1035.32kW分布式光伏发电项目EPC总承包合同(含技术协议)
- 格式:docx
- 大小:19.35 KB
- 文档页数:5
公司MW屋顶分布式光伏发电项目设计、采购、施工合同合同编号:项目名称:项目地点:总发包方:总承包方:合同签署时间:年月日合同签署地点:公司MW屋顶分布式光伏发电项目发包方:(以下简称甲方)总承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。
一、工程概况1.1.工程名称:1.2.工程地点:1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。
1.5.光伏电站总装机容量:MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准)1.6.乙方承包范围:1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计;1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。
1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等;1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
(二)乙方同意的合同编号:
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。
三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定,为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务,主要包括:
1、工程设计:因地制宜施工及设计,根据甲方提供的项目及建设地形概况,提供分布式光伏发电项目项目方案,给予甲方建议,并根据最后的项目进度安排
2、施工:乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务,包括施工组织结构设计,施工的组织协调,管理及安全施工等;
3、设备采购:乙方负责根据项目要求,采购发电设备及其它必须的设备,把采购成本纳入到本项目投资中,必须按照合同的要求,认真执行合同约定的采购质量技术标准;
4、安装调试:乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装,并负责安装前的检查,负责安装调试,负责制定安装调试计划,保证设备安装调试顺利,保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求;
5、技术管理:乙方需负责整个项目的技术管理工作,包括对整个项目的技术参数进行监管。
光伏发电epc合同示范文本甲方(发包方):名称:[甲方公司名称]法定代表人:[姓名]地址:[公司地址]联系方式:[电话/邮箱]乙方(承包方):名称:[乙方公司名称]法定代表人:[姓名]地址:[公司地址]联系方式:[电话/邮箱]鉴于甲方希望在[项目地点]建设光伏发电项目,乙方具备光伏发电项目的设计、采购、施工(EPC)总承包能力,双方经友好协商,就光伏发电项目EPC总承包事宜达成如下协议:一、项目概况。
1. 项目名称:[具体项目名称]2. 项目地点:[详细地址]3. 项目规模:本项目预计装机容量为[X]兆瓦(MW),最终以实际建成的装机容量为准。
4. 项目内容:包括但不限于光伏发电系统的设计、光伏组件及相关设备的采购、运输、安装、调试、并网接入、试运行以及为完成本项目所需的土建工程(如支架基础、配电室等)等全部工作内容。
二、合同价格与付款方式。
1. 合同总价。
本项目EPC总承包合同总价为人民币[X]元(大写:[大写金额])。
此价格为固定总价,包含乙方完成本项目所需的全部费用,除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外,不因任何其他因素调整。
2. 付款方式。
(1)预付款。
合同签订后[X]个工作日内,甲方支付合同总价的[X]%作为预付款,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。
乙方在收到预付款后开始项目的设计、采购等前期工作。
(2)进度款。
在光伏组件及主要设备全部运抵项目现场并经甲方验收合格后的[X]个工作日内,甲方支付合同总价的[X]%作为进度款,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。
(3)验收款。
项目完成并网发电且通过相关部门验收合格后的[X]个工作日内,甲方支付合同总价的[X]%作为验收款,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。
