阿拉善贺兰草原35kv变电站及线路工程施工合同书

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX35kv变电站施工协议模板2024年版一本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容1.5 施工期限2. 合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 支付方式2.4 预付款2.5 进度付款2.6 竣工付款2.7 质量保证金3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工方案3.3 施工材料3.4 施工安全3.5 环境保护4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量整改4.4 质量争议解决5. 工期延误5.1 工期顺延5.2 工期延误责任5.3 工期延误赔偿6. 违约责任6.1 发包方违约6.2 承包方违约6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的生效、变更和终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 保密泄露责任10. 知识产权保护10.1 知识产权归属10.2 知识产权保护措施10.3 知识产权侵权责任11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力责任12. 合同的适用法律12.1 法律适用12.2 法律解释13. 合同的附件13.1 附件列表13.2 附件效力14. 其他条款14.1 合同的签订地点和日期14.2 合同的副本14.3 合同的传递14.4 合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指与承包方签订本合同，并负责对工程项目的投资、组织、管理和监督的一方，即本合同甲方。

1.2 承包方承包方是指与发包方签订本合同，并负责按合同约定完成工程项目施工的一方，即本合同乙方。

1.3 施工地点施工地点是指本合同约定的工程项目施工的具体地点，即本合同项目施工现场。

1.4 施工内容施工内容是指本合同约定的乙方应完成的工程项目施工的具体内容，包括但不限于土建、安装、调试等。

35k变电站施工合同.pdf合同编号： [合同编号]签约日期： [签约日期]1. 合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同订立，旨在规定35k变电站的施工工作及相关责任、义务等事宜。

甲方为委托方，乙方为承包方。

2. 合同内容2.1 项目介绍2.1.1 项目名称35k变电站施工项目2.1.2 项目背景本项目的目标是在指定地点建设一个35k变电站，用于电力输送和配电。

2.1.3 项目规模•变电站的总占地面积为[X]平方米；•变电站的主要设备包括变压器、开关柜、断路器等；•变电站的总投资为[Y]万元。

2.2 工期安排2.2.1 工期起止时间工期起始日期为[起始日期]，工期结束日期为[结束日期]，共计[Z]天。

2.2.2 工期分解•设计阶段：[起始日期] 至 [日期]•采购阶段：[日期] 至 [日期]•施工阶段：[日期] 至 [日期]•调试阶段：[日期] 至 [结束日期]2.3 甲方责任作为委托人，甲方负责事项：•提供变电站的相关设计文件和技术要求；•协助乙方办理相关审批手续和许可证；•在工期内支付乙方约定的施工款项。

2.4 乙方责任作为承包方，乙方负责事项：•按照甲方提供的设计文件和技术要求进行施工；•按照合同约定的工期安排，按时完成各项工作；•负责设备采购、施工人员管理和安全措施的实施；•编制施工方案，经甲方审核后执行。

2.5 付款方式2.5.1 阶段付款乙方的工程款将分为多个阶段支付。

具体付款比例和时间安排如下：•设计阶段完成后支付[X]比例的款项；•施工阶段完成后支付[X]比例的款项；•调试阶段完成后支付[X]比例的款项；•最终验收合格后支付[X]比例的款项。

2.5.2 预付款根据合同约定，甲方将在合同签订后支付给乙方[X]万元作为预付款。

预付款将作为后续工程款支付的一部分。

2.6 质量保证乙方承担向甲方提供施工保修服务的责任。

在合同有效期内，乙方将对施工过程中出现的瑕疵或问题负责修复和解决。

35kv合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方电话）鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，就35KV变电站工程的设计、采购、施工等相关事宜达成如下协议：一、合同目的为了保证35KV变电站工程的质量和进度，保障双方的合法权益，甲、乙双方根据双方的实际情况，达成如下协议：二、项目概况1. 项目名称：35KV变电站工程2. 项目地点：（具体地址）3. 项目负责人：（姓名）4. 项目工期：（具体工期）三、合同内容1. 设计阶段：甲方责任：根据乙方的需求和要求，进行35KV变电站工程的设计工作，并提供相关设计报告和图纸。

