华菱大厦幕墙施工合同(最终版)
- 格式:doc
- 大小:166.50 KB
- 文档页数:23
幕墙合同(合同范本)甲方(业主):________________乙方(承包商):______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行幕墙工程的设计、施工、安装及维护等事宜,经充分协商一致,订立本合同。
一、合同范围1.1 本合同涉及的幕墙工程包括但不限于:玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等。
1.2 乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸,完成幕墙工程的制作、安装、调试及验收工作。
二、合同金额2.1 双方经协商确定,本合同的总价为人民币________元(大写:__________________________元整)。
2.2 合同金额包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、税费等全部费用。
三、付款方式3.1 甲方应按以下方式向乙方支付合同金额:3.1.1 合同签订后10个工作日内,甲方向乙方支付预付款,金额为合同总价的30%。
3.1.2 幕墙工程完成50%时,甲方支付第二笔款项,金额为合同总价的30%。
3.1.3 幕墙工程竣工验收合格后,甲方支付剩余款项,金额为合同总价的40%。
四、工程质量4.1 乙方应保证幕墙工程的质量符合国家及行业标准,确保工程安全、耐用。
4.2 乙方应对所提供的材料和施工质量负责,并提供相应的质量保证书。
五、工程期限5.1 乙方自收到甲方预付款之日起计算,应在____个月内完成幕墙工程的全部施工任务。
5.2 如遇不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方,并协商确定新的工程完成日期。
六、违约责任6.1 双方应严格履行合同义务,任何一方违约,应承担违约责任。
6.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定,甲方有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
幕墙施工合同范本甲方(发包方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(承包方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____鉴于甲方拟对其位于_____(具体地点)的建筑物进行幕墙工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,达成以下幕墙施工合同条款:一、工程概况1、工程名称:_____幕墙工程2、工程地点:_____3、工程内容:包括但不限于玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等的设计、制作、安装及相关配套工程。
二、工程期限1、开工日期:_____年_____月_____日2、竣工日期:_____年_____月_____日3、总工期:_____日历天三、工程质量与验收1、工程质量标准:符合国家及地方相关标准、规范,以及双方约定的质量标准。
2、验收方式:分阶段验收与竣工验收相结合。
在各施工阶段完成后,乙方应通知甲方进行验收;工程竣工后,乙方应提交竣工验收申请,甲方应在接到申请后的_____个工作日内组织验收。
四、工程价款及支付方式1、工程总价:人民币_____元(大写_____元整)。
2、付款方式:(1)合同签订后_____个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的_____%作为预付款;(2)工程进度达到_____%时,甲方向乙方支付合同总价的_____%;(3)工程竣工验收合格后_____个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的_____%;(4)剩余合同总价的_____%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1、甲方责任(1)提供施工所需的场地、水电等基础条件;(2)按时支付工程价款;(3)协助乙方与其他施工方进行协调。
2、乙方责任(1)按照合同要求进行设计、施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)及时向甲方汇报工程进度和质量情况。
