建设工程施工合同,含附件:建设工程质量保修书
- 格式:doc
- 大小:33.50 KB
- 文档页数:4
工程质量保修协议书
尊敬的用户您好:
根据双方当事人自愿,就XXXX工程的质量保修事宜达成如下协议:
一、质量保证范围
1. 本协议适用于XXXX工程在竣工验收之日起,质量保修期限为一年。
2. 质量保修范围包括但不限于XXXX工程施工质量、材料质量等问题。
3. 如XXXX工程在质量保修期内有质量问题,责任方应及时处理并保修。
二、质量保修责任
1. 施工单位应对XXXX工程施工质量承担保修责任。
2. 设计单位应对XXXX工程设计质量承担保修责任。
3. 如在质量保修期内发现质量问题,责任方应立即协商解决,并承
担相应的维修费用。
三、质量保修请求
1. XXXX工程业主在质量保修期内发现质量问题,应书面通知责任方,并提供必要的证明文件。
2. 施工单位和设计单位应在接到通知后十五个工作日内,对质量问题进行核查,并在合理时间内提供解决方案。
四、其他约定
1. 本协议一式两份,双方各执一份,有效期自双方签字盖章之日起生效。
2. 因XXXX工程质量问题引发的纠纷,双方应协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。
特此协议,以资共同遵守。
XXXX单位(盖章):___________ 日期:__________
XXXX单位(盖章):___________ 日期:__________。
建设工程施工合同GF-2021-0201建立工程施工合同XXX制定了XXX第一局部合同协议书,用于规范工程施工合同的签订和执行。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律规定,双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上达成以下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:4.资金来源:5.工程内容:6.工程承包范围:二、合同工期方案开工日期:年月日。
方案竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
三、质量标准工程质量符合国家相关标准。
四、签约合同价与合同价格形式签约合同价暂定为:人民币(大写):小写:();最终价格以审计决算为准。
五、工程经理承包人工程经理:六、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件:1.中标通知书;2.投标函及其附录;3.专用合同条款及其附件;4.通用合同条款;5.技术标准和要求;6.图纸;7.已标价工程量清单或预算书;8.其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.承包人承诺所施工的工程按总造价的%对发包人给予优惠。
4.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二局部通用合同条款中赋予的含义一致。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订地点签署。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
2017建设工程施工合同(4篇)(招标人):_____________________________鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标,应投标人申请,根据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任:1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元(大写:__________________)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。
我方的保证期间为:自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日,即至______年______月______日止。
投标有效期延长的,经我方书面同意后,本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
(2 )如果贵方选择重新招标,我方向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额,即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
工程质量保修书三篇篇一:工程质量保修书甲方(建设单位):乙方(施工单位):甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,经双方协商一致,签订工程质量保修协议。
项目名称:一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程保修责任。
质量保修范围:地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:质量保修内容:乙方施工的工程项目,如出现质量缺陷或隐患,乙方必须履行保修义务,特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时:1、屋面、墙面渗漏水;2、地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;3、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等;4、施工产生的其他质量缺陷。
二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定,约定本工程的最低质量保修期如下:1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、外墙面的防渗漏为5年;3、电气管线、设备安装工程为2年;4、其他项目保修期约定如下:其他项目的保修期为2年。
三、保修期计算:1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据);2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时,则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算;若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时,则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后,经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
