通过后，总包单位和分包单位共同签署临时用电申请表，明确用电容量和使用期限。

2. 电力设备选择和安装2.1 分包单位需要按照总包单位的要求选择并安装符合规范的电力设备，确保安全可靠。

2.2 分包单位必须保证电力设备的合法合规，遵守国家相关电力安全标准和法规。

2.3 分包单位应当委托专业的电工对电力设备进行安装和接线，确保符合电力安全要求。

3. 电力设备管理和维护3.1 分包单位负责电力设备的日常管理和维护，确保设备的正常运行和安全使用。

3.2 分包单位应定期对电力设备进行检查和维修，及时发现和处理电力设备故障。

3.3 分包单位发现电力设备存在安全隐患时，应立即停止使用并及时报告总包单位。

4. 用电安全和防护措施4.1 分包单位必须制定用电安全制度和操作规程，并组织相关人员进行培训和考核。

4.2 分包单位应加强用电安全监督，保证施工现场的用电行为符合规范要求。

4.3 分包单位应采取必要的防护措施，确保电力设备和电线电缆不受损坏和污染。

5. 临时用电费用和计量5.1 总包单位负责临时用电费用的结算和支付，分包单位按照合同约定向总包单位提供用电费用的发票和相关材料。

5.2 临时用电费用的计量方式由总包单位和分包单位协商确定，并在合同中明确记录。

三、协议生效本协议经总包单位和分包单位共同签署并盖章后生效，自（起始日期）起执行。

四、协议变更和解除4.1 本协议的变更须经总包单位和分包单位协商一致，并以书面形式变更协议内容。

分包单位临时用电安全管理规定项目名称：无锡融创机场路项目总包单位：中兴建设有限公司分包单位：责任人：分包单位严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）及国家、地方、甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行总包制定的《施工现场临时用电管理规定》并接受总包的监督管理。

1.总包提供施工指定电源点，分包单位负责其二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的所有配用电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位所有配用电设施的运行、维护、维修管理。

因分包单位配、用电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。

2.分包单位所有配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及总包要求，如分包单位不按照规定要求配置，总包单位有权禁止入场使用并要求立即整改；如分包单位不按规定要求配置自行提供用电设施而导致的安全事故，由分包单位承担全部责任。

3.分包单位必须在进场前一周必须提交用电申请表，将本单位所需用电总负荷及数量上报总包，经总包单位批准后根据总包制定方案措施由分包单位负责实施。

因未提交用电申请或未经总包批准或批准后不按总包单位制定方案措施实施的，而造成伤亡事故的，由分包单位负全部责任。

4.分包单位在进场后一周内必须负责将本单位临电人员名单及低压电工操作证上报总包方。

分包单位现场所有临电施工人员必须持有效电工操作证上岗，操作证不得作假，不得超过有效期限；无证上岗人员造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。

5.未经项目部批准，分包单位不得随意挪动现场临时用电设施，不乱接拉电源。

一经发现，由总包单位按《施工现场临时用电管理规定》处罚。

6.未经项目批准，分包单位不得建筑物、仓库内随意设置220/380V照明、插座等用电设施，如需设置，必须提前向总包单位报请用途及批准后方可设置。

7.分包单位不私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。

总包与分包单位临时用电协议规定1. 背景本协议旨在明确总包与分包单位之间临时用电事宜，确保施工期间用电安全和合理使用。

2. 定义- 总包：指负责整个项目施工的主要承包商。

- 分包单位：指承接总包工程的分部或特定工程范围的承包商。

- 临时用电：指在工地施工期间临时安装的用电设备。

3. 协议内容3.1 用电范围- 总包应提供足够的电力容量以满足分包单位正常施工所需。

- 分包单位应合理使用临时用电，并确保不超过合同规定的用电容量。

3.2 用电安全- 总包和分包单位应共同负责确保临时用电设备的安全使用。

- 临时用电设备应按照相关安全规范进行安装，并定期检查和维护，以确保其正常运行和安全可靠。

3.3 用电费用- 总包对临时用电设备的电费支付负责，包括设备租赁费用和用电消耗的费用。

- 分包单位应按照约定合理使用电力，并配合总包提供用电消耗数据。

3.4 违约责任- 如因分包单位的过度用电或不合理使用而导致电力供应不足或其他事故，分包单位应承担相应的违约责任。

- 如因总包未按时提供足够的电力容量而导致施工延误或其他损失，总包应承担相应的违约责任。

4. 争议解决本协议的解释、执行和争议解决应依照中华人民共和国相关法律法规进行，当事人应友好协商解决。

如协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。

5. 生效和修订- 本协议自双方代表签字盖章之日起生效，并且在项目施工期间持续有效。

- 任何修改和补充都应以书面形式进行，并由双方代表签字确认生效。

以上为总包与分包单位临时用电协议规定内容，双方应严格遵守。

如有违反协议的行为，违约方应承担相应的法律责任。

总包单位与分包单位暂时用电管理协议书甲方：项目部乙方：为增强施工现场暂时用电安全管理，仔细贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的目标，保护员工生产过程中的安全和健康，保证本工程的顺利实行，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场暂时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）以及省、市建筑施工安全管理有关规定，签署本协议：一、甲方责任：1. 贯彻、执行国家及地方政府有关暂时用电安全管理的法律、法例和标准，成立健全施工现场暂时用电安全保证系统。

2.负责拟订施工现场的安全用电定理制度，按期部署、实行、检查、评论、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。

