认购确认书

房地产项目认购签约确认单
房地产项目认购签约确认单
项目名称：[项目名称]
乙方（认购人）：
姓名：[姓名]
通讯地质：[通讯地质]
甲方（开发商）：
公司名称：[公司名称]
联系人：[联系人]
通讯地质：[通讯地质]
本确认单由甲、乙双方就房地产项目认购签约事宜达成如下约定：
一、认购房源信息
房源产品：[房源产品]
房号：[房号]
建筑面积：[建筑面积]
总价：[总价]
认购金额：[认购金额]
二、认购及签约流程
1. 乙方表示自愿认购上述房源产品，并已了解该房源产品的相关信息。

2. 乙方需在认购时缴纳认购金额作为认购保证金，认购保证金不可退还，可抵作最终乙方购房款中的一部分。

3. 在乙方缴纳认购保证金后，双方须及时办理签约手续，约定具体的签约时间和地点。

4. 乙方在签约时需履行相应的付款义务，按照约定支付相应款项。

5. 甲方在收到乙方全部款项后，办理房屋过户手续，最终买卖合同生效。

6. 若乙方未能按时履行签约和付款义务，甲方有权解除认购合同，并扣除认购保证金作为违约金。

三、其他约定事项
1. 乙方确认已充分了解房地产项目的相关信息，并具备购房的经济实力和购房意愿。

2. 乙方同意遵守相关政策法规和购房合同的条款，并按时按量履行付款义务。

3. 若甲方因不可抗力等原因无法履行合同义务，可协商解决或解除合同。

4. 本确认单在双方签字之日起生效，并作为认购合同的附属文件。

甲方（开发商）：乙方（认购人）：
签字：___________ 签字：___________。

商品房认购单(认购书／认购协议)5篇篇1甲方（出卖人）：[XX公司]乙方（认购人）：[XX客户]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方认购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方认购的商品房位于[XX小区]，具体房号为[XX号]，建筑面积为[XX平方米]，设计用途为[XX用途]。

二、认购价格及付款方式1. 认购价格：乙方认购的商品房单价为[XX元/平方米]，总价为[XX万元]。

2. 付款方式：乙方选择[XX付款方式]，具体付款节点及金额如下：- [XX付款节点1]：签订本认购书时，支付定金[XX万元]。

- [XX付款节点2]：签订正式商品房买卖合同之日起[XX日内，支付房款[XX万元]。

- [XX付款节点3]：剩余房款[XX万元]，在银行放款之日起[XX 日内支付。

三、认购期限及违约责任1. 认购期限：本认购书的认购期限为自签订之日起[XX日]。

2. 违约责任：- 若乙方在认购期限内未签订正式商品房买卖合同，甲方有权解除本认购书，并没收乙方已支付的定金。

- 若甲方在认购期限内未能与乙方签订正式商品房买卖合同，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。

四、其他事项1. 双方应在本认购书签订后[XX日内，共同前往房地产交易中心办理正式商品房买卖合同的签订手续。

2. 乙方在签订正式商品房买卖合同后，应按照合同约定及时支付剩余房款。

3. 甲方应按照约定时间交付房屋，并确保房屋质量符合合同约定。

4. 本认购书未尽事宜，可由双方另行协商补充。

5. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（出卖人）：[XX公司]地址：[XX公司地址]法定代表人：[XX公司法定代表人]联系电话：[XX公司联系电话]乙方（认购人）：[XX客户]地址：[XX客户地址]法定代表人：[XX客户法定代表人]联系电话：[XX客户联系电话]日期：XXXX年XX月XX日篇2商品房认购单甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜，达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方认购的商品房位于[具体位置]，该商品房的规划用途为[规划用途]，建筑面积[建筑面积]平方米。

商品房认购单（认购书认购协议）6篇篇1商品房认购单（认购书认购协议）一、甲方背景介绍甲方为_________________________________________________________________（以下简称"甲方"），现有意向购买开发商____________________________________（以下简称"开发商"）所开发的房屋项目中的房屋，现就此签订本商品房认购单（认购书认购协议）（以下简称“认购书”）。

二、认购房屋信息1. 认购房屋名称：___________________________________________________________2. 认购房屋地址：___________________________________________________________3. 认购房屋建筑面积：______________________________________________________4. 认购房屋套内建筑面积：__________________________________________________5. 认购房屋总价款：________________________________________________________三、认购条款1. 甲方与开发商经充分协商一致，双方确认认购上述房屋，甲方同意按照以下约定的条件和规定执行认购。

