下载文档原格式
2008年监理工程师考试（建设工程质量、投资、进度控制）试卷一、单选题（本大题80小题．每题1.0分，共80.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题在建设工程质量特性中，（）是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A 适用性B 耐久性C 可靠性D 安全性【正确答案】：C【本题分数】：1.0分【答案解析】【解析】建设工程质量的特性主要表现在六个方面，即：适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性和与环境的协调性。
其中适用性是指工程满足使用目的的各种功能；耐久性是指工程在规定条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用年限；安全性是指工程在建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度；可靠性是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力；经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工到整个工程产品使用寿命周期内的成本和消耗费用；与环境的协调性是指工程与其周围生态环境协调，与所在地区的经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展的要求。
所以应选择C。
第2题凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经（）审批后方可进行施工。
A 原审查机构B 原设计单位C 质量监督机构D 监理单位【正确答案】：A【本题分数】：1.0分【答案解析】【解析】施工图一经审查批准，不得擅自修改。
如遇特殊情况需要进行涉及审查主要内容的修改时，必须报请原审批部门，由原审批部门委托审查机构审查后再批准实施。
因为涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，虽是装修工程，但是是涉及主体和承重结构的装修工程，是属于特殊情况，必须经审查机构审查。
第3题民用建筑主体结构的耐用年限匀为（）。
A 二级B 三级C 四级D 五级【正确答案】：C【本题分数】：1.0分【答案解析】【解析】民用建筑主体结构的耐用年限分为四级（15～30年、30～50年、50～100年、100年以上）。
08年监理工程师建设工程合同管理真题及答案2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．委托监理合同法律关系的客体是（）。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案答案：B解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2．我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。
A．施工合同的发包人B．施工合同的承包人C．施工合同发包人和承包人D．工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（）。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案：D解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项D正确。
选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
选择题：监理工程师在工程施工阶段的主要职责是：A. 设计图纸的审核B. 工程造价的确定C. 施工质量、进度和投资的监督与控制（正确答案）D. 工程合同的谈判与签订在工程监理过程中，如发现施工单位存在违规行为，监理工程师应采取的措施是：A. 立即停工，并处罚款B. 及时向建设单位报告，并提出处理建议（正确答案）C. 直接对施工单位进行处罚D. 默许其继续施工，以避免工期延误关于工程监理档案的管理，下列说法正确的是：A. 监理档案应由施工单位负责保管B. 监理档案应在工程竣工后立即销毁C. 监理档案应真实反映工程监理的全过程（正确答案）D. 监理档案无需对外保密，可随意查阅在工程施工过程中，如遇设计变更，监理工程师应：A. 立即执行变更，无需任何手续B. 要求施工单位先执行，后补办变更手续C. 及时与建设单位沟通，并按程序办理变更手续（正确答案）D. 拒绝执行变更，要求维持原设计监理工程师在处理工程索赔时，应遵循的原则是：A. 尽可能减少索赔金额，以维护建设单位利益B. 严格按照合同条款执行，公正、合理地处理索赔（正确答案）C. 尽量避免处理索赔，以免影响工程进度D. 优先考虑施工单位的利益关于工程监理报告，下列说法错误的是：A. 监理报告应定期提交给建设单位B. 监理报告应真实反映工程监理的实际情况C. 监理报告无需包含工程质量的评估内容（正确答案）D. 监理报告是工程监理工作的重要组成部分在工程监理过程中，监理工程师发现工程存在安全隐患时，应立即：A. 向施工单位通报，并要求其整改B. 向建设单位报告，并提出处理建议（正确答案）C. 自行采取措施消除隐患D. 忽略该隐患，以免影响工程进度关于工程监理的委托与被委托关系，下列说法正确的是：A. 建设单位可随意更换监理工程师B. 监理工程师可同时接受多个建设单位的委托C. 工程监理的委托与被委托关系应基于书面合同（正确答案）D. 工程监理的委托关系可随时终止，无需任何手续在工程监理过程中，监理工程师对施工单位提交的施工组织设计进行审查的主要目的是：A. 确保施工组织设计的创新性B. 评估施工组织设计的经济效益C. 审查施工组织设计是否符合工程实际和合同要求（正确答案）D. 检查施工组织设计是否满足行业标准。
2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．委托监理合同法律关系的客体是（）。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案答案：B解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2．我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。
A．施工合同的发包人B．施工合同的承包人C．施工合同发包人和承包人D．工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（）。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案：D解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项D正确。
选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷(质量控制部分)一、单项选择题(共80，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)l在建设工程质量特性中，( )是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性 B．耐久性C．可靠性 D．安全性2．凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程．设计方案应经( )审批后方可进行施工。
A．原审查机构 B．原设计单位C．质量监督机构 D．监理单位3民用建筑主体结构的耐用年限分为( )。
A．二级 B．三级C．四级 D．五级答案：C．解析:建设部、国家质检总局发布的《民用建筑设计通则》GB50352—2005对民用建筑的分类标准作出了具体明确的规定，并要求于2005年7月1日起施行。
民用建筑设计除执行本通则外，尚应执行国家或专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。
第1.0.4条建筑耐久年限,以主体结构确定的建筑耐久年限分下列四级:一级耐久年限 100年以上适用于重要的建筑和高层建筑.二级耐久年限 50- 100年适用于一般性建筑。
三级耐久年限 25- 50年适用于次要的建筑。
四级耐久年限 15年以下适用于临时性建筑。
4. 工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。
法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有( )性质。
A．最高裁定 B．最终裁定C．一般裁定 D．行政裁定5. 监理工程师对勘察，设计单位资质审核的重点不包括( )。
A．企业资质的近期变动 B．营业执照的有效性C．注册证书的有效性 D．资质证书的有效性6. 监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的( )。
A．先进性、可操作性 B．可行性、精确性C．先进性、经济性 D．可行性、创新性7．监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于( )。
A．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求B．修正概算文件是否符合投资限额的要求C．概算文件是否符合投资限额的要求D．新材料、新技术、新工艺的应用8．监理工程师对施工图审核的重点之一是( )能否得到满足。
2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理 一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．委托监理合同法律关系的客体是（ ）。
A．监理工程 B．监理服务 C．监理规划 D．监理投标方案 答案：B 解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2．我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。