(4)质保金。
合同总价的[X]%作为质保金,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。
质保期届满且无质量问题后的[X]个工作日内,甲方一次性无息支付给乙方。
三、项目工期。
1. 总工期。
光伏电站EPC总承包合同(最新修订)8篇篇1最新修订日期:2024年5月1日一、合同概述本合同是关于光伏电站EPC(Engineering,Procurement,Construction)总承包的协议。
合同双方为甲方(建设单位)和乙方(承包单位)。
本合同旨在明确双方在光伏电站建设过程中的权利、义务和责任,确保光伏电站能够按照合同约定的要求和质量标准顺利完成建设。
二、合同范围1. 工程范围:本合同涉及的光伏电站建设包括但不限于以下内容:光伏板安装、逆变器安装、电缆铺设、变压器安装等。
具体工程范围应根据合同附件中的技术规格和工程量清单确定。
2. 技术规格:乙方需按照甲方提供的技术规格进行设计和建设,确保光伏电站的技术参数符合甲方要求。
技术规格包括但不限于光伏板的型号、数量、排列方式,逆变器的品牌、功率等。
3. 工程量清单:双方应根据实际工程情况和设计要求,共同确定工程量清单,并作为本合同的重要组成部分。
三、合同价格与支付方式1. 合同价格:本合同的总价格为人民币(大写)________元整(¥________元)。
该价格包括设计、材料采购、施工及保修等费用。
具体价格应根据合同附件中的工程量清单和技术规格确定。
2. 支付方式:甲方应按照以下方式向乙方支付款项:(1)合同签订后,甲方应支付乙方合同总价的______%作为预付款;(2)光伏电站建设完成后,甲方应支付乙方合同总价的______%;(3)余款______%作为质保金,在光伏电站运行一年后无质量问题时支付。
四、工期与进度1. 工期:乙方应在合同签订后______天内完成光伏电站的建设工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时向甲方说明情况,并尽快恢复施工。
2. 进度计划:乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方审批。
施工进度计划应包括各阶段的施工内容、时间安排和人员配备等。
甲方有权对施工进度计划进行调整。
五、设计与技术资料1. 乙方应根据甲方提供的技术规格和工程量清单,负责光伏电站的设计工作。
合同编号:YHD(南京)科技有限公司1035.32kW分布式光伏发电项目EPC总承包合同发包人:南京HYH新能源科技有限公司承包人:上海XX太阳能科技有限公司合同签订地:上海2017年 02 月 20 日第一部分:合同协议书鉴于发包人拟建设南京YHD1035.32kW分布式光伏项目,并依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,委托承包人承担上述项目的EPC总承包工作。
经发包人和承包人充分协商一致,特签订合同,以便双方遵照执行。
1、工程概述1.1 工程名称:南京YHD1035.32kW分布式光伏项目。
(以下简称“本工程”)1.2 工程地点:南京市XX经济开发区将军大道XX号1.3 工程范围:项目的设计,施工、工程管理、设备材料采购、运输、卸货、保管、搬运、安装、土建、建筑施工、机电安装及调试、竣工、验收、缺陷修复等直至质量保证期满,完成全部工程和所有工作。
包括但不限于设计、采购、施工、安装、并网发电等均由承包人负责,直到项目满发并网发电。
具体以本合同附件一《工程承包范围》为准。
2、合同由下列文件构成:(1) 合同协议书;(2) 合同条款;(3) 技术方案及要求;(4) 其他有关文件及附件。
3、EPC总承包合同单价本合同固定单价为人民币【6.0】元/瓦,总价按照项目实际并网发电的装机容量计算。
4、项目装机容量项目拟装机容量为【 1035.32kW 】,实际装机容量以通过竣工验收且并网发电的装机容量为准。
承包人在项目并网验收完毕后给予项目决算书以确认项目实际装机容量。
5、安全目标杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。
6、质量目标本工程质量标准全面达到国家和电力行业合格标准以及双方约定的技术、质量要求,且本工程100%合格通过验收。
7、工期目标开工日期:以发包人签发的开工通知所载明的开工日期为准。
