光伏发电EPC合同

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年度光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目预算3. EPC总承包范围3.1 设计范围3.2 采购范围3.3 施工范围3.4 验收范围4. 合同价格及支付方式4.1 合同价格4.2 支付方式4.3 价款调整5. 合同履行期限5.1 设计期限5.2 采购期限5.3 施工期限5.4 验收期限6. 质量标准及要求6.1 设计质量6.2 采购质量6.3 施工质量6.4 验收质量7. 违约责任7.1 承包商违约7.2 发包人违约8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的变更和解除9.1 变更条件9.2 解除条件10. 合同的终止10.1 终止条件10.2 终止后的处理11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任12. 合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序13. 不可抗力13.1 不可抗力的定义13.2 不可抗力的后果14. 其他条款14.1 适用法律14.2 合同效力14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义1.2.1 EPC：指工程设计、设备采购、施工安装一体化服务。

1.2.2 项目交付：指项目全部工程的设计、采购、施工、验收等工作完毕，并满足合同约定的质量、性能、安全等要求。

第二条项目概述2.1 项目名称：2024年度光伏发电项目。

2.2 项目地点：位于X地区。

2.3 项目规模：X兆瓦。

2.4 项目预算：人民币X万元。

第三条 EPC总承包范围3.1 设计范围：包括项目的初步设计、施工图设计、详尽施工图设计、设备材料采购清单编制等。

3.2 采购范围：包括项目所需的所有设备、材料、构件的采购、运输、保险、卸货、储存、保管等。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年光伏发电项目EPC合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 EPC合同第二条合同范围及工作内容2.1 工程概述2.2 工作范围2.3 工程量清单第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条合同工期4.1 工期要求4.2 工期延误4.3 提前完成奖励第五条质量标准及要求5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量检验第六条技术支持与服务6.1 技术支持6.2 人员培训6.3 技术交流第七条合同的履行与验收7.1 合同履行7.2 工程验收7.3 验收标准第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁9.3 诉讼第十条合同的变更与解除10.1 合同变更10.2 合同解除10.3 变更与解除的通知第十一条合同的终止与终止后事项11.1 合同终止11.2 终止后的事宜第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力的通知与证明第十四条其他条款14.1 适用法律14.2 争议解决14.3 合同的修改与补充14.4 合同的生效、变更和解除14.5 信息保密14.6 合同的副本14.7 合同的语言版本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 EPC合同第二条合同范围及工作内容2.1 工程概述本合同涉及的工程为光伏发电项目，包括但不限于光伏组件、支架、逆变器、电缆等设备的采购、安装、调试，以及相关土建工程的建设。

2.2 工作范围乙方的工作范围包括但不限于：（1）完成项目的设计，并按照设计文件进行施工；（2）负责采购合同约定的设备、材料，并保证其质量；（3）组织施工，确保项目按照约定的工期完成；（4）进行项目的调试、验收，并保证项目达到约定的质量标准；（5）提供合同约定的技术支持和服务。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年光伏发电项目EPC建设合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方名称及地址1.2 承包方名称及地址1.3 项目地点1.4 项目概述第二条合同范围及工作内容2.1 工程范围2.2 工作内容2.3 工程量清单第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准及要求5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量检验第六条技术支持及服务6.1 技术支持6.2 人员培训6.3 技术服务第七条安全生产及环保要求7.1 安全生产7.2 环保要求7.3 事故处理第八条合同的变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁或诉讼第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力处理第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同终止条件第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄密责任第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 法律法规14.3 合同解除或终止后的义务14.4 合同争议的解决14.5 联系方式14.6 合同签署日期及地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方名称及地址1.2 承包方名称及地址1.3 项目地点（项目地点应由合同双方在签订合同时填写）1.4 项目概述本合同项下的项目为（项目名称），位于（项目地点），项目规模为（项目规模描述），包括但不限于光伏发电系统的安装、调试和验收等。