乙方责任：提供必要的资料和信息，并对设计方案进行评审和确认。

2. 采购阶段：甲方责任：根据设计方案，进行相关设备和材料的采购工作，并确保采购的设备和材料符合相关标准和要求。

乙方责任：提供必要的支持和协助，确保采购工作的顺利进行。

3. 施工阶段：甲方责任：组织施工队伍，按照设计方案和采购的设备和材料，进行35KV变电站工程的施工工作。

乙方责任：提供必要的支持和协助，确保施工的进度和质量。

四、合同变更1. 双方如需对合同内容进行修改或补充，应当经过双方协商一致，并签订书面的变更协议。

2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

五、验收标准1. 35KV变电站工程的验收标准应符合相关国家标准和行业标准。

2. 验收内容包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。

六、合同履行1. 甲、乙双方应按照合同约定的内容和时间节点履行各自的责任和义务。

2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，应及时通知对方，并协商解决办法。

七、合同解除1. 若一方未能履行合同约定的义务，另一方有权要求解除合同。

2. 在解除合同时，应当按照合同约定的方式进行赔偿和补偿。

八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应当友好协商解决。

35k变电站施工总承包合同引言合同背景合同条款1. 合同范围本合同的范围覆盖了35k变电站的设计、采购、施工以及相关工程管理和监督。

详细的合同范围将在施工前由双方共同商定并在合同附件中确认。

2. 合同金额和支付方式2.1 本总承包合同的金额为[合同金额]，金额以人民币表示。

甲方将按照支付方式支付给乙方: 预付款：[预付款比例]%，需在合同签署后的[预付款付款期限]内支付。

进度款：根据施工进展和合同约定的支付节点，甲方将支付乙方相应的进度款。

完工结算款：当乙方完成变电站的施工工作并获得有关部门的竣工验收合格证明后，甲方将支付完工结算款。

2.2 本合同金额中的所有款项均包含税款。

乙方须负责自行缴纳相关税费。

3. 工期和交付时间3.1 本合同规定的工期为[工期]，自合同生效之日起开始计算。

3.2 乙方应按照施工计划进行工程施工，并将工程按计划在工期结束前交付给甲方。

4. 施工质量和验收标准4.1 乙方应根据设计文件和相关法规标准，确保施工质量符合国家和行业标准。

4.2 乙方应按照合同约定的验收标准进行工程的验收。

甲方有权对工程质量进行检查和验收，并提出合理的修改和要求。

5. 变更和索赔5.1 如需对合同进行任何变更，双方应通过书面协议进行确认，并按照变更后的合同条款执行。

5.2 如乙方因甲方原因无法按照合同约定的工期交付工程，并由此产生索赔，乙方应提供充分的证据和合理的索赔要求，甲方应合理予以考虑和解决。

6. 违约责任6.1 若甲方或乙方未能履行合同约定的任何职责和义务，对方有权要求违约方进行相应的赔偿和补偿。

6.2 对于由于不可抗力事件导致的工期延误或合同的情况，双方应友好协商解决，若无法解决，可按照相关法律进行索赔或解除合同。

7. 法律适用和争议解决本合同受法律管辖。

任何因合同引起的争议应通过友好协商解决，若无法解决，应提交至双方选择的争议解决机构进行仲裁。

结论。

35kv线路施工合同2024年通用合同编号：__________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 联系人：__________________4. 联系电话：_______________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 联系人：__________________4. 联系电话：_______________鉴于发包方拥有35kV线路工程的施工需求，经双方友好协商，乙方向发包方提供35kV线路施工服务，双方达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：35kV线路施工工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于线路杆塔建设、导线架设、接地系统施工、标志牌安装等。

第二条工程期限2.1 工程计划开工日期：____年__月__日2.2 工程计划竣工日期：____年__月__日2.3 工程实际开工日期以甲方书面通知为准，实际竣工日期以验收合格为准。

第三条工程质量3.1 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准及要求。

3.2 乙方应按照设计图纸、施工规范和合同约定进行施工，确保工程质量。

3.3 工程验收：工程完成后，乙方应按照合同约定组织验收，发包方、设计单位、监理单位等相关方参加。

验收合格后，方能交付使用。

第四条工程费用4.1 工程总价：人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。

4.2 乙方报价包含：人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费等一切施工所需费用。

4.3 付款方式：（1）合同签订后，发包方支付乙方工程总价__%的预付款；（2）工程进度达到__%，发包方支付乙方工程总价__%的进度款；（3）工程验收合格后，发包方支付乙方剩余工程总价__%的款项。