合同编号:【2024】XX号光伏发电项目总承包合同甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】传真:【甲方传真】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】传真:【乙方传真】鉴于,甲方拟在【项目所在地】建设分布式光伏发电系统,包括光伏发电设备的采购、安装及调试等工作;乙方具备相关的技术和经验,愿意为甲方提供相应的工程总承包服务,双方本着互利共赢的原则,经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的及范围1.1合同目的:本合同旨在确认双方在2024年进行分布式光伏发电系统项目的总承包关系,明确责任和义务,保证工程质量和工期。
1.2合同范围:1.2.1甲方委托乙方负责光伏发电系统项目的全过程工程总承包工作,包括但不限于光伏设备采购、安装调试、运营维护等。
1.2.2乙方按照甲方的要求进行工程施工,并确保工程达到甲方的要求和标准。
1.2.3乙方负责工程期间的安全生产管理,确保工人的安全。
第二条工期2.1工期约定:2.1.1工程开始日期:2024年2.1.2工程完成日期:2024年年底2.1.3工期计算方式:自合同生效之日起计算,至工程完成验收之日止。
2.1.4若因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求相应延长工期。
2.1.5若因乙方原因导致工期延误,乙方应按双方约定向甲方支付违约金。
2.2工期保证:乙方承诺按照工期约定完成工程,确保工程质量和工期。
第三条合同价款及支付方式3.1合同价款:根据乙方提供的工程方案,甲方支付给乙方的总价款为【合同价款】。
3.2价款支付方式:3.2.1甲方按照以下方式与乙方达成价款支付约定:(1)在合同签订生效之日,甲方支付合同价款的【百分之二十】(20%)作为预付款;(2)工程按照进度完成后,甲方支付合同价款的【百分之六十】(60%);(3)工程最终竣工并经甲方验收合格后,甲方支付合同价款的【百分之二十】(20%)。
3.3付款期限:3.3.1甲方预付款应在合同签订之日起【五个工作日】内支付至乙方指定账户;3.3.2乙方提出付款申请后,甲方应在【五个工作日】内支付款项至乙方指定账户。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX(2024版)光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 合同范围及工程内容2.1 合同范围2.2 工程内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式4. 工程进度及工期4.1 工程进度4.2 工期5. 质量标准及验收5.1 质量标准5.2 验收6. 技术支持及培训6.1 技术支持6.2 培训7. 合同的履行及保证7.1 合同的履行7.2 保证8. 违约责任及赔偿8.1 违约责任8.2 赔偿9. 争议解决及法律适用9.1 争议解决9.2 法律适用10. 合同的变更、解除和终止10.1 合同的变更10.2 合同的解除10.3 合同的终止11. 保密条款11.1 保密义务11.2 保密期限11.3 例外情况12. 不可抗力12.1 不可抗力的定义12.2 不可抗力的后果13. 合同的生效、暂停和续签13.1 合同的生效13.2 合同的暂停13.3 合同的续签14. 其他条款14.1 信息披露14.2 通知14.3 完整协议14.4 适用法律14.5 争议解决14.6 附件本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 合同范围及内容2.1 合同范围2.2 内容3. 合同价格及支付3.1 合同价格3.2 支付方式4. 合同履行及期限4.1 合同履行4.2 期限5. 质量保证及验收5.1 质量保证5.2 验收6. 技术支持和培训6.1 技术支持6.2 培训7. 合同的变更和解除7.1 变更7.2 解除8. 违约责任8.1 违约行为8.2 责任承担9. 争议解决9.1 争议方式9.2 解决途径10. 合同的生效、终止和解除10.1 生效条件10.2 终止条件10.3 解除条件11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用和争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 附件14. 签署页14.1 甲方签署页14.2 乙方签署页第一部分:合同如下:1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义本合同:指甲方委托乙方承担光伏发电项目EPC总承包的合同。