第二条合同范围及工作内容2.1 工程范围本合同范围内的工程包括但不限于：光伏发电系统的的设计、采购、施工、调试、验收、培训及售后服务等。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年度光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 定义与解释2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目时间表3. EPC总承包范围3.1 设计范围3.2 采购范围3.3 施工范围3.4 调试与验收范围4. 合同价格与支付4.1 合同总价4.2 支付条件与方式4.3 价格调整4.4 支付时间表5. 合同履行与保证5.1 承包商义务5.2 业主义务5.3 质量保证5.4 安全文明施工6. 项目验收与保修6.1 验收标准与程序6.2 验收时间6.3 保修期限与范围6.4 保修责任与处理7. 违约责任7.1 承包商违约7.2 业主违约7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 适用法律9. 合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件9.3 变更与解除的程序10. 合同的终止与失效10.1 合同终止条件10.2 合同失效后果11. 保密条款11.1 保密信息11.2 保密义务11.3 保密期限12. 合同的转让12.1 合同转让条件12.2 转让程序12.3 转让后果13. 不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力通知与证明14. 其他条款14.1 合同的效力14.2 合同的适用范围14.3 合同的语言与版本14.4 附件与附录第八条违约责任与赔偿8.1 违约责任8.1.1 发包人违约：如发包人未能按合同约定支付款项，或未能提供合同约定的施工场地等，发包人应承担违约责任，向承包人支付违约金。

8.1.2 承包人违约：如承包人未能按合同约定完成工程，或未能提供合同约定的技术支持等，承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金。

8.2 赔偿方式8.2.1 违约金：违约方应向守约方支付合同总价一定比例的违约金，具体比例在合同中约定。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年光伏发电项目EPC合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 术语解释第二条合同范围及工作内容2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程质量标准2.5 工程进度安排第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付条件3.4 支付方式3.5 发票开具第四条合同履行及验收4.1 承包商义务4.2 发包人义务4.3 工程验收4.4 工程保修第五条合同变更及解除5.1 变更条件5.2 变更程序5.3 解除条件5.4 解除程序第六条违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任6.3 违约赔偿第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构7.3 诉讼或仲裁地点第八条合同的生效、变更和终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更条件8.3 合同终止条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约保密条款第十条法律适用及争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力处理第十二条合同附件12.1 附件清单12.2 附件效力第十三条其他条款13.1 合同解除13.2 合同转让13.3 权利义务继承第十四条合同签署14.1 签署程序14.2 签署日期14.3 签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 术语解释EPC：设计采购施工，指乙方按照甲方的要求，完成项目的设计、设备采购、施工、调试及验收等工作。

第二条合同范围及工作内容2.1 工程概述项目为一个装机容量为千瓦的光伏发电站。

2.2 工程地点项目位于地区，具体地址由甲方提供。

2.3 工程规模项目包括光伏组件安装、支架安装、电缆敷设、升压站建设、并网接入等工作。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年度光伏发电项目EPC合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 光伏发电项目1.3 EPC合同第二条合同范围及工作内容2.1 工作范围2.2 工作内容2.3 工程量清单第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 价格调整第四条合同工期及进度4.1 合同工期4.2 工程进度4.3 工期延误第五条技术标准及要求5.1 技术标准5.2 质量要求5.3 技术支持第六条合同的履行与验收6.1 合同履行6.2 验收标准6.3 验收程序第七条保修及售后服务7.1 保修期限7.2 售后服务第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁9.3 诉讼第十条合同的变更与解除10.1 合同变更10.2 合同解除第十一条合同的转让11.1 合同转让第十二条合同的终止12.1 合同终止第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄露后果第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同效力14.4 附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 光伏发电项目项目名称：2024年度光伏发电项目项目地点：省市区项目规模：千瓦1.3 EPC合同本合同为EPC（设计采购施工）合同，乙方负责完成甲方的光伏发电项目的设计、采购及施工工作。

第二条合同范围及工作内容2.1 工作范围乙方应按照合同约定的技术标准和要求，完成光伏发电项目的设计、采购及施工工作，并保证项目顺利通过验收。

2.2 工作内容（1）设计：乙方应根据甲方提供的项目需求，进行光伏发电项目的设计，包括工程方案设计、施工图设计等。

（2）采购：乙方负责光伏发电项目中所需的设备、材料等的采购工作，并保证采购材料的质量、数量及交付时间符合合同要求。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024版光伏发电项目EPC合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义2. 项目范围及内容2.1 项目范围2.2 项目内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式4. 项目进度及工期4.1 项目进度4.2 工期要求5. 质量标准及验收5.1 质量标准5.2 验收程序6. 技术支持及服务6.1 技术支持6.2 服务内容7. 违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决地点及法律适用9. 合同的生效、变更和解除9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果12. 合同的转让12.1 合同转让条件12.2 转让程序13. 合同的终止13.1 终止条件13.2 终止后果14. 其他条款14.1 合同的修订14.2 合同的补充14.3 合同的解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义（1）EPC合同：指工程设计、采购和建设合同，承包商按照业主的要求，完成项目的设计、设备材料采购、施工、安装、调试和验收等工作。

