某建筑施工企业小型合同书范本
- 格式:doc
- 大小:82.50 KB
- 文档页数:7
建设工程施工合同范本(小型、零星工程)(一)建设工程施工合同范本(小型、零星工程)(一)合同编号:________甲方:(委托方)公司名称:注册地址:法定代表人:联系人:联系电话:乙方:(承包方)公司名称:注册地址:法定代表人:联系人:联系电话:鉴于甲方需要进行小型、零星工程的施工,并希望乙方能够承担该项目的责任,双方经友好协商,达成以下合同:第一条项目概述1.1 甲方委托乙方进行小型、零星工程的设计、施工等相关服务。
1.2 项目名称:_____________1.3 项目地址:_____________第二条工程内容2.1 工程范围:包括但不限于项目所需的设计、勘测、土建施工、安装、装修等工程。
2.2 工程规模:详见工程设计图纸及技术文件。
第三条完工时间3.1 乙方应按约定的工期完成工程,合同工期为 ________ 天,自本合同签订之日起计算。
3.2 若因不可抗力等无法控制的因素延误工期,乙方应及时向甲方报备,并在甲方同意的情况下予以延期。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应确保工程质量符合相关法律法规的要求,且符合工程设计、标准和合同约定。
4.2 工程验收标准以甲方与乙方签订的其他协议为准。
第五条合同价款及支付方式5.1 本合同总价款为人民币 __________ 元(大写:_____________)。
5.2 付款方式:(甲方与乙方商定的付款方式)第六条风险责任6.1 工程发生质量问题或施工事故,由乙方承担相应的责任和后果。
6.2 在工程施工期间,乙方应购买相应的施工安全保险,并及时向甲方提供相关保险单。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定,应该承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应通过友好协商解决,并及时书面通知对方。
第八条保密条款8.1 合同双方应对对方提供的商业秘密和技术信息保密,未经对方书面许可不得向第三方透露或使用。
8.2 违反保密条款的一方,应承担相应的法律责任。
小型建筑工程施工合同简单版甲方:_____乙方:_____甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程(总长度1.4公里)施工事宜达成一致,签订本合同。
一、乙方承包该工程的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备材料,乙方只负责施工。
二、承包费用:____元/㎡三、支付方式:施工队进场预付____元,5天后再付____元,经验收合格后付____元,剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。
四、工期:_____乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定1、乙方自行准备工具、聘请人员,自行负责施工安全,严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工,确保工程质量,如在施工过程中发现质量不合格行为,造成返工,因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责,与甲方无任何关系。
2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料,否则按500元/次予以处罚,并需赔偿甲方损失;3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务,每延期一天按照200元/天予以处罚。
4、水电由甲方负责。
5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。
甲方(签字):_____ 乙方(签字):______________年_____月_____日 _____年_____月_____日小型建筑工程施工合同简单版(二)装饰装修工程施工合同书工程名称:工程地点:发包方:_____ 承包方:_____签订日期____年____月____日装饰装修工程施工合同书发包方(甲方):承包方(乙方):鉴于家居装修实际情况的需要,按照《民法典》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,现达成以下合同条款,双方自觉遵守。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包方式:固定单价,工程中发生的穿尖碰角浆缝包干在内,不另计费用。
5、工期:天,本工程自年____月____日开工,于年____月____日竣工。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方:(委托方)法定代表人:地址:联系电话:乙方:(承包方)法定代表人:地址:联系电话:为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方经友好协商,就本工程的施工事宜达成如下协议:一、工程名称:__________二、工程地点:__________三、工程规模及内容:本工程为小型工程,主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准:本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期:本工程预计工期为__个月,具体时间安排如下:1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式:1. 工程总价款为__________(大写),包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付,分期支付比例及付款时间如下:(1)工程开工时支付____%预付款;(2)按工程进度支付____%进度款;(3)工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准:本工程验收标准按照国家相关标准执行,具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期:工程保修期自竣工之日起为____年,期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任:任一方因自身原因导致无法履行合同的,应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任:甲方如延迟支付工程款,应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任:乙方如因工期延误或工程质量问题属实,应承担相应的违约责任。
十、争议解决:本合同争议应通过友好协商解决,协商不成的,可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效:本合同自双方盖章生效,至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他:本合同未尽事宜,可另行签订补充协议。