4.4 乙方应提供合法的发票，发包方按合同约定支付工程款项。

35KV变电站安装工程合同范本第一章总则第一条合同目的本合同根据双方共同商定，旨在约定承包方对甲方的35KV变电站安装工程进行施工，并确保施工过程安全、质量达标。

第二条合同主体本合同的双方主体为：甲方：（详细填写甲方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）乙方（承包方）：（详细填写乙方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）第三条合同约定1.本合同内容包括但不限于合同正文、附件、补充协议等。

2.双方应本着互利互惠、公平合理的原则进行合作。

第二章工程内容与要求第四条工程内容1.本工程的范围包括设计、采购、运输、安装等。

2.详细列出变电站安装的具体工程内容、施工标准、工期等要求。

第五条工期要求1.工期自合同生效之日起计算，双方应确定合理的工期。

2.工期延误责任及相关赔偿待遇将在附件中详细约定。

第三章合同履行第六条工程变更1.如有需要对工程内容进行变更，应及时以书面形式通知对方。

2.双方要在变更发生后重新商定工程范围、工期、报酬等相关事项。

第七条施工安全与质量保障1.施工过程应符合国家相关法律法规和强制标准。

2.承包方应制定详细的施工方案，并确保施工过程中的安全防护措施得到有效实施。

3.承包方应按照项目需求，选择符合质量要求的材料和设备。

第八条工程款支付1.工程款的支付方式、比例及时间节点应在合同附件中明确约定。

2.工程款的支付应符合相关合同约定，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付利息。

第九条工程竣工验收1.工程竣工前，承包方应通知甲方进行竣工验收。

2.竣工验收应按照相关规定进行，并出具相应的验收报告。

第四章违约与责任第十条违约责任1.若任何一方违反本合同约定的任何条款，违约方应向守约方支付违约金。

2.如果违约方造成守约方经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

第十一条不可抗力对于因不可抗力因素导致的无法履行合同责任，双方可协商解除合同，但应提前通知对方。

第五章合同解除或终止第十二条合同解除1.本合同在一方违约的情况下，守约方有权解除合同。

35k变电站施工合同（模板）合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就35k变电站施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：35k变电站施工，包括但不限于土建、电气、设备安装、调试等。

1.4工程质量：符合国家及行业现行施工质量验收标准。

第二条合同工期2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3合同工期为：__________天（日历天），自工程开工之日起计算。

第三条合同价款及支付方式3.1合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。

（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程量报告及进度款申请，甲方审核无误后支付相应进度款。

（3）结算款：工程竣工后，双方进行工程结算，甲方支付至结算总价的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方支付乙方。

第四条工程质量及验收4.1乙方应按照国家及行业现行施工质量验收标准进行施工，确保工程质量。

4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的工程技术资料。

4.3甲方应在收到竣工报告及工程技术资料后，组织相关部门进行验收。

验收合格后，双方签署工程验收证书。

第五条工程变更及签证5.1若甲方要求变更工程内容，乙方应按照甲方的要求进行变更。

变更部分的工程价款，双方协商确定。

5.2乙方在施工过程中，如遇到特殊情况需要变更设计，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行变更。

变更部分的工程价款，双方协商确定。

第六条违约责任6.1甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一天，应支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX35kv变电站施工协议模板2024年版一本合同目录一览1. 协议背景与工程概况1.1 工程地点1.2 工程规模1.3 工程性质2. 合同主体2.1 发包方2.2 承包方3. 工程内容3.1 施工范围3.2 施工标准3.3 施工材料4. 工程进度与工期4.1 施工计划4.2 工期要求4.3 进度报告5. 工程质量与验收5.1 质量标准5.2 验收程序5.3 质量保修6. 合同价格与支付6.1 合同总价6.2 付款方式6.3 进度付款6.4 最终付款7. 合同履行与违约责任7.1 履行义务7.2 违约责任7.3 赔偿责任8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约泄露的后果11. 合同的生效、终止与解除11.1 生效条件11.2 终止条件11.3 解除条件12. 合同的附件12.1 附件列表12.2 附件的效力13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 法律适用13.3 合同的解释13.4 合同的补充14. 合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条协议背景与工程概况1.1 工程地点工程地点位于省市县乡镇，具体位置详见附件一。

