下载文档原格式
第二部分通用条款一、总则1定义定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1．1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1．2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1．3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1．4协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之曰起30天内签订。
1．5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1．6承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的，承包人为实施、完成并保修合同：工程向发包人提交的技术、经济文件。
1．7标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1．8图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1．9发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．1O承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．11分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包一部分合同工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
41．12程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1．13第三方：除发包人、承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。
1．14发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表。
发包人代表由发包人依据第17．1款规定任命并书面通知承包人。
标准合同格式条款参考范本1. 引言合同是指双方或多方之间达成的一种法律约束力的协议，明确双方权利和义务的文件。
在商业活动中，合同起着保障权益和规范行为的作用。
为了使合同具有合法性和有效性，合同格式条款是不可或缺的组成部分。
本文将提供一份标准合同格式条款参考范本，供参考使用。
2. 合同基本信息合同编号： [合同编号]合同签订日期： [签订日期]甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]3. 合同条款3.1. 合同目的本合同的目的是明确合同双方之间的权利和义务，确保双方在商业活动中的合作顺利进行。
3.2. 合同期限本合同有效期为[合同期限]，自合同签订之日起计算。
3.3. 合同履行地点本合同的履行地点为[合同履行地点]。
双方同意在履行合同义务时按照本约定进行操作。
3.4. 合同成立方式本合同的成立方式为以书面形式签署，并经过双方合法代表人或授权代理人签字盖章确认，具有法律约束力。
3.5. 合同内容和范围本合同的内容包括但不限于条款：•合同目的及双方义务；•付款方式和时间；•产品/服务的规格、数量和质量要求；•合同变更和解除条款；•违约责任和争议解决方式；•合同附件和补充条款等。
3.6. 付款方式和时间甲方应按合同约定的价格和时间向乙方支付货款。
付款方式可以采用现金、电汇、支票等方式，具体约定如下：•付款金额：[付款金额]•付款时间：[付款时间]•付款方式：[付款方式]3.7. 产品/服务的规格、数量和质量要求乙方将按照甲方的要求提供相应的产品/服务，并保证产品/服务的规格、数量和质量符合合同约定的要求。
如出现产品/服务质量问题，双方应协商解决，并根据约定的违约责任条款进行赔偿。
3.8. 合同变更和解除条款在合同履行期间，如需对合同内容进行任何改变，双方应在书面形式中达成一致意见，并经过双方合法代表人或授权代理人签字盖章确认。
如出现无法履行合同的特殊情况，双方可通过友好协商解除合同。
3.9. 违约责任和争议解决方式在合同履行过程中，如有一方违反了合同约定的条款，应承担相应的违约责任。
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
合作合同范本(通用)甲方:______________________乙方:______________________第一条合作内容1.2双方应按照本合同约定,共同出资、共同经营、共同承担风险、共同分享利润。
第二条合作期限2.1本合同的期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2双方同意,在本合同期限届满前,如双方均无异议,本合同自动续期____年。
第三条出资及股权比例3.2甲方出资人民币____元,占出资总额的____%;乙方出资人民币____元,占出资总额的____%。
3.3双方应在本合同签订之日起____个工作日内,将各自出资部分汇入双方共同指定的银行账户。
第四条经营管理4.1双方应共同经营管理合作业务,共同制定经营计划、营销策略、财务预算等。
4.2双方应各自指派代表组成经营管理团队,共同负责合作业务的日常经营管理。
4.3重大事项(包括但不限于重大投资、重大合同、重大资产处置等)应当经双方协商一致后方可实施。
第五条利润分配5.1合作业务的净利润按照双方出资比例进行分配。
5.2双方同意,在扣除必要费用后,每半年进行一次利润分配。
第六条风险承担6.1双方同意,合作业务的风险由双方共同承担。
6.2双方应按照出资比例分担合作业务的亏损。
第七条保密条款7.1双方在合作过程中所获悉的对方的商业秘密和技术秘密,应当予以保密,不得泄露给任何第三方。
7.2本合同的签订、履行、终止或解除,不影响双方在保密方面的权利和义务。
第八条违约责任8.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。
8.2违约金的具体数额为:______________________。
第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
公路工程合同通用条款(完整版)1. 背景介绍2. 合同主要内容2.1 项目描述2.2 合同价格和支付方式2.3 工期和交付要求2.4 协议变更和解除2.5 合同履行保证2.6 知识产权保护2.7 违约责任和争议解决方式2.8 法律适用和管辖3. 合同条款详解3.1 项目描述本合同所指的公路工程项目描述为：X（具体描述项目的性质、范围、规模等）。
双方应在本合同中明确项目的具体要求和目标。
