建设工程委托监理合同示范文本.
- 格式:doc
- 大小:232.50 KB
- 文档页数:26
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方(建设工程的委托人)与乙方(建设工程的监理人)就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务,确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称:_____________________项目地点:_____________________项目规模:_____________________工期要求:_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容:•工程质量的监督和检验;•施工进度的监控和管理;•施工方案的审批;•工程变更和索赔的审核;•施工过程中的安全监督;•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________(大写:_____________________)。
监理费用的支付方式和时间如下:•监理费用的支付方式:_____________________•监理费用的支付时间:_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务:•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理,并保证监理工作符合建设工程的要求;•监督施工单位的工程质量,及时发现并整改质量问题;•监督施工进度,确保项目按时竣工;•审批施工方案,确保施工方案符合法律法规和工程要求;•审核工程变更和索赔申请,保证变更和索赔合理合法;•监督施工过程中的安全工作,确保施工安全;•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任:•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸,并保证其真实、准确;•协助乙方履行监理职责,提供必要的配合和支持;•及时支付乙方的监理费用;•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密,除非经双方协商一致或法律法规规定,否则不得向第三方披露。
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
建设工程委托监理合同示范文本7篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保建设工程的顺利进行,甲方委托乙方对建设工程实施监理。
为明确双方的权利与义务,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________二、监理范围与内容1. 监理范围:本建设工程的全过程监理。
2. 监理内容:包括但不限于工程质量、进度、成本控制的监督与管理,安全生产的监管,工程资料的整理与归档等。
三、监理期限1. 监理开始时间:自本合同签订之日起开始。
2. 监理结束时间:工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模及复杂程度,经双方商定,甲方应向乙方支付监理费用人民币________元。
2. 支付方式:监理费用分________次支付。
第一次支付________%,计________元;第二次支付________%,计________元;工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料,以便乙方进行工程监理。
3. 甲方应确保施工现场的安全与秩序,为乙方提供必要的办公、交通等条件。
4. 甲方应按时支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得监理费用。
2. 乙方应履行监理职责,确保工程按照合同、规范及相关法律法规要求进行。
3. 乙方应及时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密。
5. 乙方不得泄露施工现场的机密信息。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任。
建设工程委托监理合同3篇目前工程委托已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程委托协议怎么写呢以下是小编为大家整理的工程委托协议范文,欢迎参考阅读。
建设工程委托监理合同1发包方(甲方):________承包方(已方):________为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________总投资:__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:__________(签章)监理人:__________(签章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮编:__________ 邮编:__________电话:__________ 电话:__________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
建设工程委托监理合同范本(精选)工程建设监理委托合同主要是怎样的呢?委托合同是典型的劳务合同,受托人以委托人的费用办理委托事务,下面为大家带来了一些优秀的建设工程委托监理合同范本(精选20篇),仅供大家浏览。
甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,在原年月日签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上,结合工程建设的具体情况,达成本补充协议条款,以便双方遵照执行。
1、监理内容:乙方承担施工阶段的全过程监理工作。
从项目开工到竣工验收项目交付期间本项目建筑主体及售楼中心的所有土建、安装、装饰、总平景观、道路等施工内容以及管网、电力通讯通道、路灯照明、景观、绿化等及其施工阶段全过程的质量、进度、成本控制管理。
2、监理期限:2.1监理期限从本工程开工之日起至本工程项目竣工并办理完成相关的备案手续,完成所有与本工程项目相关的监理工作内容后终止。
2.2监理包干费用的计算期限(即现场监理期):各部分监理起始时间以甲方书面通知为准。
3、监理人员:监理人员名单及具体要求详见本协议附件34、监理工作的相关要求:4.1乙方应严格按照甲方要求的工作标准进行本工程项目的监理工作,具体的工作内容、标准及时限详见附件1建设工程委托监理合同工作标准》。
4.2.1总监理工程师(工程师职称、全国监理工程师、八年以上工作经历)。
4.2.1.1总监理工程师在本项目重要验收、重要监理例会及甲方通知的重要会议时必须到场参与。
4.2.2专业监理工程师(工程师以上职称,有监理资格证书,六年以上工作经历)。
4、2.3监理员(助理工程师以上职称,有监理资格证书,三年以上工作经历)。
4.2.4乙方须对监理人员的资质及经历的真实性负责,如弄虚作假,乙方须承担由此引起的全部责任。
4.3本工程项目总监理工程师确定为,未经甲方许可不得擅自更换。