四、保修责任1、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修,并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。
土建项目工程质量保修书范文尊敬的业主:根据《中华人民共和国建筑法》以及有关规定,我公司承接的土建项目工程已竣工,特向贵公司出具工程质量保修书,以确保工程质量并履行相应的法律责任。
一、保修期限本工程质量保修期限自竣工验收之日起计算,为十年。
在保修期限内,如发生由建筑质量引起的问题,我公司将承担修复责任,并提供相应的工程质量保修服务。
二、保修内容1. 建筑结构:在保修期限内,如发生由建筑结构设计、施工等因素引起的结构性问题,我公司将按照相关标准和法规进行修复,并承担相应费用。
2. 基础工程:在保修期限内,如发生由地基沉降、渗漏等基础工程质量问题,我公司将负责进行检查、加固和修复,并承担相应费用。
3. 房屋主体及附属设施:在保修期限内,如发生由建筑主体或附属设施质量问题导致的功能障碍、损坏等情况,我公司将承担修复责任和相应费用。
4. 室内装修:在保修期限内,如发生由室内装修质量问题引起的损坏、脱落等情况,我公司将按照相关合同约定进行修复,并承担相应费用。
三、保修责任1. 在保修期限内,符合保修内容的问题由我公司负责修复,包括材料更换、构件加固、技术调整等措施。
2. 在保修期限内,如发现存在设计、施工等工程质量问题,贵公司应及时与我公司联系,并提供必要的合作和配合。
3. 在保修期限内,若出现因保修问题引发的设备故障,我公司将协助修复并承担相关费用。
4. 保修期限届满后,我公司将停止履行保修责任。
四、保修流程1. 如发现质量问题,请贵公司提供有效证据,并书面通知我公司。
我公司将在三个工作日内派专业人员前往现场核实问题。
2. 核实后,双方将协商制定修复方案,并签订书面协议。
3. 我公司按照协议要求及时修复问题,并确保修复质量符合相关标准和规定。
4. 修复结束后,我公司将进行验收,确保问题得到彻底解决。
5. 修复过程中,贵公司有权要求监督,并参与修复工作。
五、其他约定1. 本保修书自双方签字盖章之日起生效,并作为合同附件。
工程合同保修书尊敬的客户:感谢您选择我们的服务。
为确保您所承接工程项目的质量得到保障,并依此建立双方长期合作的基础,我们特此提供本保修书。
本保修书旨在明确工程项目在交付使用后,因材料、施工质量等方面可能出现的问题,我们将提供的保修服务内容及范围。
一、保修范围1. 本保修书涵盖自工程竣工验收合格之日起为期(具体年限,如两年或五年等)内的所有质量问题。
包括但不限于:- 结构安全与稳定性问题;- 主体结构及关键部位的防水、防漏问题;- 室内外装饰装修的质量问题;- 电气管线、给排水管线的安装质量问题;- 其他根据国家相关质量标准和规范应予以保修的项目。
2. 本保修不涵盖以下情形:- 因自然灾害、不可抗力造成的损坏;- 因使用不当、保养不善等人为因素导致的损害;- 超出设计使用年限或超过合理使用限度的损耗;- 未经本公司书面同意,由第三方擅自改动或修理引起的问题。
二、保修期限自工程竣工验收合格之日起至保修期满止,本公司将根据合同约定提供相应的保修服务。
具体保修期限根据项目特点和国家规定执行,通常为(具体年限)。
三、保修服务流程1. 用户在使用过程中发现属于保修范围内的问题时,应及时以书面形式通知本公司客户服务部,并提供相应的证明材料。
2. 本公司将在接到报修通知后的(具体时间,如48小时内)安排专业技术人员上门检查。
3. 若确认属于保修责任范围内的问题,本公司将负责免费维修或更换相关部件。
4. 对于不属于保修范围内的损害,本公司可提供有偿维修服务,费用将根据实际情况另行协商。
四、其他事项1. 本保修书的最终解释权归本公司所有。
2. 本公司保留随时修改本保修书条款的权利,如有变更,恕不另行通知。
3. 本保修书自双方签字盖章之日起生效。
我们承诺,将严格遵守本保修书中规定的条款,为您提供专业、高效、满意的售后服务。
感谢您对我们工作的支持与信任,我们期待与您的进一步合作。
此致敬礼!(公司名称)(公司地址)(联系电话)(客服邮箱)(官方网站)日期:(填写日期)。
建设工程保修合同书建设工程保修合同范本。
合同编号,【编号】。
甲方(建设单位),【甲方名称】。
地址,【甲方地址】。
联系人,【联系人姓名】。
电话,【联系电话】。
乙方(承包商),【乙方名称】。
地址,【乙方地址】。
联系人,【联系人姓名】。
电话,【联系电话】。
鉴于甲方拟进行【建设工程项目名称】(以下简称“工程项目”),并与乙方签订建设工程施工合同,为保障工程质量和后期
维护,甲乙双方经友好协商,特订立本保修合同,共同遵守并履行
以下条款:
第一条保修期限。
1.1 乙方保修期限为工程项目竣工验收之日起【保修期限】年。
1.2 在保修期内,如发现工程质量问题或存在隐患,甲方有权
通知乙方进行维修和整改。
第二条保修范围。
2.1 乙方承诺在保修期内,对工程项目的结构、设备、材料等
进行保修,确保其符合国家标准和相关规定。
2.2 保修范围包括但不限于,主体结构、管道、电气设备、暖
通设备等。
第三条保修责任。
3.1 在保修期内,如工程项目出现质量问题,乙方应及时响应
甲方通知,进行检修和维护,直至问题完全解决。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程项目损坏或影响使用,乙
方应承担相应的维修责任和费用。
第四条其他约定。
4.1 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
4.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签订日期:签订日期:
以上为建设工程保修合同范本,如有需要,可根据实际情况进
行修改和补充。
工程合同质量保修书---工程合同质量保修书甲方(业主):_________________乙方(承包商):_______________根据双方签订的编号为_________________的《建设工程合同》(以下简称“合同”),为确保工程质量满足合同约定的标准,特制定本质量保修书。
一、保修范围:1. 主体结构:自工程竣工验收合格之日起,主体结构质量保证期限为设计文件规定的合理使用年限。
2. 屋面防水、外墙防渗漏:保修期为5年。
3. 室内装修及电气管线、给排水管道、设备安装等:保修期为2年。
4. 其他按照国家规定和行业标准需保修的项目,按相关规定执行。
二、保修责任:1. 在保修期限内,因施工质量原因造成的缺陷或损害,乙方负责无偿修复。
2. 乙方应保证修理工作及时进行,不影响甲方正常使用。
3. 对于超出保修范围的维修要求,乙方可以提供有偿服务。