3.2 合同价格和支付方式3.2.1 合同价格：合同总金额为X（具体金额），价格应包含所有相关的费用，包括但不限于劳力费、材料费、设备费等。
3.2.2 支付方式：支付方式分为（具体支付阶段和比例），双方应按照约定的支付阶段和比例进行支付。
3.3 工期和交付要求3.3.1 工期：工期为X（具体天数），双方应按照约定的工期完成项目建设。
3.3.2 交付要求：在工程竣工后，承包方应将项目交付给业主方，并一并提供项目相关的文件、资料和检测报告等。
3.4 协议变更和解除3.4.1 协议变更：在项目实施过程中，如需变更合同内容，双方应书面协商并签署变更协议，明确变更内容和影响。
3.4.2 合同解除：若任何一方违反合同条款，经催告后仍不改正，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
3.5 合同履行保证3.5.1 履行保证金：承包方应在合同签订时支付履行保证金，用于保证其按照合同要求履行义务。
履行保证金金额为X（具体金额）。
3.5.2 履行保证期：履行保证金应在项目竣工并验收合格后的（具体天数）内退还给承包方。
3.6 知识产权保护在项目实施期间，如涉及知识产权，双方应遵守相关法律法规和保护知识产权的原则，并对项目中涉及到的知识产权进行合理的保护和使用。
3.7 违约责任和争议解决方式3.7.1 违约责任：如一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
3.7.2 争议解决：对于因合同履行引起的争议，双方应首先友好协商解决。
![建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]](https://img.taocdn.com/s1/m/002e0bfdfc0a79563c1ec5da50e2524de418d065.png)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议，具有合同效力。
第二条合同基本信息本合同的基本信息如下：建设工程名：【填写工程名称】施工地点：【填写工程地点】合同签订日期：【填写签订日期】合同金额：【填写合同金额】合同期限：【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更，应当书面协商一致，并签订变更协议。
2.变更协议应当附在本合同正本上，具有与本合同同等的法律效力。
第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。
–法律法规规定的情形；–双方协商一致；–其他合同约定的情形。
第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件，确保施工顺利进行。
2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工，确保工程质量和安全。
第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量，按时保质保量完成施工任务。
2.乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。
第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后，应书面通知甲方进行工程验收。
2.工程验收时，甲方有权对工程进行检查，发现问题应及时提出，并由乙方进行整改。
第十条竣工验收1.工程竣工后，甲方应组织对工程进行验收，并据实填写竣工验收证书。
2.竣工验收合格后，乙方应完成工程交付手续。
第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任。
2.违约方应向对方支付违约金，并承担其他法律责任。
第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时，应当通过友好协商解决。
2.如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工合同通用条款(2024版)合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工的有关事宜达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：__________二、甲乙双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务2.1.1 提供施工图纸及相关技术资料，并保证其准确、完整、有效。
2.1.2 按照约定的时间和方式支付工程款项。
2.1.3 负责办理施工所需的相关手续和证件。
2.1.4 协助乙方解决施工过程中的困难和问题。
2.2 乙方的权利和义务2.2.1 按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，保证工程质量、安全、进度。
2.2.2 负责施工过程中的现场管理，确保施工场地清洁、安全。
2.2.3 接受甲方及有关部门的检查、监督和验收。
2.2.4 承担因施工原因造成的人员伤亡和财产损失。
三、工程价款及支付方式3.1 工程总价款为：__________元（大写：__________元整）。
3.2 甲方支付工程款项的方式如下：3.2.1 工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的30%。
3.2.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
3.2.3 工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。
3.2.4 剩余的10%作为质保金，质保期满后无息退还。
四、工程质量及验收4.1 乙方应当按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收分为初步验收和最终验收。
4.2.1 初步验收：工程进度达到70%时，甲方组织验收。
4.2.2 最终验收：工程完工后，甲方组织验收。
4.3 工程验收不合格的，乙方应当及时整改，并承担整改费用。
五、违约责任5.1 甲乙双方应当按照约定履行各自的义务，如一方违约，应当承担违约责任。
通用采购合同完整版doc甲方（采购方）：__________乙方（供应方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：一、产品名称、数量、价格及交货时间1.1 产品名称：__________1.2 产品数量：__________1.3 产品单价：__________1.4 产品总价：__________1.5 交货时间：__________二、质量标准乙方保证所提供的产品符合国家及行业相关质量标准，且质量稳定、可靠。
2.2乙方应在产品交付前进行质量检验，并向甲方提供产品质量检验报告。