1.2 工程规模本工程为35kV变电站施工，包括站址范围内的土建工程、电气设备安装工程、线路工程等，详细工程内容详见附件二。

1.3 工程性质本工程属于电力设施建设类工程，工程性质为新建。

第二条合同主体2.1 发包方发包方为电力公司，地址为省市县街道，统一社会信用代码为X。

2.2 承包方承包方为建筑工程有限公司，地址为省市区街道，统一社会信用代码为X。

第三条工程内容3.1 施工范围施工范围包括但不限于：站址平整、基础施工、设备安装、线路架设、调试开通等，具体施工内容以附件三为准。

35kv线路合同范本甲方（发包方）：____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（承包方）：____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方需要对35kv线路进行施工、维护或改造，乙方具备相应的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就35kv线路工程事宜签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程规模：______________________1.5 工程期限：______________________1.6 工程质量标准：______________________1.7 工程验收标准：___________________第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价为人民币（大写）：____________________2.2 支付方式：______________________2.3 付款时间及条件：______________________2.4 质保金及退还：______________________2.5 其他费用：______________________第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应按照合同约定支付工程款项。

3.2 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督。

3.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的条件。

35kv变电站施工合同(附加条款版)合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担35kv变电站施工项目的事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：35kv变电站施工项目1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于35kv变电站的设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。

1.4工程质量：符合国家及行业相关标准、规范和要求。

1.5工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计_______天。

二、合同价款2.1本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的10%作为尾款。

三、工程变更3.1在合同履行过程中，如因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增加或减少，甲乙双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程量、价款及工期等事宜。

3.2乙方在施工过程中，如发现设计文件、设备材料等存在问题时，应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行修改或更换。

由此产生的费用及工期延误由甲方承担。

四、工程验收4.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。

4.2甲方应在收到竣工资料后_______天内组织验收。

验收合格后，双方签订验收证书。

五、违约责任5.1甲方未按照约定支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。

5.2乙方未按照约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的_______%作为违约金。

35k变电站施工合同1. 引言2. 合同目的本合同旨在规定35k变电站施工工作的范围、质量要求、进度安排及相关费用支付等事项，以确保项目顺利完成并满足双方的期望。

3. 合同范围4. 合同期限本合同的起始日期为合同签署之日起，预计工期为6个月。

合同期限双方应严格按照工期安排和进度要求履行合同义务。

5. 付款方式根据本项目的工作任务和进度安排，付款将分为多次支付，具体金额和时间如下：合同签署后的第一个月，支付合同金额的20%完成项目的50%进度后，支付合同金额的30%项目最终完成并验收合格后，支付合同金额的50%付款将通过银行电汇或支票支付，并在支付前提供相关材料以验证工作的完成情况。

