电力建设工程施工合同(一)

2023年度：电力工程施工合同书详细版第一篇：电力工程总则第一章：合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务，经过友好协商，在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上，达成如下合同。

1.2 本合同的附件包括但不限于（1）工程图纸设计文件；（2）工程量清单；（3）设计变更单；（4）工期计划表；（5）施工组织设计文件。

第二章：合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行；乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定，保证工程质量。

2.2 乙方应依据本合同约定完成工程，并且必须按照规定的工期完成验收。

第三章：合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________（大写）人民币。

3.2 工程进度款的支付方式为______________（填写支付方式），具体支付比例为：（1）第一进度款：______________，支付时间：______________。

（2）第二进度款：______________，支付时间：______________。

（3）第三进度款：______________，支付时间：______________。

（4）第四进度款：______________，支付时间：______________。

第四章：保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件，并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。

4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程，如有不履行或不完善等问题，由乙方承担所有费用，并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。

第五章：变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更，须经双方书面协商一致，并签署补充协议，适用于本合同之上。

5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。

第二篇：施工期限、质量、安全和交付第一章：工期1.1 本工程的工期自______________起，至______________止。

电力工程合同范文5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲方需要建设电力工程项目，乙方具备电力工程建设的相关资质和能力，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就本电力工程建设事项达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：___________________电力工程。

2. 工程地点：___________________。

3. 工程内容：包括电力线路设计、设备采购、安装、调试及运行维护等。

二、合同双方责任1. 甲方责任：（1）甲方负责提供工程建设所需的土地、环境等相关支持条件；（2）甲方应按时支付工程款；（3）甲方应负责协调解决与工程相关的外部问题。

2. 乙方责任：（1）乙方应按照合同约定的质量标准完成工程建设任务；（2）乙方应按时向甲方提交工程进度报告；（3）乙方应确保工程安全，防止事故发生；（4）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。

三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期：按照合同约定的时间完成工程建设任务。

具体进度安排详见附件。

四、质量与验收标准1. 乙方应按照国家标准及行业标准进行工程建设，确保工程质量。

2. 工程完工后，乙方应按照合同约定的验收标准提交验收申请。

甲方应在收到申请后的约定时间内组织验收。

验收合格后，双方签署验收报告。

验收不合格的，乙方应按甲方要求整改直至验收合格。

具体验收标准详见附件。

篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保电力工程项目的顺利进行，明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称：__________________电力工程。

2. 工程地点：__________________。

电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。

第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。

第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。

2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。

第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。

2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。

第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。

2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。

第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。

2. 保修期为____ 年。

第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。

2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。

第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。

第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。

第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。

标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。

一、劳务协作性质：短期临时用工。

二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。

三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。

四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。

七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。

4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

电力建设工程施工合同目录一、合同双方二、工程概况三、合同价格及支付方式四、施工期限五、工程质量六、工程变更七、合同解除八、违约责任九、争议解决十、其他约定十一、附件电力建设工程施工合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就电力建设工程施工事宜，达成如下协议：一、合同双方1.1 甲方：指具有电力建设工程需求的单位或个人。

1.2 乙方：指具备电力建设工程施工资质的单位。

二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程内容：____________________2.4 工程规模：____________________2.5 工程质量：____________________三、合同价格及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

3.2 付款方式：a) 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；b) 工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；c) 工程进度达到80%时，甲方支付合同总价款的30%；d) 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的10%尾款。

四、施工期限4.1 工程开工日期：____________________4.2 工程竣工日期：____________________4.3 工程总工期：____________________天。

五、工程质量5.1 乙方应按照国家电力建设工程施工标准和规范进行施工，确保工程质量。

5.2 工程质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至符合约定标准。

六、工程变更6.1 合同履行过程中，如需变更工程内容、规模、质量等，甲乙双方应协商一致，签订书面变更协议。

电力工程施工合同6篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX电力工程。

2. 工程地点：XXXXXXXXX地点。

3. 工程内容：包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。

4. 工程规模：具体规模详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 工期顺延情形：因不可抗力因素导致的工期延误，经甲乙双方协商可相应顺延工期。

三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXXXXXXX元（大写：XXXXXXXXX元整）。

具体金额根据施工图纸及工程量清单确定。

2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款，待工程竣工验收合格后支付余款。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及合同约定进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准：按照国家标准、行业标准及本合同约定的相关标准进行验收。

3. 验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。

4. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修服务。

五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应做好文明施工管理，保持施工现场整洁有序。

3. 如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。

六、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权监督乙方施工过程中的质量、进度和安全。

2. 甲方应按时支付乙方工程进度款。

（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和工期。

2. 乙方应接受甲方的监督，遵守相关规定和制度。

七、违约责任及赔偿损失范围合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXX公司篇2合同编号：XXXXXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXX电力有限公司乙方（承包方）：XXXXXXX工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：电力工程施工项目工程地点：XXXXXXXXXXXX工程内容：电力设备的安装、调试及维修等工程规模：具体详见合同附件的工程量表技术标准：按照国家相关标准及规范进行施工二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天（因不可抗力因素导致工期延误的除外）三、合同价格及支付方式合同总价：人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

建设工程施工合同（电力1）参考文本编号：┌────┐│本│└────┘电力建设工程施工合同工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

电力建设工程施工合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXXX甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，甲乙双方就本电力建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________电力建设工程。

2. 工程地点：_________________________。

3. 工程内容：具体包括电力线路的铺设、变压器的安装、配电设备的配置与安装等。

4. 工程规模：_____________。

1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面开工令为准）。

2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 合同工期总日历天数：XX天。

三、工程价格及付款方式1. 工程总价：人民币大写__________元整（￥______元）。

该价格为固定价格，包括工程材料费、人工费、运输费等一切相关费用，不因市场变化而调整。

2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程竣工并通过验收后支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和安全标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。

3. 验收标准：按照国家标准及本合同约定的内容进行验收。

1. 乙方必须严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应按日向乙方支付应付未付金额的XX%作为违约金。

2. 若因乙方原因未按合同约定工期完成工程，乙方应按日向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。

若逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。

工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

电力工程施工承包合同甲方：_____乙方：_____工程有限公司一、工程名称：_____项目二、工程地点：_____三、工程内容：_____线路施工及配电箱安装四、工程造价：_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元）五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。

1/2页七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式：_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。

九、争议的处理：_____1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_____ （1）提交仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。

十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。

甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____ 委托代表：_____ 委托代表：_____ 签订时间：____年____月____日签订时间：____年____月____日电力工程施工承包合同（二）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点二、工程性质包工包料。