3.负责监察乙方管理人员和施工人员的安全用电教育。

负责对乙方的管理人员和施工人员的暂时用电状况进行平时看管。

4.负责成立施工现场暂时用电安全事故应抢营救方案，并按期组织操练。

有官僚求乙方成立应抢营救系统，落实营救举措，成立营救队伍。

5.甲方应按规定对施工现场的暂时用电安全警告表记状况负责监察检查。

6.参加乙方暂时用电工程的查收，查收合格后方可使用。

7.施工现场临电总配电箱、二级箱应由甲方负责供给，在合同或承包协议中还有商定的除外。

8.严格执行检查标准，有权对乙方电箱实行检查，对不切合规范的电箱提出整顿举措。

9.监察检查乙方所使用的手工电动设备的安全性能否达标。

二、乙方责任：1.负责成立自己的安全用电保证系统，成立健全安全生产规章制度，拟订用电安全技术举措并仔细组织落实。

2.负责对员工进行暂时用电方面的安全教育，并供给合格的暂时用电操作人员，并持证上岗。

3.乙方应该听从总承包单位的暂时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。

乙方在使用暂时用电过程中发生安全事故的，由乙方担当责任。

4.负责对所属员工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监察。

建筑工程电气分包合同范本在建筑工程的众多环节中，电气工程因其专业性和技术性而成为一个独立的分包项目。

为了确保工程质量、工期和投资控制，在工程施工前，总承包商与电气分包商之间需要签订一份具有法律效力的分包合同。

以下是一份经过精心设计的建筑工程电气分包合同范本，旨在为双方提供参考。

【建筑工程电气分包合同】甲方（总承包商）：________乙方（电气分包商）：________鉴于甲方为_____（工程项目名称）的总承包商，现决定将该工程的电气工程部分分包给具备相应资质的乙方，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。

第一条工作范围乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求，完成以下电气工程任务：1. 电气线路的铺设、安装和调试；2. 配电箱、开关、插座等电气设备的安装；3. 照明系统的布置与安装；4. 防雷及接地系统的施工；5. 所有电气工程相关的检测、验收工作。

第二条质量要求乙方必须按照国家有关电气安装工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计和甲方要求。

第三条工期要求乙方应于____年____月____日前开始施工，并于____年____月____日前完成所有电气工程任务，确保工程进度符合总工程进度计划。

第四条价格与支付方式1. 本电气分包工程的总价为人民币____元；2. 付款方式：_____（具体分期付款比例及时间节点）。

第五条违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

第六条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日。

总包对分包单位临时用电安全协议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

甲方：******乙方：******为贯彻“平安第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的临电平安管理责任，切实做好贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目的临电平安管理，依据《劳动法》、《建筑法》、《平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》、《施工现场临时用电平安技术规范》(JGJ46-)、《建设工程施工现场供用电平安规范》(GB50194-)、地方、公司及本项目的临时用电平安生产管理规定，仔细落实平安生产责任制，确保贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目平安管理目标的实现，同时依据甲乙双方合同要求，特签订此临时用电平安管理协议书。

一.说明1.甲乙双方应依据合同及本协议要求，分别仔细做好各自的临电平安管理工作，最大限度削减和杜绝各类电气伤亡事故的发生。

2.甲乙双方在履行法律法规要求的平安职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必需严格根据协议商定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。

3.甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自平安职责的主要证据。

二.责任划分原则：甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必需严格执行有关临电平安的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位临电平安管理工作，健全各自的临电平安管理体系。

三.甲方责任：1.甲方严格执行《施工现场临时用电平安技术规范》(JGJ46-)、《建设工程施工现场供用电平安规范》()及国家、地方、甲方上级单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，监督现场全部施工单位遵照执行。

2.甲方电气专业人员应熟识施工现场临时用电的技术、操作、使用、平安等相关学问和要求，定期组织对现场用电线路及设备进行检查。

3.甲方负责供应用电电源及从箱变到二级配电箱的配电系统设施，负责组织临电施工人员根据规范要求安装从箱变到二级配电箱的配电系统，组织其验收并上报电气平安主管部门。

总包与分包单位临时用电协议协定该协议协定（以下称为“协议”）由以下签署双方达成，以就临时用电安装和使用事宜进行管理。

1. 介绍在总包单位和分包单位之间进行协作工程时，为确保工程的连续进行，总包单位同意为分包单位提供临时用电，并且双方同意在本协议中规定其权利和义务。

2. 临时用电责任2.1 总包单位同意为分包单位提供必要的临时用电设备和材料，以满足分包单位正常施工所需的电力。

2.2 分包单位有责任负责合理使用临时用电设备，保证其安全和持续运行。

2.3 分包单位在获得临时用电后，应立即进行必要的测试和审核，以确保设备正常工作，并遵守相关法规和标准。

2.4 如发生临时用电设备故障或其他问题，分包单位应立即通知总包单位，并共同协商解决办法。

3. 电费支付3.1 分包单位同意在使用临时用电期间承担相应的电费。

3.2 电费将按照实际使用的电量进行计算，并由总包单位提供相关账单。

3.3 分包单位应在收到账单后的指定时间内支付电费，以保持电力的正常供应。

4. 安全责任4.1 分包单位有责任确保施工现场的临时用电设备和线路符合相关安全要求，以防止电力事故的发生。

4.2 分包单位应提供必要的防护手段和培训，确保员工在使用临时用电设备时安全操作。

4.3 如发生与临时用电相关的事故，分包单位应负起相应的责任，并采取适当的补救措施。

5. 其他条款5.1 本协议从双方签署之日起生效，并在工程完成后自动终止。

5.2 任何一方未能履行本协议的任何规定，应向对方支付相应的违约赔偿。

5.3 双方同意在解决协议争议时通过友好协商解决。

6. 签署本协议由总包单位和分包单位正式授权代表签署，并在签署后生效。

总包单位：签字：____________________日期：____________________分包单位：签字：____________________日期：____________________以上为《总包与分包单位临时用电协议协定》的内容。