电力建设工程施工合同标准样本_3
- 格式:docx
- 大小:56.09 KB
- 文档页数:30
第二章合同条款使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:工程。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:场地内的道路、场地、公交汽车停车位、公共自行车停放位、附属配套用房等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:施工图范围内的道路、场地铺装、围墙、钢结构雨篷、室外排水、消防给水、电气(不含景观灯主材费)、成品简易门卫工程及附属配套用房等工程。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:100天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
建设工程施工合同补充协议书样本6篇建设工程施工合同补充协议书样本 (1) 发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确甲乙双发的责任、权利、义务,保证工程顺利实施,在甲乙双发完全自愿和完全理解本合同条款的情况下,双发就本建设工程施工事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模:结构形式:工程内容:工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围1、食堂建设工程施工图及该工程工程量清单所列范围内的全部内容。
2、不包括。
三、合同工期开工日期:竣工日期:合同日期总日历天数天(含国家规定的法定假日)四、质量标准工程质量标准:达到国家施工验收规范合同标准(质量标准的评定以现行国家及行业的质量检验评定标准为依据)五、合同价款合同暂定总价为(人民币小写):¥ (元)(大写): (含暂列金) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、招标文件及招标过程中双方往来的书面文件7、现行的法律、法规、技术标准、规范和要求8、本工程施工图纸9、食堂工程工程量清单10、合同附件(食堂建设工程廉政协议、食堂建设工程安全责任书、食堂建设工程质量保修书共三份)本合同签订后双方履约过程中的双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件及发包人驻工地总代表有关通知及工程会议纪要均为本合同的组成部分。
但其内容不得改变本合同的计价原则,其内容不能影响本合同文件的含意,除非双方同意将它们作为本合同的补充。
上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以上述组成合同的文件顺序进行解释,以合同约定次序在先者为准。
七、议书有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
2024年电力建设安全作业规范合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条合同范围2.1 工程概述2.2 作业内容2.3 作业地点第三条安全责任3.1 甲方安全责任3.2 乙方安全责任3.3 安全防护措施第四条安全培训与教育4.1 甲方培训与教育4.2 乙方培训与教育第五条作业人员管理5.1 甲方作业人员管理5.2 乙方作业人员管理第六条应急预案与事故处理6.1 应急预案制定6.2 事故报告与处理第七条安全生产设施与设备7.1 甲方提供的设施与设备7.2 乙方提供的设施与设备第八条安全生产费用8.1 费用承担8.2 费用使用第九条监督检查9.1 甲方监督检查9.2 乙方监督检查第十条违约责任10.1 甲方违约责任10.2 乙方违约责任第十一条合同的解除和终止11.1 解除条件11.2 终止条件第十二条争议解决12.1 争议解决方式12.2 适用法律法规第十三条其他条款13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 不可抗力第十四条合同的生效、修改与解除14.1 合同生效条件14.2 合同修改14.3 合同解除第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 甲方名称及地址(此处填写甲方完整名称及地址)1.2 乙方名称及地址(此处填写乙方完整名称及地址)第二条合同范围2.1 工程概述(此处填写工程概述,包括但不限于工程名称、工程规模、工程地点等)2.2 作业内容(此处填写作业内容,包括但不限于作业类型、作业工序、作业要求等)2.3 作业地点(此处填写作业地点,包括但不限于具体位置、坐标、作业区域等)第三条安全责任3.1 甲方安全责任(此处填写甲方应承担的安全责任,包括但不限于提供安全防护设施、制定安全规章制度、负责现场安全管理等)3.2 乙方安全责任(此处填写乙方应承担的安全责任,包括但不限于遵守安全规章制度、使用安全防护设施、负责作业人员安全培训等)3.3 安全防护措施(此处填写双方应采取的安全防护措施,包括但不限于个人防护装备、现场安全警示、应急预案等)第四条安全培训与教育4.1 甲方培训与教育(此处填写甲方应提供的培训与教育内容,包括但不限于安全知识、操作技能、应急预案等)4.2 乙方培训与教育(此处填写乙方应提供的培训与教育内容,包括但不限于安全知识、操作技能、应急预案等)第五条作业人员管理5.1 甲方作业人员管理(此处填写甲方应负责的作业人员管理事项,包括但不限于人员资质审核、健康状况检查、培训记录等)5.2 乙方作业人员管理(此处填写乙方应负责的作业人员管理事项,包括但不限于人员资质审核、健康状况检查、培训记录等)第六条应急预案与事故处理6.1 应急预案制定(此处填写应急预案的制定要求,包括但不限于应急预案的内容、审批流程、演练频率等)6.2 事故报告与处理(此处填写事故报告与处理的要求,包括但不限于事故报告的时间、方式、处理流程等)第八条安全生产设施与设备8.1 甲方提供的设施与设备(此处填写甲方应提供的安全生产设施与设备,包括但不限于安全防护用品、应急设备、检测仪器等)8.2 乙方提供的设施与设备(此处填写乙方应提供的安全生产设施与设备,包括但不限于施工设备、个人防护装备、安全防护设施等)第九条安全生产费用9.1 费用承担(此处填写安全生产费用的承担方式,包括但不限于费用支付时间、支付比例、支付方式等)9.2 费用使用(此处填写安全生产费用的使用规定,包括但不限于费用用途、审批流程、报销流程等)第十条监督检查10.1 甲方监督检查(此处填写甲方应进行的监督检查事项,包括但不限于定期检查、不定期检查、检查结果处理等)10.2 乙方监督检查(此处填写乙方应进行的监督检查事项,包括但不限于日常检查、专项检查、安全隐患整改等)第十一条合同的解除和终止11.1 解除条件(此处填写合同解除的条件,包括但不限于违约行为、不可抗力、政府政策变化等)11.2 终止条件(此处填写合同终止的条件,包括但不限于工程完工、合同到期、双方协商一致等)第十二条争议解决12.1 争议解决方式(此处填写争议解决的方式,包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等)12.2 适用法律法规(此处填写争议解决适用的法律法规,包括但不限于合同法、劳动法、安全生产法等)第十三条其他条款13.1 保密条款(此处填写保密条款的内容,包括但不限于保密信息范围、保密期限、违约责任等)13.2 知识产权保护(此处填写知识产权保护的内容,包括但不限于知识产权归属、使用权限、侵权责任等)13.3 