六、工程变更1、如甲方要求对工程进行变更,应提前书面通知乙方,并说明变更的内容和要求。
幕墙施工合同1. 引言本文档为幕墙施工合同,由甲方(简称甲方)和乙方(简称乙方)共同订立。
根据双方的协商和约定,甲方委托乙方负责幕墙工程的施工。
2. 合同内容本合同的内容如下:2.1 工程概述甲方委托乙方负责工程的施工:•幕墙结构设计、制造和安装;•幕墙材料的采购和供应;•幕墙系统的调试和验收。
2.2 施工期限甲方和乙方约定的施工期限为天,自合同生效之日起计算。
2.3 施工费用和付款方式甲方应根据双方的协商支付乙方施工费用。
费用总额为X万元,分为几次付款:•第一次付款:合同签订后,甲方应立即支付合同总额的%作为预付款;•第二次付款:工程进展到阶段,甲方应支付合同总额的%;•第三次付款:工程完工后,甲方应支付剩余合同金额的%作为最后付款。
2.4 工程质量保证乙方应保证进行的幕墙施工符合相关国家和地区的法律法规,以及甲方的要求。
如发生因乙方施工质量问题引起的质量问题,乙方应承担全部责任,并进行修复。
2.5 知识产权甲方对乙方在施工过程中产生的文档、图纸、设计等知识产权拥有全部权益。
3. 违约和争议解决3.1 违约责任如果一方违反了本合同的约定,给对方造成损失的,应承担损害赔偿责任。
违约方应赔偿对方实际损失及相应的违约金。
3.2 争议解决对于因本合同发生的争议,双方应协商解决。
如果协商不成,将提交给当地仲裁委员会裁决。
4. 其他约定4.1 通知方式双方之间的通知应以书面形式发送,并通过挂号信或专人递送。
4.2 合同变更本合同内容无论经过何种形式的变更,都需要经过甲方和乙方的书面确认方可生效。
4.3 合同解除双方同意,如一方有下列情形之一,对方可解除本合同:•严重违约并经对方书面警告后仍未改正;•因不可抗力等不可预见的原因导致无法继续履行合同。
5. 合同生效和效力本合同经甲方和乙方签字盖章后生效,并具有法律效力。
甲方(签名):__________________________乙方(签名):__________________________日期:_______________________________。
幕墙合同(合同范本)幕墙合同(合同范本)1. 合同双方本合同由以下双方缔结:甲方:(以下简称“甲方”)公司名称:地址:联系人:联系方式:乙方:(以下简称“乙方”)公司名称:地址:联系人:联系方式:2. 合同背景甲方拟进行幕墙工程,现与乙方商议并达成以下合作协议,双方依法独立承担风险和责任,共同完成该工程。
3. 工程范围根据甲方的要求,乙方将进行以下幕墙工程项目:工程名称:工程地点:工程规模:工程开工日期:工程完工日期:4. 付款方式根据本合同约定,甲方将按照以下付款方式支付工程款项给乙方:预付款:甲方需在工程开工前支付合同总金额的30%作为预付款给乙方。
进度款:甲方在工程进展完成一定比例后,按照乙方提交的进度报告支付相应比例的工程款项。
验收款:甲方在验收完成并满意工程质量后,支付剩余的工程款项。
5. 工期延迟与赔偿双方认可,若发生以下情况,造成工期延迟的一方应向对方支付相应的违约金:由于甲方原因导致的工期延迟,甲方应向乙方支付每日合同总金额的0.1%作为违约金。
由于乙方原因导致的工期延迟,乙方应向甲方支付每日合同总金额的0.1%作为违约金。
6. 质量保证与维护乙方保证所提供的幕墙工程符合国家相关行业标准,并提供合格证明材料。
甲方在工程完工验收合格后,享有以下权益:一年内乙方提供免费的质量维护服务。
过保质期之后,乙方可提供有偿维护服务。
7. 违约责任若一方未履行合同义务,违约方应向守约方支付违约金。
违约金的金额为合同总金额的10%。
8. 法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
凡因合同引发的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决。
9. 合同生效与变更本合同经双方签字盖章后生效。
任何对本合同的修改或补充,应经双方另行书面协议,并以附件形式加入合同。
10. 合同解除合同解除应满足以下条件:双方协商一致决定解除合同;一方违反合同约定导致无法继续履行,另一方有权解除合同;根据法律规定解除合同的其他情况。
幕墙工程施工合同范本完整版一、背景和目的幕墙工程施工合同是指委托方与承包方就幕墙工程的施工进行约定和规定的合同。
该合同的目的在明确各方的权利和义务,保证工程质量和工期的按时完成,确保合同双方的合法权益。
二、合同参与方本合同的双方为委托方(简称“甲方”)和承包方(简称“乙方”)。
甲方为建设项目的业主,乙方为幕墙工程的施工单位。
三、合同条款1. 工程内容1.1乙方承诺按照甲方的设计及要求,对建筑物的外墙进行幕墙工程的施工。