6. 质量要求施工过程中，承包商应按照相关标准和规范要求，确保工程的质量符合合同约定。

施工过程中发现的质量问题，承包商应立即采取纠正措施，并承担相应的返工费用。

7. 进度安排根据本项目的施工计划，双方应共同制定详细的进度安排，并按照计划履行合同义务。

施工进度推迟的责任由导致进度延迟的一方承担。

8. 保险责任在项目执行期间，承包商应购买足够的保险，以覆盖工程施工过程中可能发生的意外事故和损失。

保险责任由承包商承担，并向业主提供相关保险单及支付证明。

9. 变更管理如果在项目施工过程中需要进行变更或修改，双方应及时协商并签署书面变更协议。

变更后产生的费用、工期等问题应在变更协议中明确规定。

10. 争议解决在合同履行过程中，如发生争议，双方应以友好方式协商解决。

如果协商未能解决争议，双方同意提交仲裁委员会进行仲裁，并接受仲裁结果的最终裁决。

仲裁费用由败诉方承担。

11. 法律适用与生效本合同受到相关法律的约束和限制，并应根据相关法律进行解释。

合同正本由双方各执一份，并在签字日期生效。

12. 其他条款双方在合作过程中应根据实际情况进行协商，并在需要时签署补充协议。

任何未尽事宜，双方应共同商定并签署相应的补充协议。

为35k变电站施工合同的主要内容，双方应严格遵守合同的约定并按时履行相关义务。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度35kv线路施工及相关服务合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同中术语定义第二条工程范围及内容2.1 工程概述2.2 施工范围2.3 相关服务内容第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付条件及方式3.3 发票开具及税务事项第四条施工期限及进度4.1 施工开始日期4.2 施工结束日期4.3 施工进度计划第五条施工质量标准及要求5.1 质量标准5.2 质量监督与检查5.3 质量问题处理第六条安全生产及环保要求6.1 安全生产责任6.2 安全防护措施6.3 环保要求及措施第七条合同的履行与变更7.1 合同履行地点及方式7.2 合同变更条件及程序7.3 合同解除及违约责任第八条技术支持和培训8.1 技术支持内容8.2 培训时间及地点8.3 培训费用承担第九条保修期限及售后服务9.1 保修期限9.2 售后服务内容9.3 保修费用承担第十条争议解决方式10.1 争议解决方式10.2 争议解决地点及法院10.3 仲裁条款第十一条合同的生效、终止与失效11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同失效后的处理第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约保密条款第十三条法律适用及争议解决13.1 合同适用的法律法规13.2 争议解决方式13.3 适用法院或仲裁委员会第十四条其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 附件列表14.3 签字盖章页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：×××电力有限公司甲方地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.2 乙方名称：×××建筑工程有限公司乙方地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.3 合同中术语定义（1）35kv线路：指甲方拥有的，用于输送电力的线路，包括但不限于杆塔、导线、电缆、金具等设施。

35KV变电站安装工程合同范本1. 引言本合同是由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就35KV变电站安装工程达成的合作约定。

双方在公正、平等、自愿的基础上，按照相关法律法规和合同约定，共同遵守并履行下列条款。

2. 合同内容2.1 项目描述本合同的目标是为甲方提供35KV变电站的安装工程服务。

具体的工作内容和要求如下：1.安装35KV变电设备，包括变压器、断路器、隔离开关等；2.布线、连接各个设备，确保电力正常传输；3.安装监控系统，确保设备运行状态可监测；4.安装防雷装置，提高设备的稳定性和安全性；5.完成其他与35KV变电站安装工程相关的任务。

2.2 工期和进度1.本安装工程的工期为六个月，自合同生效之日起计算；2.乙方将根据项目进度表制定工作计划，并在规定的时间内按计划完成工作；3.甲方有权对工作进度进行监督和检查，如发现问题，乙方应及时进行整改。

2.3 工程费用1.本安装工程的总费用为X万元，具体分解如下：–材料费：X万元；–人工费：X万元；–设备租赁费：X万元；–其他费用：X万元。

2.甲方承担全部费用，并在合同签订后天内支付工程款的%作为预付款，剩余款项在工程竣工后天内付清。

2.4 质量保证1.乙方承诺在施工过程中，确保安装工程的质量达到相关标准和要求；2.如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应在天内完成整改工作；3.若乙方无法按时进行整改或整改后仍存在质量问题，甲方有权解除合同并要求返还已支付的工程款。

2.5 知识产权1.在本安装工程中，涉及到的图纸、设计方案等知识产权归甲方所有；2.乙方在履行合同期间，对甲方的知识产权应保密并妥善保存，不得擅自复制或泄露。

3. 签约方式和生效3.1 签约方式本合同采用书面形式签订，甲方和乙方分别执一份原件，在双方盖章确认后生效。

3.2 合同变更和解除1.如需对合同内容进行变更，双方应通过协商一致，并签订变更协议；2.双方一致同意解除合同的，应提前天以书面形式通知对方；3.解除合同后，双方各自承担相应的违约责任。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX202435kv变电站施工合同.本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期第二条合同范围及内容2.1 工程范围2.2 施工内容2.3 工程量清单第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工进度与质量4.1 施工进度计划4.2 施工质量标准4.3 工程验收第五条材料与设备5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 材料与设备质量第六条施工安全与环保6.1 安全管理6.2 安全生产责任6.3 环保要求第七条合同的变更与解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条违约责任8.1 发包方的违约责任8.2 承包方的违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁或诉讼第十条合同的生效、暂停与终止10.1 合同生效条件10.2 合同暂停10.3 合同终止第十一条合同的转让11.1 合同转让条件11.2 转让程序第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限第十三条辅助条款13.1 技术支持13.2 培训与指导第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同语言14.3 送达地址第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期本工程的施工期为合同签订之日起至工程验收合格之日止。

第二条合同范围及内容2.1 工程范围本合同范围内的工程包括：土建工程、电气设备安装工程、线路工程、调试及验收等。

2.2 施工内容乙方应按照合同约定的工程范围，完成所有施工内容，并保证工程的质量和安全。

2.3 工程量清单工程量清单详见附件一，乙方应按照工程量清单完成施工。

第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整合同总价在合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化，双方可按照实际情况进行价格调整。

