下载文档原格式
2024年建设工程施工承包垫资协议书模板协议书编号：协议书标题：____年建设工程施工承包垫资协议书甲方（出资方）：地址：联系人：电话：乙方（施工方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拥有相关建设工程项目的权益，乙方具备承担建设工程施工承包任务的能力和资质，双方为了顺利推进该项目的实施，特此达成以下协议：第一条协议内容1. 甲方依据项目的需要，同意向乙方提供垫资支持，用于建设工程施工过程中的人力、物力、材料、设备和其他相关费用的支付。
2. 垫资的金额为人民币（大写）（小写）。
3. 甲方向乙方提供的垫资款项将按照以下方式进行支付：（1）在本协议签订之日起的三个工作日内，甲方向乙方支付垫资款项的30%作为预付款。
（2）在项目开工后的每个月底，甲方向乙方支付上个月施工进度的款项的70%。
（3）施工结束后，根据项目验收结果，甲方向乙方支付余下的垫资款项。
第二条乙方承诺乙方接受甲方提供的垫资款项，承诺按照项目施工计划和有关法律法规的要求，严格按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量符合相关技术标准和验收要求。
第三条乙方权益保障1. 乙方在本项目施工过程中承担一切风险及责任，但在甲方未按照协议约定时间和方式支付垫资款项时，乙方有权暂停施工，维护自身利益。
2. 如因甲方原因导致施工延期或发生额外费用，乙方有权向甲方提出索赔，并要求甲方按照法律法规的规定及时赔偿，不得有任何异议。
第四条甲方权益保障1. 甲方在提供垫资支持后，有权监督和检查乙方的施工情况，确保施工按照合同约定进行，并要求乙方做好项目管理和质量控制。
2. 如乙方未按照合同约定时间完成施工任务，甲方有权要求乙方加快进度或者采取其他措施确保施工进度和质量的达标。
第五条保密条款双方同意对本协议的内容和施工过程中的相关商业秘密及技术资料进行保密，不得泄露给任何第三方。
第六条违约责任1. 若甲方未按照本协议的约定时间和方式支付垫资款项，应向乙方支付相应的违约金。
建设工程施工承包垫资协议书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方（出借方）：（单位名称）：（法定代表人）：（注册地址）：（联系电话）：乙方（承包方）：（单位名称）：（法定代表人）：（注册地址）：（联系电话）：为明确双方在建设工程施工承包垫资事宜上的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议书。
为此，甲方与乙方本着诚实守信的原则，共同遵守以下条款：第一条垫资金额及用途1.1 甲方同意向乙方垫资金额为（具体金额），用于乙方在建设项目中的施工经营活动。
1.2 乙方应当按照合同约定使用垫资，不得挪作他用。
如有资金不足或超出的情况，应及时与甲方联系沟通，并在双方共同商定下进行调整。
第二条垫资期限及还款方式2.1 垫资期限为（具体期限），自本协议签署之日起算。
若乙方需要延长垫资期限，应提前与甲方协商并取得书面同意。
2.2 乙方应按照合同约定的工程款支付时间节点，及时进行还款。
如遇特殊情况需延迟还款，应提前向甲方说明情况，并经协商确定新的还款时间。
2.3 还款方式：乙方应按照工程进度与支付款项，向甲方进行还款。
还款方式包括一次性结清与分期还款两种方式，双方应协商确定具体还款方式，并签署书面协议。
第三条利息及违约责任3.1 若乙方未按时按量还款给甲方，则甲方有权向乙方收取逾期利息，利息计算规则如下：逾期金额× 逾期天数× 违约利率（根据中国人民银行同期利率确定）3.2 一旦乙方违反本协议的规定，如未按期还款、挪用资金等情况，甲方有权协助乙方进行整改，并要求乙方承担由此产生的法律责任。
第四条保密责任4.1 本协议任何一方应对对方提供的商业秘密和机密信息承担保密责任。
未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用相关信息。
4.2 双方在本协议有效期内及协议终止后一定期限内应继续履行保密责任，不得利用对方的商业秘密或机密信息谋取私利。
第五条协议解除5.1 如因不可抗力等不可抗力事件致使任何一方无法履行本协议规定的义务，应及时通知对方，并免责，但应尽最大努力减少损失。
最新建设工程施工承包垫资协议书范本甲方（垫资方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方垫资施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程造价：____________________6. 工程承包方式：____________________7. 工程施工期限：____________________二、垫资事项1. 甲方同意为乙方垫付工程款，垫资总额为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。
2. 甲方垫资的款项包括但不限于材料款、设备款、劳务款等与工程施工相关的费用。
3. 乙方应在施工过程中合理使用甲方垫资的款项，确保工程进度和质量。
4. 乙方应在工程竣工后，按照合同约定及时向甲方偿还垫资款项。
三、还款方式1. 乙方应在工程竣工后____日内向甲方偿还全部垫资款项。
2. 若乙方无法一次性偿还全部垫资款项，可向甲方提出分期还款的申请，甲方有权根据实际情况决定同意。
3. 分期还款的具体期限、金额及还款方式由甲乙双方另行协商确定。
四、违约责任1. 若乙方未按约定时间偿还垫资款项，应向甲方支付逾期还款违约金，违约金计算方式为：逾期还款金额×日利率×逾期天数。
2. 若乙方未按约定用途使用甲方垫资款项，导致工程进度和质量受到影响，应向甲方支付违约金，违约金金额由甲乙双方另行协商确定。
3. 若甲方未按约定时间支付垫资款项，导致乙方无法正常施工，甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应支付垫资款项×日利率×逾期天数。
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方：(垫资方)统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：乙方：（承包方）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：为明确双方在工程垫资协议中的权利义务，特签订本协议：一、协议目的为了保障工程顺利开展，确保工程施工过程中的资金需求，双方根据自愿、平等和诚实信用原则，达成如下协议：二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金，具体金额为（数字大写）。
甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务，确保施工资金链的畅通。
三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。
具体还款时间及方式如下：（具体约定）。
四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效，至乙方偿还所有垫资款项之日终止。