1.2 幕墙工程包括但不限于内容:•幕墙材料的采购、运输和安装;•水密性、气密性和抗风压性能的测试;•幕墙系统的防水和隔热处理;•幕墙系统的美观和装饰性要求;2. 工期2.1 工期约定为合同签订后的3个月。
2.2 工期延误责任:•若因甲方原因导致工期延误,由甲方承担乙方因此而发生的直接经济损失;•若因乙方原因导致工期延误,由乙方负责加班加点完成工程,并赔偿甲方因此而发生的直接经济损失。
3. 工程款项3.1 工程总价为100万元。
3.2 工程款项支付规定如下:•甲方应在签订合同时支付合同总价款的10%作为订金;•工程完成的100%款项,由甲方十个工作日内支付给乙方。
4. 质保期4.1 工程质保期为合同工期结束后的两年。
4.2在质保期内,如发现工程存在问题或质量不符合合同约定,乙方应立即进行修复。
修复期限为问题发现后的10个工作日内完成。
5. 合同变更和解除5.1 合同变更:•任何对合同约定的变更均需双方书面协商一致,并签订变更协议;•变更协议应包含变更事项、影响范围、修改后的工期和工程款项等内容。
5.2 合同解除:•若因甲方原因导致工程无法继续进行,甲方应支付已完成的工程部分款项,并赔偿乙方因此而发生的直接经济损失;•若因乙方原因导致工程无法继续进行,乙方应返还甲方已支付的部分款项,并赔偿甲方因此而发生的直接经济损失。
四、合同生效和争议解决1. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并履行合同的各项义务和条款。
幕墙合同(合同范本) 幕墙合同(合同范本)合同编号2021编写时间日期:年月日缔约方甲方:[甲方名称]法定代表人:[甲方法定代表人]联系地址:[甲方联系地址][甲方]乙方:[乙方名称]法定代表人:[乙方法定代表人]联系地址:[乙方联系地址][乙方]合同背景甲方为承建某建筑项目,需要委托乙方负责设计、制造和安装幕墙,双方就此达成以下合同。
一、合同目的乙方承诺按照合同规定,为甲方提供符合要求的幕墙设计、制造和安装服务,确保项目进度和质量。
二、合同内容1. 甲方委托乙方进行幕墙设计、制造和安装工作。
2. 乙方应按照甲方提供的建筑图纸和技术要求,设计出符合要求的幕墙方案,并经甲方确认后进行制造和安装。
3. 乙方应提供幕墙相关的材料和设备,并负责施工过程中的安全管理。
4. 幕墙安装完成后,乙方应进行验收,确保幕墙的质量和安全性。
5. 若在施工过程中发生意外事故或质量问题,乙方应负责解决,并承担相应的责任和违约责任。
三、合同价格和付款方式1. 幕墙设计、制造和安装的总价格为[合同总价格]。
2. 甲方应向乙方支付合同总价格的[支付比例]作为预付款,在合同签订后[预付款时间限制]内支付给乙方。
3. 幕墙安装工程完工后,甲方应支付合同总价格的[支付比例]作为工程款,在[工程款支付时间限制]内支付给乙方。
4. 合同项下的款项应以现金/电汇/支票等形式支付,并在付款时注明付款事由。
四、合同履行期限1. 幕墙设计、制造和安装的工期为[工期]。
2. 工期自合同生效之日起开始计算,甲方应为乙方提供必要的协助和合作,以确保工期的顺利进行。
3. 若因甲方原因导致工期延迟,甲方应与乙方商议并支付相应的延期费用。
五、保证金1. 甲方应向乙方支付[保证金金额]作为保证金。
甲方在合同履行期间应保证乙方的权益,否则乙方有权扣除保证金作为违约金。
2. 在合同履行完毕并经双方确认后,乙方应无息退还保证金给甲方。
六、知识产权1. 乙方所提供的幕墙设计方案及相关文档,其知识产权归乙方所有。
幕墙合同(合同范本)幕墙合同(合同范本)甲方:(你的名称/公司名称)地址:联系人:电话:传真:邮箱:乙方:(对方的名称/公司名称)地址:联系人:电话:传真:邮箱:一、合同目的及背景本合同的目的在于明确甲方与乙方就幕墙工程的设计、制造、安装等相关事宜的权利义务,以确保双方的合作顺利进行。
鉴于此,甲乙双方达成以下协议:二、合同内容1. 工程范围1.1 幕墙设计:乙方负责根据甲方的需求和要求,进行幕墙设计方案的绘制与提供。
1.2 材料供应:乙方负责购买、提供所需的幕墙材料,并保证材料的质量与使用规范。
1.3 施工安装:乙方负责按照设计方案进行幕墙的施工和安装,并确保施工质量符合相关标准和规定。
2. 工程期限根据双方协商确定工程开始和结束的时间,并以书面形式确认。
3. 工程费用及支付方式3.1 工程费用总额:(具体金额)。
3.2 付款方式:甲方按以下方式向乙方支付工程费用:(1)工程费用的30%作为预付款于合同签订之日起支付;(2)工程费用的60%按照工程进度进行分期支付;(3)工程完工验收合格后的10%作为最终结算款支付。
3.3 付款账户:乙方提供正确有效的收款账户信息,以便甲方及时支付。
3.4 发票开具:乙方按照中国税务法规定,向甲方提供正规的发票。