不可抗力(此处填写不可抗力的内容,包括但不限于不可抗力的定义、责任分配、影响处理等)第十四条合同的生效、修改与解除14.1 合同生效条件(此处填写合同生效的条件,包括但不限于双方签字盖章、政府审批、满足法律法规要求等)14.2 合同修改(此处填写合同修改的程序,包括但不限于修改提议、审批流程、修改后的文本等)14.3 合同解除(此处填写合同解除的程序,包括但不限于解除提议、审批流程、解除后的处理等)第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:甲方安全责任清单附件2:乙方安全责任清单附件3:安全防护措施实施指南附件4:安全培训与教育计划附件5:作业人员管理规程附件6:应急预案样本附件7:事故报告格式附件8:安全生产设施与设备清单附件9:安全生产费用预算和使用规定附件10:监督检查记录表附件11:合同解除和终止申请表附件12:争议解决申请表附件13:保密协议附件14:知识产权保护协议附件15:不可抗力证明文件附件详细要求和说明:附件1:甲方安全责任清单详细列出甲方应承担的安全责任,包括但不限于安全设施的提供、安全管理的实施、安全费用的承担等。
电力建设工程施工合同样式甲方:(单位名称)地址:法定代表人:电话:乙方:(单位名称):地址:法定代表人:电话:在平等、自愿、互利的基础上,甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同:第一条工程概况1.1 工程名称:(填写工程名称)1.2 工程地点:(填写工程地点)1.3 工程范围:(填写工程范围)1.4 工程计划开始日期:(填写工程计划开始日期)1.5 工程计划完成日期:(填写工程计划完成日期)1.6 工程总投资额:(填写工程总投资额)第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币(大写)(小写)元整。
2.2 支付方式及进度:(1)合同签订后,甲方支付合同价款20%作为工程动员款。
(2)工程完成后,甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。
(3)工程竣工验收后,甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。
第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范,按照设计文件和施工方案进行施工。
3.2 乙方应按照甲方要求,配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。
第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工,确保按时完成工程。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的,甲方和乙方应协商解决,并办理相关手续。
第五条合同变更5.1 双方在施工过程中,如需要变更合同内容,应通过书面形式进行变更协议。
5.2 未经甲方书面同意,乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。
第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定,购买工程施工一切险和承包人责任险。
6.2 若发生损失或事故,乙方应及时采取措施进行抢险和修复,并协助甲方办理保险索赔手续。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工,甲方有权要求乙方立即改正,并扣除相应款项。
7.2 若乙方严重违约,导致工程无法正常进行或发生重大损失,甲方有权解除合同,并追究乙方的法律责任。
施工安全合同协议书样本甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规,甲方将承包给乙方。
为了确保本工程安全施工,保证甲乙双方的合法权益不受侵犯,明确甲乙双方安全责任,遵循平等、自愿的原则订立本合同,以便甲乙双方共同遵守执行。
一、工程名称:二、工程地点:三、安全内容:1、吊篮由乙方配置。
2、吊篮在使用前,乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。
3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽,安全帽由乙方负责购买。
4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带,不得酗酒上架作业。
安全带由乙方提供。
5、在施工过程中,乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。
同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。
乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工,并有相应的安全资料记录。
6、乙方在施工过程中,要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。
乙方应随时检查各种安全设施,并采取必须的安全防护措施,严格按安全操作规程施工,消除事故隐患。
7、乙方在施工过程中,必须维护甲方的施工形象。
四、本工程实行三包,即包质量、包安全、包工期,无论在施工过程中发生任何安全事故,均由乙方负责。
本合同一式三份,甲乙双方各持一份,并报送公用事业管理局备案一份,双方签字后生效。
甲方:乙方:代表人(签字):代表人(签字):时间:____年____月____日时间:____年____月____日施工安全合同协议书样本(二)甲方:乙方:为了保证施工电梯安装人员的人身的安全,防止各类事故的发生,甲乙双方本着“安全生产、预防为主”的原则,经双方协议,明确各自的权利及义务,以便相互配合,共同遵守。
协议内容如下:安装地点:工程名称:安拆的起重机械,型号:高度:米一、双方责任:1、甲乙双方均应认真贯彻执行国家行业主管部门的有关安全生产的标准及法令、法规、制度和要求,严格遵守双方共同制定的协议内容。
工程施工结算工作协议书样本发包方(以下称甲方):_____承包方(以下称乙方):_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称:__________________________________________.2、工程地点:__________________________________________.3、承包方式:__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
最新电力施工合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:包括但不限于电力线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设、接地系统施工等,具体内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
二、承包方式及合同价款2.1 承包方式:乙方采用包工、包料、包工期、包安全、包质量的方式完成本工程。
2.2 合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币____元(大写:____________________元整)。