（2）项目：指位于____地点的光伏发电项目，包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备的采购、安装和调试。

第二条项目范围及内容2.1 项目范围（1）承包商应按照合同约定，完成项目的全部设计工作，并提供相应的技术文件。

（2）承包商应负责设备材料的采购，并保证设备的质量符合合同约定的标准。

（3）承包商应完成项目的施工、安装、调试和验收工作。

2.2 项目内容（1）设计内容：包括但不限于光伏发电系统的方案设计、施工图设计、设备选型等。

（2）采购内容：包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备及材料的采购。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年度光伏发电项目EPC建设合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 价格调整4. 项目进度及验收4.1 项目进度4.2 验收标准4.3 验收程序5. 技术要求及标准5.1 技术要求5.2 技术标准6. 质量保证及保修6.1 质量保证6.2 保修期限7. 合同的履行7.1 合同的履行期限7.2 合同的履行地点7.3 合同的履行方式8. 违约责任8.1 违约情形8.2 违约责任9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点10. 合同的变更和解除10.1 合同变更10.2 合同解除11. 合同的终止11.1 合同终止的情形11.2 合同终止的程序12. 保密条款12.1 保密信息12.2 保密义务13. 不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力的后果14. 其他条款14.1 合同的适用法律14.2 合同的解释权14.3 合同的附件第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义本合同是指甲方委托乙方进行2024年度光伏发电项目EPC建设，乙方同意承担该项目建设任务，并按照本合同的规定完成项目建设的合同。

2. 项目概述2.1 项目名称2024年度光伏发电项目2.2 项目地点中国省市区路号2.3 项目规模项目总装机容量为兆瓦2.4 项目内容包括但不限于：项目前期研究、工程设计、设备采购、施工安装、调试并网、质保服务等。

3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格本合同的总价为人民币万元（大写：人民币玖拾玖佰玖拾玖万元整），具体价格构成见附件一。

3.2 支付方式甲方分期支付乙方合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的10%；（2）项目完成后，经甲方验收合格后七个工作日内，甲方支付合同总价款的60%；（3）质保期满且无质量问题后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年光伏发电站项目EPC总包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 项目地点1.3 项目内容2. 合同范围及工作内容2.1 工程设计2.2 设备供应2.3 施工安装2.4 调试及验收3. 合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付条件3.3 支付方式4. 合同履行期限4.1 设计及设备供应期限4.2 施工安装期限4.3 调试及验收期限5. 质量标准及要求5.1 设计质量5.2 设备质量5.3 施工质量5.4 验收标准6. 合同的变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件7. 违约责任7.1 合同双方的违约责任7.2 违约赔偿方式8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点及机构9. 合同的生效、终止与解除9.1 合同生效条件9.2 合同终止条件9.3 合同解除条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力事件的处理12. 合同的转让12.1 转让条件12.2 转让程序13. 税款及费用13.1 税费承担13.2 其它费用14. 附则14.1 合同附件14.2 合同修改及补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 项目地点项目地点位于X省X市X县，具体位置详见附件一。

1.3 项目内容本合同项下的项目内容为2024年光伏发电站项目的EPC总包，包括但不限于工程设计、设备供应、施工安装、调试及验收等全部工作。

第二条合同范围及工作内容2.1 工程设计乙方负责本项目的设计工作，包括但不限于光伏发电站的设计、电气设计、土建设计等，并按照甲方的要求提交设计文件及图纸。

2.2 设备供应乙方负责提供本项目所需的全部设备，包括但不限于光伏板、逆变器、支架、电缆等，并保证设备的质量和技术参数符合项目要求。

2.3 施工安装乙方负责本项目的施工安装工作，包括但不限于设备安装、电气安装、土建施工等，并保证施工质量符合项目要求。

epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备光伏项目工程总承包（EPC）的能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______MW（兆瓦）二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计，包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。

