下载文档原格式
简易施工合同（实用9篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简易施工合同（实用9篇）合同在现代社会中发挥着越来越重要的作用,合同在企业的发展中发挥着越来越重要的作用。
简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。
2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。
甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
施工合同土建（必备16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同土建（必备16篇）当今社会,许多市民的权益保护意识日益加强,合同的约束力也日益不容忽视,而合同既是当事人的一种保护,也是对当事人的一种限制。
简单工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程承包方式：____________________（指定施工、包工包料等）4. 工程范围和内容：__________________________________________________________。
第二条工程期限--- \n以上仅为模板性的简单工程施工合同范本，实际合同需要根据具体工程情况和相关法律法规进行详细的约定和调整。
在签订合同前，请务必咨询专业法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本工程施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________二、工程期限开工日期：自本协议签订之日起____天内完成。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：总造价为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 付款方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程完工验收合格后______天内支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的工程建设技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。
劳务施工合同（16篇）劳务施工合同（1）甲方：(以下简称甲方)__________乙方：(以下简称乙方)__________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，确保工程质量，工程进度及平安，经双方协商一样，签订本合同，以此共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：__________2、工程地点：__________其次条：承包方式、价格及范围1、承包方式：包工不包料，不包辅材，包质量、平安、进度。
2、承包单价：110隐框玻璃幕墙__________/㎡，面积约__________㎡;点式玻璃采光顶__________元/㎡，面积约__________㎡。
3、范围：贵州山桥农资产品物流配送中心外装饰图所示内容第三条：工程结算方式1、110隐框玻璃幕墙及点式玻璃采光顶骨架制作安装完毕支付至承包总价的50%;玻璃到场安装完毕支付至承包总价的80%;玻璃打胶清洁完工，结清尾款；结算总价依据实际完成工程量据实结算。
2、如甲方工程款不按时支付，乙方有权停工。
3、如甲方工程款不按时支付，因人工工资纠纷所引起的一切经济责任由甲方担当。
第四条：工期1、在施工条件具备的状况下，工人进场施工开头计算工期，_________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工，历时__________天。
2、在施工中如遇特别状况，经现场监理工程签证后，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
第五条：工程质量1、工程质量甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收。
乙方必需严格依据施工图纸和要求，细心组织施工，保证工程质量，并接受甲方现场管理人员的监督检查、调动和指挥。
2、乙方在施工中保质、保量进行施工，经甲方验收后如质量达不到标准，甲方有权限期整改。
简易施工合同（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!简易施工合同简易施工合同十篇简易施工合同篇1发包人(以下简称甲方)：统一社会信用代码：通讯住址：承包人(以下简称乙方)：统一社会信用代码：通讯住址：为了保证______施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
简单版施工合同（合集11篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!简单版施工合同（合集11篇）随着法治的不断发展,合同越来越受到人们的重视,合同的使用也越来越频繁,合同的订立也成为避免纠纷的一个重要手段。
最简单施工协议书最简单施工协议书（通用11篇）在现在社会，需要使用协议书的场合越来越多，签订协议书可以保障自身的权益不被侵害。
写协议书需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的最简单施工协议书，欢迎阅读与收藏。
最简单施工协议书篇1甲方：________________乙方：________________1、甲方工地材料到位，提供工具，斗车等工具由甲方负责。
2、一切小工具(灯泡、电线、安全帽等)由乙方负责。
3、乙方要保质保量，在工地不准打架、赌博，如有违反，罚款500-2021元。
4、施工安全：发生工伤事故由施工队自己负责。
5、本工程工期为____天，乙方按施工实际量计算总___平方数，卫生间墙面___/平方米，地面：___/平方米，此价不含税金。
6、人员进场按每人发饭票，不包吃，包住宿、包水电，饭票费按每月计算扣除。
7、十天以内可以借资，借资款不超过进度款。
8、结算方式：按每月工程进度的80%结算工程款，余款的20%在验收合格10天之内，全部付清。
9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人，如因此造成的一切经济损失由乙方负责。
10、乙方施工人员进场后先试用两天时间，确实质量无问题后再继续施工(质量要求是水平、四角直、尽量无空心)，如在两天施工过程过存在严重质量问题，本合同则自动失效，双方不追究责任。
11、本协议书一式两份，甲和乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程验收结清余款后失效。
注：完成总工程后，补锯片款伍佰元整(￥500)。
本合同如有未尽事宜，双方可协商后签订补充协议，此补充协议也视同合不可分割部分，与合同具有同等法律效力。