2.3如甲方在使用过程中发现产品质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即进行维修或更换。
三、包装及运输3.1乙方应采用适当、可靠的包装方式，确保产品在运输过程中不受损坏。
3.2运输方式及费用由甲乙双方协商确定，并在本合同中明确。
乙方应按照约定的时间、地点将产品交付给甲方或其指定代表。
四、验收及付款4.1甲方应在收到产品后及时进行验收，并在验收合格后向乙方支付货款。
4.2甲方有权对产品进行质量抽检，如发现质量问题，甲方有权拒绝支付相应货款。
4.3付款方式及期限由甲乙双方协商确定，并在本合同中明确。
五、售后服务5.1乙方应向甲方提供完善的售后服务，包括产品安装、调试、维修、保养等。
乙方应在接到甲方售后服务请求后及时响应，并在约定的时间内完成服务。
六、违约责任6.1如乙方未能按照约定时间、数量、质量要求交付产品，应向甲方支付违约金，具体金额由双方协商确定。
6.2如甲方未能按照约定时间、金额支付货款，应向乙方支付违约金，具体金额由双方协商确定。
七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
公路工程合同通用条款(完整版)第一章总则第1条【合同目的】本合同依据《合同法》第百八十七条的规定，为明确双方权利和义务，保障公路工程建设的顺利进行，特订立本合同。
第2条【合同范围】本合同范围涵盖公路工程建设项目的设计、施工、监理和设备采购等工作内容，以及其他双方协商一致的服务内容。
第3条【合同性质】本合同为采用总承包方式进行的公路工程建设项目所订立。
总承包人承担工程款清偿、工程质量责任和进度控制的责任。
各承包人协助总承包人开展工程建设，按合同责任划分明确各自责任和义务。
第4条【合同剩余】本合同剩余部分仍然有效且具有同等约束力。
第二章合同的签订和生效第5条【合同签订】本合同应由总承包人和业主双方监理机构或代表共同签订，并按实际情况进行备案。
第6条【合同生效】本合同在签署后即刻生效，除非双方协商一致决定解除合同。
第7条【合同负责人】每个承包人应指定一名合同负责人，负责协调和推进各承包人的工作，并与总承包人的项目经理进行沟通和协商。
第三章工程款支付第8条【工程款支付方式】工程款的支付方式按照工程进度和合同约定执行，可以采用预付款、进度款、完工结算款等方式。
第9条【支付条件】第10条【工程款支付期限】工程款的支付期限为工程验收合格后15个工作日内，支付至指定账户。
第四章工程变更和索赔第11条【工程变更】工程变更应根据实际施工情况，经双方协商一致，并以书面形式提出变更要求。
双方应及时处理和审批工程变更，并签署变更合同。
第12条【工程索赔】在下列情况下，承包人可以提出工程索赔要求： 1.业主方要求进行工程变更； 2.因不可抗力或其他非承包人责任原因导致施工进度延误； 3.业主方违反合同约定或变更合同约定。
第13条【索赔的处理】第五章合同违约及解除第14条【违约责任】任何一方未履行或违背合同约定的，应承担违约责任，并进行违约责任的赔偿。
第15条【解除合同】下列情况下，任何一方有权解除合同： 1.对方不能按合同约定完成工程； 2.对方未履行合同义务且拒不改正； 3.对方违反合同条款且造成严重后果。
个人租房合同完整版(通用)甲方（出租方）：________________联系号：________________乙方（承租方）：________________联系号：________________一、房屋基本情况1.1甲方出租房屋地质：_______________________1.2房屋面积：________________平方米1.3房屋户型：________________1.4甲方拥有上述房屋的完全产权，并保证该房屋不存在任何权属纠纷、租赁合同纠纷、债务纠纷等法律问题。
二、租赁期限2.1本合同租赁期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2租赁期满后，如乙方需继续租赁，应提前一个月通知甲方，并签订新的租赁合同。
甲方有权根据市场行情调整租金。
三、租金及支付方式3.1租金为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元/月。
3.2乙方支付租金方式为每____月支付一次，每次支付____个月的租金。
3.3首期租金共计人民币（大写）：____元整（小写）：￥____ _元，乙方应在签订本合同当日支付给甲方。
3.4以后每期租金，乙方应提前一个月支付给甲方。
四、押金4.1乙方应在签订本合同当日向甲方支付押金人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
4.2租赁期满或合同提前解除后，乙方按照本合同约定将房屋及附属设施交还给甲方，甲方在确认无损坏或经乙方赔偿后，甲方应在扣除乙方应付款项后，将剩余押金无息退还乙方。
五、房屋使用及维修5.1乙方应合理使用房屋及附属设施，按照约定的用途使用房屋，不得擅自改变房屋结构或进行违法活动。
5.2在租赁期内，甲方负责房屋及附属设施的维修。
甲方应在接到乙方报修通知后及时进行维修。
因乙方使用不当导致的损坏，维修费用由乙方承担。
5.3甲方维修房屋时，乙方应予以协助。
因维修房屋影响乙方使用的，应相应减少租金或延长租赁期限。
第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。
1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。
1.1.1.7 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。
1.1.1.8 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）监理人。
1.1.2.2 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。
1.1.3 工程和监理1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。
1.1.3.3 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。
1.1.3.4 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4 日期1.1.4.1 开始监理通知：指委托人按第6.1 款通知监理人开始监理的函件。
1.1.4.2 开始监理日期：指委托人按第6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。
1.1.4.3 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。
1.1.4.4 完成监理日期：指第1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。