三、保修期限:本质量保修书自工程竣工验收合格之日起生效,至保修期限届满之日终止。
具体保修期限按照国家相关法律法规和合同规定执行。
四、保修服务:1. 甲方在使用过程中发现质量问题,应及时书面通知乙方。
2. 乙方接到通知后,应在合理时间内派员进行检查,并提出处理意见。
3. 若确认属于保修范围内的质量问题,乙方应在约定时间内组织维修。
五、争议解决:因履行本质量保修书所产生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成时,可提交______仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
六、其他事项:1. 本质量保修书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本质量保修书未尽事宜,按照合同及相关法律规定执行。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日---。
施工合同保修协议书甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方新建项目(以下简称“工程”)的保修事宜,达成如下协议:一、保修范围及期限1.1 保修范围:本工程按施工图纸及施工合同要求完成的所有施工内容。
1.2 保修期限:自工程竣工验收合格之日起算,质保期为____年。
二、保修内容2.1 乙方对工程的质量承担保修责任,确保工程在保修期限内正常使用,达到设计要求和功能。
2.2 保修期内,如工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后的____小时内派员到现场进行调查、核实,并在____小时内提出解决问题的方案。
2.3 乙方应在接到甲方通知后的____小时内开始整改,并根据实际情况采取措施,确保工程安全、正常使用。
2.4 保修期内,乙方应按甲方要求定期对工程进行巡查、维护,确保工程处于良好状态。
三、保修费用3.1 在保修期限内,因乙方施工原因导致工程出现质量问题的,所有修复费用由乙方承担。
3.2 保修期内,非乙方原因导致工程出现质量问题的,乙方负责协助解决问题,并根据实际情况承担相应费用。
四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
5.2 本协议的修改、补充必须采用书面形式,经甲乙双方共同签署。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________ 签订日期:__________请注意,以上协议仅供参考,具体条款应根据您的实际情况和需求进行修改和完善。
在签订正式协议前,请务必征求专业法律人士的意见。
建设工程施工合同
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条工程承包范围
承包范围:场地平整和施工设计图上所包含的全部内容,如有变更以实际变更内容为准。
第四条计划工期
计划开工日期:2013年 4 月15 日,以实际通知日期为准。
计划竣工日期:2013年12月15日
计划工期总日历天数240 天。
第五条工程质量标准
工程质量标准:国家现行质量验收规范标准
第六条发包人权利义务
1.使施工场地具备施工条件,保证承包人在施工前后不受任何部门、个人的阻碍和干扰;
2.将施工所需水、电线路接至本合同约定的施工场地内,并保证施工期间的道路畅通;
3.发包人必须对隐蔽工程实施前后进行监督检查,对不合格的隐蔽工程有权要求承包人返工至合格为止。
(费用由责任方承担,不合格的由承包人承担)第七条承包人权利义务
1.根据发包人给予的施工设计图施工,在结构调整可行的情况下按照发包人的要求对建设工程的结构进行调整。
(竣工验收后按实际工程量计算)
2.承包人必须及时采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
3.发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应立即上报有关部门并通知发包方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
4.承包人有权拒绝发包人不合理的指示和要求。
第八条工程量的确认
在工程竣工验收合格后,承包人按照实际工程量以书面材料通知发包人结算工程款。
因承包人发生的质量不合格被要求返工、修补等的工程量除外。
第九条工程款支付
1.垫资销售支付。
承包人自筹资金组织建设以上工程至竣工验收合格为止,发包人实时销售所得房价款及时支付给承包人。
具体支付方式见下表:
承包人自筹垫资额计价方式和总支付款
50万及以下竣工验收后按实际工程量计算的工程款+自筹垫资
额“乘以”20%
全额垫资竣工验收后按实际工程量计算的工程款+该项目3-7层销售后净利润的20%
2.销售等值支付。
承包人自筹资金组织建设以上工程至竣工验收合格为止,发包人销售所得房价款不够支付竣工验收后按实际工程量计算的工程款给承包人的,剩余工程款用该项目等值(市场评估价)的财产赔偿给承包人。
第十条本合同及附件共4 页,一式份,经签字后具有同等法律效力,其中发包人份,承包人份。
附件:房屋建筑工程质量保修书
发包人(签字):承包人(签字):
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
房屋建筑工程质量保修书发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对______ (工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:__________________/____________________________________。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5_年;
⒊装修工程为___2___年;
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为__2_年;
⒌供热与供冷系统为__2_个采暖期、供冷期;
6.其他项目保修期限约定如下:
___________________________________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或设计人提出保修方案,承包人实施保修。
⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
发包人和承包人约定并同意以竣工验收后按实际工程量计算的工程款的5%,作为预留保证金。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。