该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干使用。
2.3 合同价款的支付:双方约定按照工程进度分阶段支付合同价款。
具体支付方式和支付时间由双方在合同附件中约定。
三、工期3.1 工程预计开工日期为____年__月__日,预计竣工日期为____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工,保证工程质量。
4.2 工程质量验收合格的标准为:符合国家电力工程施工质量验收规范,满足设计文件和合同约定的要求。
五、安全责任5.1 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,做好施工现场的安全防护工作。
5.2 乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故的责任,并负责赔偿因此给甲方造成的损失。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
农网升级10KV工程安全协议书样本为了认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,强化工程项目施工安全管理,遏止安全事故发生,广水市路桥工程公司长岭高架桥项目经理部(以下简称甲方)与工程特种行业工作人员(以下简称乙方)充分协商,达成如下协议:一、乙方进行施工现场必须安全统一着装。
不准不戴安全帽、穿拖鞋等有悖安全的着装。
二、乙方必须持证上网,不准酒后进入施工现场,严禁酒后进行高空、深坑作业、驾驶车辆、操作机械和机电设备。
三、固定线路长期使用要求架空,短期使用要求地埋。
移动电力线路通电后必须有专人看管。
电力线使用前应通过万用表检查是否断路,接头处要包裹严实,配电柜、配电盘应随手上锁。
四、没有取得相应特种行业操作证(照)的,不准进行相应特种行业(工种)的操作和未经批准私自操作。
五、危险物品的运输、使用、储存和处置必须有专职安全人员负责。
六、不准使用有主要机件故障的起重设备;不准使用强(刚)度不合格的支架,模板和垫块、紧固件。
七、不准以任何理由对安全员的正当要求置之不理。
八、不准不系安全带进行高空作业。
废气及有毒气体没有散尽,通风供氧设施不良时,不准进入深坑、深孔作业。
九、在施工过程中,乙方若发现存在安全隐患后,应立即停止施工,必须等消除安全隐患后,方能继续施工。
若乙方不按安全规定和安全操作程序施工,造成安全责任事故,由乙方承担一切后果和全部经济责任。
十、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ ____年____月____日 ____年____月____日农网升级10KV工程安全协议书样本(二)根据《中华人民共和国安全生产法》规定,为了明确甲乙双方的安全管理职责,保障劳务过程中的人身、财产安全,促进劳务承包单位强化安全管理工作,经甲、乙双方协商一致,特签定本协议。
一、劳务项目名称及劳务期限1、劳务项目名称:2、劳务期限:二、安全施工(一)甲方责任1、甲方委派为该项目施工现场安全负责人,负责该项目施工现场的安全监管工作。
建筑施工安全合同书样本建筑施工安全合同书样本篇一甲方:_____乙方:_____为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务,经双方协商,签订本安全协议。
乙方自愿参加甲方的工民建工程施工,变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全责任、权利、义务:1、向工程派出甲方代表,在变电站内施工,即为:工作负责人;2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训,并检查安全培训的结果;3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;4、在有危险的电力设施区域内作业,要求乙方制定安全措施,并配合做好相关的安全措施;5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金,按工程规模的大小收三千至一万元。
6、有权制止任何影响安全生产的行为,开展查禁违章工作,罚金从安全施工保证金中扣除;7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。
8、做好安全措施,设监护人(工作负责人),办理工作许可手续。
二、乙方的安全责任、权利、义务:1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定,必须组织严格的统一考试,考试内容须经甲方认可,合格后方能持证上岗工作,并建立健全施工人员相应的档案。
2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底,让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;4、自觉接受甲方单位的监督和指导,对甲方单位安监部门提出的意见,必须及时整改。
发生人身事故或危机生产运行的不安全情况,必须报告甲方单位。
5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;6、施工中要做到“遵章守法反三违违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”。
努力追求“零伤害、零损失、零事故”。
7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;8、自身的条件不满足安全生产的需要时,向甲方书面说明。
三、违约责任:1、执行合同中有关违约处理的规定;2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;3、发生违章事件,执行甲方规定,进行相应处罚;4、对违章施工造成的各种事故负完全责任,并承担全部损失。
电力建设工程合同模板甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方就__________电力建设工程项目达成一致意见,现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,订立如下合同条款:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程内容:包括但不限于__________(详细列出工程项目)。
4. 工程标准:符合国家及行业相关标准,保证工程质量达到设计和规范要求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币(大写)____________元整(¥_______)。
2. 付款方式及期限:__________(明确各阶段付款比例及时间节点)。
三、工期要求1. 开工日期:自____年___月___日起。
2. 竣工日期:至____年___月___日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期,双方应协商确定新的工期。
四、质量要求乙方必须按照国家标准和行业规范执行,确保工程质量满足合同约定。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应按约定支付违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程款项,应承担相应的违约责任。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,提交__________仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