2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。

3. 乙方负责本项目的施工安装，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。

4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。

三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算，预计为______天，具体工期以双方确认的项目进度计划为准。

2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。

四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保项目质量合格。

2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。

在质量保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元（大写：______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版光伏发电项目EPC合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条合同范围与工程内容2.1 合同范围2.2 工程内容第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式与时间第四条工程进度与交付4.1 工程进度4.2 交付条件与时间第五条质量标准与要求5.1 质量标准5.2 质量要求第六条技术与设计6.1 技术要求6.2 设计变更第七条施工安全与环境保护7.1 施工安全7.2 环境保护第八条违约责任与赔偿8.1 违约责任8.2 赔偿方式与金额第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点与适用法律第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同终止第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限与范围第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果的处理第十三条合同的转让与分包13.1 合同转让13.2 分包规定第十四条其他条款14.1 附加条款14.2 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称：____________1.1.2 发包人地址：____________1.1.3 发包人法定代表人：____________ 1.2 承包人1.2.1 承包人名称：____________1.2.2 承包人地址：____________1.2.3 承包人法定代表人：____________第二条合同范围与工程内容2.1 合同范围2.1.1 工程名称：____________2.1.2 工程地点：____________2.1.3 工程规模：____________2.1.4 工程性质：____________2.2 工程内容2.2.1 施工内容：____________2.2.2 设备供应：____________2.2.3 技术服务：____________2.2.4 培训与指导：____________第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.1.1 合同总价：____________3.1.2 币种：____________3.1.3 支付方式：____________3.2 支付方式与时间3.2.1 预付款：____________3.2.2 进度付款：____________3.2.3 竣工付款：____________3.2.4 质量保证金：____________第四条工程进度与交付4.1 工程进度4.1.1 工程开工日期：____________ 4.1.2 工程竣工日期：____________ 4.1.3 关键节点：____________4.2 交付条件与时间4.2.1 交付条件：____________4.2.2 交付时间：____________第五条质量标准与要求5.1 质量标准5.1.1 工程质量标准：____________ 5.1.2 设备质量标准：____________5.1.3 技术服务质量标准：____________ 5.2 质量要求5.2.1 工程质量要求：____________5.2.2 设备质量要求：____________5.2.3 技术服务质量要求：____________第六条技术与设计6.1 技术要求6.1.1 技术参数：____________6.1.2 技术规范：____________6.1.3 技术更新：____________6.2 设计变更6.2.1 设计变更条件：____________6.2.2 设计变更程序：____________6.2.3 设计变更费用：____________第八条违约责任与赔偿8.1 违约责任8.1.1 发包人违约：____________8.1.2 承包人违约：____________8.2 赔偿方式与金额8.2.1 赔偿方式：____________8.2.2 赔偿金额：____________第九条争议解决9.1 争议解决方式9.1.1 协商解决：____________9.1.2 调解解决：____________9.1.3 仲裁解决：____________9.1.4 诉讼解决：____________9.2 争议解决地点与适用法律9.2.1 争议解决地点：____________9.2.2 适用法律：____________第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.1.1 生效条件：____________10.1.2 