甲方(盖章):______ 乙方(盖章):______法定代表人签字:______ 法定代表人签字:______日期:______ 日期:______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容,如需查看更多详细信息,请咨询相关法律专家或工程管理人员。
小型建筑工程施工合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,经双方协商一致,签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程概况工程名称:____________建筑工程工程地点:____________工程规模:____________工程结构:____________工程造价:人民币(大写):____________元整(小写):____________元质量标准:达到_______级标准。
第二条合同工期本工程合同工期为____个月,自工程开工之日起算,至工程竣工交付日止。
第三条承包范围1. 乙方承担本工程的施工任务,按甲方提供的施工图纸及施工说明组织施工。
2. 乙方负责本工程所需原材料的采购,并保证原材料的质量。
3. 乙方负责本工程的施工安全,确保施工过程中不发生安全事故。
4. 乙方负责本工程的施工质量,确保工程达到约定的质量标准。
5. 乙方负责本工程的施工进度,确保按约定的工期完成工程。
第四条合同价格1. 本工程采用固定价格合同,合同总价款为人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
2. 甲方支付乙方工程进度款的比例为:____%。
3. 甲方支付乙方工程尾款的比例为:____%。
第五条付款方式1. 甲方支付乙方的工程进度款,按乙方完成的工程进度比例逐月支付。
2. 甲方支付乙方的工程尾款,在工程竣工验收合格后支付。
3. 甲方支付乙方的方式为:_____(现金、转账等)。
第六条质量保证1. 乙方保证本工程的质量达到约定的质量标准。
2. 乙方负责在本工程竣工验收合格后____年内,对工程质量问题进行免费维修。
3. 乙方负责在本工程竣工验收合格后____年内,对工程进行免费维护。
第七条违约责任1. 乙方未按约定的工期完成工程的,每延期一天,乙方应向甲方支付违约金人民币____元。
2. 乙方未达到约定的质量标准的,乙方应按不合格部分工程造价的____%向甲方支付违约金。
小型工程施工合同范本1. 合同双方本合同由乙方(简称“乙方”)和甲方(简称“甲方”)共同订立。
甲方:公司名称:法定代表人:注册地:联系地质:联系方式:乙方:公司名称:法定代表人:注册地:联系地质:联系方式:2. 工程概述根据甲方的要求,乙方将承担小型工程的施工任务:工程名称:工程地质:工程规模:工程周期:3. 工程费用与支付方式1.工程总费用为:(填写具体金额)2.支付方式:–(填写具体的支付方式,如:按进度支付、分期支付等)–第一阶段支付:支付金额及支付时间–第二阶段支付:支付金额及支付时间–其他阶段支付:支付金额及支付时间4. 工程进度乙方承诺按照工程进度完成工作:工程开始日期:工程完成日期:各个阶段的工作计划和里程碑(可以使用表格展示)5. 合同履行保证金1.为保证合同的履行,乙方在合同签订后需向甲方支付履行保证金,金额为工程总费用的百分之(填写具体的比例),即:(履行保证金金额)。
2.如乙方在合同履行过程中发生违约或无法履行约定责任的情况,甲方有权扣除履行保证金以弥补损失。
6. 违约责任1.乙方若未按照合同约定的工作进度完成工程,每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金,违约金金额为每延迟一天工程费用总额的百分之(填写具体的比例)。
2.若乙方违约,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应的损失。
7. 隐私保护在工程施工过程中,乙方可能会接触到甲方的商业秘密或其他保密信息。
乙方保证在合同期间和合同终止后继续保密甲方的所有保密信息,并承担保密责任。
8. 法律适用和争议解决本合同适用于的法律。
如对本合同的履行发生争议,双方应友好协商解决。
如协商不成,双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
9. 合同生效和终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效,并持续到工程完成,并经验收合格后终止。
2.本合同的修改和补充应由双方协商一致,并以书面形式做出。
为《小型工程施工合同范本》的主要内容,双方应认真核对并签字确认。
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方):承包方(乙方):为了对装饰工程顺利进行,明确双方权利义务,经双方商定达成协议如下:一、工程概况1、工程地点:2、承包范围:3、承包方式:4、工程质量等级(优良或合格):5、工程工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工,总工期天数为天。
6、合同价款:二、甲方工作1、开工前天,向乙方进行现场交底,腾空房屋,消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,经双方协商同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4、因设计变更,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
小型建筑工程施工合同范本5篇第1篇示例:小型建筑工程施工合同一、甲方:__________(委托方名称)、乙方:__________(承包方名称)二、根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等相关法律法规,甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
四、工程内容和范围:本工程为__________,工程详细内容和范围详见《工程图纸设计要求》。
五、工程工期:本工程由__________年月日开始,计划工期为__________,经双方协商一致后可延长。
六、工程质量标准:本工程应严格按照国家相关标准和规定进行建设,保证施工质量符合国家建筑规范和要求。
七、工程费用及支付方式:1. 工程总造价为__________元人民币,包括人工、材料、设备、机械等费用。
2. 甲方应按照双方约定的进度支付工程款项,支付方式包括按进度付款和完工结算。
3. 必要时,乙方可向甲方提出变更工程内容的请求,变更费用应当由双方重新协商确定。
八、工程安全保障:乙方应确保施工过程中的安全措施得以落实,保障工地周边环境和工程参与人员的安全。
九、违约责任:若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。