4. 质量保证和维修4.1 乙方对于所提供的幕墙材料和工程质量承担保证责任,保修期为(具体时间)。
4.2 保修期内,甲方如发现质量问题,应及时书面通知乙方,乙方在合理时间内进行修复或更换,费用由乙方承担。
5. 违约责任5.1 如一方违约,对另一方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如乙方未能按时完成工程,并无正当理由的,甲方有权向乙方索赔。
6. 变更和解除6.1 双方应书面协商一致,任何合同的变更均需经双方协商和签字确认。
6.2 在以下情况下,一方有权解除合同:(1)对方重大违约,无法履行合同义务;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。
幕墙合同(合同范本)甲方(发包方):地址:联系电话:乙方(承包方):地址:联系电话:鉴于甲方需要进行幕墙工程的施工,乙方具有相应的资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就幕墙工程的施工达成如下合同:第一条工程概况1.1 工程名称:[具体工程名称]1.2 工程地点:[具体工程地点]1.3 工程内容:包括但不限于幕墙的制作、安装、调试等。
1.4 工程规模:[具体规模描述]。
第二条承包范围2.1 乙方负责按照甲方提供的图纸和技术要求完成幕墙工程。
2.2 乙方应提供所有必需的施工材料和设备。
2.3 乙方负责施工过程中的安全管理和质量控制。
第三条工程质量3.1 工程质量应符合国家及行业标准,具体标准为[具体标准]。
3.2 乙方应保证工程质量,如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿修复。
第四条工程期限4.1 工程开工日期:[具体日期]。
4.2 工程竣工日期:[具体日期]。
4.3 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期,双方应协商确定新的工程期限。
第五条合同价款及支付方式5.1 合同总价款为[具体金额]。
5.2 支付方式为:[具体支付方式及比例]。
第六条双方权利义务6.1 甲方应按合同约定支付工程款。
6.2 甲方有权监督乙方的施工质量和进度。
6.3 乙方应按期完成工程,并保证施工质量。
6.4 乙方应遵守甲方施工现场的管理规定。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付工程款,应按[具体比例]支付违约金。
7.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定标准,应承担违约责任。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议,应首先协商解决。
8.2 协商不成时,可提交[具体仲裁机构名称]进行仲裁。
第九条其他约定9.1 [其他约定内容]。
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):授权代表(签字):日期:乙方(盖章):授权代表(签字):日期:[注:本合同范本仅供参考,具体条款应根据实际情况制定,并建议在签订前由法律专业人士审核。
第1篇甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经双方友好协商,就甲方委托乙方施工的幕墙工程达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______幕墙工程1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:本工程包括但不限于玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙、玻璃幕墙窗、玻璃栏杆等装饰工程。
1.4 工程规模:_______平方米1.5 工程工期:_______天二、合同价款及支付方式2.1 合同价款:本工程合同价款为人民币_______元整(大写:_______)。
2.2 付款方式:(1)开工前,甲方支付合同总价款的_______%作为预付款;(2)工程进度达到_______时,甲方支付合同总价款的_______%作为进度款;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的_______%作为竣工验收款;(4)工程保修期满后,甲方支付合同总价款的_______%作为保修金。
三、施工要求及责任3.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范、设计图纸及合同约定进行施工,确保工程质量、安全和进度。