光伏发电项目EPC总承包合同范本合同编号:____________甲方(以下简称“业主”):____________乙方(以下简称“总承包商”):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方承担光伏发电项目 EPC 总承包事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、项目概述1.1 项目名称:__________光伏发电项目1.2 项目地点:__________1.3 项目规模:装机容量为_____兆瓦的光伏发电系统1.4 项目内容:包括但不限于光伏发电系统的设计、采购、施工、调试、验收、培训、质保服务等。
二、合同金额2.1 双方确认,本合同的总金额为人民币____元整(大写:_________________________元整),币种为人民币。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款条款向甲方支付合同款项。
三、合同工期3.1 双方确认,本项目的合同工期为____个月,自乙方收到甲方付款之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成项目的施工、调试、验收等工作。
四、乙方义务4.1 设计及采购(1)乙方应根据项目实际情况,按照甲方的要求,完成光伏发电系统的设计工作,并提交设计文件及图纸供甲方审查。
(2)乙方应按照甲方的要求,采购光伏发电系统中所需的设备、材料等,并保证设备的质量、性能及安全符合相关法律法规及标准的要求。
4.2 施工(1)乙方应按照设计文件及图纸的要求,组织施工,确保施工质量、安全及进度。
(2)乙方应在施工过程中,遵守相关法律法规及安全生产规定,确保施工安全。
4.3 调试、验收(1)乙方应负责光伏发电系统的调试工作,确保系统运行稳定、性能优良。
(2)乙方应配合甲方进行项目的验收工作,确保项目满足合同约定的技术指标及质量要求。
4.4 培训、质保服务(1)乙方应对甲方人员进行光伏发电系统的操作、维护培训,确保甲方人员能够独立操作及维护光伏发电系统。
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年[能源行业]光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 项目范围及内容2.1 项目范围2.2 项目内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式4. 项目进度及工期4.1 项目进度4.2 工期5. 质量标准及要求5.1 质量标准5.2 要求6. 技术支持和培训6.1 技术支持6.2 培训7. 违约责任7.1 违约行为7.2 责任承担8. 争议解决8.1 争议方式8.2 解决途径9. 合同的生效、变更和终止9.1 合同生效9.2 合同变更9.3 合同终止10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 法律适用和争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的解释12.3 合同的修改和补充13. 附件13.1 附件列表14. 签署页14.1 合同签署14.2 日期第一部分:合同如下:1. 合同主体及定义1.1 合同主体甲方: [甲方全称]乙方: [乙方全称]丙方: [丙方全称]1.2 定义本项目:指根据本合同约定的范围和内容,由乙方负责设计、采购、施工、安装、调试、验收并交付给甲方的光伏发电项目。
EPC总承包:指乙方根据本合同约定,对项目的设计、采购、施工、安装、调试、验收等全过程进行总承包。
2. 项目范围及内容2.1 项目范围乙方应按照本合同约定,完成项目的全部设计、采购、施工、安装、调试、验收等工作。
2.2 项目内容(1)光伏发电系统的设计、采购、施工、安装、调试、验收;(2)与光伏发电项目相关的土建工程的设计、施工、验收;(3)光伏发电项目的设备、材料采购、施工、安装、调试、验收;(4)光伏发电项目的技术培训、技术支持、运行维护等。
3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格本合同的总金额为 [合同金额],币种为 [币种],支付方式及支付进度详见本合同的支付条款。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年光伏发电站项目EPC总包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 项目地点1.3 项目内容2. 合同范围及工作内容2.1 工程设计2.2 设备供应2.3 施工安装2.4 调试及验收3. 合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付条件3.3 支付方式4. 合同履行期限4.1 设计及设备供应期限4.2 施工安装期限4.3 调试及验收期限5. 