违约方应支付对方相应的违约金,并承担因违约所造成的损失。
十、合同解决方式:本合同涉及的争议,双方应友好协商解决;若协商无果,可依法向有关部门申诉。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________ 年月日以上为小型建筑工程施工合同范本,双方应严格按照合同内容履行义务,确保工程顺利进行并保证施工质量。
第2篇示例:小型建筑工程施工合同范本甲方:(委托人)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方对以下小型建筑工程进行施工,双方经友好协商一致,特签订本合同,共同遵守以下条款:一、工程内容1. 工程名称:小型建筑工程2. 工程地址:3. 工程范围:施工、材料供应及其他相关工作4. 工程进度:根据双方约定时间完成二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币(大写)(¥)(小写)2. 工程价款支付方式:(1)第一笔款项:合同签订后,甲方支付工程总价款的(%)作为预付款;(2)中期款项:工程过程中,乙方完成工程一定阶段,经甲方验收合格后,甲方支付相应中期款项;(3)尾款:工程完工后,甲方在验收合格后支付尾款。
小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例:小型工程合同甲方(委托方):(甲方单位名称)鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目,经友好协商,达成如下合同,共同遵守并履行:一、项目名称:(项目名称)二、项目内容:根据甲方的委托,乙方将负责完成项目中的具体工程内容,包括但不限于设计、施工、监理等。
三、项目地点:(项目具体地址)四、工程预算:本次工程项目的预算总额为(具体金额),由甲方在签订本合同后支付给乙方。
五、工程标准:乙方承诺在完成工程项目过程中,符合相应的国家标准和规定,确保工程质量。
六、工期安排:甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期,并在合同中明确注明,双方保证严格按照工期完成工程项目。
七、合同变更:如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更,须双方协商一致,并以书面形式进行变更。
八、验收标准:工程项目结束后,乙方应当根据项目要求进行验收,甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。
九、违约责任:如因一方违约导致项目延误或损失,需承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决:如在履行合同过程中发生争议,甲、乙双方可以通过友好协商解决,如仍无法达成一致意见,可向有关部门申请调解。
十一、本合同自双方签署后生效,有效期至工程项目完工验收结束。
甲方(盖章):日期:年月日以上是小型工程合同的通用版本,希望双方遵守合同内容,保证工程项目顺利完成。
感谢甲、乙双方的合作与支持。
第2篇示例:小型工程合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工,双方经友好协商,按照平等自愿、公平、公正的原则,就有关事宜达成如下合同:一、工程名称:小型工程施工合同。
二、工程地点:(详细地址)三、工程内容:(详细描述工程内容)四、工程进度:工程预计开始日期为(具体时间),预计完成日期为(具体时间)。
五、工程费用:本工程总费用为人民币(具体金额),由甲方于工程开工前支付工程款的(具体比例),余款在工程竣工时支付。
小型施工合同范本合同编号:_______甲方(建设单位):________乙方(施工单位):________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行小型施工项目的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程内容及范围:________二、承包形式:包工包料,总价包干三、工程造价及合同款支付3.1 工程总造价:人民币_______元整(大写:________元整)。
3.2 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款。
(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总造价的30%。
(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方工程总造价的40%。
(4)剩余的10%作为质保金,工程验收合格后一个月内支付。
四、工程期限本工程工期为_______天(日历天),以合同签订时间为准。
五、工程质量标准乙方应保证工程质量达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。
六、工程安全要求乙方负责工程现场的安全施工,并承担由此产生的一切责任。
七、双方权利义务7.1 甲方权利义务:(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。
(2)负责施工中的水电费。
(3)按照合同约定按时支付工程款。
7.2 乙方权利义务:(1)按照合同约定完成工程施工。
(2)保证工程质量达到合同约定的标准。
(3)负责工程现场的安全施工。
八、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同的生效、变更和解除9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2 除非双方达成书面一致意见,否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。
建设工程施工合同(小型、零星工程本)一、合同背景二、合同定义小型、零星工程本是指建设工程项目中规模较小、工期较短、费用较低的工程项目。
根据实际情况,经合同双方协商一致,确定的小型、零星工程本施工合同。
三、合同主体3.1 甲方甲方为建设工程的业主,负责委托施工单位完成工程项目。
甲方需提供工程的具体要求和技术参数,确保施工单位能够按照要求进行施工。
3.2 乙方乙方为施工单位,负责根据甲方提供的工程要求和技术参数进行施工,按照约定的工期完成工程项目。
乙方需具备相应的施工资质和技术能力,确保工程质量和进度。
四、合同内容4.1 工程范围合同需明确工程项目的具体范围,包括工程的位置、规模、构造、材料、工艺等,以确保双方对工程的理解一致。
4.2 工程期限合同需约定工程的开始日期和完成日期,确保施工的进度和工期的合理安排。
4.3 工程费用合同需明确工程费用的结算方式和支付方式。
甲方需按照约定的进度和质量支付相应的款项,乙方应按照工程进度和质量进行费用的结算。
4.4 变更和索赔合同需明确变更和索赔的流程和条件。
在工程施工过程中,如遇到不可抗力或双方约定的变更情况,需按照合同约定进行变更和索赔。
4.5 工程质量和验收合同需明确工程质量的要求和验收标准。
