简易施工合同(实用9篇)

简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。

2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。

3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。

三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。

五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。

六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。

甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。

临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。

室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

工地施工简易合同范本（精选19篇）工地施工简易合同1甲方：____乙方：____（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：____地点：____二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求__个工作日。

七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。

和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方：_____乙方：____代表：____代表：_________年____月____日工地施工简易合同2发包人（全称）：____承包人（全称）：____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：温州市教师教育院雁荡分院改造工程工程地点：乐清雁荡镇响铃街12号工程内容：结构加固工程立项批准文号（或教育主管部门项目审批文号）：资金来源：财政拨款承包范围：包工包料开工日期：20__—7—19竣工日期：20__—8—29合同工期总日历天数__40天。

施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。

2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。

简易施工合同（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!简易施工合同简易施工合同十篇简易施工合同篇1发包人(以下简称甲方)：统一社会信用代码：通讯住址：承包人(以下简称乙方)：统一社会信用代码：通讯住址：为了保证______施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

施工合同简单的（通用16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同简单的（通用16篇）随着法制的进步,人们对合同的运用也日益广泛,合同的订立在双方当事人同意的情况下,具有了更大的自由度。

简单施工合同(9篇)简单施工合同(9篇)合同制在中国古代也有悠久的历史。

经过唐、宋、元、明、清各代，法律对合同的规定也越来越系统。

简单施工合同如何写？下面是小编为大家整理的简单施工合同，仅供参考，喜欢可以收藏分享一下哟！简单施工合同精选篇1甲方：__公路局乙方：__公路局机修厂为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容：1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。

工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。

2、工程总价：元(大写元)。

3、工程工期：自__年1月13日至__年1月29日，工期17天。

4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。

工程质量乙方负全部责任。

5、工程安全及法规制度①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。

②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。

③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。

④、爆破人员必须持有机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。

⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。

简单施工协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲、乙双方就甲方工程施工事宜，在公平、公正、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下简单施工协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程造价：经双方商定，本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。

二、工程期限1. 工程开工日期：自本协议签订之日起第______天开始。

2. 工程竣工日期：自工程开工之日起______天内完成。

三、工程要求及质量标准1. 乙方应按照甲方的施工要求和国家相关施工规范进行施工。

2. 乙方应确保施工质量，达到国家相关质量标准。

3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。

四、工程款项支付1. 甲方在本协议签订后______天内，向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。

2. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在______天内支付工程尾款。

3. 如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，甲方有权从工程款项中扣除相应违约金。

五、工程保修与维护1. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的工程保修与维护服务。

保修期限为______年。

2. 在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。

3. 保修期结束后，乙方可提供有偿的维护服务。

六、违约责任1. 若因甲方原因未按约定支付工程款项，甲方应按日向乙方支付______%的违约金。

2. 若因乙方原因未按约定完成工程，乙方应按日向甲方支付______%的违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

3. 若因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方应协商解决。

七、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

施工合同范本〔精选12篇〕施工合同范本〔精选12篇〕施工合同篇1发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程详细情况，双方达成如下协议,共同守约。

第一条工程概况1.1工程名称：地点：1.2 工程内容装饰内容以图纸和预算为根据，实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减局部按实际结算。

1.3 承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

a类为包工包料b类为包工不包料1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为元，金额大写(人民币) 。

设计费为元，金额大写(人民币) 。

1.5 施工期限:根据国家建立装饰工程工期定额、双方商定。

自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日开工。

1.6 如遇以下情况,工期相应顺延。

1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电线路未能接通,障碍物未能去除，影响进场施工。

1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进展而影响进度。

1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

1.6.5因甲方材料供给不及时而影响施工。

1.6.6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。

第二条工程监理假设本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条甲方义务3.1 开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进展24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为开工验收根据。

简单的工程施工合同范本（通用14篇）简单的工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。

五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。

八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。

九、质保期：_________________年。

十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。

解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

简易施工合同简易施工合同(15篇)随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。

那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的简易施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