4.4对不合格的监理人员,甲方有权要求更换,更换的监理人员须经甲方认可。
4.5乙方须按附件1《建设工程委托监理合同工作标准》的时限及时回复、确认相关文件(含记录、材质证明、合格证明、请款报告等),承担由于检查、批准不及时而造成工期进度的延误而造成的损失。
委托承担建设监理合同样本5篇篇1委托人:XXX(以下简称甲方)监理人:XXX(以下简称乙方)本合同书依据《中华人民共和国合同法》及国家建设部《关于促进工程建设监理的暂行规定》和其他有关法规,以及XXX(建设项目名称)委托监理合同,由XXX(以下简称“甲方”)为建设项目单位,XXX(以下简称监理人,承担该项目的监理任务,经双方协商一致,订立本合同。
一、委托人与监理人1. 委托人是指委托监理人从事监理业务的法人当事人,以及取得该法人书面授权进行该项委托工作的代理人,此处委托人即甲方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
2. 监理人是指承担监理业务和监理责任的法人当事人,此处监理人即乙方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
二、委托监理项目1. 项目名称:XXX。
2. 项目地点:XXX。
3. 项目规模及总投资:XXX。
4. 监理范围:按专用合同条款约定。
5. 监理内容及目标:按专用合同条款约定。
三、合同及其有效期1. 本合同自XXXX年XX月XX日开始实施,实际监理工作时间按专用合同条款中的约定。
2. 本合同书的完成以监理人向委托人提交经双方签字认可的监理工作总结报告日终止。
3. 监理人在本合同签订后,向委托人提交为本项目组建的监理机构及人员名单。
监理机构及其人员职责按专用合同条款中的约定。
四、监理酬金1. 监理正常酬金为人民币XXX/月,此酬金为监理人完成本合同全部工作内容并承担本合同确定风险责任的包干酬金,其中包括监理人的成本、营业税和利润。
2. 委托人应按下列方式、时间向监理人支付酬金:按专用合同条件约定的方式和时间通过银行划拨或其它方式支付。
3. 双方同意,监理人向委托人提交监理工作总结报告后的28天内,委托人应将监理酬金总额XX%的余款付清。
4. 委托人逾期付款,应对逾期付款时间部分,按银行同期贷款利率向监理人支付逾期利息。
五、监理人的义务1. 监理人在监理过程中因过错造成经济损失的,应负相应的赔偿责任,具体赔偿办法在专用合同条款中约定。
合同编号:工程监理合同文件甲方:乙方:订立时间:年月日订立地点:第一部分建设工程委托监理合同委托人(甲方):受托人(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《工程建设监理规定》等相关法律法规,经过双方平等、自愿协商一致,签订本合同,以资信守。
一、甲方委托乙方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总建筑面积万平米,其中二期面积约为万平米,本合同签订面积为工程面积(以上面积按报建面积为准)。
监理范围:1> ,项目用地红线内的所有工程,总建筑面积约万㎡(最终面积以甲方报建审批面积为准);2>、装修工程、园林工程、市政工程、水电工程、房建工程、综合管线、弱电工程等所有工程,包括但不限于以上工作。
3>、按照过程:(包含但不仅限于以下内容)a)施工准备阶段b)施工阶段c)工程竣工后的保修阶段的监理工作4>、按照工程项目:(包含但不仅限于以下内容)a)土方及边坡(基坑)支护工程b)基础工程c)建筑(结构)工程d)安装工程:给排水、电气(强、弱电)、煤气、消防、设备安装、室外道路、电梯安装工程、配电房安装工程、甲方分包工程、小区配套工程e)室外工程:道路及室外管网工程、园林绿化工程、室外配套工程等。
二、本合同中的有关词语含义与本合同《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:1)本合同协议书;2)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;3)本合同专用条件;4)本合同标准条件;5)其他附件等资料四、监理单位向业主承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、业主向监理单位承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付报酬。
若乙方与甲方合作愉快,则在后期工程合作单位的选择上优先考虑乙方。
六、监理期限:1、年月日至年月日止,以上监理进场工作的日期以甲方的正式书面通知为准。
2、如果在以上的监理期限内工程没有完成竣工验收,甲方有权要求乙方再免费提供3个月的监理服务,超出3个月则双方再行协商签订补充协议。
本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,每份具有同等法律效力。
业主:(签章)监理单位:(签章)住所:住所:签约代表:签约代表:开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:电话:电话:时间:年月日时间:年月日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。
(2)“业主”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方,以及其合法继承人。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”是指经业主同意,监理单位派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“承包人”是指除监理单位以外,业主就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
(7)工程建设监理工作包括:“工程监理的正常工作”、“工程监理的附加工作”、“工程监理的额外工作”。
“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,业主委托的监理工作范围和内容。
“工程监理的附加工作”是指:①业主委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于业主或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理单位必须完成的工作,或非监理单位自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
(8)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(9)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理单位义务第四条监理单位按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理单位人员,向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构组成成员名单、监理规划、监理细则,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向业主报告监理工作。
第五条监理单位在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为业主提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