1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28 天的日期。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。
1.1.5.2 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字合同使用的语言文字为中文。
专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 适用法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）委托人要求；（7）监理报酬清单；（8）监理大纲；（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。
除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管1.6.1 监理文件的提供除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。
合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2 委托人提供的文件按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。
由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.6.4 文件的照管监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。
1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。
因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权1.10.1 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。
1.10.2 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。
因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。
因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。
1.10.3 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.11 文件及信息的保密未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 委托人要求1.12.1 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。
无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知监理人。
除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或)延长周期。
1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。
委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。
1.12.3 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。
2. 委托人义务2.1 遵守法律委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始监理通知委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。
除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
2.3 办理证件和批件法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。
2.5 提供监理资料委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。
2.6 其他义务委托人应履行合同约定的其他义务。
3. 委托人管理3.1 委托人代表3.1.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后14 天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。
委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。
3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。
委托人收到通知后7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。
3.1.3 委托人更换委托人代表的，应提前14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。
委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。
3.2 委托人的指示3.2.1 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。
3.2.2 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。
指示构成变更的，应按第8 条执行。
3.2.3 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。
委托人代表应在临时书面指示发出后24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。
3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.3 决定或答复3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和/或监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第8 条的约定处理。
3.3.2 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。
4. 监理人义务4.1 监理人的一般义务4.1.1 遵守法律监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。