乙方应按照合同约定保证工程质量,并在工程完成后进行验收。
4.6 外包和转包合同需约定外包和转包的条件和要求。
外包和转包必须经甲方同意,并遵守相关法律法规的规定。
五、合同执行5.1 合同履行双方应按照合同的约定,认真履行合同义务,确保工程按时、按质量要求完成。
5.2 合同解除如遇不可抗力等无法实施合同的情况,双方可以协商解除合同。
解除合同需按照相关法律法规的规定进行。
5.3 争议解决合同争议应通过友好协商解决,如协商无果,双方可通过法律途径解决争议。
六、合同附件6.1 工程图纸包括项目位置图、平面布置图、立面图等工程设计图纸。
6.2 技术规范包括工程施工技术规定、质量验收标准等文件。
编号:
北京市建设工程施工合同
(小型工程本)
发包方:__
承包方:__ ________ _ 工程名称:
工程地点:
建筑面积:_________________ 平方米;层数:_______________
结构类型:________________ ;檐高/跨度:________________米
批准文号:(有权机关批准工程立项的文号)_________________
工程性质:(指基建、技改、合资等):________ _____________
承包围:
承包方式:________/ ___________________
质量等级(优良或合格):____ 合格________
工程承包造价(金额大写):_ _ ___
¥:_____ _______________ 元
北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示文本》(GF一99-0201)拟定的,
北京市建设工程施工合同协议条款依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:第1条工期
1·1 本合同工程定于年月__ __日开工;于年月__ _日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1·2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:
1·3 工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:_______________________________
第2条图纸
发包方于___ __年____ ___月__ ___日,向承包方提供___ ___套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表
发包方工程师姓名:___ _ __;项目经理姓名:___ ___ 。
第4条发包人工作
开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后天组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后天予以确认。
凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担相关的经济支出。
第5条承包人工作
5·1 每月日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。
5·2 遵守及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。
在图纸会审和设计交底后天向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。
承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6·1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。
工程质量符合规要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方已经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。
验收不合格,承包方在限定时间修改后重新验收。
因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。
检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。
除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。
6·2 工程具备竣工验收条件,承包方按和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天组织验收。
发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。
承包人应按法律、行政法规或关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期承担质量保修责任。
第7条设计变更及合同价款的调整
7·1 施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。
承包方按通知进行变更,并于5天,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。
7·2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:
第8条工程价款及结算
8·1 双方按和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分_____次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。
第9条材料设备的供应。
9·1 发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。
9·2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。
9·3 承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。
第10条争议
发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:
第一种争议解决方式:向北京市仲裁委员会申请仲裁;
第二种争议解决方式:向/ 人民法院起诉。
双方约定按第第一种种争议解决方式解决。
第11条违约
发包方或承包方不能按本协议条款约定容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第12条合同份数。
本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本 3 份。
第13条补充条款如下:
工程发包方供应材料设备一览表
本合同订立时间:年月日(即日起生效)
发包人:承包人:
(公章)(公章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮政编码:邮政编码:。