质量标准及要求5.1 设计质量5.2 设备质量5.3 施工质量5.4 验收标准6. 合同的变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件7. 违约责任7.1 合同双方的违约责任7.2 违约赔偿方式8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点及机构9. 合同的生效、终止与解除9.1 合同生效条件9.2 合同终止条件9.3 合同解除条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力事件的处理12. 合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序13. 税款及费用13.1 税费承担13.2 其它费用14. 附则14.1 合同附件14.2 合同修改及补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 项目地点项目地点位于X省X市X县,具体位置详见附件一。
1.3 项目内容本合同项下的项目内容为2024年光伏发电站项目的EPC总包,包括但不限于工程设计、设备供应、施工安装、调试及验收等全部工作。
第二条合同范围及工作内容2.1 工程设计乙方负责本项目的设计工作,包括但不限于光伏发电站的设计、电气设计、土建设计等,并按照甲方的要求提交设计文件及图纸。
2.2 设备供应乙方负责提供本项目所需的全部设备,包括但不限于光伏板、逆变器、支架、电缆等,并保证设备的质量和技术参数符合项目要求。
2.3 施工安装乙方负责本项目的施工安装工作,包括但不限于设备安装、电气安装、土建施工等,并保证施工质量符合项目要求。
1035.32kW分布式光伏发电项目EPC总承包合同(含技术协
议)
合同编号:
YHD(南京)科技有限公司1035.32kW
分布式光伏发电项目
EPC总承包合同
发包人:南京HYH新能源科技有限公司
承包人:上海XX太阳能科技有限公司
合同签订地:上海
2017年 02 月 20 日
第一部分:合同协议书
鉴于发包人拟建设南京YHD1035.32kW分布式光伏项目,并依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,委托承包人承担上述项目的EPC总承包工作。
经发包人和承包人充分协商一致,特签订合同,以便双方遵照执行。
1、工程概述
1.1 工程名称:南京YHD1035.32kW分布式光伏项目。
(以下简称“本工程”)
1.2 工程地点:南京市XX经济开发区将军大道XX号
1.3 工程范围:项目的设计,施工、工程管理、设备材料采购、运输、卸货、保管、搬
运、安装、土建、建筑施工、机电安装及调试、竣工、验收、缺陷修复等直至质量保证期满,完成全部工程和所有工作。
包括但不限于设计、采购、施工、安装、并网发电等均由承包人负责,直到项目满发并网发电。
具体以本合同附件一《工程承包范围》为准。
2、合同由下列文件构成:
(1) 合同协议书;
(2) 合同条款;
(3) 技术方案及要求;
(4) 其他有关文件及附件。
3、EPC总承包合同单价
本合同固定单价为人民币【6.0】元/瓦,总价按照项目实际并网发电的装机容量计算。
4、项目装机容量
项目拟装机容量为【1035.32kW 】,实际装机容量以通过竣工验收且并网发电的装机容量为准。
承包人在项目并网验收完毕后给予项目决算书以确认项目实际装机容量。
5、安全目标
杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。
6、质量目标
本工程质量标准全面达到国家和电力行业合格标准以及双方约定的技术、质量要求,且本工程100%合格通过验收。
7、工期目标
开工日期:以发包人签发的开工通知所载明的开工日期为准。
工期:承包人应自开工日期之日起的【120 】天内完成本项目的全部EPC总承包工作,且应确保项目在上述期限内实现满发并网发电。
8、承包人承诺
承包人向发包人保证按合同的约定,进行项目设计、采购、土建、机电安装施工、调试及检测直至竣工投产完成本工程,使本工程按合同约定验收及并网发电,并在质量保修期内负责修复所有工程存在的故障和缺陷。
承包人必须在施工前和设备采购前向发包人提交施工图和设备采购的技术协议,以便发包人进行审核,经发包人审核同意后才能施工和采购设备。
承包人在施工过程中应接受发包人质监人员的质量抽查,承包人应当予以无条件配合。
9、发包人承诺
发包人按合同约定向承包人支付工程款项并履行其他合同义务。
10、合同生效
合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章即行生效。
11、合同份数:
合同正本肆份,副本陆份。