第六条监理单位使用业主提供的设施和物品属业主的财产。
在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给业主。
第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
第八条在本合同期内,监理方不得转让、转包或分包本合同约定的工程监理业务。
业主义务第九条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理单位承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条业主应当在双方约定的时间内免费向监理单位提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条业主应当在专用条款约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十二条业主应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理单位联系。
更换常驻代表,要提前通知监理单位。
第十三条业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理单位主要成员的职能分工、监理权限,及时以书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条业主应在不影响监理单位开展监理工作的时间内提供如下资料:⑴与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
⑵提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条业主应负责向监理单位提供办公用房、通讯设施、监理单位员工的住房及合同专用条件约定的设施。
第十六条根据情况需要,如果双方约定,由业主负责向监理单位提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。
监理单位权利第十七条监理单位在业主委托的工程范围内,享有以下权利:⑴选择工程总承包人的建议权。
⑵选择工程分包人的认可权。
⑶对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向业主提出建议权。
⑷对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得业主的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理单位应当书面报告业主并要求设计人更正。
⑸审批工程施工组织设计和各项技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向业主提出书面报告。
⑹主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向业主报告。
⑺征得业主同意,监理单位有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向业主报告。
如在紧急情况下要以电话方式通知业主,并征得业主同意后方可执行,并应在24小时内向业主作出书面报告。
⑻工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
⑼工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
⑽在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认,业主不支付工程款。
第十八条监理单位在业主授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经业主事先批准。
在紧急情况下未能事先报业主批准时,要以电话方式征求业主同意,同意后监理单位方可进行。
在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条在委托的工程范围内,业主或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
当业主和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。
当双方的争议需要向有管辖权的人民法院起诉时,应当提供作证的事实材料。
业主权利第二十条业主有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
第二十一条业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条监理单位调换总监理工程师须事先经业主同意。
第二十三条业主有权要求监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条当业主发现监理单位员工不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给业主或工程造成损失的,业主有权要求监理单位更换监理员,直到终止合同并要求监理单位承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理单位责任第二十五条监理单位的责任期即委托监理合同有效期。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条监理单位在责任期内,应当履行约定的义务。
如因监理单位过错而造成了业主的经济损失,应当向业主赔偿。
第二十七条监理单位对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
因不可抵抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理单位提交当地政府或者公正机构出具的关于发生不可抗力的证明文件可不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,应向业主承担赔偿责任。
第二十八条监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时,监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。
业主责任第二十九条业主应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理单位造成的经济损失。
第三十条业主如果向监理单位提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第三十一条由于业主或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主,经业主确认情况属实的,监理单位完成监理业务的时间相应延长。
第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时,监理单位应当立即通知业主。
该监理业务的完成时间由双方另行协商确定。
当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。