简易施工合同1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

工程施工合同范本(简易版)7篇篇1甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程建设的顺利进行，明确甲乙双方的权利义务关系，现经甲乙双方充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程规模：1.5 工程期限：二、承包方式及范围2.1 承包方式：2.2 承包范围：三、工程价款及支付方式3.1 工程总价款：3.2 支付方式：3.3 付款期限：四、工程工期及质量要求4.1 工程工期：4.2 质量要求：五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务（1）按合同约定向乙方支付工程款项；（2）负责协调施工过程中的外部关系；（3）负责提供施工所需的设计图纸、技术资料等；（4）对乙方的施工进度、质量进行监督。

5.2 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的工期和质量要求进行施工；（2）确保施工现场的安全，遵守施工安全规范；（3）对甲方提供的施工图纸、技术资料等进行确认；（4）施工完成后，负责清理施工现场。

六、违约责任6.1 甲方违约责任（1）未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，按应付金额的千分之五向乙方支付违约金；（2）因甲方原因造成工程停工、窝工等损失，由甲方承担相应的赔偿责任。

6.2 乙方违约责任（1）未按合同约定的工期和质量要求完成工程，每逾期一日，按工程总价的千分之五向甲方支付违约金；（2）因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的修理、返工等费用，并赔偿甲方因此造成的其他损失。

七、争议解决7.1 本合同的签订和履行应受中华人民共和国法律的管辖，双方之间因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项8.1 本合同未尽事宜，可由双方另行协商，签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

工程施工合同简易范本（通用17篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程施工合同简易范本（通用17篇）建设合同也称为“建设合同”或者“分包建设合同”。

工程施工合同简易版工程施工合同范本简易版（通用8篇）随着法律观念的日渐普及，合同的用途越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。

你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家整理的工程施工合同范本简易版（通用8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程施工合同简易版1发包方（以下简称甲方）__________________承包方（以下简称乙方）__________________根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.二、工程承包范围安全维护及整改。

三、合同工期______天。

四、工程造价工程造价为：__________________元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

七、工程计价1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。

2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。

3、具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

简易版施工合同简易版施工合同范本（精选10篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。

那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的简易版施工合同范本（精选10篇），希望对大家有所帮助。

简易版施工合同1发包方：______________（以下简称甲方）承包方：______________（以下简称乙方）质量是生命，安全出效益。

为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一、承包方法1、承包形式：单包，即包工不包料。

2、工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。

文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米_____元。

按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

二、工程进度按甲方及业主要求，总工期_____天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三、质量上项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。

乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

四、安全上必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。

乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理六、文明卫生1、现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。

简单施工合同协议书8篇第1篇示例：简单施工合同协议书甲方（施工单位）：____________________经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方承建_______________工程项目事宜，达成如下协议：一、工程项目内容及要求：二、施工单位责任：1. 甲方承诺按照工程项目要求和规定，按时、按质、按量完成工程项目。

2. 甲方保证工程项目质量符合相关法律法规和合同约定。

3. 如工程项目因甲方原因延误工期，甲方应承担相关赔偿责任。

4. 甲方保证施工过程中文明施工，保障工程项目周边环境不受污染破坏。

5. 甲方应配备符合要求的专业技术人员和施工队伍，确保施工质量。

6. 甲方应遵守相关安全生产法律法规，保障工程项目安全施工。

三、业主责任：1. 乙方应按照合同约定支付工程项目费用，不得拖欠甲方工程款。

2. 乙方应根据工程项目进度及时提供相关资金支持和配合。

3. 乙方应在工程项目验收合格后按时支付最后一笔工程款。

4. 乙方应协助甲方解决工程项目中遇到的问题和困难。

四、合同变更：1. 工程项目如需变更，须经甲、乙双方签署变更协议书，方可生效。

2. 变更前的工程项目费用、工程质量、工程工期等相关内容均须重新确认。

1. 如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2. 发生纠纷时，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。

3. 合同有效期内，若双方无法达成一致意见终止合同的，应继续履行合同义务。

六、其他事项：1. 甲、乙双方在签署本合同之前已充分了解合同内容，各项条款未存在模糊和矛盾。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