生效时间：____________10.2 合同变更10.2.1 合同变更条件：____________ 10.2.2 合同变更程序：____________ 10.2.3 合同变更效力：____________ 10.3 合同终止10.3.1 合同终止条件：____________ 10.3.2 合同终止程序：____________ 10.3.3 合同终止后的处理：____________第十一条保密条款11.1 保密内容11.1.1 保密信息：____________ 11.1.2 保密范围：____________ 11.2 保密期限与范围11.2.1 保密期限：____________ 11.2.2 保密范围：____________第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.1.1 不可抗力定义：____________ 12.1.2 不可抗力范围：____________ 12.2 不可抗力后果的处理12.2.1 不可抗力后果：____________ 12.2.2 处理程序：____________第十三条合同的转让与分包13.1 合同转让13.1.1 转让条件：____________ 13.1.2 转让程序：____________ 13.2 分包规定13.2.1 分包条件：____________ 13.2.2 分包程序：____________第十四条其他条款14.1 附加条款14.1.1 附加条款内容：____________14.1.2 附加条款效力：____________14.2 双方约定的其他事项14.2.1 其他事项内容：____________14.2.2 其他事项效力：____________第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年光伏发电站项目EPC合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付方式第四条合同工期4.1 工期要求4.2 工期延误4.3 工期提前第五条质量标准5.1 质量要求5.2 质量保证5.3 质量检验第六条技术要求6.1 技术标准6.2 技术培训6.3 技术支持第七条环境保护与安全7.1 环保要求7.2 安全要求7.3 应急预案第八条违约责任8.1 发包方违约8.2 承包方违约第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点9.3 争议解决机构第十条合同的变更和解除10.1 合同变更10.2 合同解除第十一条合同的转让11.1 合同转让条件11.2 合同转让程序第十二条合同的终止12.1 合同终止条件12.2 合同终止程序第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约责任第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用14.3 合同效力14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：____________ 1.1.2 单位地址：____________ 1.1.3 联系人：____________ 1.1.4 联系方式：____________ 1.2 承包方1.2.1 单位名称：____________ 1.2.2 单位地址：____________ 1.2.3 联系人：____________1.2.4 联系方式：____________第二条项目概述2.1 项目名称：2024年光伏发电站项目2.2 项目地点：____________2.3 项目规模：____________2.4 项目内容：包括但不限于光伏发电站的规划、设计、采购、施工、调试、验收、培训和售后服务等。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXXEPC模式下2024年度光伏发电项目承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 EPC模式1.4 光伏发电项目1.5 2024年度第二条合同范围及内容2.1 工程设计2.2 设备采购2.3 施工安装2.4 调试及验收2.5 培训及技术支持第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付条款3.3 进度付款3.4 质量保证金3.5 支付方式第四条合同履行期限4.1 设计阶段4.2 采购阶段4.3 施工阶段4.4 调试及验收阶段4.5 培训阶段第五条质量标准及要求5.1 设计质量5.2 设备质量5.3 施工质量5.4 调试及验收质量第六条保密条款6.1 保密信息6.2 保密期限6.3 泄露后果第七条违约责任7.1 发包方的违约行为7.2 承包方的违约行为7.3 违约责任的具体规定第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 诉讼管辖8.3 仲裁条款第九条合同的生效、变更和解除9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同解除第十条合同的终止10.1 合同终止条件10.2 终止后的权利义务第十一条法律适用及争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决第十二条其他条款12.1 不可抗力12.2 合同的解释12.3 合同的附件第十三条合同的签署13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 签署人第十四条合同的份数14.1 合同正本14.2 合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 EPC模式EPC模式是指工程设计（Engineering）、设备采购（Procurement）和施工安装（Construction）的简称，乙方按照甲方的要求，完成整个光伏发电项目的实施。