A．施工合同的发包人 B．施工合同的承包人 C．施工合同发包人和承包人 D．工程项目的代建方和施工合同的发包人 答案：A 解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（ ）。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查 B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据 C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式 D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证 答案：D 解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项D正确。
选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷（建设工程监理案例分析）一、某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。
经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。
根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，组成直线职能制项目监理组织机构。
为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。
总监理工程师要求：①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理；②在施工过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》，要求停工整改。
总监理工程师主持召开了第一次工地会议。
会后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
在报送的监理规划中，项目监理人员的部分职责分工如下：（1）投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认；（2）合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（3）进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责入审批工程延期；（4）质量控制组负责入审批项目监理实施细则；（5）A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作，及时调换不称职的监理，人员。
问题：1．绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图，说明其缺点。
2．指出总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。
3．指出项目监理人员职责分工中的不妥之处、写出正确做法，二、某工程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务，拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。
2008年监理工程师考试《案例分析》试卷及答案2六、某工程，施工合同中约定：工期19周；钢筋混凝土基础工程量增加超出15％时，结算时对超出部分按原价的90％调整单价。
经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-1所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、F、H、I工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。
施工过程中，发生如下事件：事件1：合同约定A、C工作的综合单价为700元／m3.在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作的工程量由原来的3600m3减少到2400m3.事件2：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工期可以缩短的时间及其赶工费率见表6-1. 建设工程教育网表6-1后续工作可缩短的时间与赶工费率工作名称F G H I J K L N可缩短的时间（周）21012210赶工费率（万元／周）0.50.4/ 3.0 2.0 1.O 1.5/事件3：调试工作结果见表6-2.表6-2调试工作结果表工作设备采购者结果原因未通过增加的费用（万元）K建设单位未通过设备制造缺陷3L建设单位未通过安装质量缺陷1J施工单位通过／／N建设单位未通过设计缺陷2问题：1．事件1中，设计修改后，在单位时间完成工程量不变的前提下，A、C工作的持续时间分别为多少周？对合同总工期是否有影响？为什么？A、C工作的费用共增加了多少？2．事件2中，项目监理机构如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少？说明理由。
增加的最少赶工费用是多少？建设工程教育网3．对表6-2中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单位的费用。
2008全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程监理案例分析参考答案试题一1．监理单位设置的项目监理机构的组织机构图如下图所示。
2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程监理基本理论与相关法规一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。
这表明建设工程监理具有（）。
A．公平性 B．自主性 C．独立性 D．公正性答案：D解析：建设工程监理的性质有服务性、科学性、独立性和公正性，选项A、B不符合题意，监理单位在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益是建设工程监理公正性的体现。
2．建设工程监理的作用是（）。
A．促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 B．有利于实现建设工程社会效益最大化C．依靠自律机制规范工程建设参与各方的建设行为D．从产品生产者的角度对建设生产过程实施管理答案：A解析：选项B应改为：有利于提高建设工程投资决策科学化水平；选项C中依靠自律机制只能规范监理企业自身行为，应改为：有利于规范工程建设参与各方的建设行为；选项D错在监理企业并不是产品生产者，应改为：从产品需求者的角度对建设生产过程实施管理。
3．监理实施细则中应当明确安全生产监理的方法、措施和控制要点，以及（）。
A．对建设单位工程概算中安全施工费项目的审核责任B．对设计单位预防生产安全事故措施建议的审核方法C．对施工单位安全技术措施的检查方案D．对工程机械设备提供单位安全管理制度的检查内容答案：C解析：参见教材第二十三页。
选项A、B、D不符合建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》的规定。
4．建设单位招聘并培训生产管理人员，组织相关人员参加设备安装、调试等工作是（）阶段的工作。
A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收答案：C解析：工程投产前，建设单位应当做好各项生产准备工作。
生产准备阶段主要工作有：组织管理机构，制定有关制度和规定；招聘并培训生产管理人员，组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收；签订供货及运输协议；进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货；其他需要做好的有关工作。
2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．委托监理合同法律关系的客体是（）。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案答案：B解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2．我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。
A．施工合同的发包人B．施工合同的承包人C．施工合同发包人和承包人D．工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（）。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案：D解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项D正确。
选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A．未成立B．补签后成立C．成立D．备案登记后成立答案：C解析：P25 《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现在于，即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。
5．依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书答案：B解析：P27 要约是希望和他人订立合同的意思表示。
要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。
另外，要约必须具备合同的一般条款。