以上为简单施工合同协议书内容，特此备案存档。

第2篇示例：简单施工合同协议书甲方（承包方）：__________________为了明确双方的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，就甲方承担乙方委托的施工任务，达成如下协议：第五条施工期限：工程合同自双方签署之日起生效，至___________________（注：工程完工验收合格前）第六条施工标准：甲方应按照相关法律法规，及乙方要求的技术标准和验收标准，保证所承担的施工任务按时、保质，按合同的约定、图纸、设计规范和质量标准进行。

简易工程施工合同范本10篇合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。

依法成立的合同,受法律保护。

下面小编给大家带来简易工程施工合同范本，详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。

简易工程施工合同范本1(甲方)(乙方)根据“中华人民共和国经济合同法”的有关规定并结合本工程实际情况，本着“平等互利、协商一致”的原则，来明确双方的权利和义务，经双方协商，特制定本合同以兹双方共同遵守。

第一条：总则一、工程地点：琼海众一家园--#楼二、工程范围：琼海众一家园--#楼房间内墙墙面粉刷工程三、结算依据：房间地面及洗手间、厨房墙地面铺装按43.00元/m2计算,(此单价包含1.议定铺装范围内的水泥、淡水河沙等辅材及材料卸车、搬运《电梯搬运》至每个作业点。

以上工程完工后按实际工程量结算。

四、本工程纳税方式为：乙方向甲方提供全部完税发票。

五、承包方式：由乙方包辅材、包工、包工期、包质量、包安全。

本工程乙方不得再进行分包或转包。

六、质量标准：达到甲方要求的施工工艺。

1.施工图及设计变更的规定要求。

2.现行施工规范的验收验评标准的优良标准。

3.粉刷用漆以及腻子粉必须为立邦牌产品。

4.甲方的其他质量要求。

第二条：工程期限本工程工期以甲方与总包方签订的合同工期期限为准，工期以合同签订之日起计算。

第三条：甲、乙双方职责一、甲方责任1.甲方负责施工进场前的准备工作，协调有关方面办理相关手续，组织施工班组进行工程规范交底。

2.派驻公司代表对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，签署隐蔽工程签证。

二、乙方责任1.乙方在开工前组织有关人员熟悉场地，负责编制施工计划并按计划组织施工。

2.乙方在自己的分工范围内做好材料和设备的管理工作。

3.乙方应严格按照甲方制定的质量标准进行施工，确保工程质量并按合同规定的时间如期完工，交付使用。

由乙方原因造成的质量问题乙方应负责整改直至达到甲方要求的标准，所有费用由乙方承担。

简易工程施工合同范本4篇范本一：基础施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就_________项目的基础施工达成以下协议：1. 工程内容和范围：乙方负责该项目的基础施工工作，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑等。

2. 工期：自合同签订之日起，乙方需在___天内完成全部施工任务。

3. 质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

4. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式为_________。

5. 违约责任：如乙方未按时完成施工任务或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

6. 争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

7. 其他条款：_________。

8. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

范本二：装修施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就_________项目的装修施工达成以下协议：1. 工程内容和范围：乙方负责该项目的室内装修工作，包括但不限于墙面刷漆、地板铺设等。

2. 工期：自合同签订之日起，乙方需在___天内完成全部装修任务。

3. 质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规范进行装修施工，确保工程质量符合设计要求。

4. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项，具体支付方式为_________。

5. 违约责任：如乙方未按时完成装修任务或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

6. 争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

7. 其他条款：_________。

8. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

简易施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，达成以下合同：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方可协商顺延工期。

三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的七日内组织验收，并签署验收报告。

3. 若工程质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方应负责无偿修复或返工。

四、工程款支付1. 甲方在工程开工前向乙方支付工程总造价的____%作为预付款。

2. 工程进度过半时，甲方应支付工程总造价的____%。

3. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的工程款。

4. 工程质量保证金为工程总造价的____%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方应支付质量保证金。

五、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成施工任务，乙方应支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应支付违约金。

3. 若因甲乙双方的任何一方违反合同约定而导致合同无法履行，违约方应支付违约金并赔偿对方因此造成的损失。

六、其他事项约定1. 双方应严格遵守合同条款，履行合同义务。

未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。