2. 甲方应于签订本认购书之日起3日内向开发商支付认购房屋定金_____________元，定金视为甲方对认购房屋的诚意保证，如甲方未能按约定时间支付定金，视为自动放弃认购资格，定金不予退还。

3. 甲方应在本认购书签署之日起7日内将购房款的______%支付给开发商，余款应在房屋交付前(支付时间自认购合同生效之日起计算，包括但不限于交房、交付土地证等)支付完毕。

房地产项目认购签约确认单项目名称：房地产项目一、认购方信息认购方姓名：认购方X认购方X二、项目信息项目名称：房地产项目项目地质：X项目开发商：X项目总建筑面积：X平方米项目总户数：X户三、认购信息认购房屋：X号楼单元X房号认购面积：X平方米认购总价：X元四、认购款支付方式1. 认购定金：X元。

于年月日支付至开发商指定银行账户。

2. 其余款项：X元。

于项目交房前一个月内支付至开发商指定银行账户。

五、签约条款1. 乙方确认已仔细阅读并理解房屋认购合同中的全部条款，并自愿按照合同约定认购房屋。

2. 乙方确认认购房屋的面积、数量、价格等信息无误，对认购房屋的位置、朝向、装修标准等情况已充分了解。

3. 合同签订后，乙方不得擅自更改认购房屋和认购款项的内容，否则应承担相应的法律责任。

4. 如因乙方原因导致签约后十五个工作日内未支付认购款项的，视为乙方主动放弃认购房屋，定金不予退还。

5. 如因开发商原因导致无法交付房屋的，开发商应当按约定支付违约金，并退还乙方已支付的认购款项。

六、其他事项1. 本认购签约确认单为认购双方的共同约定，具有法律效力。

2. 认购方应当保证提供的和真实有效，如有变更应及时通知开发商。

3. 本认购签约确认单一式两份，认购方和开发商各持一份，具有相同法律效力。

认购方（签字/盖章）：___________________________开发商（签字/盖章）：___________________________以上内容为本次房地产项目认购签约确认单的全部内容，认购双方请仔细阅读并共同遵守。

房地产项目认购签约确认单房地产项目认购签约确认单甲方（认购人）：姓名方式号码乙方（房地产开发商）：公司名称方式号码项目名称：项目名称项目地质：项目地质第一章认购甲方确认并同意认购乙方所开发的上述房地产项目，并自愿承担相应的合同义务。

第二章认购详情1.认购金额：人民币金额元整（大写：金额大写）2.房屋类型及数量：房屋类型数量-------------------------房屋类型1 数量1房屋类型2 数量2房屋类型3 数量33.认购款支付方式：甲方应按以下方式支付认购款：a.首付款：人民币金额元整，于日期前支付至乙方指定的银行账户。

b.尾款：人民币金额元整，于日期前支付至乙方指定的银行账户。

4.认购款支付时间及：首付款支付时间：日期首付款支付：尾款支付时间：日期尾款支付：第三章签约与交付1.签约时间：双方约定于日期前签订正式购房合同。

2.购房合同条款：甲方同意按照乙方提供的标准购房合同签订，并承担相应的义务和责任。

3.交付时间：乙方将按照工程进度计划，在日期前交付甲方所购房产。

第四章风险提示甲方在认购房地产项目前，应认真阅读以下风险提示，并自行承担相应风险：1.市场风险：房地产价格可能会受市场因素影响而发生变动，存在价格波动风险。

2.土地风险：项目所在土地有可能发生纠纷或政策调整导致无法交付的风险。

3.建设风险：项目工程可能会受制于自然灾害、施工质量等因素，导致工期延误或质量问题。

第五章其他条款1.协议解除：若乙方未能按照约定时间交付房产并履行购房合同，甲方有权解除本认购协议，并要求退还已支付的认购款。

2.违约责任：若甲方未能按照约定时间支付认购款，甲方应承担相应的违约责任，乙方有权解除本认购协议。

3.争议解决：双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，应提交至裁判机构解决。

附件：1.购房合同范本2.资金支付证明3.有效联系件复印件法律名词及注释：1.认购：指购买方对待售商品表示意愿并支付订金，以确认购买意向的行为。

房地产项目认购签约确认单认购人姓名：_________ 项目名称：_________认购人身份证号码：_______________ 房号/套数：______________联系电话：________________________ 建筑面积：______________根据双方在房地产购房认购章程的约定，认购人_________（以下简称甲方）同意购买房地产项目中的房屋，项目相关信息如下：1. 认购房屋信息：室内使用面积：______________平方米；户型：_____________________；楼层：_____________________；建筑结构：_________________；装修标准：_________________。