要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。
要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。
这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容．也不含相对人同意后受其约束的表示。
比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。
6．甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。
依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（）。
A．有效B．无效C．效力待定D．可变更或撤销答案：C解析：P33 该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同，属于效力待定的合同的一种，一般情况下是无效的。
但是，在下列两种情况下合同有效：（1）无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效；（2）无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。
7．下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是（）。
A．债权人必须以债务人的名义行使代位权B．债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C．代位权行使的费用由债权人自行承担D．债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限答案：D解析：P39 代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义（选项A错误）代位行使债务人的债权（选项B错误）。
但该债权专属于债务人时不能行使代位权。
代位权的行使范围以债权人债权为限（选项D正确），其发生的费用由债务人承担（选项C错误）。
8．乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。
月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。
基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。
依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是（）。
A．甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B．甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C．甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D．甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任答案：B解析：P39 本题中甲的做法属于的范畴。
先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。
本题甲属于应当先履行合同一方，其发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。
9．某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。
依照《合同法》的规定，承包人行使的是（）。
A．不安抗辩权B．先履行抗辩权C．同时履行抗辩权D．后履行抗辩权答案：C解析：P38 本题属于同时履行抗辩权的使用。
同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。
同时履行抗辩权包括：①一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；②一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。
所产生的后果，由违约方承担。
10．某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。
A．联合体投标没有提交联合体协议书B．投标工期长于招标文件中要求的工期C．投标保函金额少于招标文件的要求D．未详细说明使用专利施工的技术细节答案：D解析：P58-59 在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封；（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章；（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；（选项C）（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。
（选项A）因此，选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。
在评标时，所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。
未作实质性响应的重大偏差包括：（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；（2）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；（3）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；（选项B）（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；（6）投标附有招标人不能接受的条件；（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
因此，选项B属于在初评时视为无效的投标。
11．根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）。
A．罚金B．利息C．赔偿金D．违约金答案：D解析：P46 承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。
本题中A、B、C选项的提法均不属于《合同法》对违约责任的规定中承担违约责任的方式。
（注：本题在2004年曾经考过。
）12．甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。
合同约定的违约金为货款总值的10％。
同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。
乙公司应依法向甲公司支付（）。
A．2万元B．2.5万元C．3万元D．3.5万元答案：A解析：P46 合同法规定承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。
本题实际考核应采取赔偿损失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一种。
在赔偿损失方式中规定，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，这种方式是承担违约责任的主要方式。
（根据此种方式本题应赔偿2万元）在支付违约金方式中规定，违约金与赔偿损失不能同时采用，如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。
（根据此种方式本题应赔偿20×10%=2万元）在定金罚则中规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。
但是，这两种责任不能合并使用。
（本题定金5000元少于造成损失）综上，本题应采取支付违约金方式承担违约责任，乙公司应依法向甲公司支付违约金2万元。
13．建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。
A．工程项目投资人所在地B．工程项目承包人所在地C．工程项目发包方所在地D．工程项目所在地答案：D解析：P50 建设工程合同纠纷的管辖，既涉及地域管辖，也涉及级别管辖。
地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。
对于建设工程合同一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。
14．依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以（）。
A．要求投标人必须组成联合体投标B．要求严格的专业资质等级C．要求必须使用某种品牌的建筑材料D．对本行业外的投标人提出特别要求答案：B解析：P54 在对投标人资格审查文件的核查中：（1）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；（2）不得对潜在投标人实行歧视待遇；（3）不得强制投标人组成联合体投标。
因此选项A、C、D均错误。
P57 在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。
其中附加合格条件中，招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。
因此选项B正确。
15．与邀请招标相比，公开招标的特点是（）。
A．竞争程度低B．评标量小C．招标时间长D．费用低答案：C解析：P55 公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈（选项A错误），有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。