3.3 支付方式甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付合同总价。

35kv线路施工合同2024年通用合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为35kv线路施工项目的发包方，乙方为35kv线路施工项目的承包方，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程进度要求：__________1.6 工程质量标准：__________二、合同价格2.1 合同总价：__________元（大写：__________元整）。

2.2 付款方式：__________2.3 付款条件：__________三、合同履行3.1 乙方应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准完成施工任务。

3.2 乙方应按照约定的工程进度要求完成施工任务。

3.3 乙方应按照约定的付款方式和付款条件接受甲方付款。

3.4 甲方应按照约定的付款方式和付款条件向乙方付款。

3.5 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于场地、水源、电源等。

3.6 甲方应协调解决乙方施工过程中遇到的问题，包括但不限于土地征用、青苗赔偿、施工许可等。

四、合同变更和解除4.1 任何一方提出变更或解除本合同，均应以书面形式通知对方。

4.2 双方经协商一致，可以变更或解除本合同。

4.3 甲方未按约定付款的，乙方有权解除本合同。

4.4 乙方未按约定完成施工任务的，甲方有权解除本合同。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。

5.2 违约方应承担因违约所产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年35kv电力线路施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 付款方式及进度第四条工程进度4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工程进度报告第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督与检查5.3 质量问题处理第六条安全生产6.1 安全生产要求6.2 安全事故处理6.3 安全生产培训第七条材料与设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 材料与设备验收第八条技术支持与服务8.1 技术支持8.2 售后服务8.3 技术交流与培训第九条合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序第十条违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 违约责任的具体规定第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构11.3 诉讼或仲裁地点及适用法律第十二条合同的生效、终止与解除12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同解除条件第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 保密泄露的责任第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律、法规变化14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称为：X电力有限公司甲方地址为：省市区路号1.2 乙方名称及地址乙方全称为：X建筑工程有限公司乙方地址为：省市区路号1.3 合同术语定义（1）甲方：指承担电力线路工程项目的业主单位。

（2）乙方：指承担电力线路工程施工的承包单位。

（3）工程：指甲方委托乙方施工的35kv电力线路工程。

（4）合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润及税费等。

35k变电站施工合同一、合同背景双方经充分协商，就35k变电站的施工事宜达成如下合作协议，以确保项目的顺利进行。

二、合同内容2.1 项目概述•设计变电站的平面布局•选址和土地准备工作•建设变电站的主体结构•安装变压器及相关附属设备•配套线路的敷设•完成变电站的电气接线及调试2.2 合同交付时间双方约定，本合同项下的工作应在合同签署后的12个月内完成。

2.3 合同价格及支付方式•根据合同约定，款项分三期支付：–第一期：合同总价%（元）的30%支付于合同签署后；–第二期：合同总价%（元）的50%支付于工程完成的50%时；–第三期：合同总价%（元）的20%支付于工程完成并验收合格后。

2.4 质量要求•变电站的设计和施工应符合国家相关标准和规范；•项目交付后，双方将进行质量验收；•如发现质量问题，承包方需在验收后的6个月内进行修复。

2.5 变更和终止•如需变更本合同的内容，应由双方书面协商一致后进行；•如发生不可抗力或其他无法预见的情况，阻止本合同的履行，双方协商解决或提前终止本合同。

2.6 保密条款•双方在本合同期限及终止后仍应保守合同内容及相关商业秘密；•不得将合同内容提供给任何第三方。

三、双方责任和义务3.1 承包方责任及义务•设计、制作和提供必要的施工图纸和文件；•体验施工经验并行使质量控制和监督职能；•配备足够的劳动力和切实做好项目管理工作；•承担设备的采购和交付任务；•按时完成施工工作。

3.2 业主责任及义务•按合同约定支付款项；•提供必要的资金和场地；•提供承包方所需的土地规划许可证；•按合同约定提供必要的协助。

四、合同违约及争议解决4.1 合同违约•若有任何一方违反本合同致使项目受到损害，则违约方须赔偿守约方遭受的损失。

4.2 争议解决•如发生合同争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、合同变更和解释•如有本合同的任何修改或补充，应以书面形式进行；•本合同的解释权归双方共同所有。