1.4 光伏发电项目光伏发电项目是指在甲方指定的地点，由乙方按照本合同的规定，建设的装机容量为_______千瓦时的光伏发电系统。

光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPCC-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 总经理乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务，乙方具备相应的资质和能力，愿意提供EPC总承包服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，签订本合同。

一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模：XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：1. 光伏发电项目的工程设计；2. 光伏发电项目的设备采购与供应；3. 光伏发电项目的施工安装；4. 光伏发电项目的调试与试运行；5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。

三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。

四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款；3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后，提交相应阶段的验收报告，甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项；4. 保修期满后，甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。

五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付合同总金额XX%的违约金；2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额XX%的违约金；3. 若一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。

六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中，需严格保密对方的商业秘密及技术秘密；2. 双方在履行本合同过程中，需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年光伏发电项目EPC合同：包含设计与施工要求本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 EPC合同2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目预算3. 设计与施工要求3.1 设计要求3.1.1 设计标准3.1.2 设计文件3.1.3 设计变更3.2 施工要求3.2.1 施工方案3.2.2 施工进度3.2.3 施工质量3.2.4 施工安全4. 合同价格与支付4.1 合同总价4.2 支付方式4.3 进度付款4.4 最终付款5. 工期与交付5.1 工期要求5.2 交付条件5.3 延期交付6. 质量保证与保修6.1 质量保证6.2 保修期限6.3 质量问题的处理7. 合同的履行与监督7.1 合同的履行7.2 项目监督7.3 违约责任8. 合同的变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律适用10. 合同的生效、终止与解除10.1 合同生效10.2 合同终止10.3 合同解除11. 其他条款11.1 保密条款11.2 广告与宣传11.3 不可抗力11.4 法律变更12. 合同附件12.1 设计文件12.2 施工图纸12.3 技术规范13. 合同的签署与备案13.1 签署日期13.2 备案要求14. 合同的份数与保管14.1 合同份数14.2 合同保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，负责提供项目实施所需的资金、土地、设施等资源，并接受承包方完成项目的权利义务主体。

1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，负责完成项目的全部或部分工作，并承担相应权利和义务的主体。

1.3 EPC合同EPC合同是指承包方按照发包方的要求，承担工程项目的设计、采购、施工、调试、培训等服务，并承担项目质量、安全、进度等责任的一种综合性合同。

光伏EPC总承包合同6篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本光伏EPC总承包合同（以下简称“本合同”）。

一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX项目内容：光伏发电系统的设计、采购、施工及安装二、合同双方的权利和义务1. 甲方的主要权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于场地平面图、建筑图纸等。

（2）甲方应协助乙方办理相关审批手续，确保项目合法合规。

（3）甲方应按照合同约定支付相关款项。

2. 乙方的主要权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、施工及安装工作。

（2）乙方应确保所提供的产品质量和性能符合国家标准和行业标准。

（3）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。

（2）乙方完成设计工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为设计款。

（3）乙方完成采购工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为采购款。

（4）乙方完成施工及安装工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为施工及安装款。

3. 乙方应提供相应的发票，否则甲方有权拒绝支付。

四、履约保证金乙方应在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金人民币XXXX 元（大写：XXXX元整）。

履约保证金在合同履行完毕后退还给乙方，但若乙方存在违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。

五、验收及保修1. 项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX日内组织验收。

2. 验收标准按照国家及行业标准执行。

3. 乙方提供一年的免费保修服务，保修期满后，双方可协商续签维修合同。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度江苏光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 EPC总承包合同第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.2 项目内容第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 支付条件第四条合同工期4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 工期延误第五条质量标准与要求5.1 质量标准5.2 质量要求第六条承包方的义务与责任6.1 工程设计6.2 设备采购6.3 施工安装6.4 工程验收第七条发包方的义务与责任7.1 提供施工场地7.2 办理相关手续7.3 支付合同价款第八条违约责任8.1 承包方违约8.2 发包方违约第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁或诉讼第十条合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同解除第十一条合同的转让11.1 合同转让条件11.2 转让程序第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同效力14.3 附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方甲方可单独或共同委托乙方可代表其行使本合同项下的全部权利和义务。