3.2 乙方应指派项目经理、技术负责人等专人负责工程管理工作,确保工程顺利进行。
3.3 乙方应建立健全施工管理制度,加强施工现场管理,确保施工现场文明、整洁、安全。
3.4 乙方应按合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务,不得擅自改变设计图纸和施工方案。
3.5 乙方应承担因施工原因造成的工程质量问题、安全事故及环境污染等责任。
四、竣工验收及保修4.1 工程竣工验收合格后,双方应按照国家有关法律法规及合同约定进行验收。
4.2 工程保修期为_______年,自竣工验收合格之日起计算。
4.3 在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应无条件进行修复,直至满足甲方要求。
五、违约责任5.1 甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付_______%的违约金。
幕墙施工合同范本一、合同背景二、合同内容1.甲方将按照乙方提供的设计方案和要求,对乙方指定的建筑物进行幕墙施工。
2.甲方负责提供所需的施工材料和设备,并保证其质量符合相关标准要求。
3.甲方负责组织施工人员进行幕墙施工,确保施工进度和质量。
4.乙方提供施工所需的场地,并协助甲方按照工期完成施工任务。
5.甲方保证施工过程中遵守相关法律法规,确保施工安全,保护周边环境。
6.甲方应按照乙方支付的约定,及时支付施工款项。
三、合同费用及支付方式1.幕墙施工的总造价为X万元(大写:人民币X万元整)。
2.乙方应在签订合同后三日内支付工程款的%作为预付款,剩余款项在工程完工后日内支付。
3.如乙方延迟支付工程款,甲方有权要求乙方支付延期款。
四、施工进度和验收标准1.施工进度:–幕墙施工开始日期:年月日;–幕墙施工结束日期:年月日。
2.幕墙施工验收标准:–幕墙的材料和安装质量符合相关国家标准和设计方案要求;–幕墙符合防火、抗风压、隔热等性能指标。
五、合同变更和解除1.双方若需对合同进行任何修改或变更,应在书面形式上达成一致,并签署相应的变更合同。
2.若因不可抗力导致无法履行合同的一方,应立即通知对方,并尽力减轻损失。
3.如一方违反合同规定,损害对方利益,对方有权解除合同,且有权要求违约方承担相应的违约责任。
六、合同争议解决本合同的解释和争议解决应根据相关法律法规进行。
若双方无法协商一致,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1.本合同自双方签字盖章后生效,有效期为个月。
2.双方共同确认,本合同是对双方之间关于幕墙施工的完整协议,替代任何其他形式的口头或书面协议。
八、合同签字甲方:(单位全称)签字: ______________日期: ______________乙方:(单位全称)签字: ______________日期: ______________。
玻璃幕墙施工合同工程名称:华菱大厦玻璃幕墙更换及铝合金门窗制作、安装工程工程地点:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段111号发包人:湖南美年医疗科技有限公司承包人:目录第一部分合同协议书1、工程概况2、工程承发包范围3、合同工期4、工程质量标准5、合同价款6、发包人责任7、承包人责任8、发包人与承包人管理协调9、质保期10、争议解决11、合同订立第四部分合同附件附件1 工程质量保修书附件2 施工现场安全生产管理协议附件3 报价表第一部分合同协议书发包人:湖南美年医疗科技有限公司承包人:为实施华菱大厦玻璃幕墙更换及铝合金门窗制作、安装工程(项目名称),发包人已接受承包人对本项目的中标。
依据有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。
1 工程概况工程名称:华菱大厦玻璃幕墙更换及铝合金门窗制作、安装工程。
工程地点:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段111号。
工程内容:详见设计图纸(设计图纸与澄清文件及招标答疑不一致,以澄清文件及招标答疑为准)。
资金来源:发包人自筹。