双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。
五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项，应当承担违约责任并按照约定支付违约金。
5.2如甲方未按照约定履行垫资义务，应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
六、其他约定本协议如有争议，双方应协商解决，无法协商解决的，提交工程所在地人民法院解决。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________本协议一式两份，甲乙双方均持一份有效，具有同等效力。
愿双方共同遵守，无须变更，生效即至终止。
篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方（出借人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）乙方（借款人）：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（电话号码）鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则，甲、乙双方本着互利互惠，平等自愿，就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议：一、垫资金额：甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资，垫资金额为（具体金额），账户名称为（账户名称）、账号为（账号）。
建设工程施工承包垫资协议书5篇第1篇示例：建设工程施工承包垫资协议书甲方（施工单位）：__________为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿平等、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方开展的建设工程施工项目，乙方向甲方垫资的事宜，达成如下协议：一、项目名称：__________四、项目工期：______年/月/日至______年/月/日。
五、垫资金额：乙方同意向甲方垫资______元。
六、垫资方式：乙方将垫资款项直接支付给甲方账户，不得用于其他用途。
九、返还方式：项目结束后，甲方应及时将垫资本金及利息一次性返还给乙方。
十、项目变更：若因建设工程项目变更导致垫资金额发生变化，双方应重新协商确定垫资金额。
十一、协议变更：经双方协商一致，可以对本协议进行修改、补充或解除。
十二、争议解决：本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商；协商不成的，由_____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的。
十三、本协议自双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：______年______月______日注：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：建设工程施工承包垫资协议书甲方：____________乙方：____________为了确保本工程的正常施工和资金的流动，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、项目简介1. 项目名称：____________2. 项目地址：____________3. 项目建设内容：____________二、合作内容1. 乙方将在项目开工前向甲方垫资，用以支付工程队伍、材料和设备等费用。
2. 甲方应按照工程进度逐步返还乙方垫资款项。
3. 双方应遵守相关法律法规，严守合同精神，共同完成项目建设目标。
三、垫资金额及方式1. 乙方向甲方垫资金额为：____________元（大写：____________）。
2024年工地承包垫资协议书范文模板甲方（承包方）：______________________乙方（垫资方）：_____________________2024年工地承包垫资协议书鉴于甲方为满足其工程项目施工需求，需向乙方申请垫资，乙方愿意提供垫资支持，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方承包的工程项目垫资事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：______________________1.2 项目地点：______________________1.3 项目内容：______________________1.4 项目工期：自____年____月____日至____年____月____日第二条垫资金额及用途2.1 垫资金额：乙方同意向甲方提供人民币（大写）__________元整（￥__________元）的垫资。
2.2 垫资用途：该垫资款项仅用于本协议第一条所述项目的施工建设及相关费用支出。
第三条垫资期限3.1 垫资期限自甲方收到乙方垫资款项之日起至____年____月____日止。
第四条垫资利息及还款4.1 垫资利息：甲方应按年利率__________%向乙方支付垫资利息。
4.2 还款方式：甲方应按以下方式向乙方还款：4.2.1 利息支付：甲方应于每月____日前支付当月利息。
4.2.2 垫资本金还款：甲方应于垫资期限届满前一次性偿还乙方垫资本金。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方应保证垫资款项专款专用，不得挪作他用。
5.2 甲方应按期支付利息，并在垫资期限届满前偿还垫资本金。
5.3 甲方应确保工程质量符合国家及行业标准。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权要求甲方按期支付利息及偿还垫资本金。
6.2 乙方有权对甲方使用垫资款项的情况进行监督。
6.3 乙方应按约定向甲方提供垫资款项。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付利息或偿还垫资本金，应按逾期金额的每日万分之五向乙方支付违约金。
垫资协议书25篇篇1甲方（出资方）：_________________________乙方（借款方）：_________________________鉴于甲乙双方经友好协商，就乙方工程项目中短期资金周转需求，甲方同意为乙方提供垫资支持，为明确双方的权利与义务，特签订本协议。
一、协议目的甲方同意为乙方在工程项目中提供短期垫资支持，以缓解乙方资金周转压力，促进项目顺利进行。
二、垫资额度及期限1. 垫资额度：人民币_________元（大写：_________________________元整）。
2. 垫资期限：自本协议签订之日起至工程项目竣工验收合格之日止。
三、资金使用及偿还1. 资金使用：乙方应将甲方垫资款项用于本协议约定的工程项目，不得挪作他用。
2. 资金偿还：（1）乙方应按项目进展情况和资金回流情况，及时向甲方偿还垫资款项。
（2）项目竣工验收合格后，乙方应一次性偿还甲方垫资款项余额。