2. 房地产项目总价：房屋总价：________________________元；装修保证金：______________________元；交易服务费：______________________元。

3. 付款方式：认购房屋的总价款由甲方在确认认购之日起________日内支付，支付方式为（请在相应选项前打"√"）：□ 一次性支付：总价款一次性支付完成；□ 分期支付：按照双方约定的分期付款计划支付。

4. 其他约定事项：4.1 甲方需按照双方约定的分期付款计划按时缴纳各期款项。

4.2 若甲方在约定的支付期限内未按时足额支付款项，将被视作自动放弃该房屋购买权。

4.3 若乙方因不可抗力等原因无法如期交付房屋，双方协商解决，甲方有权按合同约定要求解除合同并退还已付款项。

5. 合同生效和争议解决：5.1 本认购签约确认单自甲方签字之日起生效。

5.2 本认购签约确认单的解释和争议解决遵循中华人民共和国相关法律法规的规定，双方各自选择北京市（或其他双方约定的仲裁地点）仲裁委员会进行仲裁，并接受仲裁结果的裁决。

请双方认真核对以上信息，并在下方签字确认：甲方（认购人）签字：_______________________ 日期：____年____月____日乙方（房地产开发商）签字：__________________ 日期：____年____月____日附注：本认购签约确认单一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

认购书
一、甲方与乙方签订的认购书旨在确认乙方对于某一特定商品或服务的购买意向，并规定了双方的权利与义务。

二、甲方详细描述了以下商品或服务的相关信息：
（详细描述商品或服务，包括但不限于名称、规格、数量、质量要求等）
三、乙方确认并同意购买甲方提供的上述商品或服务，并承诺按照以下约定履行付款义务：
（详细列明付款金额、方式、时间等）
四、甲方确认并同意根据乙方的购买意向，按照以下约定履行交付义务：
（详细列明交付时间、地点、方式等）
五、乙方在购买商品或服务前需支付订金作为确认购买意向的保证。

订金金额为______（具体金额），乙方同意该订金不可退还。

六、如发生以下情况之一，双方可协商解除本认购书：
1. 乙方未按时支付订金或尾款；
2. 甲方未按时履行交付义务；
3. 双方经协商一致决定解除。

七、本认购书经双方签字盖章确认后生效。

任何对本认购书的修改
或补充须经双方协商一致，并以书面形式作出。

八、本认购书的签署、生效、履行和解除均适用中华人民共和国的
法律。

九、本认购书一式两份，甲方和乙方各持一份。

甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
日期：____________________。

昌市房地产认购书一、甲方（开发商）：公司名称：XXXX房地产开发有限公司地址：XXXX街道XXXX号法定代表人：XXX联系电话：XXXX-XXXXXXX二、乙方（购房人）：姓名：XXX性别：XXX身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX联系电话：XXXX-XXXXXXXXX户籍所在地：XXXXX三、房屋信息：房屋坐落：XXXX小区XX幢XX单元XX号房屋类型：住宅房屋面积：XX平方米房屋总价：XXXXX元首期款：XXXXX元贷款金额：XXXXX元贷款期限：XX年贷款利率：XX%四、认购款支付方式：1. 乙方在签订本认购书之日起，一次性支付认购款XXXXX元至甲方指定的银行账户；2. 认购款支付完成后，甲方将开具认购款收据，并在7个工作日内将认购款的50%退还给乙方；3. 如乙方未能按时支付认购款，甲方有权取消本次认购，乙方已支付的认购款将不予退还。

五、购房款支付方式：1. 乙方须在XX年XX月XX日前，一次性支付房屋总价的XX%作为首期款；2. 乙方须在XX年XX月XX日前，将贷款金额支付至甲方指定的银行账户；3. 如乙方未能按时支付购房款，甲方有权取消本次购房合同，乙方已支付的款项将不予退还。

六、房屋交付及验收：1. 甲方将于XX年XX月XX日前，按照合同约定的时间将房屋交付给乙方；2. 乙方应在收到交付通知后的7个工作日内进行验收，如有质量问题，应及时向甲方提出，并在XX个工作日内解决；3. 乙方在验收合格后，应向甲方支付剩余的购房款。