2 工程承发包范围承发包范围:2.1 华菱大厦外幕墙施工所需的钢管脚手架、门头架及悬挑架搭拆施工等(具体要求参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001);2.2 华菱大厦原有外幕墙拆除施工,根据设计要求拆除内容包括:玻璃、铝板、铝方管龙骨、钢管龙骨、后置钢板及铝合金窗户等(铝板、铝方管拆除后交付甲方处理,其他所有拆除材料由承包方清理外运);2.3 根据设计要求华菱大厦西向1-6层幕墙玻璃龙骨及玻璃制作安装,东南向隐框玻璃幕墙更换玻璃及铝合金格栅制作安装,东向1-3层幕墙玻璃龙骨及玻璃制作安装,东向4-5层铝合金平开窗更换及华菱大厦周边钢结构铝板雨棚制作安装;3 合同工期开工日期:合同签订日期计划工期:2017 年 7月 5日至2018 年 1月5日,总工期为 180天;4 工程质量标准及验收4.1工程质量标准:合格。
4.2 钢管脚手架搭设及验收参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20014.3 玻璃幕墙安装制作及更换施工及验收参照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-20034.4 铝合金门窗安装制作施工及验收参照《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-20105 合同价款参见附表3《报价表》报价总金额(大写):暂定玖佰捌拾萬圆整;(含税)报价总金额(小写):暂定¥ 9800000.00 元。
(含税)注:材料税务发票占总价的70%;施工进度付款约定:第一次付款:承包人完成幕墙龙骨安装及铝合金窗户安装后,付至报价总金额的 30%,付款金额(大写):贰佰玖拾肆萬圆整;第二次付款:承包人完成幕墙玻璃安装完毕后,且经发包人验收合格,付至报价总金额的 85%,付款金额(大写):伍佰叁拾玖萬圆整;第三次付款:承包人完成各单项工程量统计并由发包人审核通过,且钢管脚手拆除后,付至报价总金额的90%,付款金额(大写):肆拾玖萬圆整;第四次付款:承包人完成本项目全部施工内容并验收合格后,且与发包人协商通过项目决算总金额后,付至决算总金额的95%,留取决算总金额的 5 %,作为质保金;质保金在质保期限满后十五个工作日付与承包人;其它约定:5.1、本工程为综合单价包干合同,施工总造价为各单项工程综合单价乘以各单项工程竣工后的工程总量之和,在承包人投标报价中出现工程量及费用的错项、漏项,由承包人自行负责。
本工程发生任何局部变化,均不签证、设计变更不计费用、人工材料价差不调整,综合单价总包干。
5.2、综合单价中包括但不限于:5.2.1、参照本合同第二条工程承发包范围和《长沙市美年大健康门窗幕墙施工图》范围内所有玻璃幕墙和铝合金门窗、铝合金百叶窗工程等内容。
5.2.2、为实施本项目的所有人工费、材料费、机械费及施工措施费用。
5.2.3、玻璃幕墙及外墙收口的施工全部费用。
5.2.4、为实施本项目所有的安全管理费,工程一切险,施工人员意外险及发生意外伤亡时保险赔偿不足额的部分。
5.2.5、材料价格上涨的风险、人工工资上涨的风险及其他政策性调整风险。
5.2.6、门窗、幕墙防水费用(出现防水问题,责任均在承包方)。
5.2.7、为实施本项目所有乙购材料的运输费、采购费、加工费、现场二次搬运费及成品保护费。
5.2.8、幕墙工程后置钢板化学螺栓拉拔检验费用(检测合格后,凭发票发包方报销50%)。
5.2.9、为实施本项目一切间接费用。
5.3、承包人做出的其它承诺,作为本合同的依据,包括但不限于以下内容:5.3.1、本工程不得分包、转包。
如本工程有分包、转包情况,承包人对由此产生的后果自负,同时发包人可令承包人退场,组织其他单位进行施工。
5.3.2、承包人必须确保铝材、玻璃、钢材、五金配件、胶等材料质量达到要求、必须保证施工工艺符合要求。
如承包人进场材料不同于合同谈判、本合同技术条款及设计要求的材料,发包人可令承包人退场。
甲乙双方约定材料品牌参见附件3《报价表》。
5.3.3、承包人须保证其施工满足本工程的品质要求。
5.3.4、承包人必须保证其加工能力、施工水平及能力满足要求。
5.3.5、承包人不得以任何理由影响主体及本工程的进度,拖延工期一天,罚款2万元。
5.3.6、承包人须确保其管理人员、施工人员数量、质量满足进度要求,无特殊情况人员不得更换。
5.3.7、如发包人指定样窗,承包人须按样窗进行制作、施工,不增加任何费用。
由承包人先按品牌向发包人提供各种材料的样品(必须与设计要求同规格同型号),样品通过发包人审核同意后,承包人方可按照样品采购材料;5.3.8、发包人将规范施工工艺,承包人须无条件接受;如承包人认为其施工工艺有利于防水等,可提出建议,发包人认可后按其建议执行。
5.3.9、所有门窗不得现场加工(需在加工厂加工),不得委托其他单位加工,发包人可随时查看加工厂。
5.3.10、所有铝材、玻璃、五金件等主材必须提供发货(送货)单原件,承包人所有采购材料必须要有产品合格证、出厂证明书或供货单位授权书5.3.11、合同签订后,承包人必须根据项目实际情况向发包人提供施工进度计划表,并按施工进度计划表组织施工。