甲方应按照本合同约定向乙方支付合同价款，并负责办理与本项目相关的审批、核准或备案手续。

甲方应确保其提供的基础资料、设计文件和其他相关信息真实、准确、完整。

甲方应按照约定向乙方支付合同价款及其他费用。

甲方应履行合同约定的其他义务。

1.2 承包方乙方是具备从事本合同工程设计、设备采购、施工安装及工程验收等能力的法人或其他组织。

乙方应按照本合同约定完成工程设计、设备采购、施工安装和工程验收等工作，并承担相应的质量、安全、环保等责任。

1.3 EPC总承包合同本合同为EPC总承包合同，乙方按照甲方的要求，承担光伏发电项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试及验收等全部工作，并承担相应的质量、安全、环保等责任。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年光伏发电项目epc建设合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 合同术语定义第二条：合同范围及工作内容2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工作内容2.5 工程目标第三条：合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付方式3.4 进度付款3.5 最终付款第四条：合同工期4.1 工期概述4.2 开工日期4.3 竣工日期4.4 工期延误及延长第五条：质量标准及要求5.1 质量标准5.2 质量要求5.3 质量控制5.4 质量验收第六条：乙方义务及责任6.1 施工义务6.2 安全责任6.3 环境保护责任6.4 资料提供第七条：甲方义务及责任7.1 配合乙方施工7.2 提供施工场地7.3 办理相关手续7.4 支付合同价款第八条：丙方义务及责任8.1 设计责任8.2 技术支持8.3 设备供应8.4 售后服务第九条：合同变更及解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更及解除的程序第十条：违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 丙方违约10.4 违约赔偿第十一条：争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁地点及机构11.3 仲裁效力第十二条：合同的生效、终止和解除12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同解除条件第十三条：其他条款13.1 不可抗力13.2 保密条款13.3 法律适用13.4 合同附件第十四条：合同的签署与备案14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 备案手续14.4 合同副本数量及分发第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称：X光伏发电有限公司地址：省市区路号1.2 乙方名称：X电力建设有限公司地址：省市区路号1.3 丙方名称：X光伏设备有限公司地址：省市区路号1.4 合同术语定义1.4.1 EPC：工程设计、采购和施工的简称，指乙方承担本合同项目的工程设计、设备采购、施工、安装、调试、培训等工作。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年光伏发电项目epc建设合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 合同双方主体1.2 项目地点1.3 项目内容第二条：合同范围及工作内容2.1 工程设计2.2 设备采购2.3 施工安装2.4 调试并网2.5 培训及技术支持第三条：合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 支付条件3.3 支付方式第四条：合同履行期限4.1 设计及设备采购期限4.2 施工安装期限4.3 调试并网期限第五条：质量标准及验收5.1 质量标准5.2 验收程序第六条：违约责任6.1 合同一方违约6.2 合同双方违约第七条：争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决第八条：不可抗力8.1 不可抗力事件8.2 不可抗力后果的处理第九条：合同的变更和解除9.1 合同变更9.2 合同解除第十条：保密条款10.1 保密信息10.2 保密期限第十一条：合同的生效、修改和终止11.1 合同生效条件11.2 合同的修改11.3 合同的终止第十二条：合同的附件12.1 附件清单第十三条：其他条款13.1 法律法规13.2 行业标准13.3 地方政策第十四条：合同的份数和保管14.1 合同份数14.2 合同保管第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 合同双方主体甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）1.2 项目地点项目地点位于：（具体地址），项目用地面积为：（具体面积）。

1.3 项目内容项目内容包括但不限于：光伏发电系统的规划、设计、设备采购、施工安装、调试并网及运行维护等。

第二条：合同范围及工作内容2.1 工程设计乙方应根据甲方的要求，完成光伏发电项目的工程设计，包括系统配置、设备选型、施工图纸等。

2.2 设备采购乙方负责光伏发电项目所需设备的采购工作，包括设备选型、供应商选择、价格谈判等。

2.3 施工安装乙方应按照设计图纸和技术规范，负责光伏发电项目的施工安装工作，包括设备安装、电缆敷设、调试等。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度光伏项目EPC合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 光伏项目1.3 EPC合同第二条合同范围及工作内容2.1 工作范围2.2 工作内容第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式第四条合同工期4.1 工期要求4.2 工期延误第五条质量标准及要求5.1 质量标准5.2 质量要求第六条合同的履行6.1 合同的履行期限6.2 合同的履行地点6.3 合同的履行方式第七条合同的变更和解除7.1 合同的变更7.2 合同的解除第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点第十条合同的生效、失效和续签10.1 合同的生效10.2 合同的失效10.3 合同的续签第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 合同的附件第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.1.2 甲方授权代表，全权处理本合同项下的所有事宜。

乙方指派项目经理负责本合同项下的相关工作。

双方代表的行为代表双方的权利和义务，对双方具有法律约束力。

1.2 光伏项目1.2.1 光伏项目指位于（项目地址）的光伏发电系统，包括光伏组件、支架、逆变器、电缆、并网设备等硬件设施及相关软件系统。

1.2.2 光伏项目的设计容量为（设计容量）千瓦（kW），实际装机容量应不小于该设计容量。

1.3 EPC合同1.3.1 EPC合同是指乙方承担光伏项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试并网、质保服务等全部工作，并按照本合同约定向甲方交付合格的光伏项目的合同。

第二条合同范围及工作内容2.1 工作范围2.1.1 乙方负责光伏项目的工程设计，包括但不限于系统方案设计、设备选型、施工图纸绘制等。