发包人执合同正本叁份,副本叁份;承包人执合同正本壹份,副本叁份,具有同等法律效力。
(本页为南京YHD1035.32kW分布式光伏项目EPC总承包合同签字页,无正文) 发包人(公章): 承包人(公章):
法定代表人或授权代表人: 法定代表人或授权代表:
地址: 地址:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
联系人:联系人:
电话: 电话:
传真: 传真:
第二部分合同条款
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下条款,以资双方共同遵照执行。
第一条词语定义
下列词语除双方另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
1.1“合同”系南京YHD1035.32kW分布式光伏项目EPC总承包合同,包括合同协议书、合同条款及附件、承包人投标文件及报价、双方同意并签署的技术资料、图纸、变更、补充协议、双方签署的会议纪要、履约保函等文件以及可能明确列入合同中的此类进一步的补充文件。
1.2“发包人要求”系指发包人在合同协议书、合同条款及合同附件中列明的工程目标、范围、和(或)其他技术标准,以及按合同对上述
各项文件所作的补充和修改。
1.3“发包人”系指南京HYH新能源科技有限公司及其财产所有权的合法继承人或合法受让人。
1.4“承包人”系指【上海太阳能科技有限公司】及其财产所有权的合法继承人或合法受让人。
1.5“监理工程师”(如有)系指发包人为实现合同目的委托的或指定的承担合同工程监理工作的单位或个人。
1.6“争议裁决机构”系指在合同中双方均同意的仲裁机构或法院。
1.7“天”系指一个公历日,“年”系指365天。
1.8“满发并网发电”系指本工程完工且全部设计装机容量均实现并网发电。
1.9“竣工验收”系指按照国家有关规定,由发包人组织的对本项目工程建设质量和工程投资执行情况进行全面检查和总体评价的验收。
验收合格的,发包方签署“工程竣工验收合格证书”。
验收不合格的,承包人应当严格按照合同约定的发包人要求在发包人规定的合理时间内对不合格项目进行整改,待整改完成后,由承包人报请发包人重新组织竣工验收。
1.10“合同价格”系指在合同协议书中规定的价格,是发包人用于支付给承包人承担全部设计、工程管理、本工程全部设备材料采购、运输、卸货、保管、搬运、安装、土建、建筑施工、机电安装及调试、竣工、验收、缺陷修复、并网手续办理等直至质量保证期满,完成全部工程和所有工作的费用总和,除本合同另有约定外,合同价格不予变更。
1.11“质保金”系指发包人根据本合同规定,为保证在质量保修期内保修工作的正常进行而保留的款项。
质量保证期内如承包人未履行质保责任,发包人有权委托第三方对工程存在的质量缺陷进行维修,由此产生的费用及发包人所遭受的损失发包人有权从质保金中扣除,质保金不足以补偿发包人的,发包人有权向承包人索赔。
1.12“发包人项目经理”系指发包人在合同中明确指明的项目管理人员,或发包人以其他方式任命的项目管理人员。
1.13“分包商”系指为完成部分工程,经发包人同意的部分工程的分包商。
1.14“屋顶业主”系指发包人项目所使用屋顶的建筑物业主,即YHD(南京)科技有限公司。
1.15“发包人设备”系指按照本合同约定由发包人负责采购、供应的设备材料。
第二条付款方式和条件
2.1 付款方式:电汇或银行承兑汇票
2.2 合同固定单价为人民币【6.0 】元/瓦。
本合同为固定单价合同,承包人在签订本合同前对本合同项下工程的全部技术说明、合同条件、本合同项下工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究并已充分预估并了解工程所需费用,双方协商确认的单价已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工费、材料费、设备费、运输费、机械费、措施费、管理费、利润、税费及办理工程竣工验收所发生的费用等一切费用在内,除本合同另有约定及接入电压等级有变化外,本合同单价不予变更。
本合同总价暂计为人民币【陆佰贰拾壹万壹仟玖佰贰拾】元,实际总价按照本项目工程通过竣工验收且满发并网发电的实际装机容量计算。
2.3 合同款项的支付节点如下:
2.3.1本合同签署生效后进场施工前五个工作日内,发包人向承包人支付本合同价款总额10 %的款项作为工程预付款,合计621,192 元(大写:陆拾贰万壹仟壹佰玖拾贰元)。
承包人收到发包人工程预付款后十个工作日内向发包人开具等额银行保函,该银行保函在工程组件安装完毕后退回。
2.3.2承包人完成本项目EPC总承包的全部工作,项目满发并网发电取得电力部门验收及发包人竣工验收合格之日起的,60个工作日内,发包人向承包人支付合同价款总额80%的款项,。