八、附件本合同的附件包括工程设计图纸、技术标准等,是本合同不可分割的一部分。
九、合同变更与解除任何一方需变更或解除合同,应提前通知对方,并经双方协商一致后办理。
十、法律适用本合同的签订、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方代表(签字):________ 乙方代表(签字):________甲方盖章:________ 乙方盖章:________签订日期:____年___月___日签订日期:____年___月___日。
合同编号:WU-PO-101-81 电力建设工程施工合同标准样本In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve TheEffect Of Restricting All Parties甲方:_________________________乙方:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑电力建设工程施工合同标准样本使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。
5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
14.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。
15.开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。
16.竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
21.赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
22.质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
23.协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序1.合同文件应能互解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:(1)《协议条款》;(2)《合同条件》;(3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;(5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;(6)标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;(7)构成合同一部分的其它文件。
2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不一致的,按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1.合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
3.施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
4.国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。
第四条图纸1.甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
2.甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
3.甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。
4.乙方要求增加图纸份数,甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担。
5.乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款约定处理。
6.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任第五条甲方代表1.甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:(1)甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前3天通知乙方。
(2)甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复,即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。
紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
(3)甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方承担由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。
2.实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
3.甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第六条乙方代表1.乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:(1)乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
(2)乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
2.乙方代表易人,应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。
第七条甲方工作1.甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求,完成以下工作:(1)办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地点,并保证施工期间的需要。
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
(4)向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。
(5)办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。
(6)将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
(7)组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
(9)按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
(10)协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。