四、保证事项1. 乙方应提供真实、完整、准确的工程项目相关资料，确保甲方对项目的了解。
2. 乙方应确保项目按照约定进行，并及时向甲方通报项目进展情况。
3. 乙方应按照约定使用垫资款项，确保资金用于本协议约定的工程项目。
4. 乙方应按时偿还甲方垫资款项，确保资金及时回流。
五、违约责任1. 若乙方未按约定使用垫资款项，甲方有权要求乙方立即归还全部垫资款项，并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方未按约定偿还垫资款项，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，并保留追究乙方法律责任的权利。
3. 若因乙方原因导致项目无法按时完成或项目出现重大风险，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。
六、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
建设工程施工承包垫资合同协议书范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方经友好协商，就[项目名称] 建设工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 承包范围：[承包范围]5. 承包方式：[承包方式]6. 工期：[工期]二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供施工所需图纸和技术资料，并保证其真实性和完整性。
（2）甲方应协助乙方办理有关施工手续，确保施工顺利进行。
（3）甲方应按照合同约定支付工程款，并确保支付的真实性和准确性。
（4）甲方应负责协调施工现场的各项工作，确保施工安全有序。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
（2）乙方应合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。
（3）乙方应加强施工现场管理，确保施工安全。
（4）乙方应积极配合甲方协调施工现场的各项工作，确保施工顺利进行。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款（1）本工程的总造价为人民币[总造价] 元。
（2）如遇设计变更或工程量增减，双方应及时办理变更签证手续，并调整工程价款。
2. 支付方式（1）甲方应按照合同约定的支付节点向乙方支付工程款。
（2）乙方在收到甲方支付的工程款后，应出具相应的收款凭证。
（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。
四、验收和保修1. 验收（1）乙方在工程竣工后，应向甲方提交验收申请报告及相关资料。
（2）甲方应在收到验收申请报告后及时组织验收，并在验收合格后出具验收报告。
2. 保修（1）本工程自竣工验收合格之日起，乙方应提供为期一年的免费保修服务。
保修期内，乙方应负责因施工质量问题导致的维修费用。
（2）保修期满后，如需继续维修服务，双方可另行协商签订维修合同。
五、违约责任1. 甲方的违约责任（1）甲方未能按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。
第1篇甲方（垫资方）：________乙方（被垫资方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供垫资事宜，经友好协商，达成如下协议：一、垫资金额及期限1. 甲方同意向乙方提供人民币________元整（大写：________元整）的垫资。
2. 垫资期限为________年，自甲方将垫资款项划入乙方指定账户之日起计算。
二、垫资用途1. 乙方承诺将甲方提供的垫资款项用于________（具体用途）。
2. 乙方保证垫资款项的使用符合国家法律法规和相关规定，不得用于非法用途。
三、还款方式及期限1. 乙方应按照以下还款计划按时向甲方偿还垫资款项：（1）首期还款：垫资期限届满后________日内，乙方应向甲方偿还人民币________元整。
（2）分期还款：自垫资期限届满后________日起，乙方应按月向甲方偿还人民币________元整，直至垫资款项全部清偿。
2. 乙方应按照约定的还款方式及期限履行还款义务，如有逾期还款情况，乙方应向甲方支付逾期利息，逾期利息按________%（年利率）计算。
四、违约责任1. 乙方如未按照约定时间偿还垫资款项，构成违约，应向甲方支付违约金，违约金按逾期还款金额的________%计算。
2. 乙方如未按照约定用途使用垫资款项，构成违约，甲方有权要求乙方立即停止使用，并要求乙方返还垫资款项及相应的利息。
3. 如因乙方违约导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、保密条款1. 甲乙双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 本协议的保密期限自协议签订之日起至垫资款项全部清偿之日止。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
建设工程施工承包垫资协议书
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。
四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003 年建筑工程消耗量定额》、《2003 年安装工程消耗量定额》和《2006 建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2 、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3 、工人工资单价：执行35 元/ 工日。
4、施工措施费按取费标准的60% 计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20 个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1% 追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5% 作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1 、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50% ，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15 日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
2．乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。
停工一月以上按工程总额的1% 追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3 本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：。