5.3.12、门窗、幕墙防水费用已纳入综合单价,承包人对门窗的防水负全责。
5.3.13、承包人必须服从发包人管理,配合处理邻里及相关单位的协调关系,保障工程顺利进行。
施工时如对第三方产生破坏,承包人必须全额赔偿。
5.3.14、本项目合同范围内所有安全费用及保险已纳入综合单价,与本项目相关的管理人员,施工人员及第三人(被伤害人)如出现意外伤亡,由承包人负全部责任,发包人概不负责。
6 发包人承诺6.1发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项。
6.2 发包人向承包人承诺根据现场情况材料堆放点,施工临时水电接驳点及垂直运输线路。
6.3发包人派驻本工程的项目技术负责人:周崎,项目协调负责人:郭玉刚。
6.4 发包人向承包人承诺提供详细的施工图纸,并根据承包人要求在现场组织安排设计人员进行技术交底会议。
7 承包人承诺7.1承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务,缺陷责任期内的缺陷修复,质量保修期内的保修。
履行本合同的全部义务。
7.2承包人施工方案的细化、调整,材料进场、施工等方案、材料和施工工作,需接受发包人监督及审核。
7.3承包人派驻本工程的项目负责人:、项目负责人职称等级,专职安全员:;项目负责人、专职安全员需常驻工地。
7.4承包人向发包人承诺,严格遵守国家建筑施工安全生产相关的法律法规,施工时有专职安全员旁站现场实施安全监督管理工作,安全防护措施做到万无一失;并郑重承诺如发生安全事故,首先保障发包人整体利益,否则赔偿发包人直接及间接经济损失。
8 发包人与承包人管理协调为保证工程按时、保质、顺利地完成,承包人必须严格服从发包人的管理,其细则如下:8.1本项目由于室外作业较多,受天气影响较大,如遇大风、大雨、冰冻等恶劣气候,承包人必须主动向发包人提出工期延顺申请,经发包人核准后方可待工(待工期所有费用由承包人自行负责)。
否则将按合同工期进行处理;8.2 承包人钢管脚手架搭设和拆除不但要满足国家规范要求,而且要满足发包人现场实际使用要求;如承包人钢管脚手架搭设和拆除不符要求,发包人有权不予支付其单项费用;8.3 为保证所有材料质量,承包人在材料采购前,必须主动向发包人材料样品(样品的品牌及型号必须与《报价表》相符合),且通过发包人审核留存后,方可将材料采购进场;如发包人发现进场材料与样品不符,发包人有权要求解除合同,停止施工,并向承包人追究经济责任;8.4 为保证每项分项工程施工质量,承包人在完成每项分项工程后,必须主动组织发包人验收,并经发包人验收认可后,方可进行下步骤施工;如出现不符要求的,承包人必须限期整改,工期不得延顺;8.5 承包人必须做好化学螺栓拉拔实验和幕墙玻璃淋水实验;化学螺栓拉拔实验检测单位必须经发包人认可,且提供合法有效检测证书;幕墙玻璃淋水实验淋水面玻璃淋水时间不得低于30分钟;如实验不合格,发包人有权不予支付其单项费用;8.6 在施工作业面牵涉到其他邻里单位,由发包人负责协调配合施工,由承包人负责采取保护措施,避免邻里单位受到财产损失。
如因承包人保护措施不到位带来经济损失由承包人全额赔偿。
9 质保期8.1 质保期起始日为本项目竣工验收合格日;8.2 质保期限为贰年;8.3 质保期限内除人为破坏因素外,所有质量问题由承包人全包干维修;8.4 质保期限内承包人质量维修应限时24小时内完成,如无法完成应向发包人说明,并取得发包人许可和谅解;8.5 质保期限由于承包人质量问题而引起的第三方经济损失,由承包人全部承担,否则按2倍金额扣罚质保金;10 争议的解决9.1争议的解决方式争议经协商,委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见或不委托检测、鉴定、审核,也不申请调解的,采取下列第二种方式(1)向长沙仲裁委员会申请仲裁;(2)向本工程所在地的人民法院提起诉讼;11合同订立本合同订立时间:。
本合同订立地点:长沙合同份数:发包人2份,承包人2份。
本合同自签订之日起生效。
发包人:(公章):承包人:(公章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:通讯地址:通讯地址:邮政编码:邮政编码:联系电话:联系电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:年月日年月日附件1工程质量保修书发包人(全称):湖南美年医疗科技有限公司(发包人)承包人(全称):(承包人)为保证华菱大厦玻璃幕墙更换及铝合金门窗制作、安装工程在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。