甲方签名：________________乙方签名：______________________年______月______日______年______月______日最简单施工协议书篇2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方需墙体隔断约___平方米，以包工包料形式承包给乙方施工，为明确双方责任和义务，依据《建筑法》、《合同法》的法律、法规，为互惠互利，诚实守信，特订如下协议：一、工程名称：原金色外滩大酒店。
施工劳务分包合同（通用16篇）施工劳务分包合同（通用16篇）施工劳务分包合同篇1甲方：__________乙方：__________为满意甲方建设内邓高速№.2标项目桥梁工程施工的需要，乙方同意就该标段内的部分桥梁工程向甲方供应劳务。
为明确甲乙双方的权利和义务，根据相关法律规定，结合本工程详细状况，经双方协商全都，签订本劳务承包协议。
第一条工程内容1.1 工程名称：__________内邓高速№.2标桥梁工程1.2 工程地点：__________河南省淅川县1.3 工程内容：__________甲方组织机械开挖基坑，乙方人工协作土方清理。
从截桩开头到桥面铺装的全部工作：：乙方的有关事宜，达成如下协议：一.工程地址：。
二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。
三.托付方式：实行甲方供应材料方式，乙方包人工的托付方式。
四.工程工期：1、开工日期：在______年______月______日前完成办理下列工作手续。
十二、双方职责范围：(一) 甲方职责范围1、甲方供应与建设单位签定的工程承包合同复印件给乙方，工程施工图纸二套(土建、结构图)。
2、甲方负责组建施工项目部，其中：甲方委派码 ;3、甲方必需把工地范围内主供水管、主电线及配电箱负责安装到位，担当工程施工水电及生活区的水电费用。
甲方不仅负责工程材料的选购供应，而且负责各项施工的方案的设计编制和资料的填写、报验审批与组建工作，担当工程各种材料的送检工作及担当检测费用或因材料不合格造成的相关费用。
4、如因甲方缘由造成停工待料超过一个月，甲方则补给乙方正常施工人员工资每人每天80元，因甲方或建设单位缘由造成停工超过一个月以上的，必需担当支付乙方施工现场的机械、模板、脚手架的停滞费，工期均可顺延。
5、甲方协作乙方在工程施工期间人员平安保险的购置和申报处理工作，费用乙方负责。
6、甲方负责工程施工临时设施房屋的搭建，满意乙方施工人员住、食、洗的生活需要，并且供应乙方施工管理人员的办公室1间。
施工合同简单的（通用16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同简单的（通用16篇）随着法制的进步,人们对合同的运用也日益广泛,合同的订立在双方当事人同意的情况下,具有了更大的自由度。
以下是本店铺为大家收集整理的施工合同简单的，欢迎阅读并下载。
施工合同简单的第1篇发包人：设计人：发包人委托设计人承担经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计收费估算为万元人·民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任发包人责任：发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
设计人责任：设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
设计人采用的主要技术标准是：设计合理使用年限为设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计费。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。
由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。
本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
发包由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委·员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人·民法院起诉。
本合同一式份，发包人份，设计人份。
本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项：发包人名称：设计人名称：(盖章) (盖章)：法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：(盖章) 备案号：备案日期：年月日施工合同简单的第2篇发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：杭州梵星装饰设计工程有限公司依照《中华人·民共·和国合同法》、《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》和《湖北省室内装饰管理办法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协调一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：二、工程期限1、开工日期：年月日2、竣工日期：年月日3、合同工期总日历数天三、合同价款本合同工程总造价为人·民币￥元四、施工图纸1、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式两份，各执一份。
（详见装饰装修工程设计图纸）。
五、甲方工作1、指派2、为乙方提供规定和必要的施工条件。
3、监督按审查通过的施工组织设计，施工方案和进度计划。
4、协调与其他专业施工单位和装饰办、城管等各部门的关系及支付相关费用。
5、按合同约定，按时拨付工程款。
六、乙方工作1、编制施工组织计划、施工方案和施工进度，交甲方审查认可。
在施工过程中如施工图纸与现场不符时，乙方必须在两天内把补充图纸交付甲方使用。
2、严格按施工图及审定通过的施工组织设计、施工方案及进度计划组织施工。
保证工程按合同规定的时间和质量等级如期完工及交付使用。
3、负责安全保卫工作，教育要求施工人员执行甲方的有关规章制度，对自身原因造成的损失和伤害负责。
4、接受甲方监理人员的检查和现场监督，并及时按其所提出的要求进行改正。
5、制定、执行完善的安全措施，保证安全文明施工。
6、负责已完工工程交工前的保管，如有损坏和丢失，确保修复和赔偿。
7、指派为本项目的项目经理，服从甲方的协调，负责本项目的内部协调、施工进度、工程质量及施工现场组织等所有与本项目有关的工作。
七、工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协调一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（详见装饰装修工程变更单）。
八、工期延误对以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：1、工程量变化或设计变更；2、不可抗力；3、甲方未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款；4、因停电停水每达8小时，按一天顺延；5、甲方未按合同约定完成其应负责完成的工作，工期顺延；6、材料未及时到施工现场；7、甲方同意工期顺延的其他情况。
九、质量标准1、双方约定本工程施工质量应达到国家的质量检验评定标准规定的合格条件。