35kv专项施工合同范本
甲方：___________（委托方）
乙方：___________（承包方）
根据双方的协商一致，甲乙双方就35kV电力设备专项施工事项签订如下合同：
一、项目名称：35kV电力设备专项施工项目
二、项目地点：___________（具体地址）
三、项目范围：本项目包括但不限于35kV电力设备的安装、调试、运行等工作。

四、工期：本项目工期为从合同签订之日起至___________（交付使用日期）止。

五、工程款支付：甲方将根据工程进度，按照约定的支付方式和时间向乙方支付相应的工程款。

六、承诺与保证：
1. 乙方保证在合同约定的工期内按照要求完成35kV电力设备专项施工工作。

2. 乙方承诺施工过程中遵守相关法律法规，保障施工安全和施工质量。

3. 甲方保证向乙方提供必要的施工条件，并配合乙方顺利完成施工任务。

4. 在合同履行过程中，如遇特殊情况需要修改合同内容，应当经双方协商一致后签订书面协议。

七、违约责任：一方违反合同约定，应向对方承担相应的违约责任。

八、争议解决：本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或通过诉讼途径解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________
签字日期：______________ 签字日期：______________。

35kv线路施工合同2024年通用甲方(承包方):_________________乙方(业主方):_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就35kv线路施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_________________。

1.2 工程地点：_________________。

1.3 工程内容：本工程为35kv线路施工，具体包括线路敷设、杆塔安装、导线架设、绝缘子安装、接地装置安装等。

1.4 工程周期：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

二、工程质量及验收标准2.1 工程质量：甲方应按照国家有关规定和行业标准，保证工程质量符合设计要求和验收标准。

2.2 验收标准：本工程的验收标准为国家有关规定和行业标准。

验收时，甲方应提供完整的施工图纸、技术资料和相关证明材料。

三、工程价款及支付方式3.1 工程价款：本工程的总价款为人民币________元整(大写：________元)。

具体分项报价如下：(1)线路敷设：人民币________元；(2)杆塔安装：人民币________元；(3)导线架设：人民币________元；(4)绝缘子安装：人民币________元；(5)接地装置安装：人民币________元。

合计人民币________元整(大写：________元)。

3.2 支付方式：甲方应在收到乙方付款后，按以下约定进行支付：(1)本工程总价款的30%作为预付款，在工程开工前支付给乙方；(2)本工程总价款的40%作为中期款，在工程进度达到40%时支付给乙方；(3)本工程总价款的30%作为尾款，在工程竣工验收合格后支付给乙方。

合同书项目名称：甲方：乙方：宁夏新恒通电力建筑工程有限公司签订日期：建设工程施工合同发包方：（以下简称甲方）阿拉善城投公司承包方：（以下简称乙方）宁夏新恒通电力建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，并结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商达成以下协议。

第一条工程概况1-1 工程名称：阿拉善贺兰草原35KV 变电站及线路工程1-2 工程地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿左旗巴彦浩特镇1-3 工程内容：新建阿拉善盟阿左旗巴彦浩特镇贺兰草原35kv 变电站1座，包括变电站土建施工、安装，设备的调试、启动和送电试运行、以及交接验收保运等工作。

装机容量为2x12500kvA 35/10kV ，为项目区用电设备提电源。

项目总负荷约为13663.4KW ，其中一二级负荷约为13840.35KW ，10KV 最大电机额定功率4200KW 。

本工程包括35kv 架空线路，导线采用JL/G1A-185/30-26/7(GB/T 1179-2008钢铝芯绞线，电缆终端杆引流采用LGJ-70/10钢铝芯绞线，终端杆采用YJL V32-26/35-1*95单铝芯电力电缆，架空线路进变电站采用YKL V32*26/35-1*400单芯铝芯电力电缆。

架空线路全长65.8KM ，全线新建杆塔共计182基，其中直线杆117基，耐张杆57基，T 接塔8基。

35kV 高压进线电缆2条，包括土方开挖，敷设Φ200PVC 埋管2回*12.6km，电缆型号采用YJV22-35-3*400mm2，共计2回*12.6km。

新建钢筋混凝土盘井20座（净空3m**3m*2.5m），钢筋混凝土牵引井25座（净空3m*2.m*2m）。

第二条取费依据及合同金额2-1 定额依据：中国电力企业联合会《电力建设概预算定额》（2006年版）第三册电气设备安装工程：《电力建设预算定额》（2006年版）第六册调试工程。