七、其他约定：1. 本认购书一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力；2. 本认购书的签订不代表最终的购房合同，具体的购房合同将在后续签订；3. 本认购书的解释权归甲方所有。

八、附则：1. 本认购书自双方签字盖章之日起生效；2. 本认购书中如有未尽事宜，双方可通过协商解决；3. 本认购书一经签署，不可撤销。

以上是对昌市房地产认购书的一份简要描述。

专业版商品房认购书范文尊敬的销售部门：我是一位对房地产市场有着浓厚兴趣的购房者，经过对市场的调研和多方面的考虑，我决定认购贵公司所推出的专业版商品房。

在此，我特向贵公司提交认购书，并希望能够顺利成交。

一、购房人信息：姓名：XXX身份证号码：XXX联系电话：XXX通讯地址：XXX二、房源信息：项目名称：XXX楼栋号：XXX单元号：XXX房号：XXX建筑面积：XXX平方米户型：XXX总价：XXX万元认购价格：XXX万元三、认购条件：1. 认购定金：我将支付认购定金XXX万元，以示本人对该房源的认购意向。

认购定金将在合同签署后，按照约定的支付方式进行结算。

2. 贷款：本人将通过银行或其他金融机构申请购房贷款，贷款金额为认购总价的XX%。

如因本人个人原因导致贷款未能成功，本人将承担认购定金的损失。

3. 首付款：本人将按照银行或其他金融机构的要求，按时足额支付首付款。

四、其他约定：1. 房屋交付：贵公司承诺按照合同约定的时间节点，将房屋交付给购房人。

购房人应按时支付尾款，并办理相关过户手续。

2. 房屋质量：贵公司承诺所售房屋的质量符合国家相关标准，并提供合格的房屋质量保证书。

3. 违约责任：若购房人未按时支付尾款或违反其他合同约定，购房人将承担相应的违约责任。

4. 纠纷解决：双方如发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，可向有关行政机关或法院提起诉讼。

五、认购书有效期：本认购书自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个工作日。

如超过有效期，购房人未支付认购定金，视为购房人自动放弃认购权利。

六、其他事项：本认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

特此认购。

购房人（签字）：年月日销售公司（签字）：年月日以上是我对专业版商品房的认购意向书，希望贵公司能够尽快安排相关手续，以便顺利成交。

我对贵公司的专业服务和房源质量充满信心，期待与贵公司合作愉快。

谢谢！（以上内容仅供参考，具体情况请根据实际情况进行修改。

股权认购确认书本确认书由以下双方于____年____月____日签署：甲方：（以下简称“公司”）地址：法定代表人：乙方：（以下简称“投资者”）地址：法定代表人：鉴于：1. 公司是一家依照______法律设立并有效存续的______公司，注册地址为______，并拥有良好的业务基础和市场前景。

2. 投资者同意认购公司股权，成为公司的股东。

双方根据平等、自愿、诚信的原则，达成如下股权认购确认书：一、认购股权的数量和价格投资者同意认购公司股权共计______股，每股价格为人民币______元，总认购价款为人民币______元（大写：______元整）。

二、认购股权的支付方式投资者应按照双方约定的时间和方式支付股权认购价款。

具体支付方式如下：1. 一次性付款：投资者应在签署本确认书后的___个工作日内将全部认购价款一次性支付给公司。

2. 分期付款：投资者可以按照双方约定的分期付款方式支付认购价款，具体分期方式和时间安排如下：（1）首期付款：签署本确认书后的___个工作日内，投资者应支付认购价款的___%作为首期款。

（2）后续分期付款：剩余的认购价款，投资者应按照双方约定的时间和金额分期支付。

三、股权的登记和过户投资者按照本确认书约定支付全部认购价款后，公司应负责办理股权的登记和过户手续，将投资者登记为公司股东，并按照公司章程的规定向投资者发放股权证明文件。

四、其他约定1. 本确认书自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。

双方应认真履行本确认书约定的各项义务，任何一方不得擅自变更或解除本确认书。

2. 本确认书未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本确认书具有同等法律效力。

3. 凡因本确认书引起的或与本确认书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向公司注册地的人民法院提起诉讼。

4. 在本确认书有效期内，如一方发生重大违约行为导致本确认书无法继续履行，守约方有权解除本确认书并要求